Razpisna dokumentacija

Transcription

PLINOVODI d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
1000 Ljubljana
Datum: 18.09.2014
Objava na portalu javnih naročil št. NMV3778/2014 z dne 18.09.2014
Razpisna dokumentacija za oddajo naročila male vrednosti:
Izvedba predelave MRP Kamnik
po postopku oddaje naročila male vrednosti po predhodni objavi
Številka naročila: P/JNMV/13/2014/TP-SV
September 2014
Stran 1 od 40
VSEBINA
1.
POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE ............................................................................................. 3
2.
SPLOŠNO.......................................................................................................................................... 3
3.
MERILA ............................................................................................................................................ 5
4.
POGOJI ............................................................................................................................................ 5
5.
OSTALO ........................................................................................................................................... 8
PRILOGA 1 .................................................................................................................................................. 10
PRILOGA 2 .................................................................................................................................................. 11
PRILOGA 3 .................................................................................................................................................. 12
PRILOGA 4 .................................................................................................................................................. 13
PRILOGA 6 .................................................................................................................................................. 15
PRILOGA 7 .................................................................................................................................................. 16
PRILOGA 8 .................................................................................................................................................. 17
PRILOGA 9 .................................................................................................................................................. 18
PRILOGA 10................................................................................................................................................. 19
PRILOGA 11................................................................................................................................................. 21
PRILOGA 12................................................................................................................................................. 23
PRILOGA 13................................................................................................................................................. 25
PRILOGA 14................................................................................................................................................. 27
PRILOGA 15................................................................................................................................................. 28
PRILOGA 16................................................................................................................................................. 29
PRILOGA 17................................................................................................................................................. 30
PRILOGA 18................................................................................................................................................. 31
PRILOGA 19................................................................................................................................................. 39
Stran 2 od 40
1.
POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 72/2011, 90/2012 in 19/2014, v nadaljevanju
ZJNVETPS) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo
pisno ponudbo.
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na
predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili te
razpisne dokumentacije.
Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih
oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.
En ponudnik lahko predloţi samo eno ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila. V primeru, če ponudnik
sodeluje v več ponudbah kot vodilni ponudnik/partner v konzorciju, bodo vse ponudbe, v katerih bo sodeloval
takšen ponudnik, izločene iz postopka javnega naročanja.
Isti podizvajalec lahko nastopa v več ponudbah ob pogoju, da je v vseh ponudbah podizvajalec, v nobeni od
ponudb, v katerih nastopa, pa ni glavni izvajalec oz. partner v skupnem nastopu.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili te razpisne dokumentacije.
2.
SPLOŠNO
2.1
Naročnik
Druţba
Skrajšan naziv firme
Naslov druţbe
Matična številka podjetja
ID številka za DDV
2.2
PLINOVODI,
Druţba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
PLINOVODI d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b,
p.p. 3720, 1001 Ljubljana
1954288000
SI31378285
Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)
PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA:
Naslov:
Matična št:
Identifikacijska št. za DDV:
Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):
Telefon:
E-mail:
Telefaks:
Mobilni telefon:
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:
Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe:
V _______________, dne _______________
___________________
(podpis in ţig ponudnika)
Stran 3 od 40
2.3
Predmet naročila:
Predmet naročila je sklenitev pogodbe za izvedbo predelave MRP Kamnik.
Obseg zahtevanih storitev je razviden iz priloge Tehnična specifikacija del, opreme in materiala (PRILOGA 16), ki je
priloţena razpisni dokumentaciji.
Rok plačila je najmanj 60 dni od dneva uradnega prejema računa.
Rok izvedbe in primopredaja objekta in spuščanje v pogon je najkasneje do 31.12.2014.
Garancijski rok izvedenih del mora znašati najmanj 36 mesecev od prevzema del.
Ponudba mora biti veljavna vsaj še 120 dni od dneva, ki je določen za predloţitev ponudb.
Naročnik si pridruţuje pravico, da vseh del ne odda v celoti ali jih sploh ne odda.
Pogodba se sklepa po sistemu »ključ v roke«.
2.4
Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije.
2.5
Postopek naročanja:
Naročnik bo izvedel naročanje po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Naročnik bo izbral najugodnejšega
ponudnika po pregledu in ocenjevanju ponudb ter izvedenih pogajanjih.
Pogajanja bodo izvedena pisno, hkrati vsi ponudniki. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena
cena, na podlagi katere bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika.
Naročnik se bo praviloma pogajal o ponudbeni ceni. Ponudniki lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno zniţajo,
ne smejo pa je povišati. Ponudniki, ki bodo svojo ceno povišali, bodo nemudoma izločeni iz postopka oddaje
javnega naročila. Naročnik bo v skladu s 3. odstavkom 90. člena ZJNVETPS izvedel en krog pogajanj, razen v
primeru, v kolikor bi ponudbo oddal le eden ponudnik.
Predstavnik ponudnika je pred začetkom pogajanj komisiji dolţan predloţiti pooblastilo, da se v imenu in za račun
podjetja, ki ga zastopa, udeleţuje pogajanj in se lahko pogaja v vseh elementih ponudbe ter podpiše ponudbe dane
v pogajanjih v pisni obliki. S seboj mora imeti tudi veljaven ţig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor podjetje
uporablja pri poslovanju ţig.
Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb. O izbiri ponudnika bo obvestil vse ponudnike, ki
bodo predloţili pravočasno ponudbo.
2.6
Rok za predloţitev ponudb je 03.10.2014 do 09.00 ure. Če ponudba ne bo predloţena do roka za predloţitev
ponudb, se šteje, da je bila predloţena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja
ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.
2.7
Ponudba mora biti predloţena na naslov naročnika v zaprti kuverti. Za natančnejša navodila glej prilogo 19.
2.8
Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot 9 (devet) dni
pred iztekom roka za predloţitev ponudb. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa 6 (dni) dni pred rokom za
predloţitev ponudb, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno
predloţena vprašanja.
Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovana preko portala javnih
naročil.
Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so
sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore
na vprašanja in dodatna pojasnila.
Ponudniki imajo v roku, ki je določen za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, moţnost ogleda
projektne dokumentacije in ogleda na terenu po predhodnem dogovoru s predstavnikom naročnika g. Andrejem
Arharjem, tel. 01 5820 778776 el. pošta: andrej.arhar@plinovodi.si ali g. Dušanom Razpotnikom, tel. 01 5820 778,
el. pošta: dusan.razpotnik@plinovodi.si.
2.9
Javno odpiranje ponudb bo dne 03.10.2014 ob 12.00 uri na naslovu naročnika. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem
odpiranju ponudb.
2.10
Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo glede na merila najugodnejša.
Stran 4 od 40
3.
MERILA
Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju najniţje skupne vrednosti.
4.
POGOJI
Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena, dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti,
preluknjana ter prevezana z notarsko vrvico, katera mora biti zvezana in zapečatena in to na način, da se
omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice. Ponudba mora vsebovati vsa
našteta dokazila in dokumente. Celotni ponudbeni dokumentaciji mora biti priložena tudi fotokopija celotne
ponudbene dokumentacije, ki je identična in je identično zložena kot original.
4.1
Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2
Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega
naročila).
4.2
Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 45. člena ZJNVETPS. (PRILOGA 1)
4.3
Ponudnik mora predloţiti izjavo oziroma podatke o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
vključno z udeleţbo tihih druţbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske druţbe, šteje, da so povezane druţbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno
zahtevo dolţan predloţiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloţi laţno izjavo, oziroma da
neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 2)
4.4
Ekonomski – finančni pogoj:
Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 300.000,00 €.
Ponudnik predloţi kot dokaz: (PRILOGA 3)
a) Za leto 2011
-
revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2011 z mnenjem pooblaščenega revizorja
-
predloţitev poslovnega izida za leto 2011 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
zavezanec za revizijo.
ali
b) Za leto 2012
-
-
ali
c) Za leto 2013
-
-
ali
4.5
Tehnični, kadrovski pogoji in reference:
1.
Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih ţe izvedena dela s področja gradnje ali rekonstrukcije
energetskih objektov ali energetskih vodov v vrednosti nad 100.000,00 EUR brez DDV vsaj na 2 (dveh)
objektih, od tega mora biti vsaj en objekt merilno regulacijska postaja za zemeljski plin. (PRILOGA 4)
Dokazilo:

2.
izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z
navedbo imena naročnika, naziva objekta, navedbo odgovornega vodja del pri ponudniku, vrednosti
opravljenih del ter datuma pridobitve uporabnega dovoljenja.
Ponudnik mora imeti na razpolago vsaj enega odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje v skladu s 77.
členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) za zahtevne objekte. (PRILOGA 5)
Dokazilo:

3.
izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.
Ponudnik mora predloţiti ustrezno dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji v drţavi
članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedeţ (ali izjavo, da bo do podpisa pogodbe pridobil
priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1.) in seznam referenc zaposlenega.
Ponudnik mora zagotoviti sledeče kadre (PRILOGA 6):
-
1 (enega) inţenirja z opravljenim strokovnim izpitom elektro stroke in
1 (enega) koordinatorja za VZD.
Dokazilo:

izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Stran 5 od 40
Ponudnik mora za naštete kadre predloţiti ustrezno dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni
organizaciji v drţavi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedeţ (ali izjavo, da bo do podpisa
pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1.) ter za koordinatorja VZD veljavno
potrdilo (kopijo) o strokovni usposobljenosti, skladno z 27. členom Pravilnika o programu in načinu
usposabljanja koordinatorjev za varnost (Ur. l. RS št. 31/2008).
4.
Ponudnik mora imeti na razpolago priprave in tehnična sredstva za delo na višini (varnostni pasovi,
premični gradbeni odri ipd.) in za delo v EX conah (antistatično oblačilo in delovna obutev zahtevane
kvalitete; antistatična obleka mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1149 - Varovalna obleka Elektrostatične lastnosti; visoki zaščitni čevlji morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 20345
(temelji na EN 345-1) - stopnja zaščite S3; zaščitna očala morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN
166 in 177 - Osebno varovanje oči). (PRILOGA 7)
Dokazilo:

5.
izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima ponudnik na razpolago priprave in
tehnična sredstva za delo na višini (varnostni pasovi, premični gradbeni odri) in za delo v EX conah
(antistatično oblačilo in delovna obutev zahtevane kvalitete; antistatična obleka mora ustrezati
zahtevam standarda SIST EN 1149 - Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti; visoki zaščitni čevlji
morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 20345 (temelji na EN 345-1) - stopnja zaščite S3;
zaščitna očala morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 166 in 177 - Osebno varovanje oči).
Ponudnik mora za izvedbo razpisanih del predloţiti program zagotavljanja kakovosti, ki mora vsebovati
vse predvidene procedure z navedbo uporabljenih standardov in poročila o teh procedurah z navedbo
certifikatov, ateste varilnih postopkov za jeklo material L245 MB, SIST EN10208 ali enakovredno, ateste
varilnega osebja za najmanj tri varilce za jeklo, potrdila o kvalifikaciji in usposobljenosti kontrolnega
osebja nad varjenjem, nad antikorozijsko zaščito in nad trdnostnim in tesnostnim preizkusom. (PRILOGA
8)
Dokazilo:

6.
izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Ponudnik mora predloţiti terminski plan izvedbe zadevnih del. (PRILOGA 9)
Dokazilo:

4.6
ponudnik predloţi izpolnjen, podpisan in ţigosan terminski plan.
Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki
za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana,
dobavljal blago, izvajal storitve ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik v
celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.
Ponudnik mora navesti vse podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani
izvajalca in dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev.
V primeru, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi pooblastiti
naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora
predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do
ponudnika. V tem primeru je obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka
vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok
izvedbe del ali dobave blaga.
Ponudnik mora svojemu računu oz. situaciji obvezno priloţiti račune oz. situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno
potrdil. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom
(ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora
ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti svojo izjavo, da je
poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo
opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k
neposrednemu plačilu. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje.
(PRILOGA 10)
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe,
neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJNVETPS obvezna.
V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 10 namesto te izjave predloţi podpisano
in ţigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljali s podizvajalci.
4.7
V primeru, da skupina ponudnikov predloţi skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predloţiti še pravni akt o
skupni izvedbi naročila (PRILOGA 11), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do
naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.
Stran 6 od 40
Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev
se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos
navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v zdruţenem podjetju, in koordinacijo
izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe),
doseţenega med partnerji zdruţenega podjetja mora biti predloţena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.
4.8
Ponudnik mora predloţiti sledeča finančna zavarovanja:
A. Garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano od finančne institucije s sedeţem v RS, v
višini 10% (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV mora izbrani ponudnik predloţiti najkasneje v 30
(tridesetih) dneh od podpisa pogodbe. Veljavnost garancije mora biti najmanj do vključno 30.06.2015. Pogodba se
sklepa z odloţnim pogojem, da postane veljavna šele s predloţitvijo garancije za dobro in pravočasno izvedbo
pogodbenih obveznosti.
V prilogi (PRILOGA 12) je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati finančna institucija, ki bo izdala garancijo.
Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predloţil finančni instituciji.
B. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku
Izbrani izvajalec mora naročniku najkasneje v 10 (desetih) dneh po uspešni primopredaji objekta izročiti garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku, izdano od finančne institucije s sedeţem v RS, in sicer v višini 5% (petih
odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši od splošnega
garancijskega roka, določenega v pogodbi.
V kolikor se garancijski rok podaljša, mora izvajalec predloţiti naročniku podaljšanje garancije najmanj za enako
časovno obdobje oziroma originalno izjavo finančne institucije, s katero se podaljšuje veljavnost prvotne garancije
ali pa novo garancijo.
V prilogi (PRILOGA 13) je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati finančna institucija, ki bo izdala garancijo.
Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predloţil finančni instituciji.
C. Zavarovanje odgovornosti
Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje z zavarovanjem odgovornosti najmanj v višini pogodbene vrednosti. O
sklenjenem zavarovanju bo ponudnik predloţil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od
podpisa pogodbe. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da bo v primeru izbire predloţil kopije
zavarovalnih polic za zahtevano zavarovanje. (PRILOGA 14)
4.9
Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 15)
4.10
Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati tehnično specifikacijo del, opreme in materiala. (PRILOGA 16)
4.11
Ponudnik mora predloţiti ţigosano in podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 17)
4.12
Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 18)
4.13
Obrazec prijave. (PRILOGA 19)
Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni
element.
Stran 7 od 40
5.
OSTALO
5.1
Naročnik si pridruţuje pravico ustaviti postopek oddaje javnega naročanja ali ne oddati javnega naročila, oziroma
ne oddati naročila v celoti brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo
ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridrţuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov
oz. storitev glede na razpoloţljiva finančna sredstva.
5.2
Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi,
da se strinja z njenimi določili.
5.3
Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem
jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predloţen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku,
mora ponudnik predloţiti tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik. Prevod mora pripraviti sodno
zapriseţen tolmač v Republiki Sloveniji.
V kolikor ponudnik predloţi samo dokument v tujem jeziku, ga naročnik pozove, da predloţi sodno overjen prevod
in mu za predloţitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloţi sodno overjenega prevoda, naročnik
ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila.
5.4
Enotne cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe.
Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela,
morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje,
inflacijska pričakovanja).
5.5
Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika ali na sedeţu naročnika po predhodnem
dogovoru. Razpisna dokumentacija je na voljo do roka določenega za predloţitev ponudbe.
5.6
Ponudniki, ki z udeleţbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih
dolţni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne
podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s
predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost
posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti
podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
5.7
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni ne bo odzval na poziv, se šteje,
da je odstopil od ponudbe.
5.8
Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, bodo izločene, razen če je taka
ponudba po ZJNVETPS formalno nepopolna oz. če ta razpisna dokumentacija ne določa drugače. V kolikor bo
naročnik ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo v skladu z 82. členom ZJNVETPS dopustil in omogočil
dopolnitev take ponudbe. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če
določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni,
bo naročnik tako ponudbo izločil. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela
ponudbe, ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki
lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik
prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridrţuje pravico popravljanja računskih napak ob pisnem soglasju
ponudnika.
Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico
zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.
5.9
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim
osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.
5.10
Naročnik ima pravico, da pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Takšna
odločitev bo objavljena na portalu javnih naročil. V primeru ustavitve postopka javnega naročanja bo naročnik
ponudbe neodprte vrnil ponudnikom ter jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.
Po poteku roka za odpiranje ponudb lahko naročnik zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo naročnik:
vse ponudnike obvestil o razlogih za zavrnitev ponudb;
vse ponudnike obvestil, ali bo začel nov postopek oddaje javnega naročila;
obvestil svoj nadzorni organ o odločitvi iz prejšnjih dveh točk.
Stran 8 od 40
Naročnik lahko po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od
izvedbe javnega naročila, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več, ali za javno naročilo nima zagotovljenih
sredstev, ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja, ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih
predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.
V kolikor bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi in o razlogih za odstop od izvedbe
javnega naročila nemudoma obvestil ponudnike, ki so predloţili ponudbo, ter svoj nadzorni organ.
5.11
Naročnik si pridrţuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim
ponudnikom zmanjša obseg naročenih oz. pogodbenih del. V tem primeru se ustrezno zniţa pogodbena vrednost.
5.12
Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja
v skladu s 1. členom ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo lahko vloţi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi
ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega
odstavka 25. člena ZPVPJN, vloţi v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po
roku za prejem ponudb.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vloţitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te
odločitve.
Zahtevek za revizijo se vloţi pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila,
gospodarske javne sluţbe in koncesije.
Vlagatelj
-
5.13
mora v zahtevku za revizijo navesti:
ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
ime naročnika,
oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,
predmet javnega naročila,
očitane kršitve,
dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz
katerega sklada, ter mora priloţiti pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku,
če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN.
Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo zagotovil načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, načelo
zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročanja in načelo enakopravne
obravnave ponudnikov.
V Ljubljani, dne 18.09.2014
Naročnik
PLINOVODI d.o.o.
Glavni direktor
Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str.
Namestnica glavnega direktorja
mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.
Stran 9 od 40
PRILOGA 1
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ 45. ČLENA ZJNVETPS
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
Zap. št.
POGOJI
1.
Imamo veljavno registracijo in potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega naročila ter razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za pravočasno in kvalitetno
izvedbo tega naročila.
2.
Nismo v postopku prisilne poravnave oz. ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, nismo
v stečajnem postopku oz. ni podan predlog za začetek stečajnega postopka, nismo v postopku prisilnega
prenehanja oz. ni podan predlog za začetek prisilnega prenehanja, z našimi posli iz drugih razlogov ne
upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem poloţaju. Nismo s
pravnomočno sodbo v kateri koli drţavi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem.
3.
Nismo pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
(Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje
konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna
goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti,
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake
ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin,
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje
informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba poloţaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje
in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega
plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in
odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje
podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za
nezakonito posredovanje in hudodelsko zdruţevanje.
4.
Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 81.a člena ZJNVETPS in pri dajanju
informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih,
nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij.
5.
Smo finančno in poslovno sposobni in v zadnjih 6 mesecih nismo imeli blokiranega računa.
6.
Imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drţave, v kateri imamo sedeţ, ali predpisi
drţave naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti
v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
7.
Izpolnjujemo vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
poţarom.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predloţitvijo ustreznih potrdil.
S podpisom izjave podpisujemo ponudbo kot celoto in izjavljamo, da se strinjamo z vsebino predloţenega vzorca pogodbe.
V _______________, dne _______________
___________________
(podpis in žig ponudnika)
Stran 10 od 40
PRILOGA 2
IZJAVA O UDELEŢBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
Ponudnik mora predloţiti izjavo oziroma podatke o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z
udeleţbo tihih druţbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe,
šteje, da so povezane druţbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in deleţ
lastništva.
Ime in priimek oz. ime druţbe
Naslov
V _______________, dne _______________
Deleţ lastništva
___________________
Stran 11 od 40
PRILOGA 3
DOKAZILA IN IZJAVE O LETNEM PRIHODKU
Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 300.000,00 EUR!
Ponudnik predloţi kot dokaz:
a) Za leto 2011
ali
-
-
b) Za leto 2012
ali
-
c) Za leto 2013
ali
-
V _______________, dne _______________
___________________
Stran 12 od 40
PRILOGA 4
REFERENCE
Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih ţe izvedena dela s področja gradnje ali rekonstrukcije energetskih objektov ali
energetskih vodov v vrednosti nad 100.000,00 EUR brez DDV vsaj na 2 (dveh) objektih, od tega mora biti vsaj en objekt
merilno regulacijska postaja za zemeljski plin.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v zadnjih petih letih ţe izvedena dela s področja gradnje ali
rekonstrukcije energetskih objektov ali energetskih vodov v vrednosti nad 100.000,00 EUR brez DDV vsaj na 2 (dveh)
objektih, od tega mora biti vsaj en objekt merilno regulacijska postaja za zemeljski plin.
Zap. št.
Ime naročnika
Naziv objekta
Odgovorni vodja del
pri ponudniku
Vrednost opravljenih
del
Datum pridobitve
uporabnega
dovoljenja
1.
2.
3.
4.
5.
V _______________, dne _______________
___________________
Stran 13 od 40
PRILOGA 5
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH POGOJEV
Ponudnik mora imeti na razpolago vsaj enega odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje v skladu s 77. členom Zakona o
graditvi objektov (ZGO-1) za zahtevne objekte.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na razpolago vsaj enega odgovornega vodjo del, ki
izpolnjuje pogoje v skladu s 77. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) za zahtevne objekte.
Hkrati prilagamo ustrezno dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji v drţavi članici EU, kjer ima ponudnik ali
posameznik sedeţ (ali izjavo, da bo do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1.) in seznam
referenc zaposlenega.
V _______________, dne _______________
___________________
Stran 14 od 40
PRILOGA 6
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH POGOJEV
Ponudnik mora zagotoviti sledeče kadre:
1 (enega) inţenirja z opravljenim strokovnim izpitom elektro stroke in
1 (enega) koordinatorja za VZD.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zagotavljamo 1 (enega) inţenirja z opravljenim strokovnim izpitom
elektro stroke in 1 (enega) koordinatorja za VZD.
Za naštete kadre prilagamo ustrezno dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji v drţavi članici EU, kjer ima
ponudnik ali posameznik sedeţ (ali izjavo, da bo do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1.) ter
za koordinatorja VZD veljavno potrdilo (kopijo) o strokovni usposobljenosti, skladno z 27. členom Pravilnika o programu in
načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost (Ur. l. RS št. 31/2008).
V _______________, dne _______________
___________________
Stran 15 od 40
PRILOGA 7
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV
Ponudnik mora imeti na razpolago priprave in tehnična sredstva za delo na višini (varnostni pasovi, premični oder za dela na
mostnih konstrukcijah, ipd.) in za delo v EX conah (antistatično oblačilo in delovna obutev zahtevane kvalitete; antistatična
obleka mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1149 - Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti; visoki zaščitni čevlji
morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 20345 (temelji na EN 345-1) - stopnja zaščite S3; zaščitna očala morajo
ustrezati zahtevam standarda SIST EN 166 in 177 - Osebno varovanje oči).
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na razpolago priprave in tehnična sredstva za delo na višini
(varnostni pasovi, premični oder za dela na mostnih konstrukcijah, ipd.) in za delo v EX conah (antistatično oblačilo in
delovna obutev zahtevane kvalitete; antistatična obleka mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1149 - Varovalna obleka
- Elektrostatične lastnosti; visoki zaščitni čevlji morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 20345 (temelji na EN 345-1)
- stopnja zaščite S3; zaščitna očala morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 166 in 177 - Osebno varovanje oči).
V _______________, dne _______________
___________________
Stran 16 od 40
PRILOGA 8
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV
Ponudnik mora za izvedbo razpisanih del predloţiti program zagotavljanja kakovosti, ki mora vsebovati vse predvidene
procedure z navedbo uporabljenih standardov in poročila o teh procedurah z navedbo certifikatov, ateste varilnih postopkov
za jeklo material L245 MB, SIST EN10208 ali enakovredno, ateste varilnega osebja za najmanj tri varilce za jeklo, potrdila o
kvalifikaciji in usposobljenosti kontrolnega osebja nad varjenjem, nad antikorozijsko zaščito in nad trdnostnim in tesnostnim
preizkusom.
Prilagamo izpolnjen, podpisan in ţigosan program zagotavljanja kakovosti, ki vsebuje vse predvidene procedure z navedbo
uporabljenih standardov in poročila o teh procedurah z navedbo certifikatov, ateste varilnih postopkov za jeklo material L245
MB, SIST EN10208 ali enakovredno, ateste varilnega osebja za najmanj tri varilce za jeklo, potrdila o kvalifikaciji in
usposobljenosti kontrolnega osebja nad varjenjem, nad antikorozijsko zaščito in nad trdnostnim in tesnostnim preizkusom.
V _______________, dne _______________
___________________
Stran 17 od 40
PRILOGA 9
TERMINSKI PLAN IZVEDBE ZADEVNIH DEL
Ponudnik mora predloţiti terminski plan izvedbe zadevnih del.
Prilagamo izpolnjen, podpisan in ţigosan terminski plan izvedbe zadevnih del.
V _______________, dne _______________
___________________
Stran 18 od 40
PRILOGA 10
IZJAVA O PODIZVAJALCIH
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, v
pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec predloţil soglasje, na podlagi katerega naročnik
namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel
podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj
ter rok izvedbe del ali dobave blaga.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloţili račune
oziroma situacije podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je
sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec
ali če bomo sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predloţili izjavo, da smo poravnali vse nesporne
obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma
dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 10 namesto te izjave predloži podpisano in
žigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljal s podizvajalci, v nasprotnem primeru mora ponudnik navesti vse
podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naročila,
ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev.
Stran 19 od 40
Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (v primeru, da
ponudnik ne bo nastopal s podizvajalci, pa mora predloţiti izjavo kot je navedeno v prejšnjem odstavku):
Naziv podizvajalca
Polni naslov
Matična številka
Davčna številka
TRR
Predmet del
Količina del
Vrednost del, ki jih bo izvedel
podizvajalec
(v EUR brez DDV)
Kraj izvedbe
Rok izvedbe
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec
oziroma vrsta blaga, ki ga bo dobavil
podizvajalec
V primeru izbora kot najugodnejše ponudbe, bosta morala izbrani ponudnik in podizvajalec predloţiti:

pogodbo,

izvajalčevo pooblastilo za neposredna plačila podizvajalcu in

podizvajalčevo soglasje za neposredna plačila.
V _______________, dne _______________
___________________
V _______________, dne _______________
___________________
(podpis in žig podizvajalca)
Stran 20 od 40
PRILOGA 11
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA
V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov predloţiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti
opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih
ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno
solidarno.
Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti priloge 11 kot del razpisne dokumentacije.
Stran 21 od 40
FINANČNA ZAVAROVANJA
Ponudnik mora predloţiti izpolnjene, ţigosane in podpisane vzorce finančnih zavarovanj in originale (skladno z zahtevami).
A. Garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano od finančne institucije s sedeţem v RS, v višini 10%
(deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV mora izbrani ponudnik predloţiti najkasneje v 30 (tridesetih) dneh
od podpisa pogodbe. Veljavnost garancije mora biti najmanj do vključno 30.06.2015. Pogodba se sklepa z odloţnim pogojem,
da postane veljavna šele s predloţitvijo garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
B. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku
Izbrani izvajalec mora naročniku najkasneje v 10 (desetih) dneh po uspešni primopredaji objekta izročiti garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku, izdano od finančne institucije s sedeţem v RS, in sicer v višini 5% (petih odstotkov)
skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši od splošnega garancijskega roka,
določenega v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, mora izvajalec predloţiti naročniku podaljšanje garancije
najmanj za enako časovno obdobje oziroma originalno izjavo finančne institucije, s katero se podaljšuje veljavnost prvotne
garancije ali pa novo garancijo.
C. Zavarovanje odgovornosti
sklenjenem zavarovanju bo ponudnik predloţil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa
pogodbe. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da bo v primeru izbire predloţil kopije zavarovalnih polic za
zahtevano zavarovanje.
Stran 22 od 40
PRILOGA 12
GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati finančna institucija, ki bo izdala garancijo. Ponudnik se s
podpisom zavezuje, da bo vzorec predloţil finančni instituciji.
V _______________, dne _______________
___________________
Stran 23 od 40
GARANT
GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO št.:…………………..
……………….. (v nadaljevanju: GARANT) izjavlja, da je seznanjen:

da
sta…………..(v
nadaljevanju:
Naročnik
garancije)
in……………………..……………(v
nadaljevanju:
Upravičenec)
dne………………sklenila pogodbo ................................................., št. pogodbe ……………….. (v nadaljevanju:
Pogodba), na podlagi katere se je Naročnik garancije zavezal ...................................... (v nadaljevanju: Osnovna
obveznost) v vrednosti ......................... EUR:

da je Naročnik garancije skladno s Pogodbo dolţan Upravičencu predloţiti bančno garancijo za dobro izpolnitev
pogodbenih obveznosti v višini ....................... EUR.
Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo
priloţena pisna izjava Upravičenca, da Naročnik garancije ni izpolnil ali ni pravočasno izpolnil Osnovne obveznosti, plačal
vsak znesek do najvišjega zneska
…………………………………….….EUR
(z besedo……………………………..)
Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek.
Ta garancija ni prenosljiva.
Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to, ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej
garanciji prenehajo, če Garant ne prejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno …….………………….,
če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do .…. ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati
samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom
po tej garanciji.
Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov,
s priporočeno poštno pošiljko, po swiftu ali po kurirju in vsebuje sklicevanje na številko te garancije.
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni, na katere Garant ne posluje z
običajnim delovnim časom.
Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Kraj in datum
Podpisi
Stran 24 od 40
PRILOGA 13
GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Opomba: prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati finančna institucija, ki bo izdala garancijo. Ponudnik se s
podpisom zavezuje, da bo vzorec predloţil finančni instituciji.
V _______________, dne _______________
___________________
Stran 25 od 40
GARANT
GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU ŠT ______________
_____________________ (v nadaljevanju Garant) izjavlja, da je seznanjen:
-
da sta __________________ (v nadaljevanju Naročnik garancije) in _______________ (v nadaljevanju
Upravičenec) dne _____________ sklenila pogodbo o _______________ , št. pogodbe _________________ (v
nadaljevanju Pogodba), na podlagi katere se je Naročnik garancije zavezal izvesti __________________________ (v
nadaljevanju Osnovna obveznost) v vrednosti______________ EUR.
-
da je Naročnik garancije skladno s Pogodbo dolţan Upravičencu predloţiti bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini ________________ EUR.
Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov pisni poziv, ki mu bo priloţena
izjava Upravičenca, da Naročnik garancije ni izpolnil ali ni pravočasno izpolnil Osnovne obveznosti, plačal vsak znesek do
najvišjega zneska
______________________ EUR
z besedo ____________________________________
Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek.
Ta garancija ni prenosljiva.
Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej
garanciji prenehajo, če Garant ne sprejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno _______________.
Če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan do _______________ ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha
veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim
zahtevkom po tej garanciji.
Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov s
priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju ali po swiftu in vsebuje sklicevanje na številko te garancije.
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni na katere Garant ne posluje z
običajnim delovnim časom.
Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Kraj in datum
Podpisi
Stran 26 od 40
PRILOGA 14
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
sklenjenem zavarovanju bo ponudnik predloţil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa
pogodbe. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da bo v primeru izbire predloţil kopije zavarovalnih polic za
zahtevano zavarovanje.
Izjavljamo, da bomo v primeru izbora kot najugodnejšega ponudnika predloţili kopije zavarovalnih polic za zahtevano
zavarovanje v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.
V _______________, dne _______________
___________________
Stran 27 od 40
PRILOGA 15
PONUDBA
OZNAKA PONUDBE:_______________
1.
Ponujena vrednost:
Skupna ponudbena vrednost brez DDV
EUR
DDV _____ %
EUR
Skupna ponudbena vrednost z DDV
EUR
OBRAČUN DEL: PO SISTEMU »KLJUČ V ROKE«.
2.
Plačilni rok: _________________ dni (najmanj 60 dni od uradnega prejema računa).
3.
Garancijski rok izvedenih del: _________________ mesecev (najmanj 36 mesecev od prevzema del).
4.
Veljavnost ponudbe: _________________ dni (najmanj 120 dni od roka, določenega za predloţitev ponudbe).
5.
Rok izvedbe in primopredaja objekta in spuščanje v pogon: _________________ dni (najkasneje do 31.12.2014).
V _______________, dne _______________
___________________
Stran 28 od 40
PRILOGA 16
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA DEL, OPREME IN MATERIALA
MRP KAMNIK
Tehnična specifikacija del, opreme in materiala je priloga razpisne dokumentacije.
V _______________, dne _______________
___________________
Stran 29 od 40
PRILOGA 17
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo:
–
–
–
–
–
–
–
da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;
da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoloţljivo razpisno dokumentacijo;
da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila;
da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni,
pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo
javnega naročila;
da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev;
da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave
za oddajo naročila storitev po postopku oddaje naročila male vrednosti za izvedbo predelave MRP Kamnik, št.
P/JNMV/13/2014/TP-SV in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo,
da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.
V _______________, dne _______________
___________________
Stran 30 od 40
PRILOGA 18
Priloţeni vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti (velike tiskane črke ali izpisano na pisalni stroj), parafirati in ţigosati vse
strani ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!
Stran 31 od 40
VZOREC POGODBE
POGODBA št. __________________________
sklenjena med:
Naročnikom:
PLINOVODI d.o.o.,
Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana
ki ga zastopata glavni direktor:
Marjan Eberlinc, univ.dipl.inţ.str.
in
namestnica glavnega direktorja:
ID št. za DDV: SI31378285
matična številka: 1954288000
transakcijski račun številka: 02923-0254424156
odprt pri banki NLB d.d.
in
Izvajalcem:
_______________________________
ki ga zastopa direktor:
_______________________________
ID št. za DDV:
_______________________________
matična številka:
_______________________________
transakcijski račun številka:
_______________________________
odprt pri banki:
_______________________________
Stran 32 od 40
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male
vrednosti za izvedbo predelave MRP Kamnik, št. P/JNMV/13/2014/TP-SV, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo
predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne 18.09.2014 ter na podlagi
ponudbe izvajalca št. _______ z dne ____________ in zapisnika pogajanj z dne ____________.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet naročila je izvedba predelave MRP Kamnik.
Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št. _______ z dne ____________ in zapisnika pogajanj z dne
____________, ki sta sestavni del pogodbe. Podrobneje sta predmet in obseg pogodbenih del določena v ponudbeni
dokumentaciji št.: ____________ z dne ____________, ki je sestavni del te pogodbe.
III. DOLOČBE O PODIZVAJALCIH
3. člen
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem in sicer:

izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec predloţil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca
poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

izvajalec se zavezuje, da bo priloga k tej pogodbi vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta
blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del
ali dobave blaga,

izvajalec se zavezuje, da bo k svojemu računu oz. situaciji obvezno priloţil račune oz. situacije podizvajalcev, ki
jih je predhodno potrdil,

izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom
(izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe,

izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če bo sklenil pogodbo z
novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predloţil izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu
podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno
novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Opomba: V primeru, da izbrani izvajalec storitve izvaja brez podizvajalcev, se navedeni člen črta.
IV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
4. člen
V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011 in
69/2011) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim
osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali

sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene
koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;
nična.
V. POGODBENA VREDNOST DEL
5. člen
Pogodbena vrednost del predmeta te pogodbe je določena na podlagi ponudbe št. _______ z dne ____________ in zapisnika
pogajanj z dne ____________. Naročnik in izvajalec se s to pogodbo dogovorita, da znaša pogodbena vrednost del po tej
pogodbi:
________________________ EUR
z besedo: ___________________________________________________.
Pogodbena vrednost del ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga bo naročnik plačal posebej.
Stran 33 od 40
Naročnik si pridrţuje pravico ne oddati del do celotne pogodbene vrednosti.
VI. OBRAČUN DEL
6. člen
Pogodba se sklepa po sistemu »ključ v roke«.
Cene za enoto v ponudbi izvajalca so nespremenljive (fiksna cena) do konca gradnje, vrednost del se obračuna po sistemu
ključ v roke.
Izvajalec lahko izvede manjkajoča dela samo pod pogojem, da pred izvedbo manjkajočih del sklene z naročnikom aneks k tej
pogodbi, s katerim opredeli vrsto in obseg manjkajočih del, ter potreben čas za izvedbo manjkajočih del. Drugih določil
pogodbe izvajalec in naročnik v takšnem primeru ne moreta spreminjati. V kolikor ravna izvajalec v nasprotju z določili tega
člena, je naročnik prost kakršnih koli obveznosti do izvajalca in izvajalec ne sme zahtevati od naročnika plačila za izvedbo
nepredvidenih ali manjkajočih del.
VII. NAČIN PLAČEVANJA
7. člen
Naročnik bo plačeval izvajalcu mesečne račune po izstavitvi in potrditvi posamezne situacije.
Obračun del bo izvajalec izvršil z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij, ki jih bo dostavil naročniku v potrditev do vsakega
10. v mesecu za pretekli mesec. Izstavljena mesečna situacija mora biti potrjena s strani vodje projekta pri naročniku in s
strani nadzora. Naročnik si pridruţuje 14 dnevni rok za pregled in potrditev situacije od dneva prejetja. Izvajalec izstavi
končno situacijo (zadnja začasna) v roku 45 dni po končanju del. Pred tem mora izvajalec z naročnikom opraviti
primopredajo objekta in naročniku predati bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
Naročnik izvede plačilo v _____ dneh po uradnem prejemu računa na transakcijski
_______________________________________, odprtem pri ______________ (naziv banke).
račun
izvajalca,
št.
V primeru, da se naročnik v celoti ne strinja z izstavljenim računom, je dolţan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem
roku, za sporni znesek pa poslati izvajalcu pisni ugovor v roku 14 dni od datuma prejema računa. Če izvajalec v
dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ta ugovor, se šteje, da je račun v celoti
potrjen.
VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
8. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:

sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo storitev.
9. člen
Če se med izvedbo del, ki so predmet te pogodbe izkaţe, da se izvajalec ne drţi pogodbenih določil in pogojev ali sploh ne
začne z deli in bi zato imelo izvršeno delo kakršnokoli napako, ga naročnik opozori na nespoštovanje pogodbenih določil.
V kolikor izvajalec svoje napake še vedno nemudoma ne odpravi, lahko naročnik po svoji presoji odstopi od pogodbe in unovči
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe tudi zaradi teţav pri poslovanju izvajalca.
IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
10. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo:

prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno,
skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in z
vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe,

sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo
prevzetih obveznosti,
Stran 34 od 40














varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih
podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij,
v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe
predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi
podizvajalci,
sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v
obojestransko zadovoljstvo,
izročil naročniku vso dokumentacijo o vgrajenih materialih in konstrukcijah,
vodil gradbeni dnevnik aţurno za ves čas izvajanja del,
saniral vse poškodbe, ki jih bo naročnik ugotovil v garancijskem roku,
izdelal projekt izvedenih del z navodilom za uporabo in vzdrţevanje objekta (3x v pisni in 1x v elektronski obliki) in
jih izročil naročniku skupaj z obvestilom o končanju del,
zagotovil upoštevanje določb iz Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
vodil in predal naročniku evidenčne liste o ravnanju z odpadki vključno s končnim poročilom o ravnanju z gradbeni
odpadki,
v času izvajanja del upošteval določila naročnikovega veljavnega poslovnika ravnanja z okoljem po ISO 14001,
ob izstavitvi začasne situacije izročil naročniku dokazila o kakovosti in skladnosti materialov, ki so predmet začasne
situacije,
celotno območje gradbišča označil z gradbiščno vrvico, na delih gradbišča, kjer bi bilo to potrebno ali to zahteva
Varnostni načrt, pa postavil gradbiščno ograjo,
izdelal geodetski načrt,
izdelal in dostavil naročniku v pregled in odobritev:
program kakovosti izvajanja del,
seznam opreme in materialov,
podrobni terminski plan izvajanja del,
organizacijsko shemo izvedbe projekta,
načrt gradbišča in načrt izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu ter sanitarije za delavce na gradbišču,
seznam izvajalcev, podizvajalcev in najemodajalcev,
načrt gospodarjenja z odpadki (predvideti količino in vrsto odpadkov (gradbeni odpadki, embalaţe in
komunalni odpadki) in evidenčni list o ravnanju z odpadki).
X. POROČANJE
11. člen
Izvajalec mora enkrat mesečno pripraviti mesečno poročilo o poteku del, ki vključuje primerjavo poteka del z realizacijo
terminskega plana.
V poročilu mora podrobno navesti eventualne razloge za zaostajanje za terminskim planom ter opisati potrebne ukrepe, ki jih
je sprejel, da bi dosegel terminski plan. Mesečno poročilo mora vsebovati:

evidenco sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki nastajajo med gradnjo;

diagrame in podrobne opise poteka del;

fotografije, ki kaţejo stanje poteka del;

seznam podizvajalcev, ki so dela opravljali na gradbišču;

doseţen odstotek realizacije del;

kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti rezultatov, preizkusov in certifikatov o materialih;

statistike o varnosti vključno s podatki o vseh nevarnih dogodkih in dejavnostih, povezanih z zdravjem in varnosti
pri delu, protipoţarno zaščito, okoljevarstvenimi vidiki in odnosi z javnostmi;

seznam vse opreme in blaga, ki je na gradbišču in je pripravljen za vgradnjo ter seznam vse opreme, ki je na poti
na gradbišče, vključno s carinskimi formalnostmi;

seznam opreme, za katero je ugotovil eventualne poškodbe ali napake;

spisek pogodb, ki jih je sklenil s tretjimi osebami, in ki bi lahko kakorkoli vplivale na obveznosti naročnika do
tretjih oseb oz. na zahtevke tretjih oseb do naročnika.
Pooblaščenec naročnika bo na podlagi predloţenega poročila izvajalca enkrat mesečno sklical sestanek, na katerem morajo
biti prisotni najmanj: pooblaščenec naročnika, pooblaščenec izvajalca, odgovorni vodja del in nadzornik. Na sestanku bodo
pregledali aktivnosti v preteklem obdobju in določili aktivnosti za naslednje obdobje. O sestanku bo naročnik vodil zapisnik.
Stran 35 od 40
XI. ROKI
12. člen
Izvajalec bo dela izvajal v skladu s potrjenim detajlnim terminskim planom.
Po tej pogodbi se šteje, da je izvajalec pričel z deli v roku 7 dni od uvedbe v delo.
Rok izvedbe ter primopredaja objekta in spuščanje v pogon je najkasneje do ______________ (najkasneje do 31.12.2014).
Rok za dokončanje se lahko ustrezno podaljša le v primeru višje sile ali dogovora z naročnikom.
XII. POGODBENA KAZEN
13. člen
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, je
dolţan plačati naročniku pogodbeno kazen 5 ‰ (pet promilov) od končne vrednosti pogodbenih del za vsak koledarski dan
zamude, z omejitvijo, da določena pogodbena kazen ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) končne vrednosti pogodbenih
del.
Če bi izvajalec z izvajanjem del prišel v zamudo glede pogodbene dinamike del in s tem povzročil naročniku dodatne stroške
ali škodo, mu bo naročnik to zaračunal.
Končna vrednost pogodbenih del po predhodnem členu se ugotavlja na podlagi končne situacije. Pogodbena kazen se
obračuna s končno situacijo.
XIII. GARANCIJE IN ZAVAROVANJA
14. člen
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti pri izvedbi del, naprav in opreme, ki so predmet te
pogodbe, v času trajanja garancijskega roka.
Garancijski rok znaša: ______________ mesecev in prične teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.
Vse ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolţan odpraviti najkasneje v roku 10 dni po pisnem pozivu naročnika. V
primeru, da izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v predvidenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca
po načelu dobrega gospodarja.
15. člen
Izvajalec bo naročniku predal:

garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano od finančne institucije s sedeţem v RS, v
višini 10% (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od podpisa
pogodbe. Veljavnost garancije mora biti najmanj do vključno 30.06.2015,

v 10 (desetih) dneh po uspešni primopredaji objekta garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano od
finančne institucije s sedeţem v RS, in sicer v višini 5% (pet odstotkov) skupne ponudbene vrednosti brez DDV. Rok
trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši od splošnega garancijskega roka določenega v pogodbi.
Izvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje glede dejavnosti, zavarovanje del in opreme, zavarovanje osebja ter zavarovanje
neposrednih škod na premoţenju naročnika. Izvajalec mora imeti sklenjeno gradbeno zavarovanje z zavarovanjem
odgovornosti najmanj v višini pogodbenih vrednosti. Izvajalec predloţi kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od
podpisa pogodbe.
XIV. VODSTVO GRADNJE IN NADZOR
16. člen
Predstavnik naročnika po tej pogodbi je g. Samo Popek. Naročnik pooblašča za urejanje operativnih zadev z izvajalcem g.
Andreja Arharja.
Navedeni predstavniki so dolţni koordinirati dela z drugimi udeleţenci pri izvedbi del po tej pogodbi. Pooblaščeni predstavnik
naročnika veljavno zastopa naročnika pri izvajanju pogodbenih del in v njegovem imenu skrbi, da se izpolnjujejo pogodbene
obveznosti. V roku 5 (pet) dni je dolţan odgovoriti na vprašanja, postavljena s strani izvajalca.
Izvajalec določa za svojega predstavnika ___________________ in imenuje odgovornega vodjo del ___________________.
Zastopnik izvajalca je v roku 2 dni dolţan odgovoriti na vprašanja, postavljena s strani naročnika.
Stran 36 od 40
XV. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA SOLIDNOST IN ZA ŠKODO
17. člen
Izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti objekta glede njegove trdnosti in varnosti, ki bi se pokazale v roku deset let od dneva
izročitve in sprejema le tega s strani naročnika.
18. člen
Izvajalec v celoti odgovarja za škodo, ki bi jo v zvezi z izvajanjem te pogodbe na kakršenkoli način in ne glede na obliko
odgovornosti, tudi iz majhne malomarnosti povzročil naročniku ali tretjim osebam ali lastnini naročnika ali lastnini tretjih
oseb. Izvajalec je odgovoren naročniku tudi za škodo zaradi napak ali zamude, če je ta škoda nastala zaradi ravnanj ali
dogodkov, ki izvirajo iz poslovanja izvajalca ali oseb, za katere odgovarja izvajalec.
XVI. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA DRUGE IZVAJALCE NA GRADBIŠČU IN ZA PODIZVAJALCE
19. člen
Izvajalec po tej pogodbi odgovarja za ravnanja, delo, dobavo blaga, storitve in drugo, za vse svoje pogodbene podizvajalce
ali dobavitelje ne glede na to v kakšni pravni obliki in povezavi so z izvajalcem in ne glede na to, kako se imenujejo.
Izvajalec je odgovoren tudi za vse pravne in stvarne napake podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih.
Izvajalec izrecno izjavlja, da bo vsa del v zvezi s to pogodbo realiziral sam ali s podizvajalci, ki jih je izrecno navedel v
razpisni dokumentaciji javnega razpisa, pri čemer tudi izrecno izjavlja, da bodo ti podizvajalci opravljali le tista dela, za
katera jih je navedel v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
XVII. SPREJEM IN IZROČITEV
20. člen
Ob končanju del izvajalec in naročnik sestavita zapisnik o primopredaji objekta in primopredaji dokumentacije.
Pogoji za uspešno izvedbo primopredaje so:

končana vsa dela,

predaja dokumentacije:
dokazilo o zanesljivosti objekta,
projekt izvedenih del 3x v pisni in 1x v elektronski obliki,
navodila za obratovanje in vzdrţevanje,
končno poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki in evidenčni listi,
gradbeni dnevnik.
XVIII. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
21. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca navedene v 2. členu te pogodbe, sestavni del te pogodbe tudi
naslednji dokumenti:

obrazec ponudbe s popisom del,

terminski plan in drugi dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe.
XIX. VAROVANJE OKOLJA IN VIŠJA SILA
22. člen
Izvajalec je dolţan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na
področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred poţarom.
23. člen
Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno
izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007).
Stran 37 od 40
Pogodbena stranka, pri kateri je višja sila nastala, je dolţna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To
mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predloţitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile.
Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.
XX. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je
pristojno Okroţno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb
pogodbe uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007).
25. člen
Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank, veljati pa začne s predloţitvijo
bančne garancije ter kopij zahtevanih zavarovanj v skladu s 15. členom te pogodbe. Pogodba velja do preteka garancijske
dobe.
V _______________, dne _______________
V Ljubljani, dne _________________
IZVAJALEC:
_______________________
NAROČNIK:
PLINOVODI d.o.o.
Direktor:
_______________________
Glavni direktor:
Marjan Eberlinc, univ.dipl.inţ.str.
Namestnica glavnega direktorja:
Stran 38 od 40
PRILOGA 19
OBRAZEC PRIJAVE
OPOMBA: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti z velikimi tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je
ponudba!
Stran 39 od 40
POŠILJATELJ:
----------------------------------------------------------------------
Ponudbo prevzel:
(vpiše vloţišče)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(naročnik)
NE ODPIRAJ – PONUDBA
št. P/JNMV/13/2014/TP-SV
Stran 40 od 40
POPIS DEL - STROJNI
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta:
5 - Načrt strojnih inštalacij in strojne
opreme
Investitor:
PLINOVODI, d.o.o.
Vrsta projektne dokumentacije:
PZI - projekt za izvedbo
Objekt:
MRP KAMNIK
Številka načrta:
12985-05
Kraj in datum izdelave načrta:
Nova Gorica, 03/2014
List: OSNOVA
List: OSNOVA
Stran: 1
5
POPIS DEL - STROJNI
SKUPNA REKAPITULACIJA
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
S1.
MERILNO REGULACIJSKA LINIJA
S2.
PLINSKI DEL KOTLOVNICE
S3.
OGREVALNI DEL
G4. GRADBENA DELA
S5.
OSTALI STROŠKI
SKUPAJ:
22%
DDV:
SKUPAJ Z DDV:
List: REKAPITULACIJA
Stran: 2
5
POPIS DEL - STROJNI
UVOD V PREDRAČUN
1
Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz.
varilnim materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni.
2
Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter
galvaniziran.
3
Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z uporabo kovinskih tesnil.
4
Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu izdelka,
proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka.
5
Priložena morajo biti navodila za vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom
rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1
6
Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice TS 04, z Internimi standardi in Tehnične
smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o..
7
Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje
projektanta.
List: OPOMBE
Stran: 3
5
POPIS DEL - STROJNI
S1.
MERILNO REGULACIJSKA LINIJA
Opombe:
Pozicija posamezne armature je skladna s pozicijo tehnološke sheme.
Poz.
Opis postavke
I.
ARMATURA
I. 1
Enota Količina
Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN100, ANSI300
Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API
6D, prirobnice po ANSI B 16.5, temperaturno območje od 25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje reduktor s
kolesom. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami.
Dvostransko drsno vležajena krogla ali plavajoča krogla.
kos
2
kos
2
kos
3
Cena
Vrednost
Ustreza ali enakovreden: Böhmer BBF FSA R 300.100/2
I. 2
Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API
6D, prirobnice po ANSI B 16.5, temperaturno območje od 25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje reduktor s
kolesom. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami.
Dvostransko drsno vležajena krogla ali plavajoča krogla.
Ustreza ali enakovreden: Böhmer BBF FSA R 300.150/2
I. 3
Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN150, PN16
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po
DIN3202 F18, polno zavarjeno jekleno ohišje, drsno
vležajena krogla spodaj in zgoraj, temperaturno območje
od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje reduktor s
kolesom.
Ustreza ali enakovreden: Polix KPV DN150 PN16 D1 VX PX RR
I. 4
Krogelna pipa za ZP, prirobnična/uvarna, DN150, PN16
kos
1
z nereduciranim presekom, uvarno/prirobnična izvedba po
DIN3202 F18, polno zavarjeno jekleno ohišje, drsno
vležajena krogla spodaj in zgoraj, temperaturno območje
od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje reduktor s
kolesom.
Ustreza ali enakovreden: Polix KPV DN150 PN16 D1 VX PX RR
List: REGULACIJA
List: REGULACIJA
Stran: 4
Poz.
I. 5
Opis postavke
Enota Količina
Plinski filter za ZP, prirobnični, DN100, ANSI300
Plinski filter za ZP prirejen za hitro odpiranje in menjavo
filter vložkov, opremljen z diferenčnim manometrom za
območje 0 do 1 bar razreda 1, na dnu z drenažnim
izpustom, opremljen s podatkovno tablico in CE
certifikatom. Pvmin=23,5 bar, Pvmax=50 bar,
Qmax=13.500 Sm3/h, Tmax=50°C, Tmin=-25°C, izločanje
trdnih in tekočih delcev velikosti 1µm v obsegu 99,9%.
Načrtovani tlak: DP = 50 bar.
Vsi prirobnični priključki RF izvedbe skladno z ANSI/ASME
B16.5.
kos
2
kos
2
Cena
Vrednost
Ustreza ali enakovreden: IMP PLF 100-ANS300-H
I. 6
Vgradnja plinskega grelnika - toplovodni za ZP,
prirobnični, DN100, ANSI300
Toplovodni plinski grelnik za ZP temperaturnega režima
80/60°C, grelni medij voda/glikol ali glikol, prirobnice na
plinski strani DN100/ANSI300, prirobnice na vodni strani
DN80/ANSI300 z orentiranostjo po načrtu, priključek na
vrhu za odzračevanje R1/2 , višina podnožja določena v
grafiki načrta. Cevni register in plašč grelnika mora
ustrezati tlačni stopnji ANSI300. Pvmin=23,5 bar,
Pvmax=50 bar, Qmax=13.500 Sm3/h.
Načrtovani tlak: DP = 50 bar
Samo vgradnja, dobavi PLINOVODI d.o.o.
Ustreza ali enakovreden: HEAT WAT 300 SW4
I. 7
kos
2
Vgradnja varnostno zapornega ventila (VZV) za ZP,
prirobnični, DN50, ANSI300
izvedeni z mehanskim kazalcem položaja zaporne lopute Samo vgradnja, dobavi PLINOVODI d.o.o.
ter stikalom za signalizacijo zaprtja, z obtočnim vodom z
ventilom za izenačenje tlaka, Pvmax=50 bar, Pvmin=23,5
bar, Pi=8 (10) bar, Qmax=13.000 Sm3/h, direktno delujoč,
razred točnosti zapiranja AG1.
Ustreza ali enakovreden: Pietro Fiorentini SBC 782
I. 8
kos
2
Vgradnja regulatorja tlaka za ZP, prirobnični DN50/50,
ANSI300 s prigrajenim VZV.
območje delovanja Pvmax=50 bar, Pvmin= 20 bar, Pi=8
Samo vgradnja, dobavi PLINOVODI d.o.o.,
(10) bar, Qmax=13.500 Sm3/h, KG=289 Sm3/h, glasnost vgradi se obstoječa regulatorja.
pri Qmax ne sme presegati 85 dB, indirektno delujoč, "fail
to close", s prigrajenim VZV izvedenim z mehanskim
kazalcem položaja zaporne lopute ter stikalom za
signalizacijo zaprtja, z obtočnim vodom z ventilom za
izenačenje tlaka, direktno delujoč, stopnja natačnosti
vklopa SG10, stopnja točnosti regulatorja AC2.5, stopnja
zapiranja regultorja AG1, vse z atestom o opravljenih
tlačnih preizkusih, s podatkovno tablico, dobavljen s
tehničnimi navodili za montažo, obratovanje in
vzdrževanje ter listo rezervnih delov.
Ustreza obstoječi:
Pietro Fiorentini: Reflux 819 DB204/A SB82 R14/A
List: REGULACIJA
List: REGULACIJA
Stran: 5
Poz.
I. 9
Opis postavke
Enota Količina
Vgradnja varnostno izpušnega ventila (VIV) za ZP,
navojni, 1"NPT, PN16
za pretok do 2% od Qmax linije ki znaša 13.000 Sm3/h,
stopnja točnosti odpiranja AG2.5.
Območje aktivacije: 1,5 - 40,0 bar.
kos
Cena
Vrednost
1
Ustreza ali enakovreden: Tartarini V/20-2
I. 10
Turbinski merilnik pretoka za ZP, DN150, PN16, G650,
smer pretoka desno-levo
Prirobnične izvedbe po DIN 2633 PN16.
Skladen s standardom ISO 9951 in Pravilnikom o
meroslovnih zahtevah za plinomerje in korektorje.
Plinomer mora biti umerjen pri absolutnem tlaku 9 bar in
overjen po MID.
Omogočati mora kratkotrajni 20% višji pretok kot je Qmax.
Opremljen z glavo z mehansko številčnico,
- 1 x NF,
- 2 x MF,
- 2 x VF,
- 2 x tlačni priključek,
- 2 x tulka za temperatturno zaznavalo,
- absolutni encoder,
s prigrajeno tripotno pipo.
kos
1
Ustreza ali enakovreden:
Elster-Instroment SM-RI, G650 DN150 PN16
I. 11
Elektronski korektor in beležnik pretoka
Korektor in beležnik pretečene količine obdelan v načrtu
električnih inštalacij in elektro opreme.
List: REGULACIJA
kos
1
List: REGULACIJA
Stran: 6
Poz.
I. 12
Opis postavke
Enota Količina
kpl
1
kpl
5
kos
2
Manometer v kompletu s tripotnim manometrskim
ventilom in testnim priključkom
Manometer:
- delitev skale po EN 837
- priključek radialno spodaj G1/2 B CrNi jeklo,
- ohišje NG160 inox,
- klasa 1,0.
Tripotni manometrski ventil:
- izvedba po DIN 16271-A,
- material: 1.0460 po EN 10222, galvaniziran,
- PN 400,
- dimenzija 1/2",
- spodnji priključek zunanji NPT 1/2",
- zgornji priključek mufa G 1/2" (levi-desni),
- testni priključek (notranji) NPT 1/4".
Testni priključek:
- jeklena izvedba - galvaniziran,
- PN 400,
-spodnji priključek NPT 1/4",
-zgornji testni priključek M16x2,
- pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko
Ustreza ali enakovreden: WIKA typ 232.50 NG160
merilno območje: 0 - 16 bar
I. 14
Vrednost
Manometer:
- klasa 1,0.
- PN 400,
- dimenzija 1/2",
Testni priključek:
- PN 400,
merilno območje: 0 - 60 bar
I. 13
Cena
Merilni pretvornik tlaka s tripotnom manometerskim
ventilom DIN16271
Merilnik obdelan v načrtu električnih inštalacij in elektro
opreme.
List: REGULACIJA
List: REGULACIJA
Stran: 7
Poz.
I. 15
Opis postavke
Enota Količina
Termometer-bimetalni z merilnim območjem 0/60°C
kos
4
Cena
Vrednost
klase 2 (ali 1 ), tipalo zadaj aksialno G1/2 na zaščitni
cevi,material (medenina ali inox) L=100mm, premer
NG100mm (material : Al ali inox)
Ustreza ali enakovreden: INOL TI-291
I. 16
Merilni pretvornik temperature
Merilnik obdelan v načrtu električnih inštalacij in elektro
opreme.
kos
1
I. 17
Krogelna pipa za ZP, uvarna, DN50, PN16
z nereduciranim presekom, uvarna izvedba, polno
zavarjeno jekleno ohišje, plavajoča krogla, temperaturno
območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje
ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami.
Polix KPV-G DN50 PN16 DU VX PX
kos
1
I. 18
Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN50, PN16, z
ročnim pogonom in ključavnico za varovanje preklopa
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API
6D, polno zavarjeno jekleno ohišje, plavajoča krogla,
temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za
odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi
smolami.
Polix KPF-G DN50 PN16 DP VX PX
kos
1
I. 19
Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba, jeklena
litina, plavajoča krogla. Mehanizem za odpiranje ročica.
kos
6
kos
4
kos
1
kos
11
Ustreza ali enakovreden: Böhmer BBF FSA V300.025
I. 20
Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN25, ANSI300
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano
ohišje, plavajoča krogla. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: Böhmer BBS KMG V 100.825/2
I. 21
ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: Böhmer BBS KMG V 063.020
I. 22
List: REGULACIJA
List: REGULACIJA
Stran: 8
Poz.
I. 23
Opis postavke
Enota Količina
Krogelna pipa za ZP, DN6 z NPT 1/4 notranjim
navojem, ANSI600, skupaj s testnim priključkom
EMA3 1/4 NPT.
Testni priključek:
- PN 400,
kpl
6
Cena
Vrednost
I. 24
Monoblock izolacijska prirobnica, DN100, ANSI300
dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470
Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8
po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj
zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN
30671.
Ustreza ali enakovreden: RMA Type IK DN100 ANSI300
kos
1
I. 25
Monoblock izolacijska prirobnica, DN150, PN16
dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470
Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8
po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj
zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN
30671.
Ustreza ali enakovreden: RMA Type ET DN150 PN16
kos
1
ARMATURA SKUPAJ:
List: REGULACIJA
List: REGULACIJA
Stran: 9
Poz.
II.
II. 1
II. 2
II. 3
II. 4
II. 5
II. 6
Opis postavke
Enota Količina
Cena
Vrednost
MATERIAL
Prirobnica z grlom iz ASTM A 105 ( od DN25 do
vključno DN100 ) in iz ASTM A 350 Grade LF2( za
DN150 in več )
Standard:ASME B16.5 ANSI300
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom iz
Klingerita, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter
podložkami, vroče cinkani.
DN25
DN50
DN100
DN150
kos
kos
kos
kos
6
4
11
4
Prirobnica - slepa iz ASTM A 105
Standard: ASME B16.5 ANSI300
DN50
kos
1
Prirobnica z grlom iz St 37.2
Standard: SIST EN 1092 PN16
DN150
kos
11
Prirobnica - slepa iz St 37.2
DN50
DN80
kos
kos
1
1
Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno
varjena cev iz materiala L245MB
Standard: SIST EN ISO 3183
Ø114.3x4.0
Ø168.3x4.5
m
m
4,0
15,0
Brezšivna jeklena cev iz materiala L245MB
Ø33,7x4,0
m
12,0
List: REGULACIJA
List: REGULACIJA
Stran: 10
Poz.
Opis postavke
II. 7
Jeklena visokofrekvenčno vzdolžno varjena
preizolirana cev za vgradnjo v zemljo, materiala
L245MB, dobavljena z ekstrudirano PEHD korozijsko
zaščito skladno z DIN 30670, z dodajnim materialom
in dodatkom za razrez.
Dolžina je ocenjena, dejanska potrebna dolžina je odvisna
kje se nahaja reducirni kos R150/100 na obstoječem
izstopnem cevovodu.
II. 8
II. 9
II. 10
II. 11
II. 12
II. 13
II. 14
II. 15
Enota Količina
Ø168.3x4.5
m
2,0
Brezšivna jeklena cev iz materiala L245
Ø21,3x2,9
Ø26,9x3,2
Ø33,7x3,2
m
m
m
4,0
15,0
13,0
Koleno 90°° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala RSt 37.0
Standard: SIST EN 10253-2/B
DN25 Ø33,7 x 3,2
DN100 Ø114,3 x 4,5
DN150 Ø168,3 x 4,5
kos
kos
kos
7
8
3
Standard: SIST EN 10253-2/A
DN20 Ø26,9 x 3,2
DN25 Ø33,7 x 3,2
DN150 Ø168,3 x 4,5
kos
kos
kos
8
4
8
T-kos iz materiala RSt 37.0
DN25 Ø33,7 x 3,2
DN100 Ø60,3 x 4,5
kos
kos
1
1
DN25 Ø33,7 x 3,2
DN150 Ø168,3 x 4,5
kos
kos
2
3
Reducirni kos iz materiala RSt 37.0
DN100/50
DN150/100
kos
kos
4
2
Varilni nastavek - Weldolet, iz materiala
A 234 WPB
Standard: ASME B16.25
STD 2-6
STD 2-4
kos
kos
1
1
Koničen holandski spoj
Standard:EN 10242
1˝
3/4˝
kos
kos
7
3
List: REGULACIJA
Cena
Vrednost
List: REGULACIJA
Stran: 11
Poz.
Opis postavke
Enota Količina
II. 16
Šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem
Standard:ASME B 1.20.1
1/4˝
3/4˝
1˝
Reducirni 1"x3/4"
kos
kos
kos
kos
2
6
4
2
II. 17
Odstranitev opuščenih cevovodov z odvozom na
deponijo.
kpl
1
II. 18
Izdelava zbirne cevi za impulzne vode vključno z
instrumentacijskimi vodi po detajlu
Cevi za impulzne vode iz nerjavečega jekla AISI 304
dimenzije Ø10 x 1 (skupna dolžina ca. 8 m).
Priključki na zbirni cevi:natični nastavek 1/2 NPT z
zareznim obročem Ø10, ISO8434-1/DIN 2353, 4 kos.
kpl
2
II. 19
Nerjaveča cev premera 6 mm za tlačno povezavo
plinomera in korektorja oz. pretvornika tlaka.
Standard:DIN 2391
Tip: Cev DIN 2391-St-35 NBK 6x1.
m
3
II. 20
Izdelava nastavitvenega kosa pred VIV po detajlu.
Dimenzije 60x60x60 mm, material RSt 37.2. Glavni
priključek priključek NPT 3/4", stranska priključka NPT
1/4".
kos
1
II. 21
Izdelava varilnega nastavka z notranjim navojem 3/4
14NPT po detajlu. Dimenzije Ø44 x 40 mm, za montažo
temperaturnih tipal s tulko.
kos
8
II. 22
Izdelava varilnega nastavka za manometer po detajlu.
Dimenzije Ø22 x 50 mm z zunanjim navojem 1/2 NPT.
kos
7
II. 23
Izdelava kape izpiha DN25 iz MRP po detajlu.
kos
3
II. 24
Izdelava izpihovalne cevi DN80 za praznjenje komore
filtra po detajlu, vključno z zaslonko.
kpl
1
II. 25
Prefabricirane stenske konzole tip npr. Sikla ALK
41/41 z objemkami za cevi DN25 in DN20, za razvod
izpihovalnih cevi znotraj postaje in pritditev
izpihovalnih vodov zunaj postaje.
kpl
5
II. 26
Zaščitna PEHD cev za prehod plinskih cevi skozi
steno, skupaj z elastičnimi manšetami, dolžine cca 20
cm.
Standard: ISO EN 12162
DN150
DN100
DN25
DN20
kos
kos
kos
kos
1
1
2
2
List: REGULACIJA
Cena
Vrednost
List: REGULACIJA
Stran: 12
Poz.
Opis postavke
Enota Količina
II. 27
Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev in kolen
za vkopane plinovode.
*ročno čiščenje in razmastitev cevi,
*obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°,
*peskanje po SIST 055900-SA 2 ½,
*obdelava robnih pasov (širina 100mm),
*čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala z
čistilnim sredstvom,
*priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa
(po navodilih proizvajalca),
*segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C,
*nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na
segreto površino,
*ovijanje cevi s trakom HTLP 80,
*segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico,
kpl
5
Cena
Vrednost
*segrevanje kompletne izolirane površine,
*poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z
valjčkom,
*vizuelna kontrola spoja.
II. 28
Zaščita cevi pri prehodu iz zemlje z epoxi premazom v
dolžini 40cm nad in pod zemljino
kos
3
II. 29
Izdelava podpore in nosilne konstrukcije iz
konstrukcijskega jekla po detajlu.
kg
350
II. 30
Zaščita podpor, nosilnih konstrukcij, cevovoda,
spojnega materiala, armatur.
*Zaščita z 2x temeljni epoksi premaz in 2x pokrivni premaz
podpor nosilne konstrukcije, cevovodov in armatur.
Skupna debelina premaza 135 µm z alkidnimi premazi.
m2
20
*Ročno čiščenje tovarniško zaščitene opreme in 2x
pokrivni alkaidni premaz.
* Ročno čiščenje vroče cinkanega in kromatiranega
spojnega materiala in 1x temeljni premaz in 2x prekrivni
premaz.
II. 31
Rentgenska kontrola zvarov MRP in plinovodov 100%.
Kjer zaradi geometrije vara ni možna rentgenska
kontrola je potrebno zvare kontrolirati z ultrazvočno
ali penetrantsko metodo. Število je ocenjeno.
kpl
110
II. 32
Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in
trdnostni preiskus po načinu iz TP in čiščenje ter
sušenje cevi po preskusu.
kpl
1
II. 33
Tesnostni in funkcionalni preskus.
kpl
1
MATERIAL SKUPAJ:
List: REGULACIJA
List: REGULACIJA
Stran: 13
Poz.
Opis postavke
Enota Količina
Cena
Vrednost
DELNA REKAPITULACIJA - S1.MERILNO REGULACIJSKA LINIJA
I.
ARMATURA
II.
MATERIAL
SKUPAJ:
List: REGULACIJA
List: REGULACIJA
Stran: 14
5
POPIS DEL - STROJNI
S2.
PLINSKI DEL KOTLOVNICE
Opombe:
Poz.
Opis postavke
I.
ARMATURA
I. 1
Enota Količina
Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN25, PN16
(Shema poz. 50)
kos
1
kos
4
kos
1
Cena
Vrednost
Polix KPN-G DN25 PN16 DP VX PX
I. 2
Krogelna pipa za ZP, navojna, DN25, PN16
Z nereduciranim presekom, navojna izvedba, NPT notranji
navoj, jeklena litina, plavajoča krogla. Mehanizem za
odpiranje ročica.(Shema poz. 51)
BÖHMER KNG V 025.825
I. 3
Krogelna pipa za ZP s termičnim varovalom,
prirobnična, DN25, PN16
s samodejno zaporno varnostno napravo, jeklene izvedbe,
odporne proti visokim temperaturam. Temperaturno
območje do 80°C. Termična aktivacija pri 100°C.
Preiskušena in registrirana s strani DVGW. Mehanizem za
odpiranje ročica. (Shema poz. 52)
Kromschroder AKT 25 F 50 TAS
I. 4
2
Vgradnja regulatorja tlaka za ZP z vgrajenim VZV, z kos
NPT navojem 1˝
Zagotavljati mora območje delovanja:
Pv = 8-10 bar,
Pi = 1 bar,
Qmax = 18 Sm3/h.
AC 5/10, SG 30
Delovanje z neposrednim aktiviranjem, z vgrajenim VZV
tipa OPCO (Over pressure safety cut-off valve).
Temperaturno območje -20°C do +60°C.
(Shema poz. 53)
Pietro Fiorentini HP 100/B STD
List: PLIN_LINIJA
List: PLIN_LINIJA
Stran: 15
Poz.
I. 5
Opis postavke
Enota Količina
Cena
Vrednost
2
Vgradnja regulatorja tlaka za ZP z vgrajenim VZV, z kos
NPT navojem 1˝
Zagotavljati mora območje delovanja:
Pv = 1 bar,
Pi = 20 mbar,
Qmax =18 Sm3/h.
AC 5/10, SG 30
Delovanje z neposrednim aktiviranjem, z vgrajenim VZV
tipa OPCO (Over pressure safety cut-off valve).
Temperaturno območje -20°C do +60°C.
(Shema poz. 54)
Pietro Fiorentini FEX
I. 5
Varnostno izpušni ventil (VIV) za ZP, navojni, DN20,
PN16
za pretok 2% od Qmax linije ki znaša 16 Sm3/h in tlaku
odpiranja 30 mbar. Natančnost vklopa AG5.
Temperaturno območje -20°C do +60°C. (Shema poz. 55)
kos
1
kos
1
Ustreza ali enakovreden: Actaris SRV 275 D
I. 7
Mehovni plinomer za ZP, navojne izvedbe DN40, PN16,
G10
merilno območje G10 od Q min 0.1 m3/h do Q max 16 m3/h,
delovni tlak p = 20 mbar, ohišje iz aluminijeve litine, dvojni
priklop navojne izvedbe, temperaturno območje -20°C do
+60°C.(Shema poz. 56)
Actaris G10
List: PLIN_LINIJA
List: PLIN_LINIJA
Stran: 16
Poz.
I. 8
Opis postavke
Enota Količina
Cena
Vrednost
Manometer:
- klasa 1,0.
- PN 400,
- dimenzija 1/2",
Testni priključek:
- PN 400,
merilno območje: 0 - 10 bar (Shema poz. 57)
merilno območje: 0 - 4 bar (Shema poz. 58)
merilno območje: 0 - 40 mbar (Shema poz. 59)
kpl
kpl
kpl
1
2
2
I. 9
Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN20, PN16
(Shema poz. 60)
Böhmer BBS KNG V 025.820
kos
1
I. 10
ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica. (Shema poz. 61)
Böhmer BBS KMG V 063.816
kos
1
250,00
250,00
250,00
SKUPAJ:
List: PLIN_LINIJA
List: PLIN_LINIJA
Stran: 17
Poz.
II.
II. 1
II. 2
II. 3
II. 4
II. 5
II. 6
II. 7
Opis postavke
Enota Količina
Cena
Vrednost
MATERIAL
DN25
kos
14
m
m
20,0
16,0
DN20 Ø26,9 x 3,2
DN25 Ø33,7 x 3,2
kos
kos
4
11
DN25 Ø33,7 x 3,2
kos
3
Koničen holandski spoj
Standard:EN 10242
3/4˝
1˝
kos
kos
2
6
Šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem
Standard:ASME B 1.20.1
3/4˝
1˝
kos
kos
1
1
kpl
4
Brezšivna jeklena cev iz materiala L245
Ø26,9 x 3,2
Ø33,7 x 3,2
Prefabricirane stenske konzole tip npr. Sikla ALK
41/41 z objemkami za cev DN25, za pritrditev plinske
proge za lastno rabo.
SKUPAJ:
DELNA REKAPITULACIJA - S2.PLINSKI DEL KOTLOVNICE
I.
ARMATURA
II.
MATERIAL
SKUPAJ:
List: PLIN_LINIJA
List: PLIN_LINIJA
Stran: 18
5
POPIS DEL - STROJNI
S3.
OGREVALNI DEL
Opombe:
Poz.
Opis postavke
I.
ARMATURA
I. 1
Enota Količina
Kotel - kondezacijski, koaksialni dimniški sistem, 35
kW
Nizkotemperaturni stenski kondenzacijski plinski kotel, za
nemoteno delovanje neodvisno od zraka v kotlovnici,
nazivne moči 35 kW. Pritrditev neposredno na steno.
Posamezna enota vsebuje ventilator za prisilni dovod
zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, univerzalni
krmilni avtomat za optimalno delovanje kotla, modulirana
obtočna črpalka 3PS15-25, varnostni ventil 3 bar,
minimalni omejevalnik tlaka, stenski nosilec, avtomatski
odzračevalnik, varnostni termostat, lovilna posoda za
kondenzat, dimniški priključni kos.
Primeren za krmiljenje s kaskadno regulacijo.
Vključno s pripadajočo kaskadno regulacijo, kos 1.
Vključno s ustrezno kompletno koaksialno dimno tuljavo
za posamezen kotel.
(Shema poz. 80)
kos
4
Cena
Vrednost
Vissmann Vitodens 300-WB3B 35 kW
I. 2
Krogelna pipa za vodo (ustreza za glikol), prirobnična,
DN80, PN16
ohišje GG-25, tesnilo EPDM, medij: voda-glikol,
temperatura medija od -10°C do +130°C.
(Shema poz. 81)
Polix KPC DN80 PN 16 DP NX PB
kos
9
I. 3
Krogelna pipa za vodo (ustreza za glikol), prirobnična,
DN25, PN16
ohišje GG-25, tesnilo EPDM, medij: voda-glikol,
temperatura medija od -10°C do +130°C.
(Shema poz. 82)
Polix KPC DN25 PN 16 DP NX PB
kos
4
List: OGREVANJE
List: OGREVANJE
Stran: 19
Poz.
I. 3
Opis postavke
Enota Količina
Cena
Vrednost
4
Vgradnja varnostno zapornih ventilov, medprirobnične kos
izvedbe, DN80, ANSI300
za vgradnjo na vstopni in izstopni priključek cirkulacije
tople vode plinskega grelnika, možnost vertikalne in
horizontalne vgradnje, z vgrajenim varnosto izpustnim
ventilom, aktivacija VIV 0,2 do 0,8 bar pred aktivacijo
VZV, medij: voda-glikol temperaturno območje -20°C do
+60°C.
(Shema poz. 83)
Ustreza ali enakovreden: Heat G42.35
I. 4
Varnostno izpustni ventil, navojni, DN25, PN16
odporen do temperature 140°C, vstopni notranji navoj G1",
medij: voda-glikol.
(Shema poz. 84)
kos
1
kos
1
kos
1
Ustreza ali enakovreden: Flamco Prescor 1"
I. 5
Prelivni regulator diferenčnega tlaka AVDO, navojna
izvedba, DN25, PN10
Regulator z ventilom in vzmetjo za nastavitev dif. tlaka 0,105 bar; odpira ob naraščanju dif. tlaka; Vgradnja v bypass,
vključno s protiprirobnicama PN10, EN 1092-2; pretok
regulatorja Kvs= 3,2 m3/h; medij: voda-glikol, temperatura
medija od 2°C do +120°C.
(Shema poz. 85)
Danfoss AVDO PN10 DN25
I. 6
Ekspanzijska posoda
s koristnim volumnom 80 l, s servisnim ventilom 1",
polnilni tlak od 0,5 do 3 bar, temperaturno območje od 10°C do +120°C, medij: voda-glikol.
(Shema poz. 86)
Ustreza ali enakovreden: Flamco Flexcon C 80
I. 7
Manometer z merilnim območjem 0/4 bar
s servisnim zapornim ventilom, priključek radialno spodaj
R1/2", medenina.Ohišje Ø80, medij: voda-glikol.
(Shema poz. 87)
Flamco Flexcon Pressure gauge Ø80 rad
kos
2
I. 8
Termometer-bimetalni z merilnim območjem 0/120°C
kos
2
kos
1
klase 2 , tipalo zadaj aksialno G1/2 na zaščitni
cevi,material (medenina), nazivna vlikost DN80 mm,
ohišje plastika. (Shema poz. 88)
Ustreza ali enakovreden: Inol BT 294
I. 9
Nivojsko stikalo (Ustreza za glikol)
za mehansko kontrolo nivoja medija v sistemu skladno z
DIN EN 12828, delovni tlak 10 bar, maksimalna delovna
temperatura 120°C, AC 250 v, 10 A, zaščita IP 54 (EN
60529), medij: voda-glikol. (Shema poz. 89)
Ustreza ali enakovreden: Flamco WMS 800
List: OGREVANJE
List: OGREVANJE
Stran: 20
Poz.
Opis postavke
Enota Količina
I. 10
Lovilec nesnage, prirobnične izvedbe, DN80, PN16
temperaturno območje od -10°C do +120°C, medij: vodaglikol, ohišje GG-25, sito iz nerjavečega jekla A-304.
(Shema poz. 90)
Ustreza ali enakovreden: Polix Lovilec nesnage DN80
kos
1
I. 11
Krogelna pipa z NPT navojem, DN15, PN10
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, medij: vodaglikol. Mehanizem za odpiranje ročica. (Shema poz. 91)
kos
2
kos
2
Cena
Vrednost
Ustreza ali enakovreden: Kovina KV102
I. 12
Block srednjetlačna krogelna pipa z NPT navojem,
1/2", PN100
za izvedbo odzračevanja plinskih grelnikov ANSI300 po
detajlu, z nereduciranim presekom, navojna izvedba, block
(Shema poz. 92)
Ustreza ali enakovreden: Böhmer BMG V 100.812
I. 13
Odzračevalni lonček - avtomatski
ohišje medenina, vertikalne vgradnje, temperaturno
območje od -10°C do +120°C, medij: voda-glikol.
(Shema poz. 93)
Ustreza ali enakovreden: Flamco Flexvent 1/2"
kos
4
I. 14
Nevtralizator kondenza
Nevtralizacijska naprava; omogoča nevtralizacijo
kondenzata do nazivne skupne moči kotlov 100 kW.
Skozi zbirni kolektor kondenzata izpod kotlov, v
nevtralizacijsko posodo in iz nevtralizacijske posode v
odtok, ter do zunanjega jaška, je potrebno namestiti grelni
kabel, za preprečitev zmrzovanja kondenzata.
(Shema poz. 94)
kos
1
Nevtralizacijska naprava Buderus NE 0.1
ARMATURA SKUPAJ:
List: OGREVANJE
List: OGREVANJE
Stran: 21
Poz.
II.
II. 1
Opis postavke
Enota Količina
II. 3
II. 4
II. 5
Prirobnica z grlom iz ASTM A 105
Standard:ASME B16.5 ANSI300
Skupaj z tesnilnim materialom iz Klingerita, skupaj z vijaki
in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
kos
4
DN 25
DN 80
kos
kos
6
16
DN25 Ø33,7 x 2,6
DN80 Ø88,9 x 3,2
kos
kos
4
12
DN80 Ø88,9 x 3,2
kos
3
m
m
2,0
15,0
kpl
1
kpl
3
Skupaj z tesnilnim materialom iz Klingerita, skupaj z vijaki
in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
Brezšivna jeklena cev iz materiala St 37.0 za razvod
ogrevne vode.
Standard: DIN 2448
Ø33,7 x 2,6
Ø88,9 x 3,2
II. 6
Vrednost
MATERIAL
DN 80
II. 2
Cena
Izdelava ali nabava ustreznega razdelinega
kotlovskega kolektorja
Kotlovski zbirni razdelilec za kaskadno vgradnjo štirih
kotlov moči 45 kW vsak, kateri vključuje razvod
ogrevanega medija - dovod in povratek, razvod
zemeljskega plina in razvod za odvod kondenzata iz
posameznega kotla.
Razdelilec ogrevanja: glavni vod DN100, priključek DN80,
priključki za posamezen kotel G3/4, vključno s priključki za
termometer, manometer in pipo za praznjenje.
Plinski razdelilec: glavni vod DN25, priključek DN15,
priključki za posamezen kotel Rp 1/2.
Razdelilec za odvod kondenzata: iz materiala PVC, glavni
vod Ø40, priključki za posamezen kotel Ø30.
Vključno z montažnim materialom za pritrditev na steno.
II. 7
Nabava in montaža Roxtec RS seal modula za izvedbo
prehoda vodov ogrevanja in plina skozi plinotesno
steno z certifikatom za Požarno odpornost in Ex
zaščito. Krožni okvir RS 100 woc z moduli za prehod
dveh jeklenih cevi DN80 in krožni okvir RS 65 woc z
moduli za prehod ene cevi DN25.
List: OGREVANJE
List: OGREVANJE
Stran: 22
Poz.
Opis postavke
Enota Količina
II. 8
Fleksibilna toplotna izolacija razvoda tople vode s
cevno izolacijo , skupaj z lepilom ter obdelavo
fazonskih kosov ter armatur Armacell AF Armaflex
debeline 50 mm.
DN25
DN80
m
m
2,0
15,0
II. 9
Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema
ogrevanja (odzračevanja, praznil. pipice, spojke,
prehodni kosi, fitingiL)
kpl
1
II. 10
Tlačni preizkus omrežja ogrevanja, zagon sistema,
regulacija naprav ter poučevanje vzdrževalcev
kpl
1
Cena
Vrednost
MATERIAL SKUPAJ:
DELNA REKAPITULACIJA - S3.OGREVALNI DEL
I.
ARMATURA
II.
MATERIAL
SKUPAJ:
List: OGREVANJE
List: OGREVANJE
Stran: 23
5
POPIS DEL - STROJNI
G4.
GRADBENA DELA
Opombe:
Poz.
I.
Opis postavke
Enota Količina
Cena
Vrednost
GRADBENA DELA
I. 1
Rušenje asfaltne površine
Rezanje in rušenje asfaltne povšine z nakladanjem in
odvozom materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 15
km, vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks.
m2
3
I. 2
Izkop
Izkop jarka za vgradnjo kondenčne cevi ter gradbene jame
za izvedbo ponikovalnega jaška. Izkop v terenu III. kat. z
odmetom izkopanega materiala najman 1 m od rob
izkopa.
m3
3,5
I. 3
Ponikovalnica
Komplet izdelava ponikovalnice iz betonske cevi
notranjega premera 40 cm, globine 150 cm, drenažnim
zasutjem iz prodca 32/64 mm, 50 cm pod in okrog cevi.
Vgradnja LTŽ pokrova nosilnosi 250 kN, z vsem potrebnim
materialom in pomožnimi deli.
kpl
1
I. 4
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 40 na
peščeno podlago, obsipom ter nadsutjem s peskom ter
ostalimi pomožnimi deli, vključno z dobavo peska.
m
3,5
I. 5
Zasipanje
Zasipanje z izkopanim materialom, v plasteh po 20
cm z utrjevanjem in groba izravnava.
m3
1,5
I. 6
Izdelava nosilnega sloja povozne površine
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32
mm. Komprimiranje se izvaja po plasteh v debelini 20 cm
do potrebne zbitosti.
m3
0,6
I. 7
Asfaltiranje pvozne površine
Izdelava asfaltne prevleke se izvede v debelini in kvaliteti
ki je enaka obstoječi.
m2
3
I. 8
Izvedba prebojev
Izvedba prebojev v AB steni debeline ca. 25 cm z
diamantnim kronskim vrtanjem.
fi 75 mm
fi 125 mm
fi 170mm
kpl
kpl
kpl
1
3
1
List: GRADBENA_DELA
List: GRADBENA_DELA
Stran: 24
Poz.
I. 9
Opis postavke
Enota Količina
Dobava prezračevalnih rešetk
Dobava in montaža prezračevalnih rešetk vključno z
vgradnim okvirjem, pocinkane izvedbe in dodatno prašno
barvane RAL 8017.
JZR - 6/3 1800 x 800
JZR - 6/3 800 x 1000
kos
kos
2
1
I. 10
Prebijanje odprtin za prezračevanje
Prebijanje severne stene z vgradnjo vgradnih okvirjev za
nove prezračevalne rešetke v obstoječi steni iz betonskih
zidakov debeline 20 cm, vključno s potrebnim podpiranjem
in zaključnim krpanjem stene. Vgradnja rešetk razvidna iz
priložene grafične priloge.
m2
2,5
I. 11
Rušenje armiranobetonske konstrukcije
Rušenje armiranobetonske konstrukcije z nakladanjem in
odvozom materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 15
km, vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks.
m3
0,2
m2
7
Cena
Vrednost
Podstavka ogrevalnih kotlov.
I. 12
Obdelava betonskih površin
Obdelava betonskih površin z brušenjem in krpanjem s
fino cementno malto z dodatkom elastosila. Ocenjeno
20% površine vidnega betonoa. Vključena dobava vsega
potrebnega materiala.
Stene in talna plošča merilnor regulacijskega prostora in
prostora kotlovnice.
I. 13
Priprava betonskih površin
Priprava betonske površine talne plošče za polaganjem
epoksi tlaka.
Talna plošča merilnor regulacijskega prostora in prostora
kotlovnice.
m2
32
I. 14
Oplesk notranjih površin
Oplesk notranjih betonskih površin s poldisperzijsko barvo
s pripravo podlage, osnovni premaz in dvakrat barvanje z
belo barvo. Vključena dobava vsega potrebnega materiala.
m2
73
m2
13
Merilnor regulacijski prostor in prostora kotlovnice.
I. 15
Premaz vmesne stene
Premaz vmesne stene v prostoru redukcije z
dvokomponentnim poliuretanskim premazom s predhodno
pripravo betonske površine. Vključena dobava vsega
potrebnega materiala.
List: GRADBENA_DELA
List: GRADBENA_DELA
Stran: 25
Poz.
I. 16
Opis postavke
Enota Količina
Premaz tal z epoksidnim premazom
Premaz tal znotraj objekta z epoksidnim sredstvom z
vsem potrebnim materialom. Premaz mora zagotoviti
prehodno upornost ki je manjša od 10⁶ Q.
m2
21
m2
11
m2
3
Cena
Vrednost
Merilnor regulacijski prostor.
I. 17
Premaz tal z epoksidnim premazom
Premaz tal znotraj objekta z epoksidnim sredstvom z
vsem potrebnim materialom.
Prostora kotlovnice.
I. 18
Odvoz odpadnega materiala
Odvoz odpadnega materiala z nakladanjem in odvozom
materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 15 km,
vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks.
SKUPAJ:
DELNA REKAPITULACIJA - G4.GRADBENA DELA
I.
SKUPAJ:
SKUPAJ:
List: GRADBENA_DELA
List: GRADBENA_DELA
Stran: 26
5
POPIS DEL - STROJNI
S5.
OSTALI STROŠKI
Opombe:
Poz.
I.
Opis postavke
Enota Količina
Cena
Vrednost
STROŠEK
I. 1
Začasno napajanje v času predelave:
*prevoz, nalaganje in razlaganje NMRP na relaciji Maribor Kamnik pred pričetkom del in nazaj po končanih delih;
*povezava vstopnega dela na NMRP z jeklenim
plinovododm DN50, A300, L~15 m;
*povezava izstopnega dela iz NMRP z jeklenim
plinovodom DN80, A300, L ~15 m.
kpl
1
I. 2
Zagon objekta, ki obsega:
*zaplinjevanje postaje,
*pregled armature in odzračevanje instalacije,
*nastavitev regulacijske opreme,
*kontrola delovanja meril.
kpl
1
I. 3
Namestitev gasilnikov
Namestitev gasilnikov mora biti na vidnih in dostopnih
mestih, v bližini izhodnih vrat iz prostora, tako da niso
oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene točke
prostora. Pri namestitvi je potrebno upoštevati navodila
proizvajalca. Mesta namestitve morajo biti označena
skladno s standardom SIST 1013.
Merilno reg. prostor: gas. na prah 27A, 144B (9EG)
Kotlovnica: gasilnik na prah 27A, 144B (9EG)
kos
kos
1
1
I. 4
Shema instalacije pod steklom v okvirju, pritrditi na
steno merilnoreducirnega prostora.
kpl
1
I. 5
Izvleček požarnega reda v plasticifirani foliji pritrditi
na steno merilnoreducirnega prostora.
kpl
1
I. 6
Izdelava projekta izvedenih del (PID) za vse vrste del.
kpl
1
V PID dokumentaciji mora biti vpisana vsa dejanska
vgrajena oprema in vnesene vse spremembe. Za
elektronsko različico se zahteva pdf format vsega
papirnega izvoda in 3D model v dwf formatu ter vse risbe
iz papirnega izvoda v dwf formatu.
I. 7
Izdelava projekta obratovanja in vzdrževanja (POV) za
vse vrste del.
kpl
1
I. 8
Projektantski nadzor.
kpl
1
I. 9
Manipulativni in transportni stroški ter zavarovanje
gradbišča.
kpl
1
List: OSTALI_STROŠKI
Stran: 27
Poz.
I. 10
I. 10
Opis postavke
Enota Količina
Izvedba ukrepov varnosti in zdravja pri delu
Osebna varovalna oprema skupaj
Les za delovni pod
Montaža gasilnikov
Zidarski oder - koza
Zidarski oder - manjši
Nadzor atmosfere - metanometer
Kontejner garderoba z jedilnico in WC
Voda stekleničena za pitje
Ostali nepredvideni stroški, ki niso zajetiračunu, se
obračunavajo po dejansko porabljenem času in materialu.
kpl
m3
ura
kos
kos
kos
kos
lit
kpl
5
0,5
1
2
1
1
1
50
1
Izkaz požarne varnosti stavbe.
kpl
1
Cena
Vrednost
SKUPAJ:
Stran: 28
Elsing Inženiring d.o.o.
Specifikacija
Objekt:
Načrt:
Plinovodi, Plinovodi d.o.o. - MRP Kamnik
930/14
Vrsta dokumentacije:
Verzija:
PZI
V2
Poz.
Opis
1
Stikalni bloki v prostoru kotlovnice
1.1
1.2
Stikalni blok +SB (močnostni razdelilnik)
Krmilni blok +Q (Exi galvanski ločilniki)
2
Agregat
2.1
Diesel agregat
3
Kotlovska regulacija in ogrevanje izpusta kondenzata
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Kondenzacijski kotli
Krmilni blok +REGULACIJA (krmiljenje kotlov)
Merilne sonde
Exe razdelilna doza
Električno ogrevanje cevovoda za izpust kondenzata iz kotlov
Kabli za kotlovsko regulacijo
4
Razdelilne doze za instrumentacijo
4.1
Exi razdelilne doze
5
Oprema v procesu
5.1
Priključitev merilnikov
6
Kabli
6.1
6.2
Kabli za instrumentacijo
Kabli za malo moč in razsvetljavo
7
Vodenje procesa
7.1
Avtomatizacija in vodenje procesa
8
Inštalacije za strelovod in ozemljitve
8.1
8.2
Lovilni sistem
Ostala dela in material
9
Inštalacije za izenačitve potencialov
9.1
Inštalacijski material
Specifikacija; Ustvarjeno dne: 27.8.2014; Tiskano dne: 28.8.2014
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
1 kompl.
1 kompl.
1 kompl.
1
1
1
1
1
1
kompl.
kompl.
kompl.
kompl.
kompl.
kompl.
1 kompl.
1 kompl.
1 kompl.
1 kompl.
1 kompl.
1 kompl.
1 kompl.
1 kompl.
List 1 od 17
9.2
9.3
9.4
1 kompl.
1 kompl.
1 kompl.
Vodovni material
Priključevanje končnih elementov
10
Inštalacije za razsvetljavo
10.1
10.2
10.3
Svetilke za notranjo razsvetljavo
Svetilke za zunanjo razsvetljavo
11
Inštalacije za malo moč
11.1
12
Katodna zaščita
12.1
12.2
12.3
12.4
Sanacija obstoječega stanja
Stikalni blok za katodno zaščito KZ/SMM1/2
Vodovni material
Ostalo
1 kompl.
1 kompl.
1 kompl.
1 kompl.
13
Kabelske trase
13.1
13.2
13.3
Kabelske trase
Odstranitev obstoječega kabelskega prehoda
Nov kabelski prehod za požarno in Ex tesnjenje
14
14.1
Testiranje in zagon
1
1
1
1
kompl.
kompl.
kompl.
kompl.
1 kompl.
1 kompl.
1 kompl.
1 kompl.
SKUPAJ
0,00
Poz.
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
1
Stikalni bloki v prostoru kotlovnice
1.1
Opis
Proizvajalec
Stikalni blok +SB (močnostni razdelilnik)
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
1 kompl.
Nadgradni stikalni blok, INOX, nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 80A, kratkostična trdnost min 10kA, min IP43, notranja delitev 1, kabelski dovod spodaj, odvodi
zgoraj, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Imeti mora proizvajalčevo CE izjavo o skladnosti (ne zadostuje, da so certificirani le sestavni deli!).
Dobava, vgradnja in priklop
1.1.1
1.1.2
Ohišje, INOX, nadgradno, (ŠxVxG) 600x1000x250mm, komplet z montažno ploščo
Komplet z:
Q0
1 kos
• Ključavnica
Dobavitelj: CPS
Odmično stikalo, 1-0-2, 32A, 3p, nadgradno IP65, črna ročica
T3-3-8212/I2
Eaton
1 kos
List 2 od 17
Poz.
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
Opis
Proizvajalec
1.1.3
F01
Prenapetostni odvodnik, "B+C", 4p, komplet
SPBT12-280/4
Eaton
1 kos
1.1.4
F03
Diferenčno zaščitno stikalo, 40A/30mA, 4p, občutljivo na AC in DC pulze
PF7-40/4/003-A
Komplet z:
• Z-HK; Pomožni kontakti, 1NO+1NC, 8A
Eaton
1 kos
1.1.5
A01
Naprava za avtomatski ponovni vklop dif.zaščitnega stikala, 230VAC
Z-FW-LP
Eaton
1 kos
1.1.6
A02
Kontrolnik napetosti, univerzalni (pod-, prenapetost, zap., izpad faz), 300-500VAC
EMR5-A400-1
Eaton
1 kos
1.1.7
S1
Odmično stikalo, 1-0-2, 20A, 1p, montaža na letev, črna ročica
T0-1-8210/IVS
Eaton
1 kos
1.1.8
K1
Foto rele s senzorjem in vgrajenim timerjem
SRCD1CO
Eaton
1 kos
1.1.9
F02, F4
Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p
PL7-C16/3
Eaton
2 kosa
1.1.10
F04
Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p
PL7-B4/1
Eaton
1 kos
1.1.11
F05
PL7-C2/3
Eaton
1 kos
1.1.12
F1
Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p+N
PL7-B6/1N
Eaton
1 kos
1.1.13
F2, F3
Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p+N
PL7-B10/1N
Eaton
2 kosa
1.1.14
F5, F15, F16, F17, F18, Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p
F19, F20, F21, F22
PL7-C16/1
Eaton
9 kosov
1.1.15
F6
Eaton
1 kos
Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p
PL7-B6/1
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
List 3 od 17
Poz.
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
Opis
Proizvajalec
1.1.16
F7
Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p+N
PL7-C10/1N
Eaton
1 kos
1.1.17
F8, F9, F10, F11, F12,
F13, F14
PL7-C10/1
Eaton
7 kosov
Zbiralka, 80A, 3p, 3TE, l=1m
Z-GV-16/3P-3TE
Eaton
1 kos
1.1.18
Količina Enota
1.1.19
X6
Vtičnica za na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A
Z-SD230
Eaton
1 kos
1.1.20
X7
Vtičnica CEE, nadgradna, 5p, 16A, 400V, IP44 s pokrovom
GW 62 482
3f+N+PE, 400V, 16A
Gewiss
1 kos
1.1.21
X0
Vrstna sponka, 6mm2
WDU 6
Weidmueller
10 kosov
1.1.22
X1
Vrstna sponka, vijačna, 4mm2
WDU 4
Weidmueller
50 kosov
1.1.23
X2, X3
Vrstna sponka, vijačna, 2,5mm2
WDU 2,5
Weidmueller
4 kosi
1.1.24
Instalacijski kanal
IKP 40x80
5m
1.1.25
Instalacijski kanal
IKP 60x80
1m
1.1.26
kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=11-21mm)
M32x1,5
LappKabel
4 kosi
1.1.27
kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17mm)
M25x1,5
LappKabel
20 kosov
1.1.28
Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13mm)
M20x1,5
LappKabel
5 kosov
1.1.29
Nosilna letev 35mm (EN50 022)
3m
1.1.30
Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm
1 kos
1.1.31
Napisna ploščica z imenom stikala, 70x20mm
4 kosi
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
List 4 od 17
Poz.
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
1.1.32
1.2
Opis
Proizvajalec
Drobni vezni in spojni material ter montažni material
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
1 kompl.
Krmilni blok +Q (Exi galvanski ločilniki)
1 kompl.
Obstoječ prostostoječ stikalni blok. Odstrani se tri galvanske ločilnike stare generacije in vgradi novo opremo.
Dobava, vgradnja in priklop spodaj specificirane opreme.
1.2.1
VX1
Exi galvanski ločilnik, NAMUR ojačevalnik
9170/20-11-11
Ex II (1)GD (EEx ia) IIC, 2-kanalni, signalno relejski izhod, napajanje 24VDC
OPOMBA: En kos je že obstoječ, zato je treba dograditi samo en nov kos.
Stahl
1 kos
1.2.2
TX2
Exi galvanski ločilnik, napajalnik 2-žičnih transmitrov, 4-20mA HART Exi / 4-20mA
HART aktivni
9160/13-11-11s
Ex II (1)GD (EEx ia) IIC, 1-kanalni, 24VDC, montaža na letev
OPOMBA: Dva kosa sta že obstoječa, zato je treba dograditi samo en nov kos.
Stahl
1 kos
1.2.3
QX1
Exi galvanski ločilnik, NAMUR ojačevalnik
IM1-12Ex-T
Ex II (1)GD (EEx ia) IIC, 1-kanalni, 2 izhoda pnp 24VDC, napajanje 24VDC, montaža
na letev
Turck
1 kos
1.2.4
2
2.1
Drobni vezni in spojni material ter montažni material
1 kompl.
Agregat
Diesel agregat
1 kompl.
2.1.1
G
Diesel elektro agregat
B6300-TDE
3x400VAC/6,3KVA, z dieselskim motorjem Yanmar, z elektronskim regulatorjem
hitrosti, 12V avtomatskim zaganjačem, akumulatorjem in zračnim hlajenjem, 800d x
550š x 670v mm, 123 kg
WFM
Dobavitelj: TRM
Elektronika
1 kos
2.1.2
+DEA
Agregatska omara
s krmilnim sistemom in daljinskm nadzorom, dimenzij 500 x 600 x 210 mm (ŠxVxG)
OPOMBA: Montaža poleg generatorja v prostor kotlovnice.
WFM
Dobavitelj: TRM
Elektronika
1 kos
List 5 od 17
Poz.
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
3
Kotlovska regulacija in ogrevanje izpusta kondenzata
3.1
Opis
Proizvajalec
Kondenzacijski kotli
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
1 kompl.
Namesto dveh obstoječih kotlov bodo vgrajeni štirje novi kondenzacijski kotli (glej strojni projekt).
Samo električna priključitev. Dobava in montaža ni predmet tega projekta.
3.1.1
3.2
+BUDERUS
Naprava za kaskadno regulacijo kotlov
Nadgradni blok, napajanje 230VAC (šuko vtikač).
Buderus
Krmilni blok +REGULACIJA (krmiljenje kotlov)
1 kompl.
1 kompl.
Krmilni blok za regulacijo temperature ogrevanja po temperaturi rosišča zraka.
Dobava, montaža in priklop.
3.2.1
+REGULACIJA
Ohišje, poliestrsko, nadgradno, inštalacijsko, 330x430x210, z montažno ploščo, IP66
PWS SF
Schrack
1 kos
3.2.2
Usmernik enofazni, reguliran
6EP1 331-1SH02
230VAC/24VDC, 1,3A
Siemens
1 kos
3.2.3
Krmilnik LOGO
6ED1 052-1MD00-0BA6
8xDI, 4xDO, 4xAI, 24VDC
Siemens
1 kos
3.2.4
Razširitveni modul LOGO, AO
6ED1 055-1MM00-0BA1
2xAO (4-20mA, 0-10VDC), 24VDC
Siemens
1 kos
3.2.5
Razširitveni modul LOGO, Pt100
6ED1 055-1MD00-0BA0
2xPt100, 24VDC
Siemens
1 kos
3.2.6
Tipka, vgradnja v vrata, črna
Komplet z:
• M22-D-G; Tipka, zelena - 1 kos
• M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente - 1 kos
• M22-K10; Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica "POLNA MOČ KOTLOV" - 1 kos
Eaton
1 kompl.
List 6 od 17
Poz.
Opis
Proizvajalec
3.2.7
Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna
WDU 2,5
Weidmueller
20 kosov
3.2.8
Vrstna sponka, 2,5mm2, modra
WDU 2,5 BL
Weidmueller
1 kos
3.2.9
Vrstne sponke, 2,5mm2, PE
WPE 2,5
Weidmueller
5 kosov
3.2.10
Zaključne ploščice za WDU2,5-10
WAP2.5-10
Weidmueller
2 kosa
3.2.11
Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm, 1A
WSI 6
Weidmueller
1 kos
3.2.12
Instalacijski kanal
IKP 40x25
1m
3.2.13
Instalacijski kanal
IKP 40x40
1m
3.2.14
Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10)
M16x1,5
LappKabel
4 kosi
3.2.15
Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13)
M20x1,5
LappKabel
2 kosa
3.3
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
Merilne sonde
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
1 kompl.
Dobava, montaža in priklop.
3.3.1
Pt100 temperaturna sonda
27-7125-1333
Exm, naležna na cevovod, 3-žična, 5m kabla
Bartec
1 kos
3.3.2
Kombinrano zunanje tipalo vlaga, temperatura
GHTU 1R MP AV10
Greisinger
1 kos
3.4
Exe razdelilna doza
1 kompl.
Dobava, vgradnja in priklop.
3.4.1
za Pt100
Razdelilna doza, Exe, 115x115x64mm
8118/122-1
Komplet z:
• Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe modra - 3 kosi
Stahl
1 kompl.
List 7 od 17
Poz.
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
Opis
Proizvajalec
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
• M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) - 2 kosa
3.5
Električno ogrevanje cevovoda za izpust kondenzata iz kotlov
1 kompl.
3.5.1
Priključek grelnega kabla
PLEXO P-CW
Za grelni kabel tip PSB in napajalni kabel 8-12mm
Bartec
1 kos
3.5.2
Zaključek grelnega kabla
PLEXO P-1S
Za grelni kabel tip PSB
Bartec
1 kos
3.5.3
Samoregulirni grelni kabel
PSB-10
10W/m pri 10°C, 230VAC
Bartec
8m
3.5.4
Izolacijska uvodnica za napajalni kabel
05-0020-0092
Bartec
1 kos
3.5.5
Kabel 3x2,5mm2, finožični, temperaturno odporen, UV odporen
Olflex HEAT 180SiHF 3G2,5
LappKabel
2m
3.5.6
Vtikač, 16A, 200V, L+N+PE, šuko
3.5.7
Adapter - temperaturni regulator
FS20 STR-2
Vtikač (šuko) / vtičnica(šuko), regulacija (vključevanje vtičnice) na osnovi merjenja
temperature zraka okolice, daljinsko upravljanje.
Conrad
1 kos
3.5.8
SAMOLEPILNI STEKLENI TRAK, 50mm x 50m
02-5500-0014
Bartec
1 kos
3.5.9
OPOZORILNA NALEPKA "Električno ogrevanje"
02-2144-0860
Bartec
2 kosa
3.6
1 kos
Kabli za kotlovsko regulacijo
1 kompl.
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev na obeh koncih
3.6.1
povezava na
+BUDERUS, 16W3
Kabel 2x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, z opletom
Olflex110CY 2x0.75
LappKabel
25 m
3.6.2
Pt100, merilnik
vlage/temp.rosišča
Olflex110CY 4x0.75
LappKabel
45 m
List 8 od 17
Poz.
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
4
Razdelilne doze za instrumentacijo
4.1
Opis
Proizvajalec
Exi razdelilne doze
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
1 kompl.
4.1.1
Exi_DOZA1, Exi_DOZA2 Razdelilna doza, Exi, 115x115x64mm
8118/222-1
Komplet z:
• Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe modra - 4 kosi
• M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Ex i - 3 kosi
5
Oprema v procesu
5.1
Stahl
Priključitev merilnikov
2 kompl.
1 kompl.
Odključitev in demontaža obstoječe in nato samo električna priključitev nove instrumentacije. Dobava in montaža ni predmet tega projekta. Navedeni so tisti tehnični podatki, ki jih mora
izpolnjevati specificirana oprema v smislu električne priključitve.
5.1.1
{P1, P2}
Tlačni transmiter
izhod 4-20mA, Exi, 2-žična vezava
OPOMBA: Samo električna priključitev.
2 kosa
5.1.2
{T2}
Pt100 temperaturna sonda s pretvornikom 4-20mA
izhod 4-20mA, Exi, 2-žična vezava
1 kos
5.1.3
{VZ1.1, VZ2.1}
Induktivno končno stikalo na varnostnem zapornem ventilu
izhod NAMUR, Exi
2 kosa
5.1.4
{VZ1.2, VZ2.2}
Induktivno končno stikalo na regulatorju tlaka
izhod NAMUR, Exi
2 kosa
5.1.5
{Q1}
Plinski korektor
Corus
II1G Ex ia IICT4
Komplet z:
• Plinski pretokomerilnik
izhod Reed kontakti, LF, Exi, pulzi
Itron
1 kos
List 9 od 17
Poz.
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
Opis
{TT}
• Pt1000 temperaturna sonda
izhod Pt1000, Exi
• Tlačni transiter, absolutni
Exi
{PT}
6
6.1
Proizvajalec
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
Kabli
Kabli za instrumentacijo
1 kompl.
6.1.1
13W4, 19W2
Kabel z opletom, 18x0,75mm2, finožični, za lastnovarne tokokroge, moder
Olflex EB CY 18 x 0,75mm2
LappKabel
20 m
6.1.2
16W1, 18W1, 18W2,
19W1
LappKabel
45 m
6.1.3
13W3, 14W3
LappKabel
30 m
6.1.4
11W1
Olflex110CY 2x0.75
LappKabel
5m
6.1.5
12W1
Olflex110CY 4x0.75
LappKabel
5m
6.2
Kabli za malo moč in razsvetljavo
1 kompl.
6.2.1
Kabel 3x1,5mm2, energetski, UV odporen
NYY-J 3x1.5re
100 m
6.2.2
NYY-J 3x2.5re
160 m
6.2.3
NYY-J 4x1.5re
30 m
6.2.4
Kabel 5x4mm2, energetski, UV odporen
NYY-J 5x4.0re
10 m
List 10 od 17
Poz.
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
Opis
7
Vodenje procesa
7.1
Avtomatizacija in vodenje procesa
Proizvajalec
Količina Enota
Prilagoditev funkcijskih specifikacij na spremembe v MRP Kamnik.
1 kompl.
7.1.2
Prilagoditev obstoječe RTU naprave na spremembe v MRP Kamnik, skladno s
Seznamom vhodno-izhodnih signalov RTU naprave.
1 kompl.
7.1.3
Prilagoditev obstoječega nadzornegam sistema (SCADA) v Dispečerskem centru na
spremembe v MRP Kamnik, skladno s Seznamom vhodno-izhodnih signalov RTU
naprave.
1 kompl.
7.1.4
Izvedba nastavitev vseh senzorjev, merilne opreme in izvršilnih organov, IQ
(instalacijski testi), OQ (vroči zagon) in PQ (kontrola doseganja tehnoloških
parametrov)
1 kompl.
8.1
Cena skupaj
brez DDV
1 kompl.
7.1.1
8
Cena na enoto
brez DDV
Inštalacije za strelovod in ozemljitve
Lovilni sistem
1 kompl.
8.1.1
Izoliran nosilni drog (kompozit/Al), L=4750mm z lovilno palico 1000mm in integriranim
HVI vodnikom dolžine 10m
819 423
Naloga izvajalca: pred naročilom preveriti potrebno dolžino HVI kabla
Dehn
2 kosa
8.1.2
Zidni pritrdilni element nosilnega droga z nastavljivim odmikom 400 do 700mm, vroče
cinkan
105 343
Dehn
4 kosi
8.1.3
Zidni nosilci HVI vodnika
275 239
Dehn
5 kosov
8.1.4
Zidni nosilci HVI vodnika za v Ex okolje, dolžine (odmik) 70mm - HVI Ex W70
275 440
Naloga izvajalca: za pritjevanje nosilcev obezno uporabiti zobate podloške,
obvezno upoštevati proizvajalčeva navodila za montažo
Dehn
6 kosov
List 11 od 17
Poz.
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
Opis
8.1.5
Zbiralka za povezovanje zidnih nosilcev HVI vodnika, dolžina 450mm -HVI Ex busbar
500
275 498
Naloga izvajalca: obvezno upoštevati proizvajalčeva navodila za montažo
8.1.6
Merilno mesto (izoliran spoj Zn/RF)
453 100
8.2
Proizvajalec
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
6 kosov
Dehn
2 kosa
1 kompl.
8.2.1
Meritve strelovodne inštalacije skladno z zakonodajo z ustreznimi merilnimi protokoli
vključno s prodobitvijo pozitivnega potrdila s strani pooblaščenega preglednika.
1 kompl.
8.2.2
Drobni montažni material, 3%
1 kompl.
9
Inštalacije za izenačitve potencialov
Sistem za izenačitev potenciala je obstoječ. Potrebna so le manjša sanacijska dela in priklop novih elementov na sistem izenačitve potenciala (kotli, agregat, stikalni blok +SB, nova merilno
regulacijska proga).
9.1
1 kompl.
9.1.1
Valjanec 20x3mm
FeZn 20x3mm
Hermi
10 m
9.1.2
Zidni nosilec za ploščate (do 30x3mm) in okrogle (fi 8 in fi 10) vodnike, primeren za
trde stene z vijakom in vložkom
ZON 03, Rf
Hermi
20 kosov
9.1.3
Spoj na kovinsko konstrukcijo
9.2
10 kosov
Vodovni material
1 kompl.
9.2.1
Vodnik 1x16mm2, ru/ze, brezhalogenski
H07Z-K 16
LappKabel
100 m
9.2.2
Vodnik 1x6mm2, ru/ze, brezhalogenski
H07Z-K 6
LappKabel
100 m
List 12 od 17
Poz.
9.3
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
Opis
Proizvajalec
Priključevanje končnih elementov
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
1 kompl.
Izvedba priklopa komplet z drobnim spojnim in izolacijskim materialom
9.3.1
Vijačni spoj v kompletu s priborom za vijačenje 16mm2 (vijaki, objemke ...)
5 kosov
9.3.2
Vijačni spoj v kompletu s priborom za vijačenje 6mm2 (vijaki, objemke ...)
10 kosov
9.3.3
Premostitveni spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2
OPOMBA: Za potrebe izenačitve potencialov na cevovodih in rešetkah!
20 kosov
9.4
1 kompl.
9.4.1
Antistatičen tlak v merilno-regulacijskem prostoru (v kolikor bo prišlo do zamenjave)
1 kompl.
9.4.2
Test neprekinjenosti vodnikov za izenačitve potencialov
1 kompl.
10
10.1
Inštalacije za razsvetljavo
Svetilke za notranjo razsvetljavo
1 kompl.
OPOMBA: Vse svetilke se dobavi s sijalkami s temperaturo in barvno reprodukcijo 965!
10.1.1
1
Viseča svetilka z varčno sijalko z grlom E27, II 2G EEx de IIC T4, prehodna/končna, z
montažnim priborom za obešanje, IP67, vključno z Ex certifikatom in izjavo o
skladnosti
AB 51 IX
Komplet z:
• Sijalka varčna, E27, 22W, barva 840, hitri zagon
10.1.2
3
Nadgradna svetilka z varčno sijalko z grlom E27, IP44
Komplet z:
Cooper Crouse
8 kosov
4 kosi
List 13 od 17
Poz.
10.2
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
Opis
Proizvajalec
Svetilke za zunanjo razsvetljavo
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
1 kompl.
Del zunanje razsvetjave ostane obstoječ (4 vogalne svetilke).
10.2.1
2
Viseča svetilka z varčno sijalko z grlom E27, II 2G EEx de IIC T4, prehodna/končna, z
montažnim priborom za obešanje, IP67, s senčnikom, vključno z Ex certifikatom in
izjavo o skladnosti,
AB 51 IX
Komplet z:
10.2.2
4
Nadgradna svetilka z varčno sijalko z grlom E27, IP44, s senčnikom
Komplet z:
10.3
Cooper Crouse
1 kos
1 kos
1 kompl.
10.3.1
Doza, Eexe, kabelske uvodnice; zgoraj 2x M20, spodaj 3x M20
8118/122-1
Ex II 2G Eexe II, 115 x 115 x 65mm, polyester, IP66
Stahl
2 kosa
10.3.2
S2
Inštalacijsko nadgradno stikalo, 0-I, izmenično,16A (AC1), 2p, Zaščita: II 2G Eex ed IIC Stahl
T6, Certifikat: PTB 02 ATEX 1026
8030/51-035
OPOMBA: se uporabi tudi kot navadno
1 kos
10.3.3
S3
Stikalo nadometno navadno za zunanjo montažo, 250V, 16A, IP65, komplet z dozo
1 kos
11
Inštalacije za malo moč
11.1
1 kompl.
11.1.1
Nadometna vtičnica 16A, 3p (2p+PE), 220-250V, šuko
8 kosov
11.1.2
Doza, inštalacijska, N/O
5 kosov
List 14 od 17
Poz.
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
12
Katodna zaščita
12.1
Sanacija obstoječega stanja
12.1.1
12.2
Opis
Odstranitev obstoječega merilnega mesta, zaščita kablov oz. popravilo kabelskih
priključkov na obstoječih plinovodih, po potrebi izvedba novih priključkov
Stikalni blok za katodno zaščito KZ/SMM1/2
Proizvajalec
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
1 kompl.
1 kompl.
1 kompl.
12.2.1
Prostostoječa omarica, INOX, 600x450x160mm, IP67, komplet z izkopom, izdelavo
temelja, zasutjem
1 kompl.
12.2.2
prenapetostna zaščita
PIPro 40A
1 kos
12.2.3
Trajna merilna sonda
STELTH
1 kos
12.2.4
Filter
DP 2x1-RLC/50V-Tr
1 kos
12.2.5
1 kos
ER coupon Metricorr 500 um
12.2.6
1 kos
ER coupon Metricorr 100 um
12.3
Vodovni material
1 kompl.
12.3.1
NYY-J 4x2.5re
20 m
12.3.2
Kabel 1x16mm2, energetski, UV odporen
NYY 1x16
20 m
12.4
Ostalo
1 kompl.
12.4.1
Izvedba izenačitev potenciala, ozemljitve
1 kompl.
12.4.2
Meritve katodne zaščite, izdelava merilnega poročila in izvršilna dokumentacija
1 kompl.
List 15 od 17
Poz.
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
13
Kabelske trase
13.1
Opis
Proizvajalec
Kabelske trase
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
1 kompl.
Dobava, vgradnja in označitev
13.1.1
Kabelska polica, hladno cinkana, širina 100mm, perforirana, komplet s pritrdilnim in
nosilnim priborom
PK100
13.1.2
Kabelska polica, hladno cinkana, širina 50mm, perforirana, komplet s pritrdilnim in
nosilnim priborom
PK50
13.1.3
Zaščitne cevi, kovinske, antikorozijsko zaščitene, različni premeri do 1", komplet s
pritrdilnim materialom
20 m
13.1.4
Zaščitna cev, plastična, premera 16mm, komplet s pritrdilnim in nosilnim priborom
PN16
20 m
13.2
5m
STAGO
Odstranitev obstoječega kabelskega prehoda
20 m
1 kompl.
13.2.1
Odstranitev kablov, ki potekajo skozi obstoječe kabelske prehode.
1 kompl.
13.2.2
Zaprtje cevi obstoječega kabelskega prehoda s čepi
9 kosov
13.3
Nov kabelski prehod za požarno in Ex tesnjenje
1 kompl.
Dobava, vgradnja in označitev
13.3.1
13.3.2
Izvedba gradbene odprtine v steni med kotlovnico in merilno-regulacijskim prostorom
za nov kabelski prehod (263x171mm); novi prehod naj bo ob obstoječem prehodu.
PR1
Kabeski prehod, vodotesnost do tlaka 4bar
Frame G
Komplet z:
• G 4x2 EEx primed; Okvir za kabelski prehod, notranje dimenzije 263x171, kovinski,
barvan, z luknjami za pritrditev v okvirju - 1 kos
• Wedge 120 EEx galv; Napenjalni element - 2 kosa
• Stayplate 120 EEx galv; Plošča, vmesna izravnalna - 11 kosov
• RM10/0x12 EEx; Modul, polnilo, 10x120mm, - 1 kos
1 kompl.
ROXTEC
1 kompl.
List 16 od 17
Poz.
Električna poz.
{Tehnološka poz.}
Opis
Proizvajalec
Količina Enota
Cena na enoto
brez DDV
Cena skupaj
brez DDV
• RM20w40 EEx; Prehodni modul, dvojni, 20x40mm, za dva kabla premera od 3,516,5mm - 21 kosov
• RM30 EEx; Prehodni modul, 30x30mm, za kable premera od 10,0-25,0mm - 12
kosov
• Lubricant 25ml; Mazivo - 2 kosa
14
14.1
Testiranje in zagon
1 kompl.
14.1.1
Označevanje vgrajene opreme (doz, stikal, vtičnic...)
1 kompl.
14.1.2
Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in
poročil za celoten objekt v sestavi:
Komplet z:
• Merjenje impedance okvarne zanke
• Merjenje izolacijske upornosti
• Merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• Funkcionalni preizkus
• Nastavitev odklopnikov in ostalih zaščit
1 kompl.
14.1.3
Testiranje ožičenja stikalnih blokov, z izdelavo IQ dokumentacije za vgrajeno opremo v
stikalnih blokih
1 kompl.
14.1.4
Testiranje ožičenja, z izdelavo IQ dokumentacije za elektroinstalacijski del
1 kompl.
14.1.5
Funkcionalni test in nastavitve zaščit
1 kompl.
14.1.6
Izdelava uporabniških navodil
1 kompl.
14.1.7
Šolanje uporabnikov
1 kompl.
14.1.8
Razni drobni material, manjša dela, transport, manipulativni stroški, priprava
gradbišča, zavarovanje, itd. 0,5%
1 kompl.
List 17 od 17

Razpisna dokumentacija

Transcription

Similar documents

SKLOP D - Elektro instalacije dokument

AVTORSKA POGODBA - vzorec.pdf

Pogodba za dobavo blaga

javni poziv za sodelovanje na stojnicah in

javno naročilo male vrednosti - TAXI PREVOZ 2012-13

pogodba o šolski prehrani - Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Povabilo k oddaji ponudbe-generalni remont upepeljevalske

dokumentacija oz: navodila za nakup šolskega kombija

Kako pripraviti pogodbo za storitve v oblaku

obrazec - e-Študentski servis