Rezervni deli in potrošni material za potrebe elektro
Transcription
Rezervni deli in potrošni material za potrebe elektro
PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 28.03.2013 Objava na portalu javnih naročil št. JN3580/2013 z dne 28.03.2013 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila: Rezervni deli in potrošni material za potrebe elektro vzdrţevanja za obdobje treh let po postopku s pogajanji po predhodni objavi Številka javnega naročila P/JN/05/2013/TP-SV marec 2013 Stran 1 od 39 VSEBINA 1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE .............................................................. 3 2. SPLOŠNO ........................................................................................................... 3 3. MERILA ............................................................................................................. 4 4. POGOJI ............................................................................................................. 5 5. OSTALO ............................................................................................................ 8 PRILOGA 1 ................................................................................................................. 10 PRILOGA 2 ................................................................................................................. 11 PRILOGA 3 ................................................................................................................. 12 PRILOGA 4 ................................................................................................................. 13 PRILOGA 5 ................................................................................................................. 14 PRILOGA 6 ................................................................................................................. 15 PRILOGA 7 ................................................................................................................. 16 PRILOGA 8 ................................................................................................................. 17 PRILOGA 9 ................................................................................................................. 18 PRILOGA 10................................................................................................................ 19 PRILOGA 11................................................................................................................ 21 PRILOGA 12................................................................................................................ 23 PRILOGA 13................................................................................................................ 25 PRILOGA 14................................................................................................................ 26 PRILOGA 15................................................................................................................ 32 PRILOGA 16................................................................................................................ 33 PRILOGA 17................................................................................................................ 38 Stran 2 od 39 1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE V skladu z določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 72/2011 in 90/2012, v nadaljevanju ZJNVETPS) druţba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo. Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila. En ponudnik lahko predloţi samo eno ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila. V primeru, če ponudnik sodeluje v več ponudbah kot vodilni ponudnik/partner v konzorciju, bodo vse ponudbe, v katerih bo sodeloval takšen ponudnik, izločene iz postopka javnega naročanja. Isti podizvajalec lahko nastopa v več ponudbah ob pogoju, da je v vseh ponudbah podizvajalec, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa, pa ni glavni izvajalec oz. partner v skupnem nastopu. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili te razpisne dokumentacije. 2. SPLOŠNO 2.1 Naročnik Druţba Skrajšana firma Naslov druţbe Matična številka podjetja ID številka za DDV 2.2 PLINOVODI, Druţba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana 1954288000 SI31378285 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik) PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA: Naslov: Matična št: Identifikacijska št. za DDV: Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke): Telefon: E-mail: Telefaks: Mobilni telefon: Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe: V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 3 od 39 2.3 Predmet javnega naročila: Predmet naročila je dobava rezervnih delov in potrošnega materiala za potrebe elektro vzdrţevanja za obdobje treh let. Okvirni obseg rezervnih delov in potrošnega materiala je razviden iz priloge Obrazec predračuna (PRILOGA 14). Dejanski obseg blaga bo naročnik oblikoval sprotno. Rok plačila je najmanj 60 dni od dneva uradnega prejema računa. Rok posamezne sukcesivne dobave mora znašati največ 5 delovnih dni od pisnega naročila naročnika. Ponudba mora biti veljavna vsaj še 120 dni od dneva, ki je določen za predloţitev ponudb. 2.4 Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije. 2.5 Postopek javnega naročanja: Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika po pregledu in ocenjevanju ponudb ter izvedenih pogajanjih. Pogajanja bodo izvedena pisno, hkrati vsi ponudniki. Ponudniki bodo na pogajanjih oddali ponudbe, ponudbe pa bodo izraţene v % popusta glede na ponudbeno ceno, oddano v osnovni ponudbi, oddani v postopku s pogajanji po predhodni objavi. Šteje se, da je ponujeni % popusta podan na vsako postavko v ponudbeni dokumentaciji iz oddane osnovne ponudbe. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika. Naročnik se bo praviloma pogajal o ponudbeni ceni. Ponudniki lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno zniţajo, ne smejo pa je povišati. Ponudniki, ki bodo svojo ceno povišali, bodo nemudoma izločeni iz postopka oddaje javnega naročila. Naročnik bo v vabilu na pogajanja natančneje določil protokol pogajanj. Naročnik bo v skladu s 3. odstavkom 90. člena ZJNVETPS izvedel en krog pogajanj, razen v primeru, v kolikor bi ponudbo oddal le eden ponudnik. Predstavnik ponudnika je pred začetkom pogajanj komisiji dolţan predloţiti pooblastilo, da se v imenu in za račun podjetja, ki ga zastopa, udeleţuje pogajanj in se lahko pogaja v vseh elementih ponudbe ter podpiše ponudbe dane v pogajanjih v pisni obliki. S seboj mora imeti tudi veljaven ţig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor podjetje uporablja pri poslovanju ţig. Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb. O izbiri ponudnika bo obvestil vse ponudnike, ki bodo predloţili pravočasno ponudbo. 2.6 Rok za predloţitev ponudb je 15.04.2013 do 09.00 ure. Če ponudba ne bo predloţena do roka za predloţitev ponudb, se šteje, da je bila predloţena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna. 2.7 Ponudba mora biti predloţena na naslov naročnika v zaprti kuverti. Za natančnejša navodila glej prilogo 17. 2.8 Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot 9 (devet) dni pred iztekom roka za predloţitev ponudb. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa 6 (dni) dni pred rokom za predloţitev ponudb, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predloţena vprašanja. Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovana preko portala javnih naročil. Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila. 2.9 Javno odpiranje ponudb bo dne 15.04.2013 ob 10.00 uri na naslovu naročnika. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb. 2.10 Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo glede na merila najugodnejša. 3. MERILA Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju najniţje skupne vrednosti glede na ocenjene količine postavk v Obrazcu predračuna (PRILOGA 14). Stran 4 od 39 4. POGOJI Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena, dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti, preluknjana ter prevezana z notarsko vrvico, katera mora biti zvezana in zapečatena in to na način, da se omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice. Fotokopija bančne garancije za resnost ponudbe mora biti v ponudbeni dokumentaciji vezana z notarsko vrvico ob njej pa original bančne garancije vloţen v prozorno vloţno mapo iz katere jo je mogoče nepoškodovano izvleči brez poškodovanja notarske vrvice. Ponudba mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente. Celotni ponudbeni dokumentaciji mora biti priloţena tudi fotokopija celotne ponudbene dokumentacije, ki je identična in je identično zloţena kot original. 4.1 Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila). 4.2 Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 1) 4.3 Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba poloţaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje in hudodelsko zdruţevanje. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 2) 4.4 Ponudnik mora predloţiti izjavo oziroma podatke o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeleţbo tihih druţbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so povezane druţbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolţan predloţiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloţi laţno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 3) 4.5 Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilnega prenehanja oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne sme upravljati sodišče, ne sme opustiti poslovne dejavnosti ali biti v katerem koli podobnem poloţaju. Ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo v kateri koli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudnik ne sme narediti velikih strokovnih napak ali hujših kršitev poklicnih pravil. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 81. a člena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij. Ponudnik mora imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drţave, v kateri ima sedeţ, ali predpisi drţave naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 4) 4.6 Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred poţarom. (PRILOGA 5) 4.7 Ekonomski – finančni pogoj: Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 400.000,00 EUR. Ponudnik predloţi kot dokaz: (PRILOGA 6) a) Za leto 2009 ali - revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2009 z mnenjem pooblaščenega revizorja - predloţitev poslovnega izida za leto 2009 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo. b) Za leto 2010 - revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2010 z mnenjem pooblaščenega revizorja - predloţitev poslovnega izida za leto 2010 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo. ali Stran 5 od 39 c) Za leto 2011 ali 4.8 - revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2011 z mnenjem pooblaščenega revizorja - predloţitev poslovnega izida za leto 2011 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo. Tehnični pogoji: 1. Ponudnik mora biti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik oziroma pooblaščen prodajalec ponujenega blaga. (PRILOGA 7) Dokazilo: 2. izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnik proizvajalec ponujenega blaga ali njegov pooblaščeni zastopnik oziroma pooblaščeni prodajalec. Ponudnik se zavezuje, da bo predloţil ponudbo za blago, ki ustreza veljavni tehnični regulativi in evropskim standardom, ki zadevajo ponujeno blago. (PRILOGA 8) Dokazilo: 4.9 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo ponujeno blago ustrezalo veljavni tehnični regulativi in evropskim standardom, ki zadevajo ponujeno blago. Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, dobavljal blago, izvajal storitve ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev. Ponudnik mora navesti vse podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev. V primeru, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. V tem primeru je obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga. Ponudnik mora svojemu računu oz. situaciji obvezno priloţiti račune oz. situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 9) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJNVETPS obvezna. V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 9 namesto te izjave predloţi podpisano in ţigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljali s podizvajalci. 4.10 V primeru, da skupina ponudnikov predloţi skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predloţiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 10), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v zdruţenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseţenega med partnerji zdruţenega podjetja mora biti predloţena skupaj s ponudbeno dokumentacijo. 4.11 Ponudnik mora predloţiti sledeča finančna zavarovanja: A. Bančna garancija za resnost ponudbe Bančno garancijo za resnost ponudbe, izdano od banke s sedeţem v RS, v višini 15.000,00 EUR brez DDV mora ponudnik predloţiti ob oddaji ponudbe. Minimalni rok veljavnosti bančne garancije je do vključno 16.08.2013. V prilogi (PRILOGA 11) je vzorec bančne garancije, ki ga mora upoštevati banka, ki bo izdala bančno garancijo. Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predloţil banki. Stran 6 od 39 B. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano od banke s sedeţem v RS, v višini 15.000,00 EUR brez DDV mora izbrani ponudnik predloţiti najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od podpisa pogodbe. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj do vključno 31.12.2016. Pogodba se sklepa z odloţnim pogojem, da postane veljavna šele s predloţitvijo bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. V prilogi (PRILOGA 12) je vzorec bančne garancije, ki ga mora upoštevati banka, ki bo izdala bančno garancijo. Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predloţil banki. 4.12 Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 13) 4.13 Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati obrazec predračuna. (PRILOGA 14) 4.14 Ponudnik mora predloţiti ţigosano in podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 15) 4.15 Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 16) 4.16 Obrazec prijave. (PRILOGA 17) Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. Stran 7 od 39 5. OSTALO 5.1 Naročnik si pridruţuje pravico ustaviti postopek oddaje javnega naročanja ali ne oddati javnega naročila, oziroma ne oddati naročila v celoti brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridrţuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov oz. storitev glede na razpoloţljiva finančna sredstva. 5.2 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi, da se strinja z njenimi določili. 5.3 Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predloţen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, mora ponudnik predloţiti tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik. Prevod mora pripraviti sodno zapriseţen tolmač v Republiki Sloveniji. V kolikor ponudnik predloţi samo dokument v tujem jeziku, ga naročnik pozove, da predloţi sodno overjen prevod in mu za predloţitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloţi sodno overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. 5.4 Enotne cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe. Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, inflacijska pričakovanja). Če naročnik in izvajalec ugotovita, da se je povprečna panoţna cena predmetnega blaga do konca leta 2014 povišala za več kot 15% glede na povprečne cene ob začetku leta 2013, sta soglasna, da bosta cene predmetnega blaga za ostala leta uskladila po pogajanjih in v skladu s trţnimi razmerami v tistem obdobju. V nasprotnem primeru cene ostanejo fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe. 5.5 Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika ali na sedeţu naročnika po predhodnem dogovoru. Razpisna dokumentacija je na voljo do roka določenega za predloţitev ponudbe. 5.6 Ponudniki, ki z udeleţbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolţni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 5.7 Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe. 5.8 Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, bodo izločene, razen če je taka ponudba po ZJNVETPS formalno nepopolna oz. če ta razpisna dokumentacija ne določa drugače. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo v skladu z 82. členom ZJNVETPS dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, bo naročnik tako ponudbo izločil. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridrţuje pravico popravljanja računskih napak ob pisnem soglasju ponudnika. Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije. 5.9 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična. 5.10 Naročnik ima pravico, da pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Takšna odločitev bo objavljena na portalu javnih naročil. V primeru ustavitve postopka javnega naročanja bo naročnik ponudbe neodprte vrnil ponudnikom ter jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja. Stran 8 od 39 Po poteku roka za odpiranje ponudb lahko naročnik zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo naročnik: vse ponudnike obvestil o razlogih za zavrnitev ponudb; vse ponudnike obvestil, ali bo začel nov postopek oddaje javnega naročila; obvestil svoj nadzorni organ o odločitvi iz prejšnjih dveh točk. Naročnik lahko po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več, ali za javno naročilo nima zagotovljenih sredstev, v kolikor s tem soglaša naročnikov nadzorni organ. V kolikor bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi in o razlogih za odstop od izvedbe javnega naročila nemudoma obvestil ponudnike, ki so predloţili ponudbo. 5.11 Naročnik si pridrţuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom zmanjša obseg naročenih oz. pogodbenih del. V tem primeru se ustrezno zniţa pogodbena vrednost. 5.12 Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom ZPVPJN. Zahtevek za revizijo lahko vloţi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloţi v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vloţitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloţi pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne sluţbe in koncesije. Vlagatelj - 5.13 mora v zahtevku za revizijo navesti: ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, ter mora priloţiti pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN. Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo zagotovil načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročanja in načelo enakopravne obravnave ponudnikov. V Ljubljani, dne 28.03.2013 Naročnik PLINOVODI d.o.o. Glavni direktor Marjan Eberlinc, univ.dipl.inţ.str. Namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon. Stran 9 od 39 PRILOGA 1 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 10 od 39 PRILOGA 2 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), - goljufija (211. člen KZ-1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), - poslovna goljufija (228. člen KZ-1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba poloţaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko zdruţevanje (294. člen KZ-1). V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 11 od 39 PRILOGA 3 IZJAVA O UDELEŢBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA Ponudnik mora predloţiti izjavo oziroma podatke o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeleţbo tihih druţbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so povezane druţbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in deleţ lastništva. Ime in priimek oz. naziv druţbe V _______________, dne _______________ Naslov Deleţ lastništva ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 12 od 39 PRILOGA 4 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilne poravnave oz. ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v stečajnem postopku oz. ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja oz. ni podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem poloţaju. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo s pravnomočno sodbo v kateri koli drţavi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ne bomo storili velikih strokovnih napak ali hujših kršitev poklicnih pravil. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 81. a člena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drţave, v kateri imamo sedeţ, ali predpisi drţave naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 13 od 39 PRILOGA 5 IZJAVA O OKOLJU, VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU TER VARSTVU PRED POŢAROM Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjujemo vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred poţarom. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 14 od 39 PRILOGA 6 DOKAZILA IN IZJAVE O LETNEM PRIHODKU Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 400.000,00 EUR! Ponudnik predloţi kot dokaz: a) Za leto 2009 - revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2009 z mnenjem pooblaščenega revizorja - predloţitev poslovnega izida za leto 2009 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo. ali b) Za leto 2010 ali - revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2010 z mnenjem pooblaščenega revizorja - predloţitev poslovnega izida za leto 2010 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo. c) Za leto 2011 - revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2011 z mnenjem pooblaščenega revizorja - predloţitev poslovnega izida za leto 2011 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo. ali V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 15 od 39 PRILOGA 7 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo proizvajalec ponujenega blaga ali njegov pooblaščeni zastopnik oziroma pooblaščeni prodajalec. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 16 od 39 PRILOGA 8 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponujamo blago, ki ustreza veljavni tehnični regulativi in evropskim standardom, ki zadevajo ponujeno blago. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 17 od 39 PRILOGA 9 IZJAVA O PODIZVAJALCIH Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec predloţil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo k svojemu računu oz. situaciji obvezno priloţili račune oz. situacije podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če bomo sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predloţili izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 9 namesto te izjave predloţi podpisano in ţigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljal s podizvajalci, v nasprotnem primeru mora ponudnik navesti vse podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 18 od 39 PRILOGA 10 PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov predloţiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno. Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti priloge 10, kot del razpisne dokumentacije. Stran 19 od 39 FINANČNA ZAVAROVANJA Ponudnik mora predloţiti izpolnjene, ţigosane in podpisane vzorce finančnih zavarovanj in originale (skladno z zahtevami). A. Bančna garancija za resnost ponudbe Bančno garancijo za resnost ponudbe, izdano od banke s sedeţem v RS, v višini 15.000,00 EUR brez DDV mora ponudnik predloţiti ob oddaji ponudbe. Minimalni rok veljavnosti bančne garancije je do vključno 16.08.2013. B. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano od banke s sedeţem v RS, v višini 15.000,00 EUR brez DDV mora izbrani ponudnik predloţiti najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od podpisa pogodbe. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj do vključno 31.12.2016. Pogodba se sklepa z odloţnim pogojem, da postane veljavna šele s predloţitvijo bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Stran 20 od 39 PRILOGA 11 BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE Opomba: V prilogi je vzorec bančne garancije, ki ga mora upoštevati banka, ki bo izdala bančno garancijo. Ponudnik se s podpisom zavezuje, da je vzorec predloţil banki. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 21 od 39 GARANT GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE št.:………………….. …………….. (v nadaljevanju: Garant) izjavlja, da je seznanjen: da …………..(v nadaljevanju: Naročnik garancije) namerava predloţiti svojo ponudbo na razpis, ki ga je dne …… objavil ………….( v nadaljevanju: Upravičenec) za javno naročilo…………………. (v nadaljevanju: Razpis), da je Naročnik garancije skladno s pogoji Razpisa dolţan Upravičencu predloţiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini ...................................... EUR. Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priloţena pisna izjava Upravičenca, da je upravičen do unovčitve garancije bodisi: a) ker je Naročnik garancije umaknil ali spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, b) ker je Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrnil sklenitev pogodbe v nasprotju s pogoji Razpisa, c) ker Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ni predloţil ali je zavrnil predloţitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji Razpisa, plačal vsak znesek do najvišjega zneska ……………………………………….EUR (z besedo……………………………..) bodisi bodisi Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek. Ta garancija ni prenosljiva. Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to, ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej garanciji prenehajo, če Garant ne prejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno …….………………….. Če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do …. ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej garanciji. Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov, s priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju ali po swiftu in vsebuje sklicevanje na številko te garancije. Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni, na katere Garant ne posluje z običajnim delovnim časom. Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani Kraj in datum Podpisi Stran 22 od 39 PRILOGA 12 BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Opomba: V prilogi je vzorec bančne garancije, ki ga mora upoštevati banka, ki bo izdala bančno garancijo. Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predloţil banki. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 23 od 39 GARANT GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO št.:………………….. ……………….. (v nadaljevanju: GARANT) izjavlja, da je seznanjen: da sta…………..(v nadaljevanju: Naročnik garancije) in……………………..……………(v nadaljevanju: Upravičenec) dne………………sklenila pogodbo ................................................., št. pogodbe ……………….. (v nadaljevanju: Pogodba), na podlagi katere se je Naročnik garancije zavezal ...................................... (v nadaljevanju: Osnovna obveznost) v vrednosti ......................... EUR: da je Naročnik garancije skladno s Pogodbo dolţan Upravičencu predloţiti bančno garancijo za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini ....................... EUR. Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priloţena pisna izjava Upravičenca, da Naročnik garancije ni izpolnil ali ni pravočasno izpolnil Osnovne obveznosti, plačal vsak znesek do najvišjega zneska …………………………………….….EUR (z besedo……………………………..) Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek. Ta garancija ni prenosljiva. Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to, ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej garanciji prenehajo, če Garant ne prejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno …….…………………., če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do .…. ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej garanciji. Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov, s priporočeno poštno pošiljko, po swiftu ali po kurirju in vsebuje sklicevanje na številko te garancije. Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni, na katere Garant ne posluje z običajnim delovnim časom. Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Kraj in datum Podpisi Stran 24 od 39 PRILOGA 13 PONUDBA OZNAKA PONUDBE:_______________ 1. Skupna vrednost ocenjenih količin za obdobje treh let brez DDV: __________________________________ EUR. 2. Skupna vrednost ocenjenih količin za obdobje treh let z DDV: __________________________________ EUR. Opomba: - skupna ponujena vrednost je seštevek ocenjenih količin posameznih postavk v skladu z obrazcem predračuna in je namenjena le primerjavi prejetih ponudb, ocenjene količine so le informativne, naročnik si pridrţuje pravico spreminjanja ocenjenih količin, dejanska dobava se bo obračunavala po vrednostih na enoto mere glede na dejansko opravljeni obseg dobave do višine skupne pogodbene vrednosti. 3. Plačilni rok: _________________ dni (najmanj 60 dni od prejema računa). 4. Veljavnost ponudbe: _________________ dni (najmanj 120 dni od roka, določenega za predloţitev ponudbe). 5. Rok posamezne sukcesivne dobave: _________________ dni (največ 5 delovnih dni od pisnega poziva naročnika). V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 25 od 39 PRILOGA 14 OBRAZEC PREDRAČUNA enota količina ocenjena letna količina 40W 230V STAN CENTRA-A E-27 KOS 1 300 60W 230V STAN CENTRA-A E-27 KOS 1 300 100W 230V STAN CENTRA-A E-27 KOS 1 300 150W 230V STAN CENTRA-A E27 KOS 1 300 200W 230V STAN CENTRA-A E27 KOS 1 300 58 W FLUO CEV KOS 1 50 36 WFLUO CEV KOS 1 10 18 W/21-840 FLUO CEV LUMILUX HLADNO BELA KOS 1 50 FLUO CEV F14W/T5/840 90247 GE KOS 1 10 SIJALKA GENIE 8Y 8W/827 E27 PHILIPS KOS 1 100 SIJALKA GENIE 8Y 18W/827 E27 PHILIPS KOS 1 10 SIJALKA ECOCLASSIC30 140W (190W) E-27 BISTRA 2Y KOS 1 10 ŢARNICA SIG 15W E-14 230V 300°PHILIPS PEČICA KOS 1 10 SIJALKA MASTER PL-S 9W/8 40 2PPHILIPS G23 KOS 1 10 SIJALKA TORNADO 20W/827 E 27 SENZOR PHILIPS KOS 1 10 8W/840 TL-D SUPER FLUO PHILIPS KOS 1 10 STARTER ST-111 4-80W OSRAM KOS 1 50 STARTER ST-151 4-22W OSRAM KOS 1 20 LUČKE LED TWR-360-240V WH ITE IP44 UTR20M/360LEDIC KOS 1 10 KOS 1 10 9F09/C KOS 1 10 9F09/W KOS 1 10 HO7V-K 10 MM2 RU/ZE VODNIK TRG-MER M 1 100 HO7V-K 6 MM2 RU-ZE VODNIK TRG-MER M 1 100 HO7V-K 25 MM2 ČRNA VODNIK TRG-MER M 1 100 M 1 50 M 1 50 cena \ enoto v EUR brez DDV skupna vrednost v EUR brez DDV ŢARNICE E27 ŢARNICE FLUO PHILIPS ŢARNICE ŠTARTER DUŠILKE DUŠILKA DW 5318 TUDI ZA D D26W NAMESTO DFX ŢARNICA ŢARNICA VARČNA GX53 9W CW 220V ŢARNICA VARČNA GX53 9W 22 0V VODNIKI KABEL NYM-J PPY NYM-J 5X 4 MM2 TRG-MER KABEL 50M KABEL NYY-J PPOO, NYCY NYY-J 5X 35 MM2 KABEL Stran 26 od 39 NYY-J 3X 4 MM2 KABEL M 1 50 NYY-J 5X 6 MM2 KABEL M 1 50 NYY-J 4X 2,5 MM2 KABEL M 1 50 YSLY-JZ 3X 1,5 MM2 KABEL M 1 100 YSLY-JZ 3X 0,75 MM2 KABEL M 1 100 YSLY-JZ 7X 1,5 MM2 KABEL M 1 100 YSLCY-JZ 3X1,5 MM2 KABEL M 1 100 OEL-EB-CY 4X0,75 MM2 KABEL M 1 100 OEL CLASSIC-110 2X0,5 KABEL M 1 100 KABEL OEL-CLASSIC-100 CY 2 X 1,5 M 1 100 KABEL YSLY-JZ KABEL OLFLEX VRVI CU-PLETENICA CU PLETENICA 16 MM2 M 1 20 CU+ZN 16 L=250 PLETENICA BM 61125 KOS 1 20 CU+ZN 16 L=200 PLETENICA BM 61120 KOS 1 20 CU+ZN 16 L=320 PLETENICA BM 61130 KOS 1 20 CU+ZN 16 L=570 PLETENICA BM 61157 KOS 1 20 DERAY-H 9,5/4,8 ČRNA PAL 3/8 CEV SAM. KOS 1 10 DERAY-IAKT 4/1 MM TERMOSKRČNA CEV S SMOLO KOS 1 20 DERAY-IAKT 9/3 MM TERMOSKRČNA CEV S SMOLO KOS 1 20 DERAY-IAKT 6/2 MM TERMOSKRČNA CEV S SMOLO KOS 1 10 DERAY-H 12,7/6,4 ČRNA PAL 1/2 CEV SAM. KOS 1 20 DERAY-H 25,4/12,7 ČRNA PA 1 CEV SAM. KOS 1 20 CEVNI CU 16/ 8 BM01537 ČEVELJ KOS 1 100 H 0,75X8 IZOL. VOTLICA BM00502 KOS 1 1000 H 1,5X10 IZOL. VOTLICA BM 005041 KOS 1 1000 H 16X12 IZOL. VOTLICA BM 00514 KOS 1 100 H 1X 8 IZOL. VOTLICA BM00503 KOS 1 1000 TWIN 2X0,75X0,8 IZ. DVOJNA VOTLICA BM00552 KOS 1 200 TWIN 2x1 x10 IZ. DVOJNA VOTLICA BM00555 KOS 1 200 TWIN 2X1,5X12 IZ DVOJNA VOTLICA BM 00557 KOS 1 200 CEVNI CU 6/ 6 BM013311 ČEVELJ BM 013311 KOS 1 100 KA 2570 PM BM00280 NAT. IZ ČEVELJ KOS 1 50 CEVNI CU 10/ 8 BM01437 ČEVELJ KOS 1 100 CEVNI CU 25/ 8 BM01637 ČEVELJ KOS 1 20 KOS 1 5 KLJUČ ZA ODPIRANJE OMAR 112894 "UNIVERZAL" KOS 1 10 RELE MOČ. 6VDC 10A SPDT KOS 1 10 KOS 1 10 SAMOSKRČNE CEVI KABELJSKI ČEVLJI ELEKTRO ORODJE KLEŠČE TELEF. 4, 6, 8 POL OV CIM 0106200 ČASOVNI AVTOMAT AVTOMAT STOPN. CRM-4 2470012 ETI PAK 10 Stran 27 od 39 ZAŠČITNO STIKALO MODUL Z-FW-LP 230VAC KOS 1 20 STIK. ZAŠČ. MOEL PF7-25/2/ 25/2/03 A 263601 KOS 1 10 STIKALO FI 40/4/03/SA PUL S KOS 1 20 STIKALO FI 25-4/0,3 BC002130 BC064130 KOS 1 10 KONTROLNIK IZPADA FAZ UR5U3011 KOS 1 10 KOS 1 10 KOS 1 10 M 1 300 ŠTEVEC ENOFAZNI DVO TARIFNI KOS 1 5 ŠTEVEC TROFAZNI DVO TARIFNI KOS 1 5 KOS 1 10 KOS 1 10 KOS 1 10 ZAŠČITA PRENAP LPA-14 48V DC KOS 1 10 PROTEC C 40/75V KOS 1 10 VLOŢEK ZA PRENA. ZAŠČI. LPA 14-48 KOS 1 30 MODUL ZA PROTEC C40/75 15KA KOS 1 10 VTIČNICA GHG-5114506R0001 KOS 1 1 UVODNICA EX M16X1,5 KOS 1 10 UVODNICA EX M20X1,5 KOS 1 10 ČEP ZAPORNI EX M20X1,5 KOS 1 10 UVODNICA EX PG-11 MODRA KOS 1 10 ČEP ZAPORNI EX M-16X1,5 KOS 1 10 UVODNICA EX PG-7 MODRA KOS 1 10 UVODNICA EX PG 9 MODRA KOS 1 10 VTIČNICA GHG 511 4306 R00 01 KOS 1 5 ČEP ZAPORNI EX M-12X1,5 KOS 1 10 RAZVODNICA EX 07-56B2-011 1 KOS 1 10 RAZVODNICA 07-5103-9600 EX UVOD 3XM20X1.5 KOS 1 5 UVODNICA EX PG-21 MODRA KOS 1 10 HTR SELTRON FOTO RELE IRC01S1 24VADC (HTR 03.03) 230V AC+S RELE ČAS RELE ČAS. IRC08V1 24VADC/ 230V AC KABEL GRELNI KABEL GRELNI 10W/M SAMOREGULACIJSKI ŠTEVCI ZAŠČITE PROTEC C 40/320 II ST. 5KA PRENAP. ZAŠČITA 122614 PROTEC B2 60/320 X3+GLAV ZAŠČITA PRENAPETOSTNA PROTEC B2 60/320 PRENAP ZAŠČITA 322377 PAK:12 EX IZVEDBA RAZVODNICA EX 07-5105-800 /7555 KOS 1 5 RELE 07-7311-9372/3000 E X- 4XPG9 KOS 1 10 UVODNICA EX M12 PA MODRA 5022504 KOS 1 10 UVODNICA EX M16 PA MODRA 50225041 KOS 1 10 UVODNICA EX M20 PA MODRA 50225042 KOS 1 10 SVETILKA AB51 EX KOS 1 25 Stran 28 od 39 PRIBOR OBEŠALNI ZA AB 51 KOS 1 15 TRAK DY-45013 BEL/ČRN KOS 1 10 TRAK DY-45016 MODER/ČRN KOS 1 10 TRAK DY-45017 RDEČ/ČRN 12 MM KOS 1 10 TRAK DY-45010 KOS 1 10 TISKALNIK DYMO LM-PNP SO915360 KOS 1 2 M 1 300 BATERIJA MINI TRANS LITHIUM 2LSH 7,2V/13Ah KOS 1 20 BATERIJA TADIRAN SL 2780/ S 3,6V/19 AH KOS 1 50 INVERTER POWER2GO 120W ANSMANN KOS 1 10 BATERIJA ALKA. LR44 V13GA ANSMANN PAK: 1 KOS PAK 1 20 BATERIJA CR 2032 ANSMANN PAK: 1 KOS PAK 1 20 PAK 1 10 PAK 1 10 PAK 1 20 PAK 1 10 PAK 1 10 BATERIJA ALKALNA A23/12V ANSMANN KOS 1 20 POLNILEC BASIC 5 PLUS ANSMANN KOS 1 10 PAK 1 10 AKU VRLA VISION CP1250 12V/5AH (90X70X101) PAK 1 10 BATERIJA X-P 1.5V LR6 AA X-POWER ANSMANN PAK 1 100 PAK 1 100 PAK 1 30 KOS 1 50 PLINSKA BOMBICA ZA SPAJK. WELLER KOS 1 5 ŢICA TINOL FI 0,8MM/500G KOS 1 50 ŢICA TINOL FI 1 MM/1000G KG 1 10 SPAJKALNIK ERSA0920BD 25W/230V KOS 1 10 KOS 1 20 GW 20 572 NAVADNO 16A Z LUČKO PAK:30 KOS 1 10 GW 60 042 32/380 5P VTIKAČ IP67 KOS 1 10 GW 61 052 63/380 4P VTIKAČ IP67 KOS 1 10 GW 62 482 16/380 5P VTIČNICA IP44 KOS 1 10 GW 62 009 16/380 5P NATIČNICA IP44 KOS 1 10 DYMO, LIKAVEC, BROTHER KABLI UTP, FTP UTP CAT.6 4X4XAWG DRAKA U/UTP UC400C23 PVC 500M BATERIJE BATERIJA AKU AA 2850 MAH NIMH ANSMANN PAK: 4 KOS BATERIJA AKU 1,2V/1100MAH NIMH AAA PAK:4KOS BATERIJA CR 2025 ANSMANN PAK: 1 KOS BATERIJA CR 2016 ANSMANN PAK: 1 KOS BATERIJA AKU 1,2V/4500MAH NIMHMAXE 2 KOS BATERIJA AKU 8500MAH NIMH MAXE PAK: PAK: 2 KOS BATERIJA ALKALNA LR20 X-P OWER ANSMANN PAK: 2 KOSA BATERIJA ALKALNA LR03 X-P OWER ANSMANN PAK: 4 KOSI BATERIJA X-P 9V 6LR61 X-POWER ANSMANN PLIN ZA SPAJKALNIK DIODA DIODA SCHOTTKY,2X80A,45V F00980341600 VTIČNICE, STIKALA, SPONKE Stran 29 od 39 GW 27 024 OHIŠJE 12X N/O KOS 1 50 VTIČNICA VGRADNA MOT.16A/ 3POL VGRADNA PKY 16F423 KOS 1 10 PODALJŠEK S STIK. 3/4M RJ 1517.4 KOS 1 10 DOZA DPN 150 KOS 1 10 PODALJŠEK 5M KFBY 301P 5M 1,5MM G2C3 5M KOS 1 10 TRITECH VTIKAČ RAZDELILEC TR-3 TROJNI BELI KOS 1 10 TRITECH VTIKAČ ŠUKO L ČRNI VT-L KOS 1 10 ENOREDNA ZAPRTA 2,5 SPONKA BM 992 KOS 1 20 ENOREDNA ZAPRTA 6 SPONKA BM 993 KOS 1 20 ENOREDNA ZAPRTA 4 SPONKA BM 9924 KOS 1 20 MATICA 13,5 PVC KOS 1 20 MATICA M 16 PVC KOS 1 20 MATICA M 20 PVC KOS 1 20 UVODNICA M 20X1,5 PVC KOS 1 20 UVODNICA M 16X1,5 PVC KOS 1 10 UVODNICA PG 13,5 PVC KOS 1 10 NIK 1 15X17 KANAL P100 4081 38002 00 M 1 10 PK 50/2000/30 OPTIM POLICA KABELSKA KOS 1 10 PPK 50/2000/30 OPTIM POKROV POLICE KOS 1 10 KONZOLA NPK 099 L-110 MM OPTIM KOS 1 10 KONZOLA C ZA PK100 OPTIM STROPNA KOS 1 10 SPOJNICA RAVNA RS 50/50 NOVI TIPOPTIM KOS 1 10 VIJAK VE 03 OPTIM KOS 1 100 NOSILEC SON 16 RF-V 8-10M M 011622 KOS 1 100 ŢLEBNA KON 06 SP 48X48RF- V 8-1 HERMI 060122 KOS 1 50 M 1 100 SISTEM HVI MRP KOMPLET MR P GAR 1 5 VALJANEC POC. 25X4 VELIKI MM DAH 1M=0,825 KG KG 1 100 LETEV NVS 35L PERFO 20PAK 1M KOS 1 20 DO1 10A VAROVALKE KOS 1 50 ETIMAT C 6A/1 ETIMAT-6 2141512 KOS 1 10 ETIMAT C 25A ETIMAT-6 2141518 KOS 1 10 ETIMAT C 16A/3 ETIMAT-6 2145516 KOS 1 10 ETIMAT C 20A/3 ETIMAT-6 2145517 KOS 1 10 ETIMAT C 32A/3 ETIMAT-6 2145519 KOS 1 10 ETIMAT C 25A/3 ETIMAT-6 2145518 KOS 1 10 ETIMAT DC C 10A /2P 10KA 2138714 PAK 10 KOS 1 10 NV00 20A KOMBI (NV100) VLOŢEK TALILNI 4181206 KOS 1 20 UVODNICE KANALI, POLICE STRELOVOD, OZEMLJITEV VODNIK AL STRELO FI 8 HERMI 090250 ODKLOPNIKI Stran 30 od 39 NV1 25A KOMBI (NV250)ETI VLOŢEK TAL. KOS 1 20 NV1 20A KOMBI(NV 250)ETI VLOŢEK TAL KOS 1 20 KG 1 30 ZAŠČ. CEV 16 EUROFLEX M 1 100 ZAŠČ. CEV 32 EUROFLEX M 1 50 PUŠA STB 16/D7/4/M4 SAK35 ,WDU1 014020000 KOS 1 500 KONEKTOR 423-99-5122-40-0 6 KOS 1 50 VTO 13 100 BELA TRAK VEZNI KOS 1 500 VTO 15 200 ČRNA TRAK VEZNI KOS 1 100 VTO 15 250 ČRNA TRAK VEZNI KOS 1 200 TRAK SCOTCH 3M ŠT.23 VULKANIZACIJA KOS 1 10 VS 6 PA VRSTNA SPONKA KOS 1 300 VS 10 PA VRSTNA SPONKA KOS 1 300 VS 16 PA VRSTNA SPONKA KOS 1 300 KP 16 PA KONČNA PLOŠČICA KOS 1 150 PK PA KONČNA PRITRDIL KOS 1 100 PP C2 PLOŠČICA PRITRDILNA KOS 1 100 VS 4 PE OZEMLJITVENA SPONKA KOS 1 100 MAVEC MAVEC 5 KG POČASEN EUROFLEX CEV WEIDMULLER VEZICE STROJKOPLAST Skupna ponudbena vrednost za ocenjeni letni obseg v EUR brez DDV: Skupna ponudbena vrednost za ocenjeni triletni obseg v EUR brez DDV: Opomba: - Ponudnik se izrecno strinja, da so predvidene količine le informativne in da jih ima naročnik pravico spreminjati. Ponudnik v stolpec na desni strani navede cene na enoto mere. Ponudnik zaradi vrednotenja ponudbe v zadnjih dveh vrsticah (ocenjeni letni oz. triletni obseg) vpiše skupno ponudbeno vrednost za ocenjeno letno oz. triletno količino. Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 31 od 39 PRILOGA 15 IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo: – – – – – – – da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoloţljivo razpisno dokumentacijo; da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila; da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave za oddajo naročila storitev po postopku s pogajanji po predhodni objavi za dobavo rezervnih delov in potrošnega materiala za potrebe elektro vzdrţevanja za obdobje treh let, št. P/JN/05/2013/TP-SV in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ţig ponudnika) Stran 32 od 39 PRILOGA 16 Priloţeni vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti (velike tiskane črke ali izpisano na pisalni stroj), parafirati in ţigosati vse strani ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe! Stran 33 od 39 NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata glavni direktor Marjan Eberlinc, univ.dipl.inţ.str. in namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon. - matična številka : 1954288000 - ID številka za DDV : SI31378285 v nadaljnjem besedilu »naročnik« in IZVAJALEC: ______________________________________________________, ki ga zastopa direktor ______________________ - matična številka : __________ - ID številka za DDV : ___________ v nadaljnjem besedilu »izvajalec« skleneta naslednjo POGODBO št. TP/SV/___/2013 1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za dobavo rezervnih delov in potrošnega materiala za potrebe elektro vzdrţevanja za obdobje treh let, št. P/JN/05/2013/TPSV, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne 28.03.2013 ter na podlagi ponudbe izvajalca št. _______ z dne ____________ in zapisnika pogajanj z dne ____________. 2. člen Predmet naročila je dobava rezervnih delov in potrošnega materiala za potrebe elektro vzdrţevanja za obdobje treh let. Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št. _______ z dne ____________ in zapisnika pogajanj z dne ____________, ki sta sestavni del pogodbe. Podrobneje sta predmet in obseg pogodbenih del določena v ponudbeni dokumentaciji št. _______ z dne ____________ in v zapisniku pogajanj z dne ____________, ki sta sestavni del pogodbe. 3. člen Izvajalec se obvezuje, da: bo prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in z vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe, bo sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti, bo varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij, bo v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci, bo sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete obveznosti izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, se bo odzval na naročnikov poziv v roku treh dni. Naročnik se obvezuje, da bo: sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete obveznosti izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo. Splošno: morebitne spremembe dogovorjenih obveznosti pogodbeni stranki lahko dogovorita le pisno. Stran 34 od 39 4. člen Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem in sicer: izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec predloţil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, izvajalec se zavezuje, da bo priloga k tej pogodbi vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga, izvajalec se zavezuje, da bo k svojemu računu oz. situaciji obvezno priloţil račune oz. situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil, izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe, izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če bo sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predloţil izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Opomba: V primeru, da izbrani izvajalec storitve izvaja brez podizvajalcev, se navedeni člen črta. 5. člen V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011 in 69/2011) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; nična. 6. člen Skupna pogodbena vrednost po tej pogodbi znaša največ do (vpiše naročnik) _____________ EUR (z besedo: _______________________ 00/100 evrov) brez DDV. Pogodbena vrednost del ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga bo naročnik plačal posebej. Vrednost pogodbenih del oz. posamezne vrednosti se obračunavajo v skladu z vrednostjo na enoto, kot je navedeno v obrazcu predračuna, ki je priloga k tej pogodbi. Dejanska dobava se bo obračunala po vrednostih na enoto mere in po dejansko opravljenih in priznanih količinah, tako da je končna cena odvisna od dejanskega obsega opravljene dobave, vendar največ do skupne pogodbene vrednosti te pogodbe. Pogodbeni stranki sta soglasni, da se cene za blago, ki ga bo v času veljavnosti pogodbe nabavljal naročnik in ki ni navedeno v predračunu, obračunajo po uradnem ceniku ponudnika, zmanjšanim za ______ odstotkov. Naročnik si pridrţuje pravico ne oddati del do celotne pogodbene vrednosti. Cene so fiksne za čas veljavnosti pogodbe. Če naročnik in izvajalec ugotovita, da se je povprečna panoţna cena predmetnega blaga do konca leta 2014 povišala za več kot 15% glede na povprečne cene ob začetku leta 2013, sta soglasna, da bosta cene predmetnega blaga za ostala leta uskladila po pogajanjih in v skladu s trţnimi razmerami v tistem obdobju. V nasprotnem primeru cene ostanejo fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe. 7. člen Izvajalec bo po uspešno opravljenem prevzemu blaga izstavil naročniku račun, ki mora biti poslan na naslov naročnika. Račun mora vsebovati specifikacijo, iz katere bo razvidna količina dobavljenega blaga po posameznih vrstah blaga. Naročnik izvede plačilo v _____ dneh po uradnem prejemu računa na transakcijski _________________________________________, odprtem pri ______________ (naziv banke). račun izvajalca, Stran 35 od 39 št. Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, ga bo v roku največ 8 dni pisno in z obrazloţitvijo nepravilnosti v celoti zavrnil, izvajalec pa je dolţan izstaviti nov račun. Plačilni rok začne teči z dnem, ko naročnik prejme in potrdi nov račun. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen. 8. člen Rok posamezne sukcesivne dobave mora znašati največ _______ delovnih dni od pisnega naročila naročnika. 9. člen Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi glede na rok, določen v 8. členu te pogodbe, bo za vsak zamujeni dan naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 0,5% skupne vrednosti posamezne sukcesivne dobave, vendar največ 5% skupne pogodbene vrednosti. 10. člen Izvajalec se zavezuje izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti izdano od banke s sedeţem v RS v višini 15.000,00 EUR brez DDV najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od podpisa pogodbe. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj do vključno 31.12.2016. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo in kvaliteta, mora izvajalec predloţiti v roku 3 (treh) dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novo garancijo z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka, oziroma novo garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. 11. člen Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007). Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolţna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predloţitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma. 12. člen Izvajalec je dolţan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred poţarom. 13. člen Naročnikov odgovorni predstavnik po tej pogodbi je g. Samo Glinšek, ki je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo dobavo blaga po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolţan dajati. Izvajalčev odgovorni predstavnik po tej pogodbi je g./ga. ________________________________, ki je pooblaščen-a, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo dobavo blaga po tej pogodbi. Predstavnik izvajalca je obvezen neposredno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe. Morebitne spremembe odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočati pisno v roku 3 dneh po nastali spremembi. Stran 36 od 39 14. člen V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike. 15. člen Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okroţno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007). 16. člen Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank, veljati pa začne s predloţitvijo bančne garancije ter kopij zahtevanih zavarovanj v skladu z 10. členom te pogodbe. Pogodba se sklene za obdobje treh let od pričetka veljavnosti pogodbe oz. do porabe sredstev v višini skupne pogodbene vrednosti pod pogojem skladnosti pogodbene vrednosti s finančnim načrtom druţbe PLINOVODI d.o.o. v letih 2013, 2014, 2015 in 2016. V _______________, dne _______________ V Ljubljani, dne _________________ IZVAJALEC: _______________________ NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o. Direktor: _______________________ Glavni direktor: Marjan Eberlinc, univ.dipl.inţ.str. Namestnica glavnega direktorja: mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon. Stran 37 od 39 PRILOGA 17 OBRAZEC PRIJAVE OPOMBA: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti z velikimi tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba! Stran 38 od 39 POŠILJATELJ: ------------------------------------------------------------Ponudbo prevzel: (vpiše vloţišče) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(naročnik) NE ODPIRAJ – PONUDBA REZERVNI DELI IN POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ELEKTRO VZDRŢEVANJA ZA OBDOBJE TREH LET P/JN/05/2013/TP-SV Stran 39 od 39