Razpisna dokumentacija

Transcription

naš znak: 4001-JPE-SV-159/15-270
datum:
vaš znak:
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-SV-159/15
IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ, BALANSIRANJA,
URAVNOTEŽENJA TER CENTRIRANJA ROTIRAJOČE
OPREME
PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
vabi
vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije
za oddajo javnega naročila št. JPE-SV-159/15:
URAVNOTEŽENJA TER CENTRIRANJA ROTIRAJOČE OPREME
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za
izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za
predmetno javno naročilo.
S spoštovanjem!
stran 2 od 66
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
1. Splošna določila
2. Ponudbeni pogoji
3. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika
4. Zahteve iz varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja
5. Izbira ponudnika in merila
6. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
7. Priloge
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (Priloga 1/1)
Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/2)
Ponudba (Priloga 2)
Izjava ponudnika (Priloga 3/1)
Izjava podizvajalca (Priloga 3/2)
Seznam podizvajalcev (Priloga 4)
Izjava o poravnavi finančnih obveznosti (Priloga 4/1)
Pooblastilo ponudnika (Priloga 4/2)
Soglasje podizvajalca (Priloga 4/3)
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 5/1)
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca (Priloga 5/2)
Dokazilo o kadrih (Priloga 6)
Seznam referenc (Priloga 7)
Izjava o zagotavljanju opreme (Priloga 8)
Okvirni sporazum (Priloga 9)
Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 10)
Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 11)
Ovojnica (Priloga 12)
stran 3 od 66
SPLOŠNA DOLOČILA
1.1.
Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje meritev vibracij, balansiranja, uravnoteženja ter
centriranja rotirajoče opreme.
Ponudnik lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi.
1.2.
Podatki o naročniku
Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova
ulica 62, 1000 Ljubljana.
1.3.
Pravna podlaga
Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:
 Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 – Odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 - ZDU1l: v nadaljevanju ZJNVETPS),
 Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTPD, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C: v nadaljevanju ZPVPJN),
 ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se
nanaša na predmet javnega naročila.
1.4.
Jezik in denarna enota
Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano
v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala.
Stroške prevoda nosi ponudnik.
Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do 2 (dve) decimalni mesti natančno.
1.5.
Dodatna pojasnila ponudnikom
Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih
naročil ali pisno po elektronski pošti na naslov: jozica.jazbinsek@energetika-lj.si, s priporočeno
pošto ali na faks 01/58 75 217, pod šifro JPE-SV-159/15 – Izvajanje meritev vibracij,
balansiranja, uravnoteženja ter centriranja rotirajoče opreme, vendar najkasneje do
28.07.2015 do 10.00. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu JAVNEGA
PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (http://www.energetika-lj.si/javna-narocila), na
mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na portalu javnih naročil, najkasneje 6
(šest) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana
pravočasno.
1.6.
Variantna ponudba
Variantnih ponudb naročnik ne bo sprejemal.
stran 4 od 66
1.7.
Predložitev ponudbe
Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe.
Ponudba mora prispeti na naročnikov naslov najkasneje do 04.08.2015 do 10.00. Ponudbo
lahko predložite osebno v vložišče JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
Verovškova ulica 62, Ljubljana, v 1. nadstropju, soba 128, ali po pošti na naslov JAVNO
PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, p. p. 2374, 1001 Ljubljana.
Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in pravilno opremljena s podatki, ki so navedeni v obrazcu
»Ovojnica« (priloga 12), ki se nahaja v prilogi te razpisne dokumentacije. Izpolnjen obrazec
»Ovojnica« se nalepi na kuverto oziroma ovitek.
Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče
prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta
vrnjena ponudniku. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti
pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA«
pa mora biti na ovojnici označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.
Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo do zahtevanega datuma in ure prispela v vložišče
naročnika na Verovškovi ulici 62, Ljubljana. Nepravočasno prispela ponudba ne bo upoštevana
in bo zapečatena vrnjena ponudniku. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
1.8.
Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 04.08.2015 ob 13.00 v sejni sobi v 1. nadstropju poslovne stavbe
naročnika na Toplarniški ulici 19, v Ljubljani, št. sobe 30, pri katerem lahko aktivno sodelujejo
predstavniki ponudnikov, z obrazcem »Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju
ponudb«, ki je priloga 11 te razpisne dokumentacije. Predstavniki ponudnikov svoja pooblastila
oddajo pred odpiranjem ponudb.
Na javnem odpiranju ponudb bo predstavnik naročnika objavil nazive ponudnikov, ki so oddali
ponudbe, morebitne spremembe in/ali umike ponudb ter skupno ponudbeno vrednost v EUR
brez DDV posameznih ponudnikov (merilo za izbor). O poteku javnega odpiranja ponudb bo
naročnik vodil zapisnik, katerega fotokopija bo po končanem odpiranju vročena predstavnikom
ponudnikov na javnem odpiranju ponudb. V kolikor zapisnik ne bo vročen ponudnikom na
samem odpiranju ponudb, ga bo naročnik ponudnikom, ki so oddali ponudbe, posredoval
najkasneje v roku treh (3) delovnih dni.
1.9.
Opredelitev postopka in sklenitev okvirnega sporazuma
Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 36.a
členom ZJNVETPS. Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, sklenil okvirni
sporazum s cenovno najugodnejšim ponudnikom.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno. Izbran ponudnik bo pozvan
k podpisu okvirnega sporazuma pisno.
1.10. Dopustne dopolnitve in spremembe ponudbe, odprava računskih napak in
preveritev ponudbe
V kolikor je ponudba formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku
dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali
spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Če ponudnik
stran 5 od 66
v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik
tako ponudbo izločiti.
Ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati:
– svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru
meril,
– tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu
zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja,
– tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove
ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik, ob pisnem soglasju ponudnika, popraviti
očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in
cena na enoto ne smeta spreminjati.
Naročnik lahko od ponudnikov prav tako zahteva razčlembo (analizo) cen.
Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot
dodatna pojasnila.
V kolikor bo naročnik dvomil v resničnost ponudnikovih izjav bo preveril obstoj in vsebino
navedb v ponudbi ponudnika, kot to določa 95.a člen ZJNVETPS. Naročnik bo v tem primeru
preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJNVETPS, od ponudnika pa ima pravico
zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi
ponudnika resnična.
Kadarkoli se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali
dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz
drugega odstavka 106.a člena ZJNVETPS.
1.11. Pravno varstvo
Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja.
Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega
naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali
ZPVPJN ne določa drugače.
Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini
1.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290XXXXXX15 (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu
javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno
neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora
zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25.
člena ZPVPJN.
stran 6 od 66
1.12. Zaupnost podatkov
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene
javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni
postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali
kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov ob
upoštevanju določb iz 27. člena ZJNVETPS.
1.13. Jamstvo za napake
Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo
vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili
Obligacijskega zakonika.
1.14. Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od
izvedbe javnega naročila
Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopustni dopolnitvi oziroma spremembi ponudb v
skladu z 82. členom ZJNVETPS ter odpravi računskih napak in upoštevaje sedmi odstavek 45.
člena ZJNVETPS, iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne.
Naročnik lahko, v skladu s 84. členom ZJNVETPS kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi
postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila
tudi po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila.
2. PONUDBENI POGOJI
2.1.
Splošne zahteve
2.1.1. Celovitost ponudbe
Ponudnik mora ponuditi vsa zahtevana razpisana dela, v skladu z zahtevami naročnika,
navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.
Naročnik bo oddal naročilo in sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo
skupno ponudbeno vrednost.
2.1.2. Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:
 medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
 neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti po
okvirnem sporazumu,
 glavnega nosilca izvedbe obveznosti okvirnega sporazuma, s katerim bo naročnik
komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega
računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti okvirnega
sporazuma,
 nosilca zavarovanja obveznosti okvirnega sporazuma, ki je lahko samo glavni nosilec posla,
 določila v primeru izstopa partnerja,
 pooblastilo vodilnemu partnerju,
 opredelitev deležev in področje dela.
stran 7 od 66
Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno
solidarno.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1 (priloga 1/2).
Posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave
vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane
vse svoje medsebojne poslovne obveznosti (priloga 1/1).
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev
iz 42. Člena ZJN-2 (osnovna sposobnost za sodelovanje), 43. Člena ZJN-2 (sposobnost za
opravljanje poklicne dejavnosti) in 44. Člena ZJN-2 (ekonomska in finančna sposobnost)
ugotavljal za vsakega ponudnika posamično. Za ugotavljanje sposobnosti iz 45. Člena ZJN-2
(tehnična in kadrovska sposobnost) pa bo naročnik upošteval predložena dokazila oziroma
dokumente od katerega koli ponudnika iz skupine in se izpolnjevanje pogojev za priznanje
sposobnosti ugotavlja za vse ponudnike skupaj.
2.1.3. Ponudba s podizvajalci
V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v prilogi 4 navesti
naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina okvirnega sporazuma:
 vse vrste materiala in vrste del, ki jih bo dobavil oziroma izvedel podizvajalec,
 podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun),
 predmet, količina, vrednost, kraj in rok dobave oziroma izvedbe del.
Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina okvirnega sporazuma o izvedbi javnega
naročila.
Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo
sodelovali pri realizaciji javnega naročila, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti
do njih (priloga 4/1), priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa,
naročnik neposredno plačuje podizvajalcem (priloga 4/2) in priložiti potrjeno soglasje
podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev
do izvajalca (priloga 4/3).
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz tretjega
odstavka 42. člena ZJN-2 izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega
naročila. Podizvajalec mora izpolniti in podpisati prilogo 3/2.
V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo moral skleniti pogodbo v skladu z določili od
šestega (6.) do dvanajstega (12.) odstavka 74. člena ZJNVETPS.
Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal
za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Izbrani ponudnik bo v primeru sklenitve okvirnega sporazuma dolžan naročnika obveščati o
vseh spremembah v zvezi s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila.
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega
sporazuma z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom
(ponudnikom), v petih (5) dneh od sklenitve tega okvirnega sporazuma (med naročnikom in
ponudnikom).
stran 8 od 66
Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve (1.)
alineje sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS in podizvajalčevo soglasje iz druge (2.) alineje
sedmega (7.) odstavka 74. člena ZJNVETPS. Če pooblastila ali soglasja nima, bo ponudnika ali
podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema
poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predložita v tem roku,
bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke
prvega odstavka 106.a člena ali prvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna, zato bo naročnik vsa plačila
morebitnim podizvajalcem plačeval v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri
nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.
Izbrani ponudnik mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je
predhodno potrdil.
Če se po sklenitvi okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, zamenja podizvajalec ali če
ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil okvirni sporazum
z naročnikom, le-temu v petih (5.) dneh po spremembi predložiti:
– svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta
zamenjan,
– pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,
– soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (priloga 4/3) in
– vse reference, ki jih je v pogoje za izbor prinesel predhodni podizvajalec, ki ga zamenjuje.
Izbrani ponudnik bo moral pred zamenjavo podizvajalca, pridobiti soglasje naročnika. Zamenjani
(nov) podizvajalec ali naknadno vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje
(osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v tč. 3.1.
razpisne dokumentacije in izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje
pogojev podizvajalcev. O zamenjavi podizvajalca ali naknadni vključitvi podizvajalca bosta
naročnik in izbrani ponudnik sklenila aneks k okvirnemu sporazumu.
Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti »Izjavo o izpolnjevanju pogojev
podizvajalca« (priloga 3/2) in »Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
podizvajalca« (priloga 5/2).
2.1.4. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji bo dokazoval svojo osnovno sposobnost v skladu
z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike, ter v skladu s
šestim odstavkom 42. Člena ZJN-2. Enako velja tudi za partnerja v primeru skupne ponudbe in
prijavljene podizvajalce.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
ugotovitev osnovne sposobnosti s strani pristojnega organa države, v kateri ima ponudnik svoj
sedež. V primeru, da v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokazil,
ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim
organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
stran 9 od 66
2.1.5. Ponudbena vrednost in ponudbeni predračun
Ponudnik mora izpolniti obrazec ponudba (priloga 2).
V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna ponudnika,
morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in
pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški
izdelave poročil in ponudbene dokumentacije in vsemi ostalimi stroški.
Ponudnik mora v ponudbenem predračunu izpolniti vse navedene postavke, ponudbene cene pa
morajo biti navedene v dveh decimalkah, oz. centih. V primeru, da ponudnik v obrazec ponudbe
za posamezno postavko ne vnese vrednosti del, bo naročnik štel, da je vrednost navedene
postavke del upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti.
Ponudbena cena, navedena v posamezni postavki ponudbenega predračuna, mora biti za ves
čas trajanja okvirnega sporazuma fiksna.
2.1.6. Veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 15.9.2015 oziroma do obojestranskega podpisa
okvirnega sporazuma.
2.1.7. Način obračunavanja in plačilni pogoji
Izbrani ponudnik bo račune za plačilo izvedbe storitev po okvirnem sporazumu naročniku izstavil
v roku petih (5) koledarskih dni po podpisu zapisnika o predaji poročila/strokovne ocene o
izvedbi posamezne storitve s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih
pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po predaji
poročila/strokovne ocene v treh (3) pisnih izvodih in v elektronski obliki in podpisu zapisnika s
strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s
strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je priloga k
posameznemu računu.
V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku osmih (8) dni zavrne z
obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni
od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.
Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih
(30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitev, na transakcijski
račun izbranega ponudnika.
V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati
zamudne obresti.
V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s
podpisom okvirnega sporazuma pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa
neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo
podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v
skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna.
Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti:
stran 10 od 66
–
–
račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik
izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali
podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s
konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih
obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca
nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi.
V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni
predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne
pride v zamudo pri plačilu.
Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.
2.2.
Posebne zahteve
2.2.1. Rok izvedbe
Rok za izvedbo posamezne storitve je naslednji koledarski dan ali v skladu s pisno zahtevo
naročnika. Šteje se, da je ponudnik naročilo prejel, če ima naročnik dokazilo o poslanem
naročilu na številko faksa ali na elektronski naslov. Izbrani ponudnik bo moral
poročilo/strokovno oceno o izvedeni posamezni storitvi predati naročniku v desetih (10)
koledarskih dneh po izvedeni posamezni storitvi in sicer v treh (3) pisnih izvodih in v elektronski
obliki.
Odzivni čas v primeru intervencijskega poziva je največ pet (5) ur od prejema poziva naročnika,
to pomeni, da ponudnik prične z izvajanjem storitve na napravah naročnika.
Storitve se bodo izvajale na napravah na lokacijah naročnika Toplarniška ulica 19, in Verovškova
ulica 62, oboje v Ljubljani.
Rok izvedbe storitev iz prejšnjega odstavka te točke se brez posledic podaljša v naslednjih
primerih:
 če naročnik sam spremeni podatke, program dela ali spremeni obseg storitev,
 če izbrani ponudnik ne prejme pravočasno od naročnika podlog, podatkov in pojasnil, ki
so potrebni za pravilno izvršitev storitev in so naročniku na razpolago,
 če med delom nastane potreba po spremembi storitev na zahtevo naročnika.
V primerih iz prejšnjega odstavka te točke se novi roki izvedbe storitev določijo sporazumno
med naročnikom in izbranim ponudnikom upoštevaje, da podaljšanje rokov ne more biti daljše
od trajanja razloga za podaljšanje rokov.
2.2.2. Ogled
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si lahko ponudnik pred oddajo
ponudbe pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo del po tej razpisni
dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene
zmogljivosti ter se seznaniti z razmerami na lokacijah naročnikovih objektov Toplarniška ulica 19
in Verovškova ulica 62, oboje v Ljubljani.
Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral sestanke s posameznimi ponudniki na lokacijah
naročnika, ki niso obvezni za vse ponudnike. Ponudnik mora kontaktirati predstavnika naročnika
in se dogovoriti za sestanek. Ogled objekta je možen vsak delovnik, od 8:00 do 12:00 ure.
Zadnji dan za dogovor oziroma za kontaktiranje predstavnikov naročnika, je 28.07.2015 do
12:00 ure.
stran 11 od 66
Kontaktna oseba za organizacijo ogleda objektov je:
 Toplarniška ulica 19
Boštjan Krašovec, tel.: +386 1 58 75 346, GSM 041 334,
elektronska pošta: bostjan.krasovec@energetika-lj.si,
 Verovškova ulica 62
Zlatko Zadravec, tel.: +386 1 58 89 563, GSM 041 917 485,
elektronska pošta: zlatko.zadravec@energetika-lj.si.
Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem,
da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne storitve.
Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev
ponudnika« (priloga 3/1).
2.3.
Tehnična specifikacija
2.3.1. Opis predmeta javnega naročila
Specifikacija posameznih storitev:
1. Meritve absolutnih in relativnih vibracij na turboagregatu 1 pred zaustavitvijo (5 merilnih
mest);
2. Meritve absolutnih in relativnih vibracij na turboagregatu 1 ob zagonu (5 merilnih mest);
3. Meritve absolutnih in relativnih vibracij na turboagregatu 2 pred zaustavitvijo (5
merilnih mest);
5. Meritve absolutnih in relativnih vibracij na turboagregatu 3 pred zaustavitvijo (4 merilna
mesta);
6. Meritve absolutnih in relativnih vibracij na turboagregatu 3 ob zagonu (4 merilna
mesta);
Storitve od zap. št. 1 do vključno zap. št. 6 zajemajo spremljanje zagonskih diagramov,
izvedbo orbitalne analize ležajev in analizo prehodov preko kritičnih obratov. Analiza
mora omogočati prikaz dopustnih pomikov gredi turboagregata v ležajnem ohišju.
Merilni sistem za izvedbo opisanih meritev izvajalca mora omogočati povezljivost z
nadzornim sistemom Bently Nevada 3500, kateri omogoča izvedbo orbitalne analize
turboagregata.
7. Balansiranje rotorjev turboagregatov na stabilnem balansirnem stroju v času generalnih
remontov;
Storitev zajema kontrolo dinamičnega stanja rotorja turboagregta na stabilnem
balansirnem stroju v Karlovcu, preračun dopustnega preostanka debalansa za izbrani
rotor in pomoč ter svetovanje pri dinamičnem uravnoteženju.
8. Meritev mehanskih vibracij - 1 merilno mesto;
Meritev bo izvedena v vseh merjenih smereh: horizontalno, vertikalno in aksialno.
Posneti bodo frekvenčni diagrami in tudi časovni diagrami. Pri izdelavi tehničnega
poročila se izdela strojna kartoteka, v kateri bo shematsko opisan merjeni strojni
element (npr. frekvenca rotacije ventilatorja, moč elektromotorja, frekvenca rotacije
elektromotorja, tipi ležajev merjene opreme).
9. Meritev mehanskih vibracij na vseh napravah pred zaustavitvijo (podpih ventilatorji, vlek
ventilatorji, recilkulacijski ventilatorji, napajalne črpalke - 92 merilnih mest);
Storitev zajema meritve vibracij na izbranih ventilatorjih, pogonih in elementih, katere
izbere naročnik (črpalke, reduktorji, multiplikatorji, turboagregat, ...). Meritve se bodo
izvajale na vseh merilnih mestih, do katerih bo možen dostop. Meritev bo izvedena v
vseh merjenih smereh: horizontalno, vertikalno in aksialno. Posneti bodo frekvenčni
diagrami in tudi časovni diagrami. Pri izdelavi tehničnega poročila se za vsako napravo
stran 12 od 66
izdela strojna kartoteka, v kateri bo shematsko opisan merjeni strojni element (npr.
frekvenca rotacije ventilatorja, moč elektromotorja, frekvenca rotacije elektromotorja,
tipi ležajev merjene opreme).
10. Izvedba dinamičnega uravnoteženja;
Storitev zajema dinamično uravnoteženje rotirajočih delov na mestu samem v kolikor je
možen dostop in je to tehnično izvedljivo. Uravnoteženja se izvajajo z dodajanjem ali
odvzemanjem korekcijskih uteži na rotirajočih elementih (rotorji ventilatorjev, rotorji
črpalk, rotorji elektromotorjev, pogonske jermenice). Z uravnoteženjem se zmanjšujejo
nivoji povečanih vibracij in v kolikor sistem dopušča (niso prisotne druge motnje,
resonanca oz. lastna frekvenca sistema, napake na ležajih, nesoosnost, ali kakšen drug
vpliv) se elementi zaganjajo v skladu s standardom VDI 2056.
11. Izvedba laserskega centriranja sklopk;
Z laserskim centriranjem pogonov je potrebno postaviti dva rotirajoča elementa
(geomentrijski osi), ki sta povezana s sklopko v centrično delovanje.
12. Dinamične meritve električnih veličin na motorjih;
Z dinamičnimi meritvami se detektirajo težave pri napajanju motorjev (prepoznava se vir
napetosti ter zamik faz ali nihanja napetosti ter višjih harmonikov, ki nepotrebno
segrevajo motor).
POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
2.1.
Osnovna sposobnost ponudnika
A: Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom 42. člena ZJN-2 iz postopka javnega naročanja
izločil ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. L. RS,
št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1).
B: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko se
izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS
oziroma 73. člena ZJNPOV, kot to določa drugi odstavek 42. člena ZJN-2.
C: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če ima na dan, ko je
oddal ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika,
zapadle neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili
davkov v vrednosti 50 evrov ali več, kot to določa tretji odstavek 42. člena ZJN-2.
D: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali mu
naročnik lahko na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo
kršitev poklicnih pravil ali če je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41.
do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, namerno podal
zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
E: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je v postopku prisilne
poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem
predlogu še ni odločilo ali je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek
stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali če je v postopku prisilnega
prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o
tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil
poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.
stran 13 od 66
Vsi zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v
okviru skupne ponudbe.
DOKAZILO:
Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkažejo izpolnjevanje
teh pogojev s podpisom »Izjava ponudnika« (priloga 3/1).
2.1.1.
Osnovna sposobnost podizvajalca
V primeru kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz
tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega
naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri
izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje, kot to določa sedmi odstavek 42. člena
ZJN-2.
DOKAZILO:
Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje pogoja iz te točke s podpisom
izpolnjene priloge 3/2 »Izjava podizvajalca«.
2.2.
Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora imeti veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o
vpisu v register poklicev ali trgovski register.
V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno
dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj
sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne
ponudbe.
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci izkaže izpolnjevanje
tega pogoja s podpisom priloge 3/1 »Izjava ponudnika«.
2.3.
Ekonomska in finančna sposobnost
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora imeti plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ponudnik v preteklih šestih (6.) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti dospelih
neporavnanih obveznosti in blokiranega kateregakoli računa.
V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolnjevati vsak
izmed partnerjev v skupni ponudbi.
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci izkaže izpolnjevanje
tega pogoja s podpisom priloge 3/1 »Izjava ponudnika«.
stran 14 od 66
2.4.
Tehnična in kadrovska sposobnost
2.4.1. Tehnična sposobnost
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznimi kadri,
ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila ter imeti
profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost ter da izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje.
Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v
razpisni dokumentaciji.
Ponudnik se mora strinjati z vsemi pogoji, navedenimi v tehnični specifikaciji predmeta javnega
naročila.
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s
podpisom priloge 3/1 »Izjava ponudnika«.
V primeru ponudbe s podizvajalci mora ponudnik v prilogi 4 navesti vse podizvajalce, ki bodo
sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, kot je navedeno v 2.1.3 točki razpisne
dokumentacije, in izpolniti ter podpisati prilogo 4/3, podizvajalci pa morajo izpolniti obrazce k
prilogi 4 in podpisati prilogo 3/2.
2.4.2. Reference
Ponudnik mora imeti najmanj dve (2) referenci v višini nad 40.000,00 EUR, da je v zadnjih petih
letih izvedel meritve vibracij in/ali balansiranja in/ali uravnoteženja in/ali centriranja rotirajoče
opreme elektroenergetskih naprav na energetskih objektih.
podpisom »Izjave ponudnika« (priloga 3/1) oziroma v kolikor bo dokazilo priložil podizvajalec
izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave podizvajalca« (priloga 3/2) ter z
izpolnitvijo in s podpisom obrazca seznam referenc (priloga 7) s katerim izjavlja, da je dela
opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku.
Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih
referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo
upošteval.
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali s partnerji v okviru skupne ponudbe ali s
prijavljenimi podizvajalci.
2.4.3. Usposobljenost ponudnika-kadrovska sposobnost
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznimi kadri,
ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.
Ponudnik mora zagotoviti najmanj:
- pet (5) delavcev, ki imajo najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na področju meritve vibracij,
balansiranja, uravnoteženja ter centriranja rotirajoče opreme elektroenergetskih naprav na
energetskih objektih.
podpisom »Izjave ponudnika« (priloga 3/1) oziroma v kolikor bo dokazilo priložil podizvajalec
stran 15 od 66
izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave podizvajalca« (priloga 3/2) ter z
izpolnitvijo in s podpisom « Dokazila o kadrih« (priloga 6).
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne
ponudbe ali s podizvajalci.
2.4.4. Zahtevana oprema
Ponudnik mora imeti za izvajanje storitev, ki so predmet razpisa delovno opremo za:
 meritev mehanskih vibracij (dvokanalni instrument),
 uravnoteženje poljubnih rotirajočih strojnih elementov na mestu samem (dvokanalni
instrument),
 uravnoteženje poljubnih rotirajočih strojnih elementov na stabilnem balansirnem stroju,
 lasersko centriranje sklopk in kardanov,
 meritev vibracij v prostoru (6 kanalov hkrati z zajemom podatkov v treh smereh
merjenja),
 meritev mehanskih vibracij in dinamično uravnoteženje rotirajočih komponent,
 orbitalne analize in dinamično balansiranje,
 dinamične meritve elektromotorjev na licu mesta pod dejanskimi obremenitvami (prikaz
sedmih parametrov za predvidene vzdrževalne posege).
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s
podizvajalci.
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec izkaže izpolnjevanje
tega pogoja z izpolnitvijo in s podpisom »Izjava o zagotavljanju opreme« (priloga 8).
2.5.
Ostale zahteve in pogoji naročnika
A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ne sme biti uvrščen
na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Ur. L. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZintPK), naročniki ne smejo
sodelovati.
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s
podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1) oziroma »Izjave o
izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2).
B. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni
podizvajalci, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. Člena ZintPK, zaradi zagotovitve
transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki
o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,
ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Podatke iz prejšnjega odstavka bo moral izbrani ponudnik (velja tudi za vse podizvajalce, ki
bodo izvajali predmet okvirnega sporazuma), v roku osmih (8) dni od prejema poziva,
posredovati naročniku tudi v času veljavnosti okvirnega sporazuma oziroma med njegovim
izvajanjem, ki jih je naročnik, v skladu z določili šestega odstavka 14. Člena ZintPK, dolžan
predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, v kolikor le ta to zahteva.
Ponudnik ali posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje
tega pogoja s podpisom »Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«
stran 16 od 66
(priloga 5/1) oziroma v kolikor bo dokazilo priložil podizvajalec izkaže izpolnjevanje tega pogoja
s podpisom »Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca« (priloga 5/2).
3. ZAHTEVE IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA
3.1.
Najpomembnejše pričakovane nevarnosti za poškodbe pri delu in okvare
zdravja, ki lahko nastopijo na delovišču z oceno tveganja
Verjetnost:
Možne posledice oziroma resnost poškodb:
1
2
3
4
5
A
Visoka (V)
Visoka (V)
Ekstremna (E)
Ekstremna (E)
Ekstremna (E)
B
Zmerna (Z)
Visoka (V)
Visoka (V)
Ekstremna €
Ekstremna (E)
C
Nizka (N)
Zmerna (Z)
Visoka (V)
Ekstremna €
Ekstremna (E)
Nizka (N)
Nizka (N)
Zmerna (Z)
Visoka (V)
Ekstremna €
Nizka (N)
Nizka (N)
Zmerna (Z)
Visoka (V)
Visoka (V)
D
E
Obrazložitev ocen glede posledic oziroma resnosti poškodb:
1.
2.
3.
Nepomembne
Lažje
Zmerne
4.
Težke
5.
Katastrofalne
Nudena je samo prva pomoč s strani usposobljene osebe naročnika
Potrebna je strokovna medicinska oskrba na urgenci
Poškodovanec je hospitaliziran v bolnišnici preko noči na opazovanju
Poškodba ne pusti trajnih posledic
Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo
Poškodba pusti trajne posledice (npr.: izguba prstov, delna okvara vida, lažja
okvara sluha, inv. II. In III. Kat., ipd.)
Poškodbe s smrtnim izidom
Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, trajne
posledice- invalidnost (izguba uda, popolna slepota, inv. I: kat-, ipd.
Obrazložitev ocen od glede verjetnosti pojava nevarnega dogodka:
A
B
C
D
E
Do nevarnega pojava pride skoraj zagotovo
Velika verjetnost, da pride do nevarnega pojava
Možno in verjetno je da pride do nevarnega pojava
Malo verjetno je da se bo prišlo do nevarnega pojava, vendar je možno
Do nevarnega pojava pride zelo redko in še to v izrednih okoliščinah
Namen tega ocenjevanja je seznaniti ponudnika z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se
predvidevajo pri izvajanju del po okvirnem sporazumu že pred oddajo ponudbe.
Opomba:
Namen seznanitve z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju del
po okvirnem sporazumu že pred oddajo ponudbe.
Izvajalec lahko v grobem oceni zmožnosti izvajanja dela, zlasti glede:
stran 17 od 66





1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.2.
delazmožnosti svojih delavcev (veljavna pozitivna ocena iz periodičnega zdravstvenega
pregleda, v obsegu, ki zajema nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja po tej oceni
tveganja);
usposobljenosti svojih delavcev za varno delo (veljaven pozitiven preizkus znanja iz
varstva pri delu po programu, ki zajema teme, obravnavajo nevarnosti za poškodbe in
okvaro zdravja, po tej oceni tveganja);
priprave ustrezne osebne varovalne opreme, skladne z veljavnimi standardi;
priprava ustrezne delovne opreme (orodje, stroji,…) in pripomočkov (lestve, premični
odri, dvižne košare, zaščita pred previsoko napetostjo dotika,….);
potrebne opreme za prvo pomoč na deloviščih;
Mehanski dejavniki
1.1.
Vrtljivi, gibljivi deli
1.2.
Prosto gibanje delov ali materiala
1.3.
Premik delov delovne opreme, premikanje vozil
1.4.
Nevarnost poklopa, zaklopa, zagrabitve,
Dejavniki v zvezi z načinom dela
2.1.
Nevarne površ., ostri robovi, koti, konice, hrap. površ.
2.2.
Opravljanje dela na višini
2.3.
Omejen prostor
2.4.
Možnost spotikov, zdrsov, padcev
2.5.
Vstopanje in delo v zaprtih prostorih
Električna energija
3.1.
Neposredni dotik
3.2.
Posredni dotik
3.3.
Udar strele
3.4.
Obločni plamen
Nevarne snovi
4.1.
Zdravju škodljive snovi
4.2.
Požarno nevarne in eksplozivne snovi
Fizikalni dejavniki
5.1. Ionizirna in neionizirna sevanja
5.2. Hrup in vibracije
5.3. Mehanske vibracije
5.4. Snovi z visoko temperaturo
5.5. Snovi pod tlakom
Ekološke razmere
6.1. Neustrezna oz. neprimerna razsvetljava
6.3. Neprimerna temperatura/vlaga/ventilacija
6.4. Prisotnost snovi, ki onesnažujejo
Ostali dejavniki
7.1. Neugodni vremenski pogoji
Tveganje
zmerno
nizko
zmerno
nizko
C
D
C
D
2
2
2
2
D
D
D
D
-
2
2
2
3
-
nizko
nizko
nizko
zmerno
-
C
c
-
2
2
--
zmerno
zmerno
-
-
2
--
C
C
C
C
D
2
2
2
2
2
zmerno
zmerno
zmerno
zmerno
zmerno
C
D
D
1
2
1
nizko
zmerno
nizko
C
1
nizko
Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču
Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela
Na podlagi ocenjenih tveganj, ki se predvidevajo na skupnem delovišču, se zahteva od
potencialnega izvajalca del, da bodo njegovi delavci usposobljeni za varno izvajanje del.
Usposobljeni morajo biti najmanj po programu usposabljanja, ki zajema varnostne ukrepe, ki se
nanašajo na tveganja pri predmetnih delih, zlasti pa:
 poznavanje temeljnih zakonskih določb,
stran 18 od 66











poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu,
alkoholiziranosti, prva pomoč);
poznavanje osnov o varnostnih znakih;
poznavanje osnov iz požarnega varstva;
poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;
osnove urejenosti delovnih mest;
osnove varne uporabe delovne opreme;
osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;
osnove uporabe osebne varovalne opreme (zlasti oprema za delo na višini);
osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;
osnove varne uporabe lestev;
osnove varnega dela na deloviščih (zlasti ukrepi za delo na višini)
preizkus
Delavci morajo imeti veljavne (praktične in teoretične) preizkuse znanja, ki niso starejši od 2
let.
Zdravstvena sposobnost delavcev:
Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje del po okvirnem sporazumu.
Zato morajo imeti opravljen pozitivni preventivni zdravstveni pregled zaradi varovanja življenja,
zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih
bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
Zdravstveni pregled mora zajemati nevarnosti, ki se pričakujejo pri izvajanju del po okvirnem
sporazumu.
Pisni sporazum na skupnih deloviščih:
Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu v smislu 39. Člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
S »Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v Energetiki Ljubljana,
d.o.o.,.« se določita naročnik in izvajalec tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev
na skupnem delovišču.
Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, oziroma prilogo pisnega
sporazuma, to je »Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču«, določita odgovorno osebo
naročnika, to je skrbnika okvirnega sporazuma.
Interni predpisi naročnika:
Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi
interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:





Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih pri
naročniku);
Požarnega reda;
Dvoriščnega reda;
Redov (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika:
Navodil za varno delo
Izvajalec bo moral dosledno upoštevati zgoraj navedene zahteve glede izvajanja ukrepov na
skupnem delovišču (priloga 9) ter po podpisu okvirna sporazuma z naročnikom skleniti tudi Pisni
sporazum v skladu z 39. Členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS., št. 43/11;
stran 19 od 66
ZVZD-1), ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu (priloga
9/1). Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev okvirnega sporazuma.
4. IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA
4.1. Izbira ponudnika
Naročnik bo izbral ponudbo najugodnejšega ponudnika po spodaj navedenih merilih, v kolikor
bo ponudba vsebovala vse s to razpisno dokumentacijo določene zahteve naročnika in bo
cenovno sprejemljiva.
4.2. Merila in kriteriji
Merilo za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo, s katerim bo
naročnik sklenil okvirni sporazum, je najnižja ponudbena vrednost brez DDV.
Ponudbena vrednost v EUR brez DDV je navedena v ponudbi ponudnika (Priloga 2).
Najnižja ponudbena vrednost še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
glede na razpoložljiva sredstva odstopiti od podpisa okvirnega sporazuma ali naročilo prenesti.
Ravno tako si naročnik pridržuje pravico, da ne izbere nikogar v primeru, da je cena
nekonkurenčna glede na razmere na trgu. Ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
5. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
5.1.
Izdelava ponudbe
Ponudba naj bo izdelana tako, da:
- ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 poglavju razpisne
dokumentacije,
- ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je
ponudba zaprta tako, kot je bila predana,
- je ponudba podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano.
Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje
popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in
pogoje iz te razpisne dokumentacije.
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki
razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na
portalu javnih naročil in na spletni strani (http://www.energetika-lj.si/javna-narocila), kjer je
objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene
dokumentacije.
5.2. Vsebina ponudbene dokumentacije
Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v
nadaljevanju:
Podatki o ponudniku
Priloga 1
Ponudnik mora obrazec podatki o ponudniku izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda
več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.
Tej prilogi se priloži tudi:
stran 20 od 66
-
izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (priloga 1/1), če gre za skupno
ponudbo.
pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/2), če gre za skupno ponudbo.
Ponudbo
Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.
Priloga 2
Izjavo ponudnika
Priloga 3/1
Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe morajo obrazec
izjave izpolniti, podpisati in žigosati.
Izjavo podizvajalca
Priloga 3/2
Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave podizvajalca izpolniti, podpisati in
žigosati. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni ter
je ne priloži ponudbi.
Seznam podizvajalcev
Priloga 4
Ponudnik mora v obrazec seznam podizvajalcev navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v
skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke ter:
- v prilogi 4/1 priložiti potrjeno izjavo s strani podizvajalca, da mu je ponudnik poravnal vse
finančne obveznosti,
- v prilogi 4/2 priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa
oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem in
- v prilogi 4/3 priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto
glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne oddaja
ponudbe z nobenim podizvajalcem, prilog ne izpolni ter jih ne priloži ponudbi.
Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
Priloga 5/1
Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudb morajo obrazec izjave
izpolniti, podpisati in žigosati
Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca
Priloga 5/2
Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v
lastništvu podizvajalca izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z
nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni ter je ne priloži ponudbi.
Dokazilo o kadrih
Priloga 6
Ponudnik mora ustrezno izpolniti, podpisati in žigosati obrazec dokazilo o kadrih ter ga priložiti k
ponudbi. Ponudnik mora zagotoviti najmanj pet (5) delavcev, ki imajo najmanj pet (5) let
delovnih izkušenj na področju meritve vibracij, balansiranja, uravnoteženja ter centriranja
rotirajoče opreme elektroenergetskih naprav na energetskih objektih.
Seznam referenc
Priloge 7
Ponudnik mora imeti najmanj dve (2) referenci v višini nad 40.000,00 EUR, da je v zadnjih petih
letih izvedel meritve vibracij, balansiranja, uravnoteženja ter centriranja rotirajoče opreme
elektroenergetskih naprav na energetskih objektih. Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti,
podpisati in žigosati.
Izjava o zagotavljanju opreme
Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.
stran 21 od 66
Priloga 8
6. PRILOGE
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (Priloga 1/1)
Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/2)
Ponudba (Priloga 2)
Izjava ponudnika (Priloga 3/1)
Izjava podizvajalca (Priloga 3/2)
Seznam podizvajalcev (Priloga 4)
Izjava o poravnavi finančnih obveznosti (Priloga 4/1)
Pooblastilo ponudnika (Priloga 4/2)
Soglasje podizvajalca (Priloga 4/3)
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 5/1)
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca (Priloga 5/2)
Dokazilo o kadrih (Priloga 6)
Seznam referenc (Priloga 7)
Izjava o zagotavljanju opreme (Priloga 8)
Okvirni sporazum (Priloga 9)
Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 10)
Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 11)
Ovojnica (Priloga 12)
stran 22 od 66
Priloga 1
PODATKI O PONUDNIKU
JPE SV-159/15 – IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ, BALANSIRANJA, URAVNOTEŽENJA
TER CENTRIRANJA ROTIRAJOČE OPREME
Naziv ponudnika
Naslov ponudnika
Odgovorna oseba
(podpisnik okvirnega
sporazuma)
- funkcija
- telefon
- telefax
- e-mail
Kontaktna oseba
- funkcija
- telefon
- telefax
- e-mail
Transakcijski račun
Matična banka
ID številka za DDV
Matična številka
(kraj, datum)
žig
(podpis odgovorne osebe)
Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi
ponudniki – partnerji.
stran 23 od 66
Priloga 1/1
IZJAVA O PORAVNANIH MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTIH
IZJAVA O PORAVNANIH MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTIH
V okviru ponudbe za oddajo javnega naročila za:
IZJAVLJAMO,
da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti.
(kraj, datum)
žig
(podpis partnerja)
(kraj, datum)
žig
( podpis partnerja)
(kraj, datum)
žig
( podpis partnerja)
(kraj, datum)
žig
( podpis partnerja)
Opomba: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi ponudniki – partnerji (skupna ponudba).
stran 24 od 66
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA
Priloga 1/2
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA
Za prilogo 1/2 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh
ponudnikov-partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.
stran 25 od 66
Priloga 2
PONUDBA
PONUDBA št.:
z dne:
Ponudbo oddajamo (označite):
⃞
⃞ skupna ponudba
samostojno
1.
⃞ s podizvajalci
PREDRAČUN / PONUDBENA VREDNOST
Ponudbena vrednost mora biti podana v EUR, vsebovati mora vse stroške ponudnika, ki so
povezani s ponujenim poslom in sicer brez DDV. Ponudbena cena na enoto mere je fiksna in
ostane nespremenjena do konca izvedbe vseh del.
Zap
. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opis del
Meritve absolutnih in
relativnih vibracij na
turboagregatu 1 pred
zaustavitvijo (5 merilnih
mest)
turboagregatu 1 ob zagonu
(5 merilnih mest)
zaustavitvijo (5 merilnih
mest)
(5 merilnih mest)
zaustavitvijo (4 merilna
mesta)
(4 merilna mesta)
Enota mere
Predvidena
količina za
obdobje
dveh let
kpl
2
kpl
2
kpl
2
kpl
2
kpl
2
kpl
2
stran 26 od 66
Cena na enoto mere
v EUR brez DDV
Skupaj v EUR
brez DDV:
7.
Balansiranje rotorjev
turboagregatov na
stabilnem balansirnem
stroju v času generalnih
remontov
kpl
3
8.
Meritev mehanskih vibracij 1 merilno mesto
kpl
15
9.
Meritev mehanskih vibracij
na vseh napravah pred
zaustavitvijo (podpih
ventilatorji, vlek ventilatorji,
recilkulacijski ventilatorji,
napajalne črpalke - 92
merilnih mest)
kpl
2
10.
Izvedba dinamičnega
uravnoteženja
kpl
14
kpl
8
kpl
7
Izvedba laserskega
centriranja sklopk
Dinamične meritve
12. električnih veličin na
motorjih
11.
SKUPAJ V EUR BREZ DDV:
2.
ROK PLAČILA
Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa za posamezno opravljeno
storitev.
Ponudnik bo račune za plačilo izvedbe storitev naročniku izdal v roku petih (5) dni po podpisu
zapisnika o predaji poročila/strokovne ocene o izvedbi posameznih storitev s strani
pooblačenega predstavnika naročnika in pooblačenega predstavnika ponudnika.
Posamezne storitve se štejejo za uspešno opravljene po predaji poročila/strokovne ocene v treh
(3) pisnih izvodih in v elektronski obliki in podpisu zapisnika s strani pooblačenega predstavnika
naročnika in pooblačenega predstavnika ponudnika.
3.
ROK IN KRAJ IZVEDBE
naročnika. Šteje se, da je ponudnik naročilo prejel, če ima naročnik dokazilo o poslanem
naročilu na številko faksa ali na elektronski naslov. Izbrani ponudnik bo moral
poročilo/strokovno oceno o izvedeni posamezni storitvi predati naročniku v desetih (10)
koledarskih dneh po izvedeni posamezni storitvi in sicer v treh (3) pisnih izvodih in v elektronski
obliki.
to pomeni, da ponudnik prične z izvajanjem storitve na napravah naročnika.
stran 27 od 66
primerih:
 če naročnik sam spremeni podatke, program dela ali spremeni obseg storitev,
 če izbrani ponudnik ne prejme pravočasno od naročnika podlog, podatkov in pojasnil, ki
so potrebni za pravilno izvršitev storitev in so naročniku na razpolago,
med naročnikom in izbranim ponudnikom upoštevaje, da podaljšanje rokov ne more biti daljše
od trajanja razloga za podaljšanje rokov.
4.
ODGOVORNE OSEBE PONUDNIKA
Pooblaščeni predstavnik ponudnika v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma:
_________________________, tel:_____________, e-naslov: _________________________)
v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _________________________, tel:_________________,
e-naslov: _________________________).
Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih
ukrepih in ravnanju z okoljem (priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu):
Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
Nadzor nad izvajanjem ukrepov iz VpD
Izvajanje ukrepov VpD in okoljske politike
5. OPCIJA PONUDBE
Opcija ponudbe je 15.09.2015 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.
(kraj, datum)
žig
(Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika)
stran 28 od 66
Priloga 3/1
IZJAVA PONUDNIKA
V okviru javnega naročila za IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ, BALANSIRANJA,
URAVNOTEŽENJA TER CENTRIRANJA ROTIRAJOČE OPREME, št. javnega naročila
JPE-SV-159/15, dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno
izjavo:
1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):
 sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno
omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim
poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija
(228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi
in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi
papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje
oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234.
člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena
pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen
KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov
(239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali
vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba
negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega
plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za
ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje
podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294.
člen KZ-1).
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a
ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov
oddaje javnih naročil.
IZJAVLJAMO, da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo
sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v
zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami
od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo
namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.
IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja ali
stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne
poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov ne
razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli
podobnem položaju.
stran 29 od 66
2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI
IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so
predmet javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko
v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je
tako dovoljenje potrebno.
IZJAVLJAMO, da dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register pod vložno
številko ___________________________, oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije,
AJPES, izpostava ___________________________, številka __________________________;
OPOMBA: Ustrezno izpolnite!
3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo storitev, ki so predmet
javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih
neporavnanih obveznosti pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.
IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega
poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.
4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in
sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti,
opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da
izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.
IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se
navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v
5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila,
zahteve,…) javnega naročila št. JPE-SV-159/15 - IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ,
BALANSIRANJA, URAVNOTEŽENJA TER CENTRIRANJA ROTIRAJOČE OPREME.
IZJAVLJAMO, da smo seznanjeni z vsebino za izvedbo razpisanih del, da se z vsebino v celoti
strinjamo, na razpis nimamo pripomb in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev.
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35.
člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju:
ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.
IZJAVLJAMO, da so v ceno na enoto vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo
stran 30 od 66
potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.
6. IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM OKIVRNEGA SPORAZUMA IN PISNEGA
SPORAZUMA O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM
IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka okvirnega sporazuma ter
Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in ju bomo v primeru,
da bomo izbrani za izvedbo predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in
ugovorov.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni
dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.
(kraj, datum)
žig
(Podpis odgovorne osebe ponudnika)
Opomba: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba).
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
stran 31 od 66
Priloga 3/2
IZJAVA PODIZVAJALCA
Podizvajalec (ime in naslov):
_____________________________________________________________________________
ki kot podizvajalec nastopamo pri oddaji ponudbe ponudnika (ime in naslov):
_____________________________________________________________________________
V okviru javnega naročila za IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ, BALANSIRANJA,
URAVNOTEŽENJA TER CENTRIRANJA ROTIRAJOČE OPREME, št. javnega naročila
JPE-SV-159/15, dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno
izjavo:
1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo
sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
2. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in
sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti,
opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da
izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.
IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se
navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v
3. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila,
zahteve,…) javnega naročila št. JPE-SV-159/15 - IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ,
BALANSIRANJA, URAVNOTEŽENJA TER CENTRIRANJA ROTIRAJOČE OPREME.
IZJAVLJAMO, da smo seznanjeni z vsebino za izvedbo razpisanih del, da se z vsebino v celoti
strinjamo, na razpis nimamo pripomb in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev.
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35.
člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju:
ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.
IZJAVLJAMO, da so v ceno na enoto vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo
potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.
(kraj, datum)
žig
(Podpis odgovorne osebe podizvajalca)
Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati.
Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.
stran 32 od 66
Priloga 4
SEZNAM PODIZVAJALCEV
Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega
naročila in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.
JPE-SV-159/15
–
IZVAJANJE
MERITEV
VIBRACIJ,
URAVNOTEŽENJA TER CENTRIRANJA ROTIRAJOČE OPREME
NAZIV PODIZVAJALCA
BALANSIRANJA,
POLNI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
PREDMET
CENA NA ENOTO
MERE/VREDNOST DEL
ROK IZVEDBE
VRSTA DEL (OPIS)
(kraj, datum)
žig
(kraj, datum)
žig
stran 33 od 66
Priloga 4/1
IZJAVA O PORAVNAVI FINANČNIH OBVEZNOSTI
Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
za ponudbo za javno naročilo:
JPE-SV-159/15 – IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ, BALANSIRANJA, URAVNOTEŽENJA
IZJAVLJAMO,
da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti.
Naziv in naslov podizvajalca:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(kraj, datum)
žig
stran 34 od 66
Priloga 4/2
POOBLASTILO PONUDNIKA
Ponudnik: _____________________________________________________________________
za izvedbo javnega naročila št.
POOBLAŠČAMO
naročnika JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000
Ljubljana, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše
obveznosti do naslednjih podizvajalcev, ki so navedeni v ponudbeni dokumentaciji:

____________________________________,

____________________________________,

____________________________________,

____________________________________.
(kraj, datum)
žig
stran 35 od 66
Priloga 4/3
SOGLASJE PODIZVAJALCA
Podizvajalec :______________________________________________________ , ki nastopamo
kot podizvajalec pri ponudniku ___________________________________________ za izvedbo
javnega naročila št.
SOGLAŠAM,
da nam naročnik JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000
Ljubljana, v skladu z drugo alinejo sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS, namesto ponudnika,
poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na
podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga
računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.
(kraj, datum)
žig
stran 36 od 66
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA Priloga 5/1
Podatki o pravni osebi (ponudniku):
Polno ime podjetja: _____________________________________________________________
Sedež podjetja: ________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________
Matična številka podjetja: ________________________________________________________
ID ZA DDV: __________________________________________________________________
V zvezi z naročilom št. JPE-SV-159/15 – IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ,
BALANSIRANJA, URAVNOTEŽENJA TER CENTRIRANJA ROTIRAJOČE OPREME in na
podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in
pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih
subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so
povezane družbe s ponudnikom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne
osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št.
Naziv
Sedež
Delež
lastništva v %
1.
2.
3.
….
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične
Št.
Ime in priimek
Naslov stalnega bivališča
1.
2.
3.
…
stran 37 od 66
Delež
lastništva v %
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane
družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
Št.
Naziv
Sedež
Matična
številka
1.
2.
3.
….
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter
pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni
sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem
se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
(kraj, datum)
žig
(Naziv in podpis zakonitega zastopnika
ponudnika)
Opomba: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba).
Opomba: Izjava je lahko priložena tudi na lastnem obrazcu.
V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v
zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogostavprasanja), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi
delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor
5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali
kapitalu delniške družbe.
stran 38 od 66
IZJAVA O UDELEŽBI
PODIZVAJALCA
FIZIČNIH
IN
PRAVNIH
OSEB
V
LASTNIŠTVU Priloga 5/2
Podatki o pravni osebi (podizvajalcu):
Polno ime podjetja: _____________________________________________________________
Sedež podjetja: ________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________
Matična številka podjetja: ________________________________________________________
ID ZA DDV: __________________________________________________________________
V zvezi z javnim naročilom JPE-SV-159/15 – IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ,
BALANSIRANJA, URAVNOTEŽENJA TER CENTRIRANJA ROTIRAJOČE OPREME in na
podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in
pravnih oseb v lastništvu podizvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih
subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so
povezane družbe s podizvajalcem.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega podizvajalca udeležene naslednje
pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št.
Naziv
Sedež
Delež
lastništva v %
1.
2.
3.
….
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega podizvajalca udeležene naslednje fizične
Št.
Ime in priimek
Naslov stalnega bivališča
1.
2.
3.
…
stran 39 od 66
Delež
lastništva v %
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane
družbe z zgoraj navedenim podizvajalcem, naslednji gospodarski subjekti:
Št.
Naziv
Sedež
Matična
številka
1.
2.
3.
….
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter
pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni
sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem
se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
(kraj, datum)
žig
(Naziv in podpis zakonitega zastopnika
podizvajalca)
Opomba: Izjava je lahko priložena tudi na lastnem obrazcu.
V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v
zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogostavprasanja), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi
delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor
5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali
kapitalu delniške družbe.
stran 40 od 66
Priloga 6
DOKAZILO O KADRIH
podajamo poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:
Zap. št.
Ime in priimek
Delodajalec
Delovne izkušnje
(št. let)
Zadolžitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Število vseh delavcev na
delovišču
(kraj, datum)
Maksimalno:
žig
stran 41 od 66
Povprečno:
Priloga 7
SEZNAM REFERENC
PONUDNIK (naslov):
REFERENCE
V zvezi z javnim naročilom JPE-SV-159/15 – IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ,
BALANSIRANJA, URAVNOTEŽENJA TER CENTRIRANJA ROTIRAJOČE OPREME pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih
storitvah resnični in da z njimi dokazujemo, da smo v zadnjih petih letih izvedli meritve vibracij,
balansiranja, uravnoteženja ter centriranja rotirajoče opreme elektroenergetskih naprav na
energetskih objektih v višini nad 40.000,00 EUR. Navesti je potrebno najmanj dve (2)
referenci.
Zap.
št.
Naziv in naslov
referenčnega naročnika
Lokacija
objekta
izvedbe del
Kontaktni
podatki
naročnika del
Vrsta izvedbe del
Vrednost del
1
2
3
4
5
6
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih potrdil. V kolikor po morebitnem pozivu naročnika teh dejstev ne bi
dokazali, naročnik navedenih referenc ni dolžan upoštevati.
V/Na______________ , dne ________________
___________________________________
(naziv ponudnika)
___________________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)
stran 42 od 66
Priloga 8
IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU OPREME
Kot ponudnik: _________________________________________________________________
za izbiro izvajalca za javno naročilo:
IZJAVLJAMO
da imamo za izvajanje meritev naslednjo opremo:
Vrsta storitve
Delovna oprema (proizvajalec, tip)
Meritev mehanskih vibracij
Uravnoteženje poljubnih rotirajočih strojnih
elementov na mestu samem
Uravnoteženje poljubnih rotirajočih strojnih
elementov na stabilnem balansirnem stroju
Lasersko centriranje sklopk in kardanov
Meritev vibracij v prostoru
Meritev mehanskih vibracij in dinamično
uravnoteženje rotirajočih komponent
Orbitalne analize in dinamično balansiranje
Dinamične meritve elektromotorjev na licu
mesta pod dejanskimi obremenitvami
(kraj, datum)
žig
stran 43 od 66
Priloga 9
VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA
OKVIRNI SPORAZUM
Številka naročnika: JPE SV-159/15
Številka izvajalca: ___________
ZA IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ, BALANSIRANJA, URAVNOTEŽENJA TER
CENTRIRANJA ROTIRAJOČE OPREME
ki ga skleneta
NAROČNIK:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62,
1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej
(v nadaljevanju: naročnik)
identifikacijska številka za DDV: SI23034033
matična številka: 5226406000
ter
IZVAJALEC:
________________________________________________________________,
ki ga zastopa: _______________________________
(v nadaljevanju: izvajalec)
številka transakcijskega računa: ___________________________ pri
identifikacijska številka za DDV: _________________________
matična številka: ______________________
I.
UVODNO DOLOČILO
1.
člen
Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na
podlagi postopka za oddajo javnega naročila male vrednosti št. JPE-SV-159/15, v skladu z
določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in
področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 in nasl., v nadaljevanju: ZJNVETPS), ki je
bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS dne xx.xx.2015, pod št. NMVxxxx/2015, za
»Izvajanje meritev vibracij, balansiranja, uravnoteženja ter centriranja rotirajoče opreme« in
sicer za obdobje 2 (dveh) let od datuma sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja
vrednosti iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.
S tem okvirnim sporazumom se stranki okvirnega sporazuma dogovorita o splošnih in posebnih
pogojih predmeta javnega naročila.
stran 44 od 66
II.
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
2.
člen
Predmet okvirnega sporazuma je izvajanje meritev vibracij, balansiranja, uravnoteženja ter
centriranja rotirajoče opreme (v nadaljevanju: storitve), na lokacijah naročnika, Toplarniška
ulica 19 in Verovškova ulica 62, oboje v Ljubljani, v skladu s ponudbo izvajalca št.
______________ z dne ______________ , kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji
naročnika št. JPE SV-159/15 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).
Specifikacija posameznih storitev:
mest);
mest);
5. Meritve absolutnih in relativnih vibracij na turboagregatu 3 pred zaustavitvijo (4 merilna
mesta);
6. Meritve absolutnih in relativnih vibracij na turboagregatu 3 ob zagonu (4 merilna mesta);
Storitve od zap. št. 1 do vključno zap. št. 6 zajemajo spremljanje zagonskih diagramov,
izvedbo orbitalne analize ležajev in analizo prehodov preko kritičnih obratov. Analiza mora
omogočati prikaz dopustnih pomikov gredi turboagregata v ležajnem ohišju. Merilni sistem
za izvedbo opisanih meritev izvajalca mora omogočati povezljivost z nadzornim sistemom
Bently Nevada 3500, kateri omogoča izvedbo orbitalne analize turboagregata.
7. Balansiranje rotorjev turboagregatov na stabilnem balansirnem stroju v času generalnih
remontov;
Storitev zajema kontrolo dinamičnega stanja rotorja turboagregta
na stabilnem
balansirnem stroju v Karlovcu, preračun dopustnega preostanka debalansa za izbrani rotor
in pomoč ter svetovanje pri dinamičnem uravnoteženju.
8. Meritev mehanskih vibracij - 1 merilno mesto);
Meritev bo izvedena v vseh merjenih smereh: horizontalno, vertikalno in aksialno. Posneti
bodo frekvenčni diagrami in tudi časovni diagrami. Pri izdelavi tehničnega poročila se izdela
strojna kartoteka, v kateri bo shematsko opisan merjeni strojni element (npr. frekvenca
rotacije ventilatorja, moč elektromotorja, frekvenca rotacije elektromotorja, tipi ležajev
merjene opreme).
9. Meritev mehanskih vibracij na vseh napravah pred zaustavitvijo (podpih ventilatorji, vlek
ventilatorji, recilkulacijski ventilatorji, napajalne črpalke - 92 merilnih mest);
Storitev zajema meritve vibracij na izbranih ventilatorjih, pogonih in elementih, katere
izbere naročnik (črpalke, reduktorji, multiplikatorji, turboagregat, ...). Meritve se bodo
izvajale na vseh merilnih mestih, do katerih bo možen dostop. Meritev bo izvedena v vseh
merjenih smereh: horizontalno, vertikalno in aksialno. Posneti bodo frekvenčni diagrami in
tudi časovni diagrami. Pri izdelavi tehničnega poročila se za vsako napravo izdela strojna
kartoteka, v kateri bo shematsko opisan merjeni strojni element (npr. frekvenca rotacije
ventilatorja, moč elektromotorja, frekvenca rotacije elektromotorja, tipi ležajev merjene
opreme).
10. Izvedba dinamičnega uravnoteženja;
Storitev zajema dinamično uravnoteženje rotirajočih delov na mestu samem v kolikor je
možen dostop in je to tehnično izvedljivo. Uravnoteženja se izvajajo z dodajanjem ali
odvzemanjem korekcijskih uteži na rotirajočih elementih (rotorji ventilatorjev, rotorji črpalk,
rotorji elektromotorjev, pogonske jermenice). Z uravnoteženjem se zmanjšujejo nivoji
povečanih vibracij in v kolikor sistem dopušča (niso prisotne druge motnje, resonanca oz.
lastna frekvenca sistema, napake na ležajih, nesoosnost, ali kakšen drug vpliv) se elementi
zaganjajo v skladu s standardom VDI 2056.
stran 45 od 66
11. Izvedba laserskega centriranja sklopk;
Z laserskim centriranjem pogonov je potrebno postaviti dva rotirajoča elementa
(geomentrijski osi), ki sta povezana s sklopko v centrično delovanje.
12. Dinamične meritve električnih veličin na motorjih;
Z dinamičnimi meritvami se detektirajo težave pri napajanju motorjev (prepoznava se vir
napetosti ter zamik faz ali nihanja napetosti ter višjih harmonikov, ki nepotrebno segrevajo
motor).
3.
člen
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega
sporazuma, ki bi lahko vplivali na vrednost okvirnega sporazuma ali razčlenitev vrednosti
okvirnega sporazuma, ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnem sporazumu.
Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove
morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem okvirnem sporazumu.
Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti
okvirnega sporazuma.
III.
CENE PO OKVIRNEM SPORAZUMU
4.
člen
Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti znaša na dan
sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti__________________ EUR (z
besedo:______________________________________evrov in __/100) brez DDV.
Za opravljanje storitev po okvirnem sporazumu se naročnik in izvajalec dogovorita na podlagi
sprejete ponudbe izvajalca št. ____________ z dne ______________ za naslednje cene na
enoto mere brez DDV:
Zap.
št.
Opis del
Enota mere
1.
Meritve absolutnih in relativnih vibracij na turboagregatu 1
pred zaustavitvijo (5 merilnih mest)
ob zagonu (5 merilnih mest)
pred zaustavitvijo (5 merilnih mest)
ob zagonu (5 merilnih mest)
pred zaustavitvijo (4 merilna mesta)
ob zagonu (4 merilna mesta)
Balansiranje rotorjev turboagregatov na stabilnem
balansirnem stroju v času generalnih remontov
Meritev mehanskih vibracij - 1 merilno mesto
Meritev mehanskih vibracij na vseh napravah pred
zaustavitvijo (podpih ventilatorji, vlek ventilatorji,
recilkulacijski ventilatorji, napajalne črpalke) (92 merilnih
mest)
Izvedba dinamičnega uravnoteženja
kpl
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
stran 46 od 66
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
Cena/enota mere
v EUR brez DDV:
11.
12.
Izvedba laserskega centriranja sklopk
Dinamične meritve električnih veličin na motorjih
kpl
kpl
Vrednost okvirnega sporazuma in cene na enoto mere ne vključujejo DDV. DDV se obračuna v
skladu z veljavno zakonodajo.
Cene po okvirnemu sporazumu ostanejo nespremenjene v času veljavnosti okvirnega
sporazuma.
Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge storitve s področja predmeta naročila, ki v
okvirnem sporazumu niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med storitve, ki so
predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za storitve,
navedene v tem členu. Cene takih storitev ne smejo presegati primerljivih cen. Stranki
okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru medsebojno pisno dogovorili ceno za izvedbo
take storitve in jo dodali na seznam storitev iz drugega odstavka tega člena tega okvirnega
sporazuma.
V ceni na enoto mere so upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za
kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela,
stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški.
IV.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH STORITEV
5.
člen
Izvajalec bo izstavil račun za posamezno opravljeno storitev v roku petih (5) dni po podpisu
posameznega zapisnika o predaji poročila/strokovne ocene o izvedbi posameznih storitev s
strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Podpisan
zapisnik s strani strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je
osnova za izstavitev računa in je priloga k računu.
Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun poravnal v roku 30 (tridesetih) koledarskih dneh od
dneva izstavitve računa na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo
naveden na računu.
V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik v roku osmih (8) dni dolžan zavrniti z
obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku treh (3) delovnih dneh
od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.
V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne
obresti.
V.
PODIZVAJALCI
6.
člen
/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /
V primeru, da izvajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, izvajalec s podpisom tega
okvirnega sporazuma pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje
vsem v tem okvirnem sporazumu navedenim podizvajalcem.
stran 47 od 66
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega
sporazuma z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom
(izvajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve tega okvirnega sporazuma (med naročnikom in
izvajalcem).
Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo, da na podlagi
potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem in podizvajalčevo soglasje, na podlagi
katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Če pooblastila
ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v
roku petih (5) dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja
naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede
postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ZJNVETPS.
Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno
potrdil in o višini potrjenega zneska obvestiti podizvajalca.
Izvajalec mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti:
– račun podizvajalca za opravljene storitve, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega
naročnik izvede nakazilo za opravljene storitve neposredno na račun podizvajalca ali
– podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s
konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri storitvah, ki jih obravnava račun, ni
sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo
imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri
nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in
19/10).
V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni
predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne
pride v zamudo pri plačilu.
Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
NAZIV PODIZVAJALCA
POLNI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
PREDMET
KOLIČINA
VREDNOST
KRAJ IZVEDBE
ROK IZVEDBE
VRSTA DEL (OPIS)
Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v
roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.
Če se po sklenitvi tega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali
če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh
po spremembi predložiti:
– svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta
zamenjan,
stran 48 od 66
– pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih dobav neposredno novemu podizvajalcu in
– soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in izpolnjene Priloge iz razpisne
dokumentacije s katerimi podizvajalci dokazujejo izpolnjevanje svoje sposobnosti.
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti, ne glede na
število podizvajalcev.
Izvajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje
naročnika in da bo zamenjani (nov) podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost
podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v 3. (tretji) točki razpisne
dokumentacije in izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev
podizvajalcev.
Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
ALI
/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /
Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih
podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.
V kolikor bo izvajalec za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, naknadno vključil
podizvajalca, bo moral upoštevati določila od sedmega (7.) do dvanajstega (12.) odstavka 74.
člena ZJNVETPS. Vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost
podizvajalca) in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni
dokumentaciji, na podlagi katerih je bila sklenjen ta okvirni sporazum.
Izvajalec se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta tega okvirnega
sporazuma obvezuje, da bo uredil vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v
skladu z devetim (9.) odstavkom 74. člena ZJNVETPS, naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki
jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve takšne pogodbe.
Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, mora izvajalec
predhodno pridobiti soglasje naročnika in skleniti pisni dodatek k okvirnem sporazumu, katerega
obvezna sestavina bodo naslednji podatki:
– vsaka vrsta storitev, ki jih bo opravil podizvajalec,
– podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun),
– predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe storitev.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna.
7.
člen
Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastopal samo
s prijavljenim podizvajalcem.
Vsaka sprememba podizvajalca pri izvedbi obveznosti po tem okvirnem sporazumu mora biti v
skladu z 9. (devetim) odstavkom 74. člena ZJNVETPS in z zahtevami iz razpisne dokumentacije
in jo mora predhodno potrditi naročnik. V takem primeru se sklene pisni dodatek k okvirnem
sporazumu.
stran 49 od 66
Do zamenjave podizvajalca ali novega podizvajalca lahko pride zgolj v primeru obstoja bistveno
spremenjenih okoliščin, ki jih izvajalec v času sklenitve okvirnega sporazuma ni mogel predvideti
in ki so nastale že po sklenitvi okvirnega sporazuma in ki jih mora izvajalec naročniku
predhodno dokazati.
VI.
ROK IN KRAJ IZVEDBE TER ODZIVNI ČAS OBVEZNOSTI PO OKVIRNEM
SPORAZUMU
8.
člen
naročnika. Šteje se, da je izvajalec naročilo prejel, če ima naročnik dokazilo o poslanem naročilu
na številko faksa ali na elektronski naslov. Izvajalec mora poročilo/strokovno oceno o izvedeni
posamezni storitvi predati naročniku v desetih (10) koledarskih dneh po izvedeni posamezni
storitvi in sicer v treh (3) pisnih izvodih in v elektronski obliki.
to pomeni, da izvajalec prične z izvajanjem storitve na napravah naročnika.
primerih:
 če naročnik sam spremeni podatke, program izvedbe storitev ali spremeni obseg
storitev,
 če izvajalec ne prejme pravočasno od naročnika podlog, podatkov in pojasnil, ki so
potrebni za pravilno izvršitev storitev in so naročniku na razpolago,
med naročnikom in izvajalcem upoštevaje, da podaljšanje rokov ne more biti daljše od trajanja
razloga za podaljšanje rokov.
VII.
VIŠJA SILA
9.
člen
Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje
sile.
Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi
okvirnega sporazuma in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba storitev delno ali v
celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika.
Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki okvirnega sporazuma
se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj
višje sile.
stran 50 od 66
VIII.
OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU
10. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo:
z naročnikom sklenil Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v
JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 1 tega okvirnega
sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;
z naročnikom pred začetkom izvajanja predmeta okvirnega sporazuma določil konkretne
skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in
ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;
prevzete obveznosti izvedel strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno,
v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi;
izpolnil vse zahteve naročnika pri izvedbi storitev, ki izhajajo iz povabila k oddaji ponudbe
št. JPE-SV-159/15 in sprejete ponudbe izvajalca, ki sta sestavna dela tega okvirnega
sporazuma;
obvestil naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih
obveznosti po okvirnem sporazumu,
pri delih in gibanju v objektih naročnika izpolnjevati »Zahteve varstva pri delu, požarnega
varstva in varovanja okolja« iz poglavja IV. razpisne dokumentacije št. JPE-SV-159/15;
opremil delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki
glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip)
izvajalca/podizvajalca;
poravnal vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem storitev povzročil na
objektu, na napravah naročnika ali drugim osebam;
zagotovil, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta;
- sproti odpravljal vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;
na vsakem izstavljenem računu navedel številko pisnega nabavnega naročila naročnika.
Naročnik se obvezuje, da bo:
z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določil konkretne skupne varnostne ukrepe iz
priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM
PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;
obvestil izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih
obveznosti po okvirnem sporazumu;
poravnal obveznosti do izvajalca.
Stranki po okvirnem sporazumu se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse,
kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.
X.
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI PO OKVIRNEM SPORAZUMU
11. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z
izvajanjem tega okvirnega sporazuma je Boštjan Krašovec, tel.: +386 1 58 75 346, GSM 041
334 498, elektronska pošta: bostjan.krasovec@energetika-lj.si.
Pooblaščeni
predstavnik
izvajalca
je
_____________________________,
(tel.
št.________________e-pošta:______________________________) v njegovi odsotnosti pa ga
zamenjuje __________________________(tel. št.___________e-pošta:__________________).
stran 51 od 66
O morebitnih spremembah pooblaščenih predstavnikov okvirnega sporazuma se stranki pisno
obvestita v roku 7 (sedmih) koledarskih dni po spremembi.
XIII.
KAZNI PO OKVIRNEM SPORAZUMU
12. člen
Če izvajalec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz 2. člena tega okvirnega sporazuma v
dogovorjenem roku, ima naročnik pravico obračunati kazen po okvirnem sporazumu, in sicer v
višini 2% (dva odstotka) vrednosti posameznega nabavnega naročila brez DDV za vsak zamujen
koledarski dan, vendar največ 20% (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega nabavnega
naročila brez DDV.
V kolikor kazen po okvirnem sporazumu preseže 20% (dvajset odstotkov) vrednosti
posameznega nabavnega naročila brez DDV lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma
brez obveznosti do izvajalca.
Naročnik si pridrži pravico uveljaviti kazen po okvirnem sporazumu pri plačilu računa, čeprav ob
zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.
Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku
dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen po okvirnem sporazumu, ni
pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po
splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem
sporazumu.
XIV.
VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA TER ODPOVED
13. člen
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 2 (dveh) let od datuma sklenitve okvirnega sporazuma
oziroma do izčrpanja vrednosti iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej, in začne
veljati z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma.
Naročnik lahko kadarkoli brez navedbe razloga tudi pred potekom roka iz prejšnjega odstavka
tega člena odpove ta okvirni sporazum z enomesečnim odpovednim rokom, s priporočenim
pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu priporočenega pisma o
odpovedi.
Okvirni sporazum je mogoče brez odpovednega roka prekiniti sporazumno, na podlagi pisnega
sporazuma obeh strank okvirnega sporazuma.
XV.
ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA
14. člen
V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, ga bo
naročnik na to pisno opozoril in mu določil primeren rok za izpolnitev obveznosti. Če izvajalec ne
upošteva pisnih opozoril naročnika oziroma svojih obveznosti ne izpolni tudi v dodatno
določenem roku, lahko naročnik odstopi od tega okvirnega sporazuma brez kakršnekoli
obveznosti do izvajalca. O odstopu naročnik pisno obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po
pošti.
stran 52 od 66
Naročnik si pridržuje pravico, enostransko, brez odpovednega roka in brez obveznosti do
izvajalca, odstopiti od okvirnega sporazuma v primeru, da v sprejetem poslovnem načrtu nima
zagotovljenih sredstev za financiranje predmeta tega okvirnega sporazuma.
Naročnik si pridržuje pravico, enostransko, brez odpovednega roka in brez obveznosti do
izvajalca, odstopiti od okvirnega sporazuma tudi v primeru, kadar izvajalec svoje obveznosti po
tem okvirnem sporazumu izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v
nasprotju s pravili stroke, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da
izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti.
Izvajalec ima pravico do odstopa od okvirnega sporazumu v primeru kršenja določil tega
okvirnega sporazumu s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko
naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazumu z navedbo razloga za
odstop, s priporočeno pošiljko po pošti.
V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti
izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.
XVI.
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU
15. člen
Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja storitev skleniti Pisni sporazum o skupnih
varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma.
Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in
ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. se sestanejo pred
začetkom sanacije na delovišču in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi
ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju
iz priloge pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM
PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na
skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje
ukrepov VpD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s pisnim sporazumom, točka IV.1
Odgovorne osebe na skupnem delovišču.
Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih
varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
oziroma priloge k le-temu, ni dovoljen začetek izvajanja storitev.
Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec,
če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode
oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče, ter predstavnika naročnika in
izvajalca, ki sta določena v 11. členu tega okvirnega sporazuma.
stran 53 od 66
XVII.
OSTALA DOLOČILA
16. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta
okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca,
predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti po
tem okvirnem sporazumu ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali
organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene
koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.
17.
člen
Priloga je neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.
18. člen
Sestavna dela okvirnega sporazuma sta:
- razpisna dokumentacija št. JPE-SV-159/15,
- ponudbena dokumentacija izvajalca št. ____________ z dne, ___________,
V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja zavezujočih si
strank ni jasno izražena, za razlago volje strank najprej veljajo določila okvirnega sporazuma,
potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.
V primeru neskladnosti zgoraj navedenih sestavnih delov okvirnega sporazuma s samim
besedilom določil okvirnega sporazuma veljajo določila okvirnega sporazuma.
19. člen
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, urejata stranki okvirnega
sporazuma v skladu z veljavnimi predpisi.
20. člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali
delo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev.
21. člen
Vsaka stranka okvirnega sporazuma odgovarja drugi stranki za škodo, ki jo povzroči drugi
stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, v skladu z
veljavnimi predpisi.
stran 54 od 66
22. člen
Vsaka stranka okvirnega sporazuma lahko da predlog za spremembo ali dopolnitev okvirnega
sporazuma ob spremenjenih okoliščinah. Okvirni sporazum se spremeni ali dopolni s pisnim
aneksom k temu okvirnemu sporazumu.
Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala
določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj
ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.
23. člen
Stranki bosta morebitne medsebojne spore reševali sporazumno. V kolikor to ni mogoče, bo vse
eventualne spore iz okvirnega sporazuma reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
24. člen
Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved
odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma,
drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim
pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.
25. člen
Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od
strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter
lastninskih sprememb.
26. člen
Vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki je sestavni del okvirnega
sporazuma oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum in njegovo izvajanje se šteje za poslovno
skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.
27. člen
Okvirni sporazum je sklenjen ter začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega
sporazuma ter je sklenjen za obdobje dveh (2) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma
oziroma do izčrpanja vrednosti iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.
Glede garancijskih določil okvirni sporazum velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.
28. člen
Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme
naročnik 3 (tri), izvajalec pa 2 (dva) izvoda.
stran 55 od 66
_________________, dne _____________
Ljubljana, dne _________________
IZVAJALEC:
NAROČNIK:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA
LJUBLJANA d.o.o.
direktor
Samo Lozej
Priloge:
- Priloga št. 1: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM
PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
stran 56 od 66
PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z
OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Priloga 10
Priloga št. 1 k okvirnem sporazumu št. JPE-SV-159/15
Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011) skleneta:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Samo Lozej
(v nadaljevanju: naročnik)
in
(v nadaljevanju: izvajalec)
(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)
PISNI SPORAZUM
O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V
JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
(v nadaljevanju: Sporazum)
IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ, BALANSIRANJA, URAVNOTEŽENJA TER
CENTRIRANJA ROTIRAJOČE OPREME, JPE-SV-159/15
I.
SPLOŠNA DOLOČILA
I.1.
S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., na naslovih: Toplarniška ulica 19 in Verovškova ulica
62, oboje v Ljubljani, skupni varnostni ukrepi, zlasti pa:



določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom
ter ukrepi za varovanje okolja;
določitev drugih obveznosti strank okvirnega sporazuma pri zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu;
določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.
stran 57 od 66
I.2.
Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s tem
okvirnim sporazumom dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s
tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena
varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev in se dogovorila
kot sledi v nadaljevanju. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer
istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.
II.
ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN
ZDRAVJA IN VARSTVA PRED POŽAROM TER VAROVANJA OKOLJA
II.1. Podpisnika tega sporazuma soglašata, da je osnova za določanje skupnih varnostnih
ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varovanja okolja na skupnih deloviščih Varnostni
načrt za dela na deloviščih na/v objektih naročnika.
II.2. Na podlagi Varnostnega načrta iz prejšnje točke naročnik in izvajalec podrobneje
določita organizacijo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred
požarom ter varovanja okolja in sicer z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču (v
nadaljevanju Uvedba) - Obrazec 01/2014. Uvedbo podpišejo odgovorne osebe, ki jih določita
direktorja s tem sporazumom in sicer na podlagi ogleda lokacij, na katerih se bodo izvajala dela.
Podpisan obrazec Uvedba je priloga in sestavni del tega sporazuma.
Ukrepi, določeni v obrazcu Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču morajo, glede na
vrsto dela, smiselno obsegati najmanj naslednje točke:
a. Opis in določitev ureditve delovišča, ki zajema:
















opis objektov na katerih se bodo izvajala dela in del,
podatke o obstoječih instalacijah in napravah, ter drugih vplivih,
ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih
objektov,
ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,
določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja materiala,
ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala,
določitev načina prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih
predmetov,
določitev načina oz. zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na
delovišču,
določitev načina dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju
škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,
ureditev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,
določitev mest za postavitev strojev in naprav ter izvedba zavarovanja glede na
lokacijo,
določitev vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,
določitev ukrepov varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za
gašenje požarov,
organizacijo prve pomoči na delovišču,
določitev seznama nevarnih snovi,
seznanitev s posebno nevarnimi deli.
b. Določitev povečanih nevarnosti za poškodbo in okvaro zdravja, ter potrebne
osebne varovalne opreme na skupnem delovišču:


določitev povečanih nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja,
določitev potrebne osebne varovalne opreme.
stran 58 od 66
c. Določitev drugih skupnih varnostnih ukrepov na deloviščih, zlasti pa ukrepov:









III.
za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,
za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,
za varno izvajanju del na višini,
za varno uporabo električne energije,
pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,
za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,
za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,
za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,
za varno delo pri montažnih delih.
DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
III.1. Skupne obveznosti strank okvirnega sporazuma:
Stranki okvirnega sporazuma imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:
a. dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz
varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih
in premičnih gradbiščih;
b. delovišče morata primerno urediti, zavarovati, označiti,
nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone;
preprečiti
dostop
c. zagotoviti, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno
usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva
pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela;
d. zagotoviti morata, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma
prevozne;
e. svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako
da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega
ogrožanja tako delavcev strank okvirnega sporazuma kot tudi delavcev drugih
izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja;
f. podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki
izhajajo iz njunih dejavnosti;
g. podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnostnimi ukrepi;
h. v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te
snovi;
i. striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.
III.2. Posebne obveznosti naročnika:
Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:
a. seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja
dela, zlasti pa:




dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje
površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče);
delovnim redom in navodili za obravnavano območje/objekt;
evakuacijskim načrtom in izvlečkom iz požarnega reda;
preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče
(organizacija požarne straže, izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in
orodjem, ki iskri«, drugo);
stran 59 od 66
b. zagotoviti mora varne poti za gibanje ter po potrebi brezhibno delovno opremo in
pripomočke, kot so:



dvigala – lifti s spremstvom za dostope in transport materiala;
mostna dvigala za izvajanje montažno/demontažnih del in
gradbeni odri za izvajanje del na višini.
c. z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki
zahajajo na območje pogodbenih del.
III.3. Posebne obveznosti izvajalca
Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:
a. pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno - na primer glede uporabe
delovne opreme iz tč. III.2.b, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in
pripomočke, ki morajo biti brezhibni;
b. dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v Uvedbi;
c. za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z
ustrezno dokumentacijo:






»Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje;
dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje
(naročenih) del po okvirnem sporazumu;
potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu zapisnik o preizkusu, za izvajanje (naročenih) del okvirnega sporazuma;
potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in
pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.;
delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce,
ki niso državljani RS);
pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi
za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku.
d. zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču;
e. poskrbeti mora da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni
dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni
material, ki bo nastajal pri njegovem delu;
III.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:
Podpisnika soglašata:
a. da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku
določena s poslovnikom ravnanja z okoljem;
b. da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto
hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov;
c. da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z
ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja,
sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.
III.5. Knjiga ukrepov:
Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja del okvirnega sporazuma oziroma naročilnici
vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv
stran 60 od 66
zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem
sporazumom.
V knjigo ukrepov s vpisuje zlasti:
a. naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,
b. spremembe na delovišču,
c. ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom in Uvedbo,
d. vsako poškodbo pri delu,
e. druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.
III.6. Prijavljanje poškodb pri delu:
Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:
a. da bo prijaviti inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma
nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni;
b. da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj;
c. da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi
navodili;
d. da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.
III.7. Prepoznavnost in delavcev:
Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna,
nepoškodovana
delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.
III.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc
Podpisnika soglašata:
a. da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih
psihoaktivnih substanc;
b. da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično
sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode;
c. da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi
internimi predpisi;
d. da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke
a. in b. z delovišča.
IV.
DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI
IV.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:
Naročnik:
Oseba za usklajevanje
varnostnih ukrepov na
skupnem delovišču po 39.
členu ZVZD – lokacija
Verovškova ulica 62
Oseba za usklajevanje
varnostnih ukrepov na
skupnem delovišču po 39.
členu ZVZD – lokacija
Toplarniška ulica 19
Zlatko Zadravec,
GSM 041 917 485,
zlatko.zadravec@energetika-lj.si
Boštjan Krašovec,
GSM 041 334 498
bostjan.krasovec@energetika-lj.si
stran 61 od 66
Izvajalec:
Vodja OE naročnik /Vodja del
– lokacija Verovškova ulica 62
Vodja OE naročnik /Vodja del
– lokacija Toplarniška ulica 19
Odgovorna oseba za nadzor
nad izvajanjem ukrepov iz
VpD in PV - lokacija
Verovškova 62
Odgovorna oseba za nadzor
nad izvajanjem ukrepov iz
VpD in PV – lokacija
Toplarniška ulica 19
Odg. oseba za nadzor nad
izvajanjem ravnanja z
nevarnimi snovmi in odpadki
ter izrednimi razmerami
Zlatko Zadravec,
GSM 041 917 485,
zlatko.zadravec@energetika-lj.si
Boštjan Krašovec,
GSM 041 334 498
bostjan.krasovec@energetika-lj.si
Peter Čater,
GSM 051 609 826,
peter.cater@energetika-lj.si
Marjan Knez
GSM 041 640 973,
marjan.knez@energetika-lj.si
Irena Debeljak
GSM 041 375 300,
irena.debeljak@energetika-lj.si
IV.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb:
Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:
a. obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik okvirnega sporazuma,
zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti
skupne varnostne ukrepe;
b. obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov
neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili
ugotovljeni;
c. odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov , določenih s tem sporazumom, ter
upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika okvirnega sporazuma;
d. v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne
odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne
osebe po tem sporazumu;
e. v primeru težjih kršitev oz neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na
delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;
f. proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo
delavcev v delo na skupnem delovišču;
g. vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov;
V.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb:
Skrbnik okvirnega sporazuma ima naslednje posebne naloge:
a. odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v
primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;
b. odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z
namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;
c. v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za
izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali
dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;
stran 62 od 66
d. v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti
pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z
gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah;
Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:
a. na uvodnem sestanku predloži skrbniku okvirnega sporazuma na vpogled vso zahtevano
dokumentacijo iz točke III.3. tega sporazuma;
b. druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z
nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;
c. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na
območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb
naročnika;
d. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja
varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela
in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;
e. v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj
zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.
Odgovorne osebe OE naročnika ima naslednje posebne naloge:
a. vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na
območju ali v neposredni bližini del po okvirnem sporazumu oziroma delovišča;
b. poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi,
ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.
Strokovni delavci za VpD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:
a. strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz
varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;
b. dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri
delu in požarnega varstva;
c. v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in
prijavo poškodbe v skladu z zakonom.
Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki
ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:
a. seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;
b. nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami
na skupnem delovišču.
stran 63 od 66
V.
KONČNE DOLOČBE
V.1.
Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi
nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo
materialno škodo.
V.2.
Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz.
podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i
podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.
V.3.
Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum
je sestavni del okvirnega sporazuma o izvedbi del. Sestavljen je v petih (5) enakih
izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode in izvajalec dva (2) izvoda.
Podpisano
v ______________, dne ___________
Ljubljana, dne ________________
Izvajalec:
Naročnik:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA
LJUBLJANA d.o.o.
Direktor:
Samo Lozej
stran 64 od 66
OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
Priloga 11
POOBLASTILO
ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
POOBLASTITELJ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ime oz. naziv in sedež ponudnika)
ki ga zastopa: ________________________________________________________________
POOBLAŠČA:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)
___________________________________________________________________________,
(razmerje do ponudnika)
da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,
da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini
zapisnika o odpiranju ponudb,
da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JPE-SV-159/15;
IZVAJANJE
MERITEV
VIBRACIJ,
BALANSIRANJA,
URAVNOTEŽENJA
TER
CENTRIRANJA ROTIRAJOČE OPREME
-
(kraj, datum)
žig
stran 65 od 66
Priloga 12
OVOJNICA
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovitek!
Pošiljatelj (vlagatelj):
Naziv:
Prejem vloge (izpolni prejemnik- žig prejemnika):
Naslov:
Ponudba
Sprememba
Umik
Javno naročilo (predmet):
URAVNOTEŽENJA TER CENTRIRANJA
ROTIRAJOČE OPREME
Številka JN:
JPE-SV-159/15
Rok za oddajo:
04.08.2015 do 10. ure
Prejemnik :
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
p.p. 2374
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA
NE ODPIRAJ – PONUDBA NA RAZPIS!
JPE-FDK
Stran 66 od 66

Razpisna dokumentacija

Transcription

Similar documents

prenos datoteke

razpisna dokumentacija - Mestna občina Velenje

pogodba o šolski prehrani - Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Kako pripraviti pogodbo za storitve v oblaku

Pogodba za dobavo blaga

AVTORSKA POGODBA - vzorec.pdf

SI36867578 ki ga zastopa vd direktorice Erna

javni poziv za sodelovanje na stojnicah in

Povabilo k oddaji ponudbe-generalni remont upepeljevalske

Obvestilo o izbiri ponudnika

dokumentacija oz: navodila za nakup šolskega kombija