Razpisna dokumentacija

PLINOVODI d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
1000 Ljubljana
Datum: 21.08.2015
Objava na portalu javnih naročil št. NMV5220/2015 z dne 21.08.2015
Razpisna dokumentacija za oddajo naročila male vrednosti:
Sanacija plinovodov na mostnih konstrukcijah za obdobje treh let
po postopku oddaje naročila male vrednosti po predhodni objavi
Številka javnega naročila: P/JNMV/22/2015/TP-SV
Avgust 2015
Stran 1 od 27
VSEBINA
1.
POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE ......................................................................................... 3
2.
SPLOŠNO..................................................................................................................................... 3
3.
MERILA ....................................................................................................................................... 4
4.
POGOJI....................................................................................................................................... 5
5.
OSTALO ...................................................................................................................................... 7
PRILOGA 1 ............................................................................................................................................... 9
PRILOGA 2 ............................................................................................................................................. 11
PRILOGA 3 ............................................................................................................................................. 12
PRILOGA 4 ............................................................................................................................................. 13
PRILOGA 5 ............................................................................................................................................. 14
PRILOGA 6 ............................................................................................................................................. 16
PRILOGA 7 ............................................................................................................................................. 18
PRILOGA 8 ............................................................................................................................................. 19
PRILOGA 9 ............................................................................................................................................. 20
PRILOGA 10 ........................................................................................................................................... 21
PRILOGA 11 ........................................................................................................................................... 26
Stran 2 od 27
1.
POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 90/2012, 19/2014 in 90/2014, v nadaljevanju
ZJNVETPS) druţba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem
povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo.
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na
predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili te
razpisne dokumentacije.
Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih
oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.
En ponudnik lahko predloţi samo eno ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila. V primeru, če ponudnik
sodeluje v več ponudbah kot vodilni ponudnik/partner v konzorciju, bodo vse ponudbe, v katerih bo sodeloval
takšen ponudnik, izločene iz postopka javnega naročanja.
Isti podizvajalec lahko nastopa v več ponudbah ob pogoju, da je v vseh ponudbah podizvajalec, v nobeni od
ponudb, v katerih nastopa, pa ni glavni izvajalec oz. partner v skupnem nastopu.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili te razpisne dokumentacije.
2.
SPLOŠNO
2.1
Naročnik
Naziv firme
Skrajšan naziv firme
Naslov
Matična številka podjetja
ID številka za DDV
2.2
PLINOVODI, Druţba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
PLINOVODI d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b,
p.p. 3720, 1001 Ljubljana
1954288000
SI31378285
Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)
PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA:
Naslov:
Matična št:
Identifikacijska št. za DDV:
Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):
Telefon:
E-mail:
Telefaks:
Mobilni telefon:
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:
Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe:
V _______________, dne _______________
___________________
(podpis in žig ponudnika)
Stran 3 od 27
2.3
Predmet javnega naročila je sanacija plinovodov na mostnih konstrukcijah za obdobje treh let.
Predvidena je izvedba anti-korozijske zaščite plinovodov in nosilnih elementov na mostnih konstrukcijah s potrebno
zamenjavo oziroma obnovo nosilne konstrukcije za obdobje treh let.
Rok plačila je najmanj 60 dni od dneva uradnega prejema računa.
Rok izvedbe posameznega naročila je največ 70 dni od posameznega pisnega naročila.
Ponudba mora biti veljavna vsaj še 120 dni od dneva, ki je določen za predloţitev ponudb.
Garancijski rok izvedenih del mora znašati najmanj 60 mesecev od datuma podpisa prevzemnega zapisnika.
2.4
Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije.
2.5
Postopek javnega naročanja:
Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti po predhodni objavi.
Naročnik bo ponudnike v skladu z razpisno dokumentacijo in 90. členom ZJNVETPS povabil na pogajanja.
Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral
najugodnejšega ponudnika.
Naročnik se bo praviloma pogajal o ponudbeni ceni. Ponudniki lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno zniţajo,
ne smejo pa je povišati. Ponudniki, ki bodo svojo ceno povišali, bodo nemudoma izločeni iz postopka oddaje
javnega naročila.
Pogajanja se bodo izvedla pisno z vsemi ponudniki hkrati na način kuvertiranja. Kuverte se označijo z imenom
ponudnika, v kuverto se vstavi prazne obrazce ponudbe in se jih izroči predstavnikom ponudnikov. Ponudbe bodo
izraţene v % popusta glede na ponudbeno ceno, oddano v osnovni ponudbi. Šteje se, da je ponujeni % popusta
podan na vsako postavko v ponudbeni dokumentaciji iz oddane osnovne ponudbe. Ko predstavniki ponudnikov
izpolnijo obrazce ponudbe in jih vstavijo v kuverte, se kuverte odprejo v prisotnosti vseh predstavnikov ponudnikov
in preberejo končne ponudbene vrednosti. Naročnik bo izvedel en krog pogajanj.
Predstavnik ponudnika je pred začetkom pogajanj komisiji dolţan predloţiti pooblastilo, da se v imenu in za račun
podjetja, ki ga zastopa, udeleţuje pogajanj in se lahko pogaja v vseh elementih ponudbe ter podpiše ponudbe dane
v pogajanjih v pisni obliki. S seboj mora imeti tudi veljaven ţig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor podjetje
uporablja pri poslovanju ţig.
Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb. O izbiri ponudnika bo obvestil vse ponudnike, ki
bodo predloţili pravočasno ponudbo.
2.6
Rok za predloţitev ponudb je 08.09.2015 do 09.00 ure. Če ponudba ne bo predloţena do roka za predloţitev
ponudb, se šteje, da je bila predloţena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja
ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.
2.7
Ponudba mora biti predloţena na naslov naročnika v zaprti kuverti. Za natančnejša navodila glej prilogo 11.
2.8
Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot 9 (devet) dni
pred iztekom roka za predloţitev ponudb. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa 6 (dni) dni pred rokom za
predloţitev ponudb, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno
predloţena vprašanja.
Ponudniki imajo v roku, ki je določen za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, moţnost ogleda
objektov, po predhodnem dogovoru s predstavnikoma naročnika g. Dušan Razpotnik, gsm: 031/669 547, el. pošta:
dusan.razpotnik@plinovodi.si oziroma g. Franc Pančur, gsm: 031/388 842, el. pošta: franc.pancur@plinovodi.si .
Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih
naročil.
Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so
sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore
na vprašanja in dodatna pojasnila.
2.9
Javno odpiranje ponudb bo dne 08.09.2015 ob 13.00 uri na naslovu naročnika. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem
odpiranju ponudb.
2.10
Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo glede na merila najugodnejša.
3.
MERILA
Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju najniţje skupne vrednosti.
Stran 4 od 27
4.
POGOJI
Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena, dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti,
preluknjana ter prevezana z notarsko vrvico, katera mora biti zvezana in zapečatena in to na način, da se
omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice. Ponudba mora vsebovati vsa
našteta dokazila in dokumente. Celotni ponudbeni dokumentaciji mora biti priložena tudi fotokopija celotne
ponudbene dokumentacije, ki je identična in je identično zložena kot original.
4.1
Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2
Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega
naročila).
4.2
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje
konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija,
goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri
poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena
uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev
poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih
instrumentov, zloraba poloţaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih
papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega
plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo,
izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje,
dajanje daril za nezakonito posredovanje in hudodelsko zdruţevanje.
Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku oz. zanj ne sme biti
podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik ne sme biti v
postopku prisilnega prenehanja oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o
tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne sme upravljati sodišče, ne sme opustiti poslovne
dejavnosti ali biti v katerem koli podobnem poloţaju. Ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo v kateri koli
drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudnik ne sme narediti velikih strokovnih
napak ali hujših kršitev poklicnih pravil. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti izločen iz
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 81. a člena
ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali
predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij. Ponudnik mora imeti na dan, ko je bila
oddana ponudba, v skladu s predpisi drţave, v kateri ima sedeţ, ali predpisi drţave naročnika, plačane vse
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50
evrov ali več. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 1)
4.3
Ponudnik mora predloţiti izjavo oziroma podatke o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
vključno z udeleţbo tihih druţbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske druţbe, šteje, da so povezane druţbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno
zahtevo dolţan predloţiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloţi laţno izjavo, oziroma da
neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 2)
4.4
Ekonomski – finančni pogoj:
Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 200.000,00 €.
Ponudnik predloţi kot dokaz: (PRILOGA 3)
a) Za leto 2012

revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2012 z mnenjem pooblaščenega revizorja

predloţitev poslovnega izida za leto 2012 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
zavezanec za revizijo.
ali
b) Za leto 2013
ali

revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2013 z mnenjem pooblaščenega revizorja

predloţitev poslovnega izida za leto 2013 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
zavezanec za revizijo.
c) Za leto 2014
ali

revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2014 z mnenjem pooblaščenega revizorja

predloţitev poslovnega izida za leto 2014 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
zavezanec za revizijo.
Stran 5 od 27
4.5
Tehnični, kadrovski pogoji in reference:
1.
Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih 5 (pet) let pred datumom objave javnega naročila na portalu
javnih naročil, ţe izvedena dela s področja antikorozijske zaščite na jeklenih mostnih konstrukcijah pri
prečkanju rek in sicer vsaj na 2 (dveh) objektih (plinovodni ali energetski mostovi). Skupna vrednost
izvedenih del mora znašati najmanj 15.000,00 EUR brez DDV. (PRILOGA 4)
Dokazilo:

2.
izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z
navedbo imena naročnika, opisom del, vrednosti izvedenih del ter datuma izvedenih del.
Ponudnik mora ţigosati in podpisati obseg dela storitev in minimalne tehnične zahteve. (PRILOGA 5)
Dokazilo:

4.6
izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o sprejemanju obsega dela storitev in
minimalnih tehničnih zahtev.
Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki
za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana,
dobavljal blago, izvajal storitve ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik v
celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.
Ponudnik mora navesti vse podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani
izvajalca in dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev in sicer:

vrsto del, ki jo bo izvedel, oziroma vrsta blaga, ki jo bo dobavil,

podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
V primeru, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi pooblastiti
naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora
predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do
ponudnika. V tem primeru je obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka
vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok
izvedbe del ali dobave blaga.
Ponudnik mora svojemu računu oz. situaciji obvezno priloţiti račune oz. situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno
potrdil. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom
(ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora
ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti svojo izjavo, da je
poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo
opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k
neposrednemu plačilu. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje.
(PRILOGA 6)
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe,
neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJNVETPS obvezna.
V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 6 namesto te izjave predloţi podpisano
in ţigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljali s podizvajalci.
4.7
V primeru, da skupina ponudnikov predloţi skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predloţiti še pravni akt o
skupni izvedbi naročila (PRILOGA 7), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do
naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.
Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev
se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos
navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v zdruţenem podjetju, in koordinacijo
izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe),
doseţenega med partnerji zdruţenega podjetja mora biti predloţena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.
4.8
Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 8)
4.9
Ponudnik mora predloţiti ţigosano in podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 9)
4.10
Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 10)
4.11
Obrazec prijave. (PRILOGA 11)
Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni
element.
Stran 6 od 27
5.
OSTALO
5.1
Naročnik si pridruţuje pravico ustaviti postopek oddaje javnega naročanja ali ne oddati javnega naročila, oziroma
ne oddati naročila v celoti brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo
ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridrţuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov
oz. storitev glede na razpoloţljiva finančna sredstva.
5.2
Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi,
da se strinja z njenimi določili.
5.3
Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem
jeziku.
5.4
Enotne cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe.
Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela,
morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje,
inflacijska pričakovanja, vse v skladu z veljavno zakonodajo).
5.5
Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika ali na sedeţu naročnika po predhodnem
dogovoru. Razpisna dokumentacija je na voljo do roka določenega za predloţitev ponudbe.
5.6
Ponudniki, ki z udeleţbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih
dolţni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne
podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s
predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost
posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti
podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
5.7
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni ne bo odzval na poziv, se šteje,
da je odstopil od ponudbe.
5.8
Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, bodo izločene, razen če je taka
ponudba po ZJNVETPS formalno nepopolna oziroma če ta razpisna dokumentacija ne določa drugače. V kolikor bo
naročnik ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo v skladu z 82. členom ZJNVETPS dopustil in omogočil
dopolnitev ali spremembo take ponudbe. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev ali spremembo njegove
ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik,
ponudbe ustrezno ne dopolni ali spremeni, bo naročnik tako ponudbo izločil. Ponudnik ne sme spreminjati svoje
cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega
naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe
glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridrţuje pravico
popravljanja računskih napak ob pisnem soglasju ponudnika.
Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico
zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.
5.9
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim
osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.
5.10
Naročnik ima pravico, da pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Takšna
odločitev bo objavljena na portalu javnih naročil. V primeru ustavitve postopka javnega naročanja bo naročnik
ponudbe neodprte vrnil ponudnikom ter jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.
Po poteku roka za odpiranje ponudb lahko naročnik zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo naročnik:

vse ponudnike obvestil o razlogih za zavrnitev ponudb;

vse ponudnike obvestil, ali bo začel nov postopek oddaje javnega naročila.
Naročnik lahko po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od
izvedbe javnega naročila, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več, ali za javno naročilo nima zagotovljenih
sredstev, ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja, ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih
predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.
V kolikor bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi in o razlogih za odstop od izvedbe
javnega naročila nemudoma obvestil ponudnike, ki so predloţili ponudbo.
5.11
Naročnik si pridrţuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim
ponudnikom zmanjša obseg naročenih oz. pogodbenih del. V tem primeru se ustrezno zniţa pogodbena vrednost.
Stran 7 od 27
5.12
Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja
v skladu s 1. členom ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo lahko vloţi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi
ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega
odstavka 25. člena ZPVPJN, vloţi v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po
roku za prejem ponudb.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vloţitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te
odločitve.
Zahtevek za revizijo se vloţi pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.
Vlagatelj







5.13
mora v zahtevku za revizijo navesti:
ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
ime naročnika,
oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,
predmet javnega naročila,
očitane kršitve,
dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz
katerega sklada, ter mora priloţiti pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku,
če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN.
Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo zagotovil načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, načelo
zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročanja in načelo enakopravne
obravnave ponudnikov.
V Ljubljani, dne 21.08.2015
Naročnik
PLINOVODI d.o.o.
Glavni direktor
Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str.
Namestnica glavnega direktorja
mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.
Stran 8 od 27
PRILOGA 1
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

goljufija (211. člen KZ-1),

protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

zloraba poloţaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

pranje denarja (245. člen KZ-1),

zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

tihotapstvo (250. člen KZ-1),

izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

hudodelsko zdruţevanje (294. člen KZ-1).
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilne poravnave oz. ni podan predlog za
začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da nismo v stečajnem postopku oz. ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem
predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja oz.
Stran 9 od 27
ni podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov
ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem poloţaju. Izjavljamo pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da nismo s pravnomočno sodbo v kateri koli drţavi obsojeni za prestopek v zvezi z našim
poklicnim ravnanjem. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ne bomo storili velikih strokovnih napak ali
hujših kršitev poklicnih pravil. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko se izteče rok za oddajo
ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami
iz 81. a člena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali
predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij. Izjavljamo pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drţave, v kateri imamo sedeţ, ali predpisi
drţave naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili
davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj.
V _______________, dne _______________
___________________
(podpis in žig ponudnika)
Stran 10 od 27
PRILOGA 2
IZJAVA O UDELEŢBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
Ponudnik mora predloţiti izjavo oziroma podatke o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z
udeleţbo tihih druţbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe,
šteje, da so povezane druţbe s ponudnikom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu ponudnika udeleţene naslednje pravne osebe, vključno z udeleţbo tihih druţbenikov:
Št.
Naziv
Sedeţ
Deleţ lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.
….
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu ponudnika udeleţene naslednje fizične osebe, vključno z udeleţbo tihih druţbenikov:
Št.
Ime in priimek
Naslov stalnega bivališča
Deleţ lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.
…
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske druţbe, povezane druţbe s ponudnikom, naslednji
gospodarski subjekti:
Št.
Naziv
Sedeţ
Matična številka
1.
2.
3.
4.
5.
….
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleţenih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih
druţbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so
povezane druţbe. Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
V _______________, dne _______________
___________________
(podpis in žig ponudnika)
Stran 11 od 27
PRILOGA 3
DOKAZILA IN IZJAVE O LETNEM PRIHODKU
Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 200.000,00 EUR!
Ponudnik predloţi kot dokaz:
a) Za leto 2012
ali

revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2012 z mnenjem pooblaščenega revizorja

predložitev poslovnega izida za leto 2012 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
zavezanec za revizijo.
b) Za leto 2013
ali

revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2013 z mnenjem pooblaščenega revizorja

predložitev poslovnega izida za leto 2013 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
zavezanec za revizijo.
c) Za leto 2014

revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2014 z mnenjem pooblaščenega revizorja

predložitev poslovnega izida za leto 2014 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
zavezanec za revizijo.
ali
V _______________, dne _______________
___________________
(podpis in žig ponudnika)
Stran 12 od 27
PRILOGA 4
REFERENCE
Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih 5 (pet) let pred datumom objave javnega naročila na portalu javnih naročil, ţe
izvedena dela s področja antikorozijske zaščite na jeklenih mostnih konstrukcijah pri prečkanju rek in sicer vsaj na 2 (dveh)
objektih (plinovodni ali energetski mostovi). Skupna vrednost izvedenih del mora znašati najmanj 15.000,00 EUR brez DDV.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v obdobju zadnjih 5 (pet) let pred datumom objave javnega
naročila na portalu javnih naročil, ţe izvedena dela s področja antikorozijske zaščite na jeklenih mostnih konstrukcijah pri
prečkanju rek in sicer vsaj na 2 (dveh) objektih (plinovodni ali energetski mostovi) v skupni višini najmanj 15.000,00 EUR brez
DDV.
Ponudnik mora izpolniti naslednjo tabelo:
Ime naročnika
Opis del
Vrednost izvedenih del
Datum izvedbe del
V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom
strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.
V _______________, dne _______________
___________________
(podpis in žig ponudnika)
Stran 13 od 27
PRILOGA 5
OBSEG DELA STORITEV IN MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE
Zahteve za izvedbo sanacije AK zaščite nosilnih jeklenih konstrukcij in plinovodov:
















1 x temeljito čiščenje, odstranitev vseh slabo oprijetih obstoječih starih premazov, ki imajo slabši oprijem od St2.
Potrebno je odstraniti tudi vse organske nanose (mah, lišaji, ptičji iztrebki). Pranje konstrukcije z visokotlačnim
čistilnikom z vodo, ščetkanje,
na mestih, kjer se pojavlja korozija, je potrebno korozijo odstraniti s peskanjem do stopnje PSa 2,5 ali
ročno/strojno očistiti do stopnje PSt3 po standardu ISO 8501-2,
zvare in površine, ki jih ni mogoče speskati, je potrebno ročno/strojno očistiti do stopnje PSt3 po standardu ISO
8501-2,
odstranjevanje abraziva – grobo odpraševanje,
kontrola peskanja - priprave površine, vizualni pregled,
kontrola priprave površine pred aplikacijo temeljnega premaza,
vizualni pregled površine - površina mora biti suha in čista – zapisnik o stanju,
na spojih elementov, kjer se pojavlja špranjasta korozija, je potrebno spoje in korodirana mesta očistiti korozije
kolikor je le mogoče v globino ter nanesti več slojev premazov,
pred uporabo premaznega sredstva je treba preveriti ali odgovarja projektnim zahtevam,
temeljni premaz se mora aplicirati neposredno po peskanju površine in najkasneje v roku štirih ur,
pred aplikacijo vsakega posameznega sloja premaznega sredstva mora biti predhodna površina suha, čista, in brez
sledu nečistoč, kot so prah, korozijski produkti, olja, masti in podobno,
potrebno se je drţati minimalnih in maksimalnih medpremaznih intervalov, ki jih predpisuje proizvajalec
premaznih sredstev,
vse faze priprave površine, uporabljenih premazov, merjenje posameznih slojev in vremenske razmere se morajo
zabeleţiti v dnevnik gradbišča,
1 x nanos temeljnega premaza s čopičem ali valčkom v debelini najmanj 70 mikronov suhega filma,
1 x nanos pokrivnega premaza srebrne nianse cca. RAL 9006 s čopičem ali valčkom v debelini najmanj 65 mikronov
suhega filma,
temeljni in pokrivni premaz morata biti v različnih kontrastnih barvnih niansah ter v skupni debelini najmanj 120
mikronov.
Zahteve za premazni material:










premazni material mora imeti moţnost nanašanja pri vlaţnosti okolice od 6 do 90 %,
premazni material mora imeti moţnost nanašanja pri temperaturi okolice ali premazne površine od -12°C do 50°C,
premazni material mora vsebovati najmanj 70% trdih delcev (suhe snovi) za prvi nanos oz 60% trdih delcev (suhe
snovi) za pokrivni nanos na volumsko enoto z odstopanjem ±2%,
temeljni premazni material mora vsebovati micelna ţelezooksidna vlakna ali miox,
pokrivni premazni material mora biti odporen na UV ţarke, abrazijo, zračno agresivnost in kemikalije,
premazni material mora biti okolju prijazen (brez vsebnosti svinca),
premazni material mora biti primeren za nanos na stare cinkane podlage in stare alkidne in svinčeve premaze,
premazni materiali morajo biti enokomponentni, ki pri sušenju reagirajo z vlago,
materiali morajo imeti pozitivno oceno z opravljenih preizkusov s strani pooblaščene institucije,
premaz mora zagotoviti tudi kvalitetno zaščito pri debelini do 135 mikronov suhega filma. Takšni materiali so npr.
materiali proizvajalca Helios Bukolit 1K temelj za prvi nanos in Bukolit 1K pokrivna barva.
Kontrola kvalitete izvedbe AK zaščite je sestavljena iz:






kontrole vhodnih materialov,
kontrole priprave površine,
kontrole priprave premaza,
kontrole aplikacije premaza – merjenje debeline mokrega filma,
kontrole debeline suhega filma in oprijema,
kontrola klimatskih pogojev za delo.
Kontrola priprave površine:




vse pripravljene jeklene površine je pred nanosom premaznega sistema potrebno pregledati. Kontrola priprave
površin zajema verifikacijo,
doseţene stopnje priprave površin na podlagi primerjave z vizualnim standardom ISO 8501-1,
doseţene hrapavosti opeskane površine v skladu z ISO 8503-2,
površina mora biti suha, čista, brez prahu in korozijskih produktov.
Vsa dela na AK zaščiti morajo biti izdelana in kontrolirana v skladu s predloţenimi tehnološkimi postopki, metodami,
navodili in zahtevami proizvajalca premazov.
Stran 14 od 27
Kontrola debeline suhega filma in oprijema:

Kontrola debeline suhega filma se izvaja po minimalno 24 urah sušenja premaza z nedestruktivno metodo filma na
principu magnetne indukcije, kot npr. (merilci debeline suhega filma firme BYK GARDNER, ELCOMETER ali podobni)
po standardu ISO 2808. Debelina suhega filma mora biti v minimalnih predpisanih mejah tehnološkega postopka.
Sprejemljivost posameznih debelin suhega filma se vrednoti po standardu SIST EN ISO 12944-5. Kontrola oprijema
posameznih slojev se izvede z zarezovanjem mreţice po standardu ISO 2409. Kontrolira se oprijem temeljnega
premaza na kovino ter medslojni oprijem.
Kontrola vremenskih pogojev za delo:

Obvladovanje in/ali spremljanje vremenskih pogojev je osnova za kvalitetno izvedbo AK zaščite. V osnovi morajo
biti med izvajanjem in v prvi fazi utrjevanja (do prašno suhih premazov) zagotovljeni naslednji pogoji:
o
o
o
o
o
o
temperatura rosišča mora biti vsaj 3°C nad temperaturo jeklene podlage,
relativna vlaţnost ne sme presegati 80% (nad 80% lahko pride do kapilarne kondenzacije vlage),
jeklene površine morajo biti suhe,
temperatura jeklene podlage mora biti primerna za nanos in utrjevanje premaznih materialov v skladu z
navodili dobavitelja premaznih materialov (min. 10°C),
temperatura premaznega materiala mora biti primerna za pripravo in nanašanje v skladu z navodili
dobavitelja premaznih materialov (min. 10°C),
aplikacija se ne sme vršiti v primeru vetra in/ali na površine, ki so prekomerno segrete zaradi direktnega
sonca, itd.
Opis objektov:
1. Most plinovoda mestne mreţe preko Save v Črnučah, leto izgradnje 1987
Most je zasnovan kot jeklen palični nosilec, ki preko leţišč podpira plinovod DN 250 in se naslanja na betonska obreţna
podpornika, razdalja med njima je 64 m. Ob plinovodni cevi je izveden revizijski hodnik. Neto površina profilov je 850
m².
2. Most plinovoda R29 preko Kokre pri Kranju, leto izgradnje 1978
Most je zasnovan kot jeklen palični nosilec, ki preko valjčnih leţišč podpira plinovod DN 200 in se naslanja na betonska
obreţna podpornika, razdalja med njima je 33.50 m. Ob plinovodni cevi je izveden revizijski hodnik. Neto površina
profilov je 400 m².
3. Most plinovoda DN 29164 (za IBI) preko Kokre pri Kranju, leto izgradnje 1989
Most je zasnovan kot jeklen palični nosilec, ki preko leţišč podpira plinovod DN 150 in se naslanja na betonska obreţna
podpornika, razdalja med njima je 55.30 m Ob plinovodni cevi je izveden revizijski hodnik. Neto površina profilov je
1160 m².
4. Most plinovoda R26 preko Save pri Kresnicah, leto izgradnje 1978
Most je zasnovan kot jeklen palični nosilec, ki preko valjčnih leţišč podpira plinovod DN 100 in se naslanja na betonske
podpornike cestnega mostu preko reke Save. Dodatna oprema konstrukcije je jekleni revizijski voziček, ki je tudi
predmet zaščite AKZ. Neto površina profilov je 280 m².
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da sprejemamo obseg dela storitev in minimalne tehnične
zahteve.
V _______________, dne _______________
___________________
(podpis in žig ponudnika)
Stran 15 od 27
PRILOGA 6
IZJAVA O PODIZVAJALCIH
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, v
pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec predloţil soglasje, na podlagi katerega naročnik
namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel
podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj
ter rok izvedbe del ali dobave blaga.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo k svojemu računu oz. situaciji obvezno priloţili račune oz.
situacije podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je
sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec
ali če bomo sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predloţili izjavo, da smo poravnali vse nesporne
obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav
neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 6 namesto te izjave predloži podpisano in
žigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljal s podizvajalci, v nasprotnem primeru mora ponudnik navesti vse
podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naročila,
ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev.
Stran 16 od 27
Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (v
primeru, da ponudnik ne bo nastopal s podizvajalci pa mora predloţiti izjavo, kot je navedeno v prejšnjem
odstavku):
Naziv podizvajalca
Polni naslov
Matična številka
Davčna številka
TRR
Predmet del
Količina del
Vrednost del, ki jih
izvedel podizvajalec
(v EUR brez DDV)
bo
Kraj izvedbe
Rok izvedbe
Vrsta del, ki jih bo izvedel
podizvajalec oziroma vrsta
blaga, ki ga bo dobavil
podizvajalec
V primeru izbora kot najugodnejše ponudbe, bosta morala izbrani ponudnik in podizvajalec predloţiti:

pogodbo,

izvajalčevo pooblastilo za neposredna plačila podizvajalcu,

podizvajalčevo soglasje za neposredna plačila
in sicer kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
V _______________, dne _______________
___________________
(podpis in žig ponudnika)
V _______________, dne _______________
___________________
(podpis in žig podizvajalca)
Stran 17 od 27
PRILOGA 7
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA
V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov predloţiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti
opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih
ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno
solidarno.
Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti priloge 7, kot del razpisne dokumentacije.
Stran 18 od 27
PRILOGA 8
PONUDBA
OZNAKA PONUDBE: __________________________________
1.
Ponudbene vrednosti:
Zap. št.
Opis objekta
EM
Količina
1
Mostna konstrukcija in plinovod mestne mreţe
Ljubljana preko reke Save v Črnučah
kpl
1
2
Mostna konstrukcija in plinovod R29 preko reke
Kokre pri Kranju
kpl
1
3
Mostna konstrukcija in plinovod P 29164 (za IBI)
preko reke Kokre v Kranju
kpl
1
4
Konstrukcija in plinovod R26 preko reke Save pri
Kresnicah
kpl
1
Skupna vrednost v EUR brez DDV
Skupna vrednost v EUR brez DDV:
Opomba:





EM – enota mere,
vse vrednosti so v EUR brez DDV,
ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi,
naročnik si pridrţuje pravico, da ne opravi sanacij na vseh navedenih objektih,
v ceni morajo biti zajeti vsi stroški za izvedbo razpisanih storitev, vključno s potnimi stroški in stroški dela.
2.
Plačilni rok: _____________ dni (najmanj 60 dni od uradnega prejema računa).
3.
Veljavnost ponudbe: _____________ dni (najmanj 120 dni od roka, določenega za predloţitev ponudbe).
4.
Garancijski rok za izvedena dela je _________ mesecev (najmanj 60 mesecev) in prične teči z dnem podpisa
primopredajnega zapisnika posameznega objekta).
5.
Rok izvedbe posameznega naročila: _____________ dni (največ 70 dni od posameznega pisnega naročila).
V _______________, dne _______________
___________________
(podpis in žig ponudnika)
Stran 19 od 27
PRILOGA 9
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo:
–
–
–
–
–
–
–
da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;
da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoloţljivo razpisno dokumentacijo;
da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila;
da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni,
pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo
javnega naročila;
da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev;
da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave
za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za sanacijo plinovodov na mostnih konstrukcijah, št.
P/JNMV/22/2015/TP-SV in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo,
da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.
V _______________, dne _______________
___________________
(podpis in žig ponudnika)
Stran 20 od 27
PRILOGA 10
Priloţeni vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti (velike tiskane črke ali izpisano na pisalni stroj), parafirati in ţigosati vse
strani ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!
Stran 21 od 27
NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata Glavni direktor Marjan
Eberlinc, univ.dipl.inţ.str. in Namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.
- matična številka: 1954288000
- ID številka za DDV: SI31378285
v nadaljnjem besedilu »naročnik«
in
IZVAJALEC: ______________________________________________________, ki ga zastopa Direktor ______________________
- matična številka: _____________________
- ID številka za DDV: ______________________
v nadaljnjem besedilu »izvajalec«
skleneta naslednjo
POGODBO št. TP/SV/___/2015
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male
vrednosti za sanacijo plinovodov na mostnih konstrukcijah za obdobje treh let, št. P/JNMV/22/2015/TP-SV, v katerem je
naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z
dne 21.08.2015 ter na podlagi ponudbe izvajalca št. ____________________ z dne _______________ in zapisnika pogajanj z
dne _______________________.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je sanacija plinovodov na mostnih konstrukcijah za obdobje treh let.
Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št. __________________ z dne __________________ in zapisnika pogajanj
z dne ________________, ki sta sestavni del pogodbe.
Podrobneje sta predmet in obseg pogodbenih del določena v ponudbeni dokumentaciji št. __________________ z dne
__________________ in v zapisniku pogajanj z dne __________________, ki sta sestavni del pogodbe.
III. DOLOČBE O PODIZVAJALCIH
3. člen
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem in sicer:

izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec predloţil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca
poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

izvajalec se zavezuje, da bo priloga k tej pogodbi vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta
blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del
ali dobave blaga,

izvajalec se zavezuje, da bo k svojemu računu oz. situaciji, na katerem specificira obveznosti za plačilo storitev, ki
jih je izvedel sam, in storitev, ki jih je izvedel podizvajalec, obvezno priloţil račune oz. situacije podizvajalcev, ki
jih je predhodno potrdil,

izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom
(izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe,

izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če bo sklenil pogodbo z
novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predloţil izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu
podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno
novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Stran 22 od 27
IV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
4. člen
V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011 in
69/2011) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim
osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali

sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene
koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;
nična.
V. POGODBENA VREDNOST DEL
5. člen
Skupna pogodbena vrednost po tej pogodbi znaša največ do _______________________________ EUR (z besedo:
______________________________________ 00/100 evrov) brez DDV. Dejanske storitve se bodo obračunavale po dejansko
izvedenih objektih, navedenih v ponudbi, tako da je končna cena odvisna od dejanskega obsega izvedenih objektov, vendar
največ do skupne pogodbene vrednosti te pogodbe. Cene so fiksne za čas veljavnosti pogodbe.
Pogodbena vrednost zajema vse materialne in druge stroške ter dajatve za izvedbo celotnega predmeta pogodbe. Pogodbena
vrednost ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga bo naročnik plačal posebej.
Naročnik si pridrţuje pravico ne oddati del na vseh objektih oziroma do celotne pogodbene vrednosti.
Če naročnik in izvajalec ugotovita, da se je povprečna panoţna cena predmetnih storitev spremenila za več kot 15 % glede na
povprečne cene ob sklenitvi pogodbe, sta soglasna, da bosta cene predmetnih storitev uskladila po pogajanjih in v skladu s
trţnimi razmerami v tistem obdobju. V nasprotnem primeru cene ostanejo fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe.
VI. NAČIN PLAČEVANJA
6. člen
Izvajalec bo izstavil račun ko bo opravil celoten obseg del posameznega naročila in po podpisu primopredajnega zapisnika.
Naročnik bo izvajalcu plačal račun v roku ______ dni po prejemu računa na transakcijski račun izvajalca št.
______________________________, odprtem pri banki ____________________.
Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, je dolţan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem roku, za
sporni znesek pa poslati izvajalcu pisni ugovor v roku 14 dni od datuma prejema računa. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne
prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen.
VII. ROKI IN POGODBENA KAZEN
7. člen
Naročnik bo pisno naročal posamezne storitve, navedene v ponudbi. Rok izvedbe posameznega naročila je največ
___________ dni (največ 70 dni od posameznega pisnega naročila).
Garancijski rok za izvedena dela je _________ mesecev (najmanj 60 mesecev) in prične teči z dnem podpisa primopredajnega
zapisnika posameznega objekta).
Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi glede na roke, določene v tem členu te pogodbe, bo za vsak zamujeni dan naročniku
plačal pogodbeno kazen v višini 0,5% vrednosti posameznega naročila, vendar največ 10% skupne pogodbene vrednosti.
Stran 23 od 27
VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
8. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:

sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo storitev.
9. člen
Če se med izvedbo del, ki so predmet te pogodbe izkaţe, da se izvajalec ne drţi pogodbenih določil in pogojev ali sploh ne
začne z deli in bi zato imelo izvedeno delo kakršnokoli napako, ga naročnik opozori na nespoštovanje pogodbenih določil.
V kolikor izvajalec svoje napake še vedno nemudoma ne odpravi, lahko naročnik po svoji presoji odstopi od pogodbe.
IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
10. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo:

prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno,
skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in z
vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe,

sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo
prevzetih obveznosti,

varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih
podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij,

upošteval vremensko primerne dneve, glede na kriterije pogojev za delo, ki jih predpisuje proizvajalec
antikorozijskih premazov in na osnovi podatkov Hidrometeorološkega zavoda Slovenije,

v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe
predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi
podizvajalci,

sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v
obojestransko zadovoljstvo.
X. PREDSTAVNIKI
11. člen
Predstavnik naročnika za izvedbo del po tej pogodbi je

g. Dušan Razpotnik, tel.: 01 5820 778, el. pošta: dusan.razpotnik@plinovodi.si .
Predstavnik izvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je

g/ga.___________________, tel.: ____________________, el. pošta: _____________________________.
XI. VAROVANJE POSLOVNO OBČUTLJIVIH PODATKOV
12. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne
narave, ki jih druţba Plinovodi pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerji in so lahko
poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja gospodarskih druţb,
energetska zakonodaja in Program za zagotavljanje skladnosti.
Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja druţbe Plinovodi, ne bo:
-
zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te
pogodbe,
zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi.
Stran 24 od 27
XII. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, OKOLJE IN VIŠJA SILA
13. člen
Izvajalec je dolţan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na
področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred poţarom.
Izvajalec je dolţan z naročnikom podpisati pisni sporazum o določitvi skupnih varnostnih ukrepov, v skladu z določili 25.
člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. RS, št. 43/2011). Izvajalec je dolţan na svoje stroške zaščititi vse
bliţnje objekte, ki bi lahko bili poškodovani zaradi izvajanja postopka AKZ. Vso nastalo škodo na teh objektih krije izvajalec.
Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno
izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007).
Pogodbena stranka, pri kateri je višja sila nastala, je dolţna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To
mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predloţitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile.
Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.
XIII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je
pristojno Okroţno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb
pogodbe uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007).
15. člen
Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo
podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank.
Pogodba se sklene za obdobje treh let od sklenitve pogodbe oz. do porabe sredstev v višini skupne pogodbene vrednosti, pod
pogojem skladnosti pogodbene vrednosti s finančnim načrtom druţbe PLINOVODI d.o.o.
V _______________, dne _______________
V Ljubljani, dne _________________
IZVAJALEC:
_______________________
NAROČNIK:
PLINOVODI d.o.o.
Direktor:
_______________________
Glavni direktor:
Marjan Eberlinc, univ.dipl.inţ.str.
Namestnica glavnega direktorja:
mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.
Stran 25 od 27
PRILOGA 11
OBRAZEC PRIJAVE
OPOMBA: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti z velikimi tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je
ponudba!
Stran 26 od 27
POŠILJATELJ:
----------------------------------------------------------------------
Ponudbo prevzel:
(vpiše vloţišče)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(naročnik)
NE ODPIRAJ – PONUDBA
Sanacija plinovodov na mostnih konstrukcijah za obdobje treh let
št. P/JNMV/22/2015/TP-SV
Stran 27 od 27