נוסח סופי חוזה קבלן תשתיות ומחסן 1 - להפצה

Transcription

נוסח סופי חוזה קבלן תשתיות ומחסן 1 - להפצה
‫נספח מס' ‪ 7‬למכרז‬
‫אחוזות החוף בע"מ‬
‫חוזה למכרז פומבי מס' ‪003102/‬‬
‫להקמת אולם ספורט‬
‫בבית הספר לטבע סביבה וחברה‬
‫בתל אביב‪-‬יפו‬
‫‪ 1‬לחודש פברואר‪1022 ,‬‬
‫‪-2-‬‬
‫חוזה התקשרות מספר ‪03102/‬‬
‫לביצוע פרויקט הקמת אולם ספורט בבית ספר לטבע‪ ,‬סביבה‬
‫וחברה בתל אביב יפו‬
‫שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ שנת _______‬
‫‪ -‬בין ‪-‬‬
‫אחוזות החוף בע"מ‬
‫מרחוב גרשון ש"ץ ‪ ,6‬תל אביב‬
‫( להלן ‪" -‬החברה")‬
‫מצד אחד;‬
‫ לבין ‪-‬‬‫________________________‬
‫(להלן ‪" -‬הקבלן")‬
‫מצד שני;‬
‫הואיל‪:‬‬
‫והחברה פרסמה את מכרז מס' ‪( 63202/‬להלן‪" :‬המכרז") לקבלת הצעות להקמת מבנה‬
‫בשטח כולל של כ‪ 600 -‬מ"ר‪ ,‬שיבנה בשיטת שלד פלדה‪ ,‬מעל תקרת מקלט קיים‪ .‬המבנה‬
‫יכלול משטח ספורט‪ ,‬חדרי שירותים‪ ,‬מחסנים ושטחי עזר‪ ,‬והעבודות להקמתו יכללו את כל‬
‫עבודות הגמר‪ ,‬לרבות מערכות תברואה‪ ,‬חשמל ומיזוג אויר‪ ,‬וביצוע עבודות שיפוץ להכשרת‬
‫המקלט הקיים כמפורט במסמכי חוזה זה ובנספחיו (להלן‪" :‬המבנה")‪ .‬בנוסף‪ ,‬יידרש‬
‫הקבלן לבצע פיתוח סביבתי של שטחים פתוחים הנמצאים מחוץ למבנה (להלן ביחד‬
‫"הפרוייקט" או "העבודות");‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והקבלן זכה במכרז לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז וכמותנה בחוזה זה על כל‬
‫;‬
‫נספחיו‪ ,‬על פי החלטת ועדת המכרזים של החברה שהתקיימה בתאריך‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והקבלן מצהיר כי הינו רשאי על פי כל דין לבצע את העבודות וכי הינו בעל הכישורים‪,‬‬
‫המיומנות‪ ,‬הידע המקצועי‪ ,‬הטכני‪ ,‬הארגוני והפיננסי וברשותו כוח האדם‪ ,‬האמצעים‬
‫והציוד הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה ברמה גבוהה ביותר ועל פי‬
‫לוח הזמנים‪ ,‬וכי הוא מעוניין לבצע את העבודות;‬
‫והואיל‪:‬‬
‫וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הנוגע לחוזה זה;‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪-/-‬‬
‫פרק א' – מבוא‬
‫‪.2‬‬
‫מבוא‪ ,‬הגדרות ונספחים‪:‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫המבוא לחוזה זה יחד מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה‪.‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫‪.2./‬‬
‫כותרות הסעיפים בחוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו‪.‬‬
‫‪.2.1‬‬
‫הגדרות‬
‫בחוזה זה ובנספחיו יהיה למונחים בצד ימין להלן‪ ,‬הפירוש המופיע לשמאלם‪,‬‬
‫אלא אם תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת‪:‬‬
‫‪" .2.1.2‬אתר העבודות"‪,‬‬
‫או "מקום ביצוע העבודות"‬
‫או "מקום המבנה" ‪-‬‬
‫‪" .2.1.2‬האדריכל" ‪-‬‬
‫‪" .2.1./‬החוזה"‬
‫‪" .2.1.1‬מדד תשומות‬
‫בניה למגורים"‬
‫‪" .2.1.1‬המדד הבסיסי" ‪-‬‬
‫‪" .2.1.6‬המדד החדש"‬
‫‪" .2.1.1‬המזמין"‪"3‬אחוזות החוף"‬
‫‪" .2.1.1‬המכרז"‬
‫המקרקעין עליהם ייבנה הפרויקט‬
‫אשר בהם‪ ,‬דרכם‪ ,‬מתחתם ו‪3‬או‬
‫מעליהם ו‪3‬או בסביבתם יבוצעו‬
‫הפרויקט והעבודות‪ ,‬לרבות כל‬
‫מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות‬
‫הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על‬
‫פי החוזה וכן‪ ,‬כל מקום אחר בו‬
‫תבוצענה עבודות בהתאם לחוזה;‬
‫מי שימונה על ידי המזמין כאדריכל‬
‫הפרויקט ואשר הודעה על מינויו‬
‫נמסרה לקבלן‪ .‬כל עוד לא הודיע‬
‫המזמין לקבלן אחרת יהיו אדריכלי‬
‫הפרויקט ד‪ .‬לזר אדריכלים;‬
‫חוזה זה על כל נספחיו ומסמכי‬
‫המכרז;‬
‫מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים‬
‫המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה‬
‫המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר‬
‫כלכלי בישראל‪ ,‬כולל אותו מדד‪ ,‬אף‬
‫אם יפורסם על ידי גוף או מוסד‬
‫ממשלתי אחר וכן‪ ,‬כל מדד תשומות‬
‫לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו‪,‬‬
‫אם יבוא;‬
‫מדד תשומות הבניה למגורים בגין‬
‫חודש פברואר שנת ‪ 2021‬אשר‬
‫התפרסם ביום ‪.21./.2021‬‬
‫מדד תשומות הבנייה למגורים הידוע‬
‫ביום האחרון של החודש בגינו הוגש‬
‫החשבון;‬
‫אחוזות החוף בע"מ ו‪3‬או מי מטעמה;‬
‫מכרז מס' ‪ 63202/‬שפורסם ע"י‬
‫המזמין על כל תנאיו‪ ,‬מסמכיו‬
‫ונספחיו;‬
‫‪-1‬‬‫‪" .2.1.1‬המנהל ‪ 3‬מנהל הפרויקט‬
‫‪ 3‬המפקח " ‪-‬‬
‫‪" .2.1.20‬המפרט" או‬
‫"המפרטים" ‪-‬‬
‫‪" .2.1.22‬העבודות"‬
‫או "הפרויקט"‬
‫‪" .2.1.22‬העירייה"‬
‫‪" .2.1.2/‬הקבלן"‬
‫מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין‬
‫לנהל ו‪3‬או לפקח מטעם המזמין על‬
‫הפרויקט ו‪3‬או על כל חלק ממנו ו‪3‬או‬
‫כל אדם אחר אשר יוסמך לכך על ידי‬
‫המזמין בכתב‪ .‬כל עוד לא הודיע‬
‫המזמין לקבלן בכתב אחרת יהיה‬
‫המנהל אפרתי מדפיס ניהול‬
‫פרוייקטים בע"מ;‬
‫המפרטים הטכניים לביצוע העבודות‪.‬‬
‫מפרטים אלו כוללים מחד‪ ,‬את‬
‫הפרקים הרלוונטיים של "המפרט‬
‫הכללי לעבודות בנין"‪ ,‬אשר אינם‬
‫מצורפים לחוזה זה ואשר הוכן על ידי‬
‫הועדה הבין משרדית של משרד‬
‫הביטחון‪ ,‬משרד העבודה ומשרד‬
‫השיכון (במהדורתו העדכנית האחרונה‬
‫הידועה במועד חתימת החוזה או‬
‫במועד ביצוע העבודות הרלוונטיות או‬
‫עדכונים במקרה של שינויים)‪ ,‬לרבות‬
‫פרק ‪ 00‬מוקדמות‪ ,‬וכולל אופני מדידה‬
‫ותכולת מחירים המצורפים לפרקים‬
‫אלה‪ .‬הקבלן מצהיר בזה כי עותק‬
‫"המפרט הכללי לעבודות בנין" נמצא‬
‫ברשותו‪ ,‬הוא עיין בו והוא מוכר לו‬
‫היטב וכי הינו מתעדכן באופן שוטף‬
‫בכל הפרסומים והעדכונים הנוגעים‬
‫למפרט זה;‬
‫בכל מקרה של סתירה ו‪3‬או אי התאמה‬
‫ו‪3‬או דו משמעיות בין הוראות‬
‫המפרטים השונים יקבע המנהל את‬
‫ההוראה שתחול‪ .‬בקביעתו יתבסס‬
‫המנהל על מיטב הנוהג המקצועי ועל‬
‫המקובל במקרים אלו‪.‬‬
‫עבודות תשתית ובינוי נשוא חוזה זה‪,‬‬
‫כמפורט בחוזה זה‪ ,‬במפרטים‪,‬‬
‫בתכניות וביתר המסמכים המצורפים‬
‫לחוזה‪ ,‬לרבות ביצוע כל עבודות הקדם‬
‫פיתוח ועבודות הפיתוח באתר‪.‬‬
‫עיריית תל אביב‪-‬יפו;‬
‫______________________‪,‬‬
‫לרבות נציגיו של הקבלן‪ ,‬שלוחיו‪,‬‬
‫מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן‬
‫משנה מטעמו הפועל בשמו או עבורו‬
‫בביצוע העבודות או כל חלק מהן‪ ,‬אם‬
‫המזמין התיר ואישר לקבלן להעסיק‬
‫קבלני משנה כאמור בחוזה זה וע"פ‬
‫האמור בסעיף ‪ 26‬להלן;‬
‫‪-1‬‬‫כל התכניות הקשורות באופן ישיר‬
‫ו‪3‬או עקיף לביצוע העבודות ואשר‬
‫מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה‬
‫ולרבות‪ ,‬כל שינוי בתכניות אלה‬
‫שיאושר על ידי המנהל או המפקח‬
‫וכן‪ ,‬כל תוכנית אחרת שתאושר בכתב‬
‫על ידי המנהל‪ ,‬או על ידי המפקח‪,‬‬
‫לעניין חוזה זה‪ ,‬מזמן לזמן לרבות‬
‫תוכניות לביצוע‪ ,‬כמפורט בנספח ד'‬
‫לחוזה (נספח ‪1‬ד למכרז);‬
‫‪" .2.1.21‬התוכניות"‬
‫‪" .2.1.21‬כתב כמויות" או‬
‫"מחירי כמויות"‬
‫מסמך המפרט את כתב הכמויות‬
‫והמחירים‪ ,‬כמפורט בנספח ג לחוזה‬
‫(נספח ‪1‬ג למכרז);‬
‫בכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם‬
‫המושג "על חשבון" ו‪3‬או "על חשבונו"‬
‫פירושו כי הקבלן ישא בתשלום עבור‬
‫החומר‪ ,‬ו\או העבודה‪ ,‬ו‪3‬או הציוד‪,‬‬
‫ו‪3‬או המבנה הכרוכים בנושא אליו‬
‫מתייחס המושג‪ ,‬כאשר התשלום‬
‫יכלול את כל ההוצאות הישרות‬
‫והעקיפות של הקבלן בנושא התשלום‬
‫הנ"ל;‬
‫קבלני המערכות ו‪3‬או קבלנים ו‪3‬או‬
‫ספקים כלשהם‪ ,‬מטעם המזמין‪,‬‬
‫למעט הקבלן וקבלני המשנה‪ ,‬אשר‬
‫יבצעו פעולות כלשהן בקשר להקמת‬
‫הפרויקט ו‪3‬או תוך כדי ובזמן ביצוע‬
‫העבודות על ידי הקבלן;‬
‫הסכום שיגיע לקבלן מהמזמין‬
‫בתמורה לביצוע התחייבויותיו על פי‬
‫הוראות החוזה במלואן ובמועדן‬
‫ולשביעות רצון המזמין והמנהל‬
‫בהתאם להוראות החוזה;‬
‫תכניות שהוטבעה עליהן חותמת‬
‫"לביצוע"‪ ,‬על ידי המנהל‪ ,‬או המפקח‪.‬‬
‫תכנית בניין עיר מספר ‪ ,1022‬לרבות‬
‫תוספות ו‪3‬או תיקונים לה‪.‬‬
‫התקופה שנקבעה בסעיף ‪ 15‬להלן‬
‫כמשך הזמן אשר במהלכו על הקבלן‬
‫להשלים את ביצוע העבודות או כל‬
‫חלק מהן‪ ,‬לשביעות רצונם המלא של‬
‫המזמין והמנהל‪ .‬התקופה תחל במועד‬
‫שייקבע בצו התחלת העבודה‬
‫ותסתיים במועד בו הקבלן יקבל את‬
‫תעודת ההשלמה;‬
‫‪" .2.1.26‬על חשבון"‬
‫‪" .2.1.21‬קבלני המזמין"‬
‫‪" .2.1.21‬שכר החוזה"‬
‫‪" .2.1.21‬תכניות לביצוע" ‪-‬‬
‫‪" .2.1.20‬תוכנית בניין העיר"‪-‬‬
‫‪" .2.1.22‬תקופת הביצוע"‬
‫‪.2.1‬‬
‫נספחים‬
‫‪ .2.1.2‬הנספחים לחוזה זה הינם כמפורט להלן‪:‬‬
‫הצעת הקבלן למכרז;‬
‫‬‫‪ .2.1.2.2‬נספח ‪'I‬‬
‫‪ .2.1.2.2‬נספח א'‬
‫‪-‬‬
‫מפרט כללי ותנאים כלליים ומיוחדים;‬
‫‪ .2.1.2./‬נספח ב'‬
‫‪-‬‬
‫מפרט מיוחד;‬
‫‪ .2.1.2.1‬נספח ג'‬
‫‪-‬‬
‫כתב כמויות;‬
‫‪-6‬‬‫‪ .2.1.2.1‬נספח ד'‬
‫‪-‬‬
‫תוכניות;‬
‫‪ .2.1.2.6‬נספח ה'‬
‫‪-‬‬
‫דו"ח והנחיות יועץ בטיחות;‬
‫‪ .2.1.2.1‬נספח ו'‬
‫‪-‬‬
‫לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות‬
‫‪ .2.1.2.1‬נספח ז'‬
‫‪-‬‬
‫נוסח צו התחלת עבודה;‬
‫‪ .2.1.2.1‬נספח ח'‬
‫‪-‬‬
‫נוסח תעודת השלמה;‬
‫‪ .2.1.2.20‬נספח ט'‬
‫‪-‬‬
‫נוסח ערבות ביצוע;‬
‫‪ .2.1.2.22‬נספח י'‬
‫‪-‬‬
‫נוסח ערבות טיב;‬
‫‪ .2.1.2.22‬נספח י"א'‬
‫‪-‬‬
‫נוסח הצהרת ביטול תביעות;‬
‫‪ .2.1.2.2/‬נספח י"ב'‬
‫‪-‬‬
‫נספח אישור ביטוחי הקבלן;‬
‫‪ .2.1.2.21‬נספח י"ג'‬
‫‪-‬‬
‫הצהרת הקבלן – פטור מנזקים;‬
‫‪ .2.1.2.21‬נספח י"ד'‬
‫‪-‬‬
‫הצהרת הקבלן – עבודות בחום;‬
‫[יצורף על ידי הקבלן]‬
‫‪.2.1.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫בכל מקום בו צוין בחוזה זה כי מסמך מסוים מהווה נספח לחוזה‪ ,‬אף‬
‫אם לא צורף אליו בפועל‪ ,‬יהווה המסמך הנ"ל נספח לחוזה‪ ,‬אף אם לא‬
‫צורף לחוזה בפועל ולא נכלל ברשימת הנספחים לעיל‪.‬‬
‫מהות החוזה‬
‫‪.2.2‬‬
‫חוזה זה הינו לביצוע הפרויקט וכל העבודות הכרוכות בכך‪ .‬למען הסר ספק‪,‬‬
‫מובהר בזאת כי התחייבויות הקבלן על פי החוזה כוללות את כל העבודות‬
‫הדרושות להקמת והשלמת הפרויקט כמפורט במפרט הכללי ותנאים כלליים‬
‫ומיוחדים נספח א'‪ ,‬במפרט המיוחד נספח ב'‪ ,‬בכתב הכמויות נספח ג'‪,‬‬
‫ובתוכניות נספח ד' לחוזה זה‪ ,‬לרבות כל האלמנטים הדרושים לשם כך‪ ,‬גם אם‬
‫אינם מתוארים ומפורטים בתכניות‪.‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫כל תוספת או שינוי בעבודות ו‪3‬או השלמת עבודות ו‪3‬או ביצוע עבודות נוספות‪,‬‬
‫הדרושים להשלמת הפרויקט בהתאם לכל דרישה תכנונית ו‪3‬או דרישה על פי דין‬
‫ו‪3‬או דרישה הנחוצה לפי מיטב הנוהג המקצועי‪ ,‬מהווים חלק בלתי נפרד‬
‫מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו כשינוי או תוספת לעבודות המזכים את‬
‫הקבלן בכל תמורה נוספת שהיא ו‪3‬או שינוי משכר החוזה‪ ,‬למעט שינויים‬
‫כמפורט בפרק ח' להלן ובכפוף לאמור בהוראות חוזה זה‪.‬‬
‫‪.2./‬‬
‫העבודות אשר יבוצעו על ידי הקבלן במסגרת חוזה זה‪ ,‬הנן כדלקמן‪:‬‬
‫‪.2.1‬‬
‫‪.2./.2‬‬
‫עבודות להקמת מבנה אולם הספורט (מבנה ‪ 02‬בכתב הכמויות‪,‬‬
‫עבודות בניה במסגרת פאושלית)‪ ,‬הכולל משטח ספורט‪ ,‬חדרי‬
‫שירותים‪ ,‬מחסנים ושטחי עזר‪ ,‬ואת כל עבודות הגמר לרבות‬
‫מערכות תברואה‪ ,‬חשמל ומיזוג אויר‪ ,‬ועבודות במקלט הקיים‪,‬‬
‫כמפורט בכתב הכמויות ובמפרטים (להלן‪" :‬עבודות הפאושל")‪.‬‬
‫‪.2./.2‬‬
‫עבודות פיתוח סביבתי של שטחים פתוחים הנמצאים מחוץ למבנה‬
‫אולם הספורט (מבנה ‪ 01‬בכתב הכמויות‪ ,‬עבודות פיתוח סביבתי‬
‫למדידה על בסיס כתבי כמויות)‪ ,‬כמפורט בכתב הכמויות‬
‫ובמפרטים (להלן‪" :‬עבודות למדידה")‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין התקשר עימו בחוזה זה לביצוע העבודות‪,‬‬
‫בהתבסס ובהסתמך על הצעתו והתחייבותו לבצע את כל העבודות להקמת‬
‫ולהשלמת העבודות על כל הכרוך בכך‪ ,‬בתמורה לשכר החוזה‪.‬‬
‫‪-1‬‬‫‪.2.1‬‬
‫לעניין עבודות הפאושל‪:‬‬
‫‪ .2.1.2‬המפקח רשאי להורות בכל עת על עשיית שינוים בעבודות הפאושל או‬
‫כל חלק מהן‪ ,‬לרבות שינויים בצורה‪ ,‬באופי‪ ,‬בסגנון‪ ,‬במימדים וכו'‪,‬‬
‫והקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח‪.‬‬
‫‪ .2.1.2‬הקבלן יהיה זכאי לתשלום תוספת כספית בגין שינוים בעבודות‬
‫הפאושל ודרישת תוספות‪ ,‬אשר היקפן הכספי עולה על ‪ 2%‬מההצעה‬
‫הכספית של הקבלן במכרז עבור עבודות הפאושל‪ .‬סכום התוספת יחושב‬
‫על בסיס כתב הכמויות המצורף לחוזה‪ ,‬או בהעדר פרט מתאים‪ ,‬על‬
‫בסיס ניתוח מחירי עלויות על בסיס מחירי היחידה בכתב הכמויות‬
‫כנ"ל‪ .‬רק במקום שבו יאשר המפקח כי לא ניתן לנתח את מחיר הסעיף‬
‫החריג בהתבסס על מחירי כתב הכמויות‪ ,‬יידרש הקבלן להגיש הצעת‬
‫מחיר המבוססת על מאגר מחירים לענף הבניה שבהוצאת דקל למחירי‬
‫קבלן ראשי‪ ,‬אשר יהיה בתוקף בעת ביצוע העבודה‪ ,‬בהנחה של ‪.20%‬‬
‫במידה ויאשר המפקח כי לא ניתן למצוא מחיר מתאים במחירון דקל‪,‬‬
‫יגיש הקבלן ניתוח מחיר מפורט לבדיקה ולאישור המפקח‪ ,‬כשהניתוח‬
‫יכלול חלוקה לעלות חומרים‪ ,‬תשומות עבודה ותקורה קבלנית‪ .‬בכל‬
‫מקרה לא תעלה התקורה הקבלנית על ‪ .22%‬לאחר קבלת אישור‬
‫המפקח‪ ,‬יועבר ניתוח המחיר לאישורו של נציג המזמין אשר יהיה‬
‫הקובע הסופי בעניין תשלום התוספת לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫במקרה של שינוים בעבודות הפאושל כאמור‪ ,‬על הקבלן לבצען מיידית‬
‫ובהתאם להוראות המפקח‪ ,‬ובשום מקרה הוא לא יהיה רשאי לעכב את‬
‫ביצוע העבודות מחמת אי קביעת ערך התוספת בגינן‪.‬‬
‫‪ .2.1./‬שינוים ותוספות כאמור בסעיף ‪ 2.5.2‬לעיל‪ ,‬יחושבו ויאושרו רק‬
‫במסגרת החשבון הסופי שיגיש הקבלן‪ ,‬ולאחר סיכום כל מרכיבי‬
‫השינוי‪.‬‬
‫‪ .2.1.1‬שינוים ו‪3‬או תוספות בעבודות הפאושל‪ ,‬בהיקף כספי אשר אינו עולה על‬
‫‪ 2%‬מההצעה הכספית של הקבלן במכרז עבור עבודות הפאושל‪ ,‬או‬
‫בהיקף המפחית ממחיר המבנה‪ ,‬לא יזכו את הקבלן בכל תוספת כספית‬
‫ולא ישנו את סכום התמורה שתשולם לקבלן‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫בדיקת הוראות החוזה ואתר העבודות‬
‫‪./.2‬‬
‫הקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה‪ ,‬וכי ביקר באתר העבודות ובחן‬
‫את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו‪3‬או הנובעים מהם‪ ,‬לרבות‬
‫את אתר העבודות וסביבתו‪ ,‬דרכי הגישה אליו‪ ,‬טיב הקרקע ואת כמויותיהם‬
‫וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות‪ .‬כן מצהיר בזה הקבלן כי שוכנע‬
‫על יסוד בדיקותיו כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה מלאה והוגנת‬
‫לביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה במלואן ובמועדן‪ .‬הקבלן לא יהא רשאי‬
‫לבסס שום תביעות כספיות ו‪3‬או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותקפות‬
‫ביצוע העבודות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה‪ ,‬או בגין אי ידיעה‬
‫או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו‪3‬או הנובע ממנו‪.‬‬
‫‪./.2‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאים‬
‫הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות‬
‫האמור לעיל בנוגע לאספקת התכניות‪ ,‬החומרים‪ ,‬הציוד‪ ,‬כוח האדם ויתר‬
‫הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ובמועדים‬
‫הנקובים בו‪ ,‬והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או‬
‫בחלק מהם‪ .‬הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי‬
‫חוזה זה במלואן ובמועדן או שיש באפשרותו להשיגם מבעוד מועד‪.‬‬
‫‪././‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫‪.1‬‬
‫תפקידיהם וסמכויותיהם של המנהל והמפקח‬
‫‪.1.2‬‬
‫המנהל ו‪3‬או המפקח ו‪3‬או מי שימונה על ידם רשאים לבדוק את העבודות‬
‫ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב‬
‫ביצוע העבודות‪ .‬כן רשאים הם לבדוק אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את‬
‫הוראות המנהל‪ ,‬המפקח ואת הוראותיו הוא‪.‬‬
‫הקבלן יאפשר למנהל ולמפקח ולכל הבא מטעמם להיכנס בכל עת לאתר‬
‫העבודות ולכל מקום אחר בו מבוצעת עבודה כלשהי הקשורה לביצוע הוראות‬
‫החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים‪ ,‬מכונות וחפצים כלשהם‬
‫הקשורים לביצוע העבודות או בהם מכינים מוצרים הקשורים בביצוע העבודות‪.‬‬
‫הקבלן יאפשר למנהל ולמפקח ולכל הבא מטעמם להשתמש בכל המיתקנים‬
‫והשירותים שהותקנו באתר‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫על הקבלן וכל המועסקים מטעמו ו‪3‬או על ידו בביצוע העבודות לציית להוראות‬
‫המנהל ו‪3‬או המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות וזאת תוך התקופה שתקבע על‬
‫ידם‪.‬‬
‫‪.1./‬‬
‫ביצוע העבודות‪ ,‬בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מבוצעות‬
‫פעולות לצורך ביצוע העבודות‪ ,‬יהיה נתון לפיקוחם של המנהל ו‪3‬או המפקח‪.‬‬
‫העבודות תבוצענה לשביעות רצונם המלאה של המנהל ו‪3‬או המפקח‪ .‬הקבלן‬
‫מתחייב בזה למלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על ידי המנהל ו‪3‬או‬
‫המפקח בין שהן כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות בחוזה‪ .‬בכל מקרה בו ניתנו‬
‫סמכויות למנהל על פי הסכם זה הוא רשאי לבצען באמצעות המפקח והוראות‬
‫המפקח בעניין זה תחייבנה את הקבלן לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל ו‪3‬או‬
‫למפקח בחוזה זה‪ ,‬הם יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם‬
‫אופי ביצוע העבודות‪ ,‬טיבן ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים‬
‫שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות‪ .‬שום דבר האמור בסעיף זה‪ ,‬ושום מעשה‬
‫או מחדל מצד המנהל ו‪3‬או המפקח‪ ,‬בקשר להפעלת סמכויותיהם על פי החוזה‪,‬‬
‫לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע העבודות‬
‫שבהתאם להוראותיו הקבלן לא יוכל לבוא בטענה ו‪3‬או בתביעה כלשהי בגין‬
‫פיקוח ו‪3‬או ניהול כושל ו‪3‬או לא משביע רצון‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫בכל מקרה שהקבלן יקבל הוראות סותרות ו‪3‬או שאינן מתיישבות מהמנהל ו‪3‬או‬
‫המפקח‪ ,‬חייב הקבלן להודיע על כך למנהל אשר יכריע בדבר והחלטתו תהיה‬
‫סופית‪ ,‬תחייב את הקבלן ותגבר על הוראות המפקח‪.‬‬
‫‪.1.6‬‬
‫הקבלן יקבל את כל ההוראות והתכניות בקשר עם ביצוע העבודות‪ ,‬רק‬
‫באמצעות המנהל ו‪3‬או המפקח‪ ,‬הערות הקבלן יועברו למזמין רק באמצעות‬
‫המפקח ו‪3‬או המנהל‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫לצורך כל הוראה בחוזה זה המקנה למנהל ו‪3‬או למפקח סמכות סופית ובלתי‬
‫ניתנת לערעור ו‪3‬או לפי שיקול דעתם המוחלט ו‪3‬או כיוצא בזה‪ ,‬המצביעות על‬
‫שקול דעת מוחלט ו‪3‬או בלעדי בהחלטותיהם‪ ,‬הכרעותיהם‪ ,‬קביעותיהם‪,‬‬
‫דרישותיהם וכו'‪ ,‬תהיינה החלטותיהם של המנהל ו‪3‬או המפקח סופיות‪ ,‬תחייבנה‬
‫את הקבלן ולא תהיינה ניתנות לערעור‪ ,‬אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה זה‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫המפקח ו‪3‬או המנהל יזמן אליו‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬על פי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬את הקבלן‬
‫לישיבת תיאום ביצוע‪ .‬על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי‬
‫המפקח ו‪3‬או המנהל‪ ,‬וכן עליו להביא לדיונים אלא את התכניות‪ ,‬דו"חות וכל‬
‫מסמך רלבנטי אחר אשר יידרש על ידי המפקח ו‪3‬או המנהל‪ .‬כמו כן‪ ,‬יביא הקבלן‬
‫עימו לדיונים אלה את קבלני המשנה ובעלי המקצוע‪ ,‬הכל כפי שיידרש על ידי‬
‫המפקח‪ .‬מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה‪ ,‬לוקח הקבלן על עצמו‬
‫את האחריות להשלמת תיאום התכנון הדרוש לצורך ביצוע נכון ומדויק של‬
‫העבודות ובהתאם ללוח הזמנים ולצורך כך למנות מתאם תכנון‪ .‬מתאם התכנון‬
‫יהיה אחראי לתאם בין המקצועות השונים‪ ,‬קבלני המזמין‪ ,‬קבלני המשנה ובעלי‬
‫המקצוע מטעם הקבלן ויפעל במילוי תפקידו לשביעות רצונו של המפקח לפי‬
‫מיטב הנוהג המקצועי‪ .‬מתאם התכנון ידווח בכתב באופן שוטף למפקח על‬
‫התקדמות ויתריע בפניו במועד על כל חריגה ו‪3‬או עיכוב כלשהם העלולים‬
‫להשפיע על התקדמות הפרויקט‪ .‬מובהר בזאת כי יועצי המזמין יבצעו את‬
‫עבודתם לפי הוראות המנהל בלבד‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מוצהר בזה‪ ,‬כי אין בניהול הפרויקט ו‪3‬או בזכות הפיקוח‪,‬‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬כדי להטיל על המזמין‪ ,‬או מי מטעמו‪ ,‬אחריות בנזיקין ו‪3‬או‬
‫אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת‪ ,‬או לשחרר את הקבלן מכל אחריות‬
‫שיש לו על פי חוזה זה ו‪3‬או על פי כל דין‪ .‬המזמין אינו חייב להשתמש בזכותו‬
‫למנות מנהל ו‪3‬או מפקח והימנעות כאמור‪ ,‬לא תגרע מזכויות המזמין ולא תהווה‬
‫מניעות‪ ,‬או השתק‪ ,‬כנגד כל טענה או תביעה שלו‪ ,‬בקשר עם כל דבר ועניין‬
‫הקשור בעבודות‪ ,‬טיבן והתאמתן להוראות חוזה זה ונספחיו‪.‬‬
‫‪.1.20‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫ניהול יומן עבודה‬
‫‪.1.2‬‬
‫המפקח ינהל יומן עבודה‪ ,‬בשלושה עותקים‪ ,‬אשר בו ירשמו מדי יום ביומו את‬
‫כל הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות‪ ,‬הקבלן מצהיר שכל הפרטים‬
‫שיירשמו על ידו ביומן העבודה יהיו נכונים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע‬
‫העבודות‪ .‬היומן ישמש‪ ,‬לפי הצורך‪ ,‬בנוסף לרישום פרטי העבודות‪ ,‬גם למתן‬
‫הוראות בכתב לקבלן‪ .‬היומן יוחזק באתר העבודות‪ ,‬במשרד המפקח‪ ,‬במקום בו‬
‫תהיה לקבלן גישה אליו בשעות העבודה המקובלות וכל הוראה שתיכתב ביומן‬
‫על ידי המנהל בצירוף חתימת המפקח‪ ,‬או על ידי המפקח עצמו‪ ,‬בין בנוכחות‬
‫הקבלן ובין שלא בנוכחותו‪ ,‬תחייב את הקבלן‪ .‬היומן ייחתם מדי יום ביומו על‬
‫ידי הקבלן או מיופה כוחו או מנהל העבודות מטעמו‪ ,‬העתק אחד יימסר לנציג‬
‫הקבלן והעתק נוסף ממנו יישאר בידי המפקח‪ .‬המפקח או המנהל יהיו רשאים‬
‫להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו ביומן על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומזכותם של המפקח והמזמין לביצוע‬
‫רישומים ביומן‪ ,‬ירשום הקבלן ביומן מדי יום ביומו על הפרטים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1.2.2‬‬
‫מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע‬
‫העבודות;‬
‫‪.1.2.2‬‬
‫כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודות או המוצאים‬
‫ממנו והכמויות שהושקעו בביצוע העבודות;‬
‫‪.1.2./‬‬
‫הציוד הנמצא באתר העבודות;‬
‫‪.1.2.1‬‬
‫השימוש בציוד בביצוע העבודות;‬
‫‪.1.2.1‬‬
‫תנאי מזג אויר השוררים באתר העבודות;‬
‫‪.1.2.6‬‬
‫תקלות והפרות בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמנים;‬
‫‪.1.2.1‬‬
‫התקדמות בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמנים;‬
‫‪.1.2.1‬‬
‫הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל או המפקח לרבות הוראות‬
‫לעבודות נוספות ו‪3‬או לביצוע שינויים בביצוע העבודות;‬
‫‪.1.2.1‬‬
‫הערות והנחיות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות;‬
‫‪- 20 -‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.1.2.20‬‬
‫כל דבר אחר אשר לדעת המנהל או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב‬
‫העובדתי במהלך ביצוע העבודות;‬
‫‪.1.2.22‬‬
‫רישום מלא ושוטף של כל התכניות שנמסרו לקבלן‪ ,‬תוך ציון‬
‫מספריהם הסידוריים ומספר או סימון השינוי;‬
‫‪.1.2.22‬‬
‫כל פרט אחר שהמפקח או המנהל יורו לקבלן לרשום ביומן העבודה‬
‫בין במועד מסוים ובין באורח שוטף;‬
‫‪.1./‬‬
‫הקבלן רשאי לרשום את הערותיו בקשר לביצוע העבודות באורח שוטף וכן יהיה‬
‫רשאי להסתייג מכל רישום שבוצע ביומן על ידי המנהל או המפקח על ידי‬
‫מסירת הודעה בכתב למפקח‪ ,‬תוך ‪ /‬ימים ממועד רישומו‪ .‬הערותיו ו‪3‬או‬
‫הסתייגויותיו של הקבלן כאמור לא יחייבו את המזמין אלא אם המנהל יחליט‬
‫לקבל את אותן הערות או הסתייגויות‪ .‬החלטת המנהל כאמור תהיה סופית‬
‫ובלתי ניתנת לערעור‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫לא העיר ו‪3‬או הסתייג הקבלן מהערות ו‪3‬או הוראות המנהל ו‪3‬או המפקח ביומן‬
‫העבודה תוך ‪ /‬ימים מיום רישומן‪ ,‬רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים‬
‫וההערות הרשומות ביומן‪ ,‬ואת הסכמתו להם‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום הערה ו‪3‬או רישום ביומן על ידי‬
‫הקבלן אשר לא אושר כמפורש ובכתב על ידי המנהל לא ישמשו כשלעצמן בידי‬
‫הקבלן עילה כלשהי לדרישת כל תשלום על פי החוזה ו‪3‬או להארכת תקופת‬
‫הביצו ע של העבודות על פי החוזה ו‪3‬או לפיגור ו‪3‬או לסטיה ו‪3‬או לאי ביצוע‬
‫הוראה כלשהי מהוראות החוזה‪.‬‬
‫‪.1.6‬‬
‫כל דף של היומן ייחתם‪ ,‬בתום הרישום בו‪ ,‬על ידי הקבלן ולאחר מכן על ידי‬
‫המפקח והקבלן ימסור עותק למפקח‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫הסבת החוזה או המחאתו‬
‫‪.6.2‬‬
‫הקבלן אינו רשאי להסב ו‪3‬או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק הימנו וכן‬
‫אין הוא רשאי להעביר‪ ,‬להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי‬
‫החוזה‪ ,‬אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב‪ .‬כמו כן אין הקבלן רשאי למסור‬
‫לאחר לרבות לקבלן משנה מטעמו את ביצוע העבודות‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬אלא‬
‫בהסכמת המזמין מראש ובכתב‪ .‬המזמין יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו‬
‫כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו‪ ,‬או להסכים בתנאים שימצא‬
‫לנכון‪ .‬כל הסבה ו‪3‬או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את‬
‫המזמין‪.‬‬
‫‪.6.2‬‬
‫נתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משנה מטעם הקבלן ו‪3‬או גורם אחר‬
‫בביצוע חלק כלשהו של העבודות‪ ,‬אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן‬
‫מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל‬
‫מעשה ו‪3‬או מחדל של קבלן המשנה ו‪3‬או הגורם האחר האמורים‪.‬‬
‫‪.6./‬‬
‫שינוי בבעלות המקנה שליטה (ישירה או עקיפה) בקבלן בין באמצעות העברת‬
‫מניות‪ ,‬הגדלת הון מניות ו‪3‬או הקצאת מניות ו‪3‬או בכל דרך אחרת תחשב‬
‫כהעברת זכויות לעני ין סעיף זה‪ ,‬וההוראות דלעיל תחולנה גם על שינויים מסוג‬
‫זה‪.‬‬
‫‪.6.1‬‬
‫המזמין יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו‬
‫ו‪3‬או חובותיו על פי חוזה זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות‬
‫כאמור‪ ,‬ישא בכל התחייבויות המזמין כלפי הקבלן על פי חוזה זה‪.‬‬
‫כמו כן מוסכם בזאת‪ ,‬כי לבקשת המזמין יחתום הקבלן ישירות עם הגורם אליו‬
‫הועברו זכויותיו ו‪3‬או חובותיו של המזמין‪ ,‬על חוזה חדש בגין ביצוע העבודות‬
‫נשוא חוזה זה ועל כל מסמך שיידרש בקשר לכך ובלבד‪ ,‬שתנאי החוזה החדש‬
‫יהיו זהים לתנאי חוזה זה‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪.6.1‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫‪- 22 -‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫היקף החוזה‬
‫‪.1.2‬‬
‫הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות‪ ,‬על כל הכרוך בכל והנובע מכל לרבות‬
‫המצאת כוח האדם‪ ,‬החומרים‪ ,‬הכלים‪ ,‬הציוד‪ ,‬המכנות ועל דבר אחר‪ ,‬בין קבוע‬
‫ובין ארעי הנחוץ לשם ביצוען‪.‬‬
‫מוצהר בזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי המפרטים והתכניות לרבות‬
‫שינויים בהן בהתאם להוראות הסכם זה יהוו את נשוא החוזה‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫ידוע לקבלן כי המזמין מסר ו‪3‬או ימסור ו‪3‬או רשאי למסור לקבלנים אחרים ו‪3‬או‬
‫לגורמים שונים ביצוע עבודות שונות בקשר לפרויקט באופן כללי‪ ,‬הכוללות‪,‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬עבודות בניה‪ ,‬הריסה‪ ,‬מערכות‪ ,‬מלאכות‪,‬‬
‫ציוד ואספקת חומרים וזאת בכל צורה ואופן שיראו לו על פי הוראות כל חוזה‬
‫שיחתם בין המזמין לאותם הגורמים ו‪3‬או לקבלנים האחרים‪ ,‬לרבות ביצוע‬
‫עבודות אחרות במקביל לעבודות הקבלן‪ .‬הקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר‬
‫ביצוע עבודה‪3‬ות אחרת‪3‬ות כאמור ולקיים את כל ההוראות אשר המנהל ו‪3‬או‬
‫המפקח יורו לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם עבודות אחרות כאמור ועם‬
‫הקבלנים האחרים ו‪3‬או הגורמים האחרים כאמור בסעיף זה‪ ,‬ואף לבצע תיקונים‬
‫בעבודות‪ ,‬בעקבות העבודות האחרות‪ ,‬ככל ונדרש‪.‬‬
‫המזמין לא יכיר בכל תביעה ו‪3‬או דרישה מצד הקבלן כלפי המזמין בקשר עם‪ ,‬או‬
‫עבור‪ ,‬עבודות אחרות כנ"ל המבוצעות על ידי המזמין ו‪3‬או עבורו על ידי קבלנים‬
‫אחרים ו‪3‬או ספקים אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה‪.‬‬
‫‪.1./‬‬
‫למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דבר האמור בסעיף ‪ 7.2‬לעיל לא‬
‫יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאי המזמין‬
‫למסור לאחר ו‪3‬או לאחרים את ביצועו של כל חלק מהעבודות המהוות את נשוא‬
‫חוזה זה ומזכותו של המזמין להקטין ו‪3‬או להגדיל את היקף העבודות נשוא‬
‫חוזה זה‪.‬‬
‫מסמכי החוזה והתוכניות‬
‫‪.1.2‬‬
‫המפקח ימסור לקבלן‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬שלושה (‪ )/‬העתקים של מערכות התכניות‬
‫והמסמכים הנלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה‪ .‬כל העתק נוסף‪,‬‬
‫שיהיה דרוש לקבלן‪ ,‬יוכן על חשבון הקבלן‪ ,‬בתשלום ישיר על ידו למכון‬
‫ההעתקות המאושר על ידי המזמין‪ .‬עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן למזמין‬
‫את כל התכניות שברשותו בין שהומצאו לו על ידי המפקח ובין שהכין אותם‬
‫בעצמו או הוכנו על ידי אדם אחר‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫בכל תקופת ביצוע העבודות‪ ,‬תישמר על ידי הקבלן‪ ,‬מערכת אחת מעודכנת של‬
‫התוכניות‪ ,‬מתוך השלוש שנמסרו לו‪ ,‬במשרדו שבאתר ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪.1./‬‬
‫הקבלן יחזיק‪ ,‬במשך תקופת ביצוע העבודות‪ ,‬במשרדו שבאתר ביצוע העבודות‪,‬‬
‫את כל יתר המסמכים המפורטים בחוזה‪ ,‬לרבות המפרטים‪ ,‬כתב הכמויות וכן‪,‬‬
‫מכשירי מדידה וכיו"ב‪ .‬המזמין‪ ,‬המנהל‪ ,‬המפקח‪ ,‬המתכננים והיועצים‪ ,‬יהיו‬
‫רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו‪3‬או בתכניות‪ ,‬בכל שעה במשך היום‪,‬‬
‫בכל תקופת ביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫הקבלן יחזיק‪ ,‬במשך תקופת ביצוע העבודות‪ ,‬במשרדו שבאתר ביצוע העבודות‪,‬‬
‫גם מערכת תכניות של יתר המלאכות‪ ,‬המערכות והמתקנים באם ישנן כאלה‪,‬‬
‫שנמסרו לידיו ע"י המפקח‪ .‬כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות‬
‫בביצוע העבודה‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לבקרה ובדיקה של נכונות התכניות והמידות הנתונות‬
‫בתכניות לביצוע‪ ,‬ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות‪ ,‬בשרטוטים או‬
‫במפרט‪ ,‬עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע‬
‫העבודה‪ .‬החלטת המפקח בנדון זה תהא סופית ומכרעת‪ .‬לא פעל הקבלן כאמור‬
‫– תהיה מוטלת עליו מלוא האחריות לכל פער‪ ,‬טעות ו‪3‬או אי התאמה וכו'‪.‬‬
‫‪.1.6‬‬
‫התכניות המצורפות לחוזה זה הן תכניות מכרז בלבד‪ .‬לפני הביצוע החלקים‬
‫הרלוונטיים ימסרו לקבלן תכניות הביצוע‪ ,‬אשר עשויות לכלול שינויים או‬
‫השלמות‪ ,‬לעומת תכניות המכרז מסיבות כלשהן‪ .‬לקבלן לא תהיה זכות לדרוש‬
‫או לקבל כל פיצוי או שינוי עקב עדכונים אלו‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫‪- 22 -‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫מוצהר בזה כי התכניות הינן רכושו הבלעדי של המזמין והקבלן מתחייב לשמור‬
‫על תוכנן בסוד‪ ,‬לא להכין מהם העתקים‪ ,‬ולא להעבירם לידי כל אדם ו‪3‬או גוף‬
‫שלא לצורך ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד‪ ,‬ואסור לו להשתמש בהן בכל‬
‫אופן שהוא וכל מטרה אחרת‪ ,‬או למסור את תוכנן ו‪3‬או איזה חלק מהן לאחרים‬
‫שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו‪3‬או לפרויקט‪ .‬המנהל ו‪3‬או המפקח‪,‬‬
‫ימציאו לקבלן מעת לעת תוך כדי ביצוע העבודות תכניות ו‪3‬או הוראות ו‪3‬או‬
‫הנחיות לפרוט והסדרת ביצוע העבודות והוראות ותכניות אלה תחייבנה את‬
‫הקבלן‪ .‬אין במסירת התכניות לקבלן בחלקים ובמהלך ביצוע העבודה משום‬
‫עילה כלשהי לתביעה בגין שינוי לוח הזמנים או שינוי במחירים ו‪3‬או לתוספת‬
‫תמורה‪ .‬לא תהיה לקבלן כל טענה והוא מוותר בזה מראש על כל טענה ו‪3‬או‬
‫תביעה כל שהיא בגין שינוי בלוח הזמנים ו‪3‬או בעלויות עקב אי אספקת תכניות‬
‫בתחילת ביצוע העבודות‪ ,‬אלא אם כן קבע המפקח במפורש כי טענתו או תביעתו‬
‫מוצדקות‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬מתחייב הקבלן להודיע למפקח עד ארבעה עשר (‪)21‬‬
‫יום לפני המועד בו דרושות לו התכניות לצורך ביצוע כל חלק מהעבודות העומד‬
‫להיות מבוצע‪ .‬במקרה של חילוקי דעות באשר למועד האחרון האפשרי לאספקת‬
‫התכניות לקבלן (מבלי שיגרם עיכוב בלוח הזמנים) יכריע המפקח והכרעתו תהא‬
‫סופית ומחייבת‪ .‬כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬מתחייב הקבלן להעביר‬
‫לידי המפקח מידי פעם בפעם לוח זמנים מפורט ומדויק לגבי שטחי ואזורי‬
‫הביצוע הדחופים ורשימת התכניות הדרושות או השלמות התכנון הדרושות לכל‬
‫אחד מחלקי העבודה המפורטים בלוח הזמנים‪ .‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי‬
‫שכר החוזה כולל גם את עבודות תאום התכנון על ידי הקבלן כאמור‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫מוצהר בזה כי כל התכניות היינן רכושו הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות‬
‫היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד‪ ,‬לא להכין מהם‬
‫העתקים‪ ,‬ולא להעבירן לידי כל אדם ו\או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות‪.‬‬
‫הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התכניות לידיו כנאמן לתקופת‬
‫ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד‪ ,‬ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא‬
‫ולכל מטרה אחרת‪ ,‬או למסור את תוכנן ו\או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם‬
‫קשר ישיר לביצוע העבודות‪ .‬הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על זכות‬
‫עכבון בקשר לתוכניות ו\או חלק מהן‪.‬‬
‫‪.1.20‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫פרשנות וסתירה בין מסמכים‬
‫‪.1.2‬‬
‫הקבלן יבדוק את התוכניות‪ ,‬המפרטים‪ ,‬את המידות ומצב פני הקרקע‪ ,‬איזון‬
‫וסימון‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫בכל מקרה של סתירה‪ ,‬או אי התאמה‪ ,‬או דו משמעות‪ ,‬לגבי הוראה כלשהי‬
‫במסמכים השונים המהווים את החוזה‪ ,‬ובהיעדר קביעה אחרת של סדר‬
‫העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה‪ ,‬סדר העדיפות –‬
‫לעניין הביצוע – הינו כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1.2.2‬‬
‫תוכניות לביצוע;‬
‫‪.1.2.2‬‬
‫מפרט מיוחד;‬
‫‪.1.2./‬‬
‫כתב כמויות;‬
‫‪.1.2.1‬‬
‫תנאי החוזה;‬
‫‪.1.2.1‬‬
‫תקנים ישראלים;‬
‫כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל‪ ,‬עדיפה על פני ההוראה שבמסמך הבא‬
‫אחריה‪.‬‬
‫תיאור העבודות המופיע בכתב הכמויות יהווה השלמה לתיאורו האמור במפרט‬
‫המיוחד‪.‬‬
‫‪- 2/ -‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.1./‬‬
‫גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו‪ ,‬או‬
‫שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו של החוזה או כל חלק‬
‫הימנו‪ ,‬או שמסר המפקח לקבלן הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את‬
‫החוזה ‪ -‬יפנה הקבלן בכתב למנהל תוך ארבעים ושמונה (‪ )11‬שעות ממועד בו‬
‫התגלה לו הדבר והמנהל ייתן הוראות בכתב‪ ,‬לרבות תכניות לפי הצורך‪ ,‬בדבר‬
‫הפירוש שיש לנהוג לפי ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫במקרה והקבלן לא יפעל בהתאם לסעיף ‪ 1./‬לעיל‪ ,‬וכתוצאה מכך בוצעה עבודה‬
‫כלשהי על פי טעות‪ ,‬יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון‬
‫הטעות‪ .‬המנהל יכריע בכל פירוש הנוגע לאי התאמה או סתירה כאמור לעיל‬
‫והחלטתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫מבלי לגרוע מן האמור להלן ובהעדר הוראה אחרת משתמעת‪ ,‬פרשנות החוזה‬
‫תיעשה באופן המקיים בצורה המלאה ביותר את הכוונה המשתמעת מתוך‬
‫המפרט ותנאי המכרז‪.‬‬
‫ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין‬
‫‪.20.2‬‬
‫הקבלן יבצע את העבודות על פי החוזה לשביעות רצונם המוחלטת של המזמין‬
‫והמנהל‪ ,‬וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המזמין‪ ,‬המנהל והמפקח‪ ,‬בין‬
‫שמפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו‪.‬‬
‫‪.20.2‬‬
‫הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא חוזה זה ברמה‪ ,‬באיכות ובטיב‬
‫מעולים ומשובחים ביותר ולהשתמש לשם כך בכוח אדם‪ ,‬חומרים‪ ,‬כלים‪ ,‬ציוד‪,‬‬
‫מכונות וכל אמצעי אח ר ברמה‪ ,‬באיכות ובטיב מעולים ותוך הקפדה מלאה על‬
‫הוראות כל דין‪ .‬הקבלן מצהיר ומאשר בזאת‪ ,‬שידוע לו כי רמתן‪ ,‬איכותן וטיבן‬
‫של העבודות על פי חוזה זה‪ ,‬הינם עיקרו‪ ,‬בסיסו ויסודו של חוזה זה וכי המזמין‬
‫לא היה מתקשר עימו בחוזה זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל‪.‬‬
‫‪.20./‬‬
‫סעיף זה ע ל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫פרק ב' – הכנה לביצוע ולוח זמנים‬
‫‪.22‬‬
‫בדיקות והכנות מוקדמות‬
‫‪.22.2‬‬
‫הקבלן מצהיר כי הוא למד‪ ,‬בירר וקיבל את כל המידע הדרוש לביצוע העבודות‬
‫וכי הוא מודע לתנאי השטח‪ ,‬לתנאי הגישה לאתר העבודות‪ ,‬וכי הוא נוטל בזה‬
‫מראש את כל הסיכונים הנובעים ו‪3‬או הקשורים בכך‪ ,‬זאת בתקופת הביצוע ועל‬
‫פי לוח הזמנים כמפורט בחוזה זה‪ .‬המזמין יהיה רשאי‪ ,‬אם ברצונו בכך‪ ,‬להמציא‬
‫לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך הפרויקט‪ .‬דו"חות אלה ישמשו‬
‫לאינפורמציה בלבד אלא אם המזמין יודיע לקבלן אחרת בכתב‪ ,‬ולא יפטרו את‬
‫הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות כנדרש בחוזה ו‪3‬או כנדרש‬
‫לצורך ביצוע העבודות והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות‬
‫הדוחות והסקרים שהומצאו לקבלן כאמור‪.‬‬
‫‪.22.2‬‬
‫הקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו כי אתר העבודות נמצא בסמוך למבנה בית ספר‬
‫פעיל‪ ,‬ובהתאם הוא מתחייב לפעול על פי הוראות והנחיות העירייה והגורמים‬
‫המוסמכים בעניין ביצוע עבודות בסמוך למוסדות חינוך פעילים‪ ,‬לרבות נקיטת‬
‫הבטיחות ואמצעי הבטחון הנדרשים בהתחשב בתנועת אנשים וכלי רכב במהלך‬
‫שעות הפעילות במוסדות החינוך‪.‬‬
‫‪.22./‬‬
‫לדרישת המזמין‪ ,‬הקבלן מתחייב להכין ולחלק לתושבי האזור הודעות מודפסות‬
‫בהם יתוארו העבודות ומשמעותם‪ .‬נוסח ההודעה ייקבע על ידי המזמין‪.‬‬
‫‪.22.1‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫‪- 21 -‬‬
‫‪.22‬‬
‫רישיונות ואישורים ואחריות למבנים ולמתקנים‬
‫‪.22.2‬‬
‫בנוסף ומבלי לפגוע באמור בפרק ג' להלן‪ ,‬לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא‬
‫הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע‬
‫העבודות לפי התכניות‪ .‬הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל התשלומים‬
‫הנדרשים לצורך קבלת הרישיונות‪ ,‬להמציא את כל הערבויות הנדרשות ולשאת‪,‬‬
‫על חשבונו‪ ,‬בכל ההוצאות הנדרשות לצורך קבלת הרישיונות‪.‬‬
‫במונח "רשויות"‪ ,‬בסעיף זה הכוונה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬לעירייה‪ ,‬משרדי‬
‫ממשלה‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬משרד התקשורת‪ ,‬חברת "בזק"‪ ,‬רשות העתיקות‪ ,‬רשויות‬
‫אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם‪ ,‬מע"צ‪ ,‬משטרה‪ ,‬מקורות‪ ,‬רשויות‬
‫הניקוז‪ ,‬אתרי פינוי פסולות ועוד‪.‬‬
‫‪.22.2‬‬
‫בנוסף‪ ,‬לפני תחילת ביצוע העבודות‪ ,‬על הקבלן לפנות לחברת החשמל‪ ,‬בזק‪,‬‬
‫שירותי הכבאות‪ ,‬חברת הטלוויזיה בכבלים‪ ,‬לעירייה ויתר הרשויות‪ ,‬לשם קבלת‬
‫מידע בדבר קווי טלפון‪ ,‬חשמל‪ ,‬טלוויזיה בכבלים‪ ,‬כיבוי אש‪ ,‬מים‪ ,‬ניקוז או ביוב‪,‬‬
‫בשטח המגרשים ובסביבתם‪ ,‬וכן תכניות הפיתוח שלהם‪ ,‬ולשם תאום מוקדם של‬
‫העבודה עם הרשויות הנ"ל‪.‬‬
‫‪.22./‬‬
‫ידוע לקבלן כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבנים ולמתקנים קיימים‪ ,‬לרבות‬
‫מבנה בית ספר פעיל ומעל מקלט קיים‪ .‬הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל המבנים‬
‫והמתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫‪.22.1‬‬
‫הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון‪ :‬הרס‪ ,‬זריקת אשפה‪ ,‬פסולת בנין‪ ,‬או‬
‫כל דבר אחר וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו‪ .‬כמו כן ימנע‬
‫ממטרדי רעש‪ ,‬בייחוד בשעות המנוחה‪ ,‬זיהום אויר‪ ,‬וכד'‪ .‬כן יתחשב בשעות‬
‫הפעילות במקום‪ .‬במקרה של תקלה יחזיר הקבלן את המצב מיד לקדמותו‪.‬‬
‫‪.22.1‬‬
‫מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬לפני תחילת ביצוע העבודות‪ ,‬או כל חלק מהעבודות‪,‬‬
‫ליד מערכות והתקנים קיימים‪ ,‬בין אם הם מסומנים בתוכניות ובין אם לא‪ ,‬על‬
‫הקבלן לוודא מיקום תשתיות תת קרקעיות‪ ,‬לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה‬
‫של הגורם המתאים השייך לרשות‪3‬גוף שבתחומיה הוא פועל כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪.22.1.2‬‬
‫תאגיד מי אביבים בע"מ‬
‫על מנת לא לפגוע בקווי המים והביוב הקיימים‪ ,‬על הקבלן להזמין‬
‫לסיור באתר העבודות הרלוונטי‪ ,‬נציג תאגיד מי אביבים בע"מ‪ ,‬לקבל‬
‫ממנו את סימון קווי המים ולתאם עמו את המשך ביצוע העבודות‬
‫באזור קווי המים‪ .‬מובהר בזאת כי עבודה כאמור תבוצע רק בנוכחות‬
‫מפקח של מי אביבים‪.‬‬
‫‪.22.1.2‬‬
‫מחלקת תיעול‬
‫הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי התיעול עם מחלקת התיעול‬
‫והגורמים המוסמכים בעירייה‪ ,‬וידאג לנוכחות פיקוח מטעמם בזמן‬
‫ביצוע עבודות ליד קוים ומתקני תיעול קיימים‪.‬‬
‫‪.22.1./‬‬
‫מחלקת המאור‬
‫הקבלן יתאם סיור עם נציג מחלקת המאור בעירייה על מנת לקבלת‬
‫סימון של כבלי מאור ולתאם את העבודות בקרבת הכבלים והעמודים‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי עבודת הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק‬
‫בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור‪.‬‬
‫‪.22.1.1‬‬
‫קודם לתחילת ביצוע העבודות ידאג הקבלן לקבלת רישיון לביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬בהסתמך על היתר בניה בתוקף‪ ,‬ולאחר שקיבל האישורים‬
‫הנדרשים מכל מחלקות העירייה הנכללות במסגרת התיאום ההנדסי‬
‫הנדרש‪.‬‬
‫‪.22.1.1‬‬
‫כל המחלקות האחרות של העירייה ‪-‬בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪.22.1.6‬‬
‫חברת החשמל‬
‫ ‪- 21‬‬‫הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת החשמל לביצוע עבודות ליד‬
‫עמודי חשמל וקווי חשמל תת קרקעיים‪ .‬מובהר בזאת כי העבודה‬
‫באזור עמודי חשמל וקווי חשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת‬
‫החשמל או באישורו‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להעניק לחברת החשמל את כל הסיוע אשר יידרש על‬
‫ידה לצורך ביצוע עבודות באתר העבודות‪ .‬כמו כן לקבלן לא תהיה כל‬
‫טענה ו‪3‬או תביעה במקרה בו יתבקש להפסיק את עבודתו באזור‬
‫עמודי‪3‬קווי חשמל על מנת לאפשר את עבודות חברת החשמל או‬
‫נציגיה לצורך ביצוע רשת חשמל תת קרקעית באתר העבודות‪.‬‬
‫‪.22.1.1‬‬
‫חברת בזק‬
‫הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת בזק לביצוע עבודות ליד‬
‫עמודי טלפון וקווי תקשורת תת קרקעיים‪ .‬מובהר בזאת כי עבודה‬
‫באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת באתר העבודות תבוצע רק בנוכחות‬
‫מפקח מטעם חברת בזק‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להעניק לחברת בזק את כל הסיוע אשר יידרש על ידה‬
‫לצורך ביצוע עבודות באתר העבודות ולא תהיינה לו כל טענה ו‪3‬או‬
‫תביעה עקב כניסת חברת בזק לצורך ביצוע עבודות כאמור ו‪3‬או‬
‫במקרה בו יתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי הטלפון ו‪3‬או קווי‬
‫התקשורת על מנת לאפשר את עבודות חברת בזק או נציגיה‪.‬‬
‫‪.22.1.1‬‬
‫משטרה‬
‫לאחר קבלת רישיון ממחלקת תיאום הנדסי בעירייה‪ ,‬וקבלת רישיון‬
‫החפירה‪ ,‬יפנה הקבלן למשטרת התנועה לקבלת אישורה לעבודה‬
‫בשטחי כבישים ולכל עבודה המצריכה הסדרי תנועה חדשים‪.‬‬
‫הקבלן יעסיק שוטרים בשכר או מאבטחים על חשבונו בהתאם‬
‫לדרישות המשטרה‪.‬‬
‫מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬הקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישות‬
‫משטרת התנועה‪.‬‬
‫‪.22.1.1‬‬
‫מובהר בזאת כי רשימת הגופים המופיעה בסעיף ‪ 12.5‬לעיל הינה‬
‫חלקית ועל הקבלן לפנות לכל הרשויות ו‪3‬או הגורמים הנוספים לצורך‬
‫תיאום ביצוע העבודות עמם‪ .‬כמו כן‪ ,‬על הקבלן לוודא כי אין במגרש‬
‫כבלים או צנרת כגון‪ :‬כבלי חשמל‪ ,‬צינורות מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬בזק וכד'‪,‬‬
‫ובמידה ואכן קיימים ‪ -‬באחריותו להעתיקם בתאום ובאישור עם כל‬
‫הרשויות המתאימות‪ .‬הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין‬
‫מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב‬
‫לתקנם במקרה שייגרם להם נזק על חשבונו‪ ,‬לשביעות רצון המפקח‪,‬‬
‫ולשאת בכל ההוצאות‪ ,‬הן הישירות והן העקיפות‪ ,‬שייגרמו כתוצאה‬
‫מהנזק הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .22.1.20‬למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת כי התיאום עם הרשויות השונות‪ ,‬קבלת‬
‫הרישיונות הדרושים‪ ,‬לרבות ההמתנה למשגיחי‪3‬מפקחי הרשויות‪,‬‬
‫כלולים בלוח הזמנים ולא יהוו עילה להארכת תקופת הביצוע‪.‬‬
‫‪ .22.1.22‬סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת‬
‫תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫‪.2/‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‪ 18‬להלן‪:‬‬
‫‪.2/.2‬‬
‫הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות‬
‫הדרושים למניעת תאונות עבודה‪ ,‬לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה‪,‬‬
‫הנחת קווי צינורות‪ ,‬הובלת חומרים‪ ,‬הפעלת ציוד כבד וכו'‪.‬‬
‫ ‪- 26‬‬‫‪.2/.2‬‬
‫הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת נזק לגוף או לרכוש באתר או‬
‫בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים‪ ,‬התקנות וההוראות‬
‫העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו‪ .‬הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על גידור‬
‫אתר העבודות על מנת למנוע כניסת גורמים זרים‪ ,‬ובפרט ילדים הלומדים בבית‬
‫הספר הסמוך ומוריהם‪ ,‬לאתר העבודות‪ ,‬במהלך כל שעות היממה‪.‬‬
‫‪.2/./‬‬
‫הקבלן יתקין ויתחזק פיגומים‪ ,‬מעקות‪ ,‬גדרות זמניות‪ ,‬אורות ושלטי אזהרה‬
‫כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של‬
‫בורות‪ ,‬ערמות עפר‪ ,‬פיגומים‪ ,‬ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר‪.‬‬
‫‪.2/.1‬‬
‫מבלי לפגוע בסעיף ‪ 13.3‬לעיל‪ ,‬הקבלן יספק וירכיב פיגומים טפסנות‪ ,‬מערכות‬
‫תימוך ודיפון להגנת החפירות ומבנים סמוכים‪ ,‬דרכי עזר‪ ,‬מעברים רגילים‬
‫ועיליים‪ ,‬סולמות ומתקנים ארעיים תקניים אחרים‪ ,‬הדרושים לביצוע כל סוגי‬
‫העבודות במסגרת העומסים אשר להם נועדו‪.‬‬
‫על הקבלן להרכיבם‪ ,‬להחזיקם‪ ,‬לחדשם‪ ,‬לתקנם‪ ,‬או להחליפם‪ ,‬תוך התחשבות‬
‫בדרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על הוראות הכלולות בחוקים‪ ,‬תקנים‪,‬‬
‫צווים או תקנות בני תוקף‪.‬‬
‫הקבלן יבצע את הנ"ל בהתאם לתכניות המבוססות על חישובים סטטיים של‬
‫מהנדס מטעמו‪ .‬הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם‪ ,‬ובמקרה של‬
‫מפולת או תקלות אחרות כל שהן ‪ -‬יתקן את הנזקים הן הישירים והן עקיפים‬
‫לרבות למבנים הקיימים‪.‬‬
‫‪.2/.1‬‬
‫‪.2/.6‬‬
‫הסדרי תנועה זמניים‬
‫‪.2/.1.2‬‬
‫הקבלן מתחייב להכין‪ ,‬להגיש ולטפל על חשבונו בכל הנדרש כדי לקבל‬
‫את אישור הרשויות ומשטרת ישראל לביצוע העבודה‪ ,‬בהתאם‬
‫לתכניות חלקי ביצוע והסדרי תנועה זמניים ולאמור במפרט הכללי‬
‫ובתנאים המיוחדים‪ ,‬ככל שיידרש‪ ,‬עלמנת לאפשר כניסה ויציאת כלי‬
‫רכב הנדסיים לשטח הפרוייקט‪ ,‬ולתאם את תנאי ומועדי ביצוע‬
‫ההתחברויות לכבישים הקיימים‪.‬‬
‫‪.2/.1.2‬‬
‫מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬הקבלן נושא באחריות לתכנון‬
‫הסדרי התנועה באתר העבודות ובתוך כך עליו להבטיח כי בכל חלק‬
‫של ביצוע העבודות תתאפשר תנועה ממונעת ותנועה רגלית בכל אתר‬
‫העבודות‪ .‬על הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים על פי דין‬
‫לשינוי הסדרי התנועה מהרשויות השונות‪ ,‬לרבות משרד התחבורה‪,‬‬
‫המשטרה‪ ,‬העירייה וכד'‪.‬‬
‫‪.2/.1./‬‬
‫הקבלן מתחייב לדאוג לבטיחות התנועה באמצעות התקנת שלטים‪,‬‬
‫דגלים‪ ,‬פנסים‪ ,‬הצבת עובדים וכד'‪ ,‬בהתאם לצורך‪ ,‬לרבות בניית‬
‫מעקפים לצורך הטיית התנועה‪.‬‬
‫‪.2/.1.1‬‬
‫על הקבלן להציב בכל זמן ביצוע העבודות מכווני תנועה במספר‬
‫שיידרש על ידי הרשויות והמפקח‪ ,‬כולל שילוט אזהרה תקני לתקופת‬
‫היום והלילה‪.‬‬
‫‪.2/.1.1‬‬
‫מובהר בזאת כי אין בביצוע הסדרי התנועה‪ ,‬ונקיטת כל האמצעים‬
‫הדרושים לכך‪ ,‬עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות על‬
‫ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪.2/.1.6‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור‬
‫ובביצוע הסדרי התנועה באתר העבודות‪ ,‬חלות על הקבלן ויבוצעו על‬
‫חשבונו‪.‬‬
‫שילוט ותמרור זמניים‬
‫‪.2/.6.2‬‬
‫לצורך הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי אורח שבתחום‬
‫ובסמוך לאתר העבודות‪ ,‬הקבלן מתחייב להציב שילוט‪ ,‬סימון‪ ,‬תמרור‬
‫ואביזרי תנועה מתאימים‪ ,‬כולל היותם מחומר המחזיר אור‪ ,‬במצב‬
‫תחזוקה טוב‪ ,‬לאורך כל תקופת ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪- 21 -‬‬
‫‪.2/.1‬‬
‫‪.2/.6.2‬‬
‫מיקום‪ ,‬מספר וסוג השלטים‪ ,‬התמרורים ואביזרי התנועה באתר‬
‫העבודות‪ ,‬יבוצעו בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין‪ ,‬הוראות רישיון‬
‫משטרת ישראל והעירייה‪ ,‬ובהתאם לסכימת תמרור כמפורט במדריך‬
‫להצבת תמרורים באתרי עבודה בשטח עירוני בהוצאת משרד‬
‫התחבורה‪ ,‬במהדורה העדכנית ביותר‪ ,‬כפי שתאושר על ידי המפקח‪.‬‬
‫מובהר בזאת כ י הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות לפני אישור סכימת‬
‫התמרור כאמור‪.‬‬
‫‪.2/.6./‬‬
‫המפקח ראשי לדרוש העסקת מפקח מיוחד לאביזרי הבטיחות וכן‬
‫להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה בו לדעת המפקח‪ ,‬העבודות‬
‫מבוצעות בתנאים בטיחותיים לא נאותים או טלא מתאימים כאמור‬
‫לעיל‪.‬‬
‫‪.2/.6.1‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור‬
‫ובביצוע השילוט והתמרור הזמניים כאמור לעיל‪ ,‬חלות על הקבלן‬
‫ויבוצעו על חשבונו‪.‬‬
‫שימוש במקלט בעת חירום‬
‫‪.2/.1.2‬‬
‫הקבלן לא יעשה כל שימוש במקלט שעליו יוקם המבנה‪ ,‬אלא בעת‬
‫חירום בלבד ועל פי הנחיות גופי הבטחון המוסמכים‪.‬‬
‫‪.2/.1.2‬‬
‫עבודות הקבלן יבוצעו באופן ובצורה שתאפשר כניסה חופשית ובטוחה‬
‫למקלט‪ ,‬באמצעות דרכי גישה פנויות‪ ,‬בתוך ‪ 22‬שעות מקבלת הנחיית‬
‫המפקח בעניין‪.‬‬
‫‪.2/.1./‬‬
‫העבודות במקלט יבוצעו באופן רציף ובלוח הזמנים הקצר ביותר‬
‫עלמנת לאפשר את כשירות המקלט בעת חירום‪.‬‬
‫‪.2/.1.1‬‬
‫הקבלן לא יהיה רשאי לשכן עובדים במקלט ו‪3‬או לאחסן בו כל ציוד‪,‬‬
‫חומרים‪ ,‬או פסולת‪ ,‬ולא לבצע בו כל פעולה אחרת העלולה לגרוע‬
‫ממאפייני המקלט ויכולתו לשמש בשעת חירום‪.‬‬
‫‪.2/.1‬‬
‫גני טבע ‪ -‬בתחום בית הספר מצויים גני טבע פתוחים לשימוש הציבור בסופי‬
‫שבוע‪ .‬כניסת המבקרים בסופי שבוע תהיה מסביב לבית הספר דרך החממה‪.‬‬
‫הקבלן יפרק את החממה לפני תחילת העבודה‪ ,‬כחלק מהעבודות נשוא חוזה זה‬
‫וללא קבלת תמורה נוספת‪.‬‬
‫‪.2/.1‬‬
‫מדי יום‪ ,‬עם סיום העבודה בכל חלק של האתר‪ ,‬חייב הקבלן למלא את כל‬
‫הבורות והחפירות‪ ,‬ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו‬
‫באתר כתוצאה מהעבודה‪.‬‬
‫‪ .2/.20‬מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה‪ ,‬כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה‬
‫לעובד של הקבלן או לאדם אחר‪ ,‬או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע‬
‫באתר העבודה‪ ,‬תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא‬
‫באחריות כלשהי בגין נושא זה‪.‬‬
‫‪ .2/.22‬סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫שילוט‬
‫‪.21.2‬‬
‫‪.21.2‬‬
‫חמישה עשר יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה הראשוני יספק ויציב‬
‫הקבלן‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬באתר העבודה‪ ,‬במיקומים כפי שיורה המפקח‪ ,‬שלט כדלקמן‬
‫(להלן‪" :‬השלט")‪:‬‬
‫‪.21.2.2‬‬
‫שלט מפח צבוע בעובי ‪ 2‬מ"מ‪ ,‬במידות ‪/‬מ' ‪1 X‬מ'‪.‬‬
‫‪.21.2.2‬‬
‫השלט יבוסס על יסודות בטון ב‪ 20-‬שיוקמו מיד עם תחילת העבודה‬
‫ויפורקו ויסולקו בסיומה‪.‬‬
‫השלט יכלול‪:‬‬
‫‪.21.2.2‬‬
‫שם וסמל העירייה ושם וסמל אחוזות החוף‪.‬‬
‫‪- 21 -‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.21.2.2‬‬
‫שמות וסמלים של גורמים נוספים השותפים לפרוייקט‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראות המזמין‪.‬‬
‫‪.21.2./‬‬
‫שם הקבלן‪ ,‬כתובתו ומספר טלפון‪.‬‬
‫‪.21.2.1‬‬
‫שם העבודה המתבצעת והדמיה של העבודה (שתסופק לקבלן על ידי‬
‫המזמין)‪.‬‬
‫‪.21.2.1‬‬
‫שמות‪ ,‬כתובות ומספרי טלפון של המתכננים‪ ,‬המתאם והמפקח‪.‬‬
‫‪.21.2.6‬‬
‫שם ומספר טלפון של מנהל העבודה מטעם הקבלן‪.‬‬
‫‪.21./‬‬
‫הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת‬
‫השלט וישא על חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות‬
‫מוסמכות‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫במהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותו וניקיונו של השלט‪ ,‬לחידושו או‬
‫להחלפתו אם ניזוק‪ ,‬ובתום העבודה ידאג לפירוקו ולסילוקו מהאתר או ישאירו‬
‫באתר‪ ,‬הכל לפי הנחיות והוראות המפקח‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫הקבלן‪ ,‬קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלט האמורים‬
‫לעיל‪ .‬שילוט נוסף יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן‪.‬‬
‫‪.21.6‬‬
‫הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו‪.‬‬
‫לוח זמנים לביצוע העבודות‬
‫‪.21.2‬‬
‫הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה‬
‫(להלן‪" :‬מועד תחילת ביצוע העבודות")‪ ,‬להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף‬
‫ורצוף ובכל מקרה באופן בו העבודות יסתיימו וימסרו למזמין בתוך ‪( 20‬עשרה)‬
‫חודשי עבודה ממועד תחילתן (להלן‪" :‬מועד סיום ביצוע העבודות")‪ ,‬בהתאם‬
‫ללוח הזמנים המפורט שיוכן ע"י הקבלן כאמור בסעיף ‪ 15.7.1‬להלן‪ ,‬ולשביעות‬
‫רצון המזמין והמנהל‪.‬‬
‫‪.21.2‬‬
‫הקבלן ינקוט בכל האמצעים‪ ,‬כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים‬
‫וציוד‪ ,‬לפי הוראות המפקח וללא תמורה נוספת לשכר החוזה‪ ,‬כדי לעמוד בלוח‬
‫הזמנים‪ .‬הקבלן ימנע מפיגור ו‪3‬או עיכוב במסירת העבודה‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫‪.21./‬‬
‫הקבלן יפעל תמיד‪ ,‬לכל אורך תקופת ביצוע העבודה‪ ,‬על פי המפורט בלוח‬
‫הזמנים המעודכן האחרון‪ ,‬אשר קיבל את אישורו של המנהל ובמקרה של פיגור‬
‫בלוח הזמנים‪ ,‬בכל אחד מחלקי ביצוע העבודה‪ ,‬יציין הקבלן במפורט מה היו‬
‫ו‪3‬או יהיו הצעדים בהם נקט ו‪3‬או ינקוט‪ ,‬כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות‬
‫ממועד סיום העבודה‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לעמידה בלוח‬
‫הזמנים‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה‪ ,‬לרבות עבודתו שלו‬
‫יובאו בחשבון בלוח הזמנים וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוני ויביא בחשבון‬
‫תוכנית עבודה מתואמת‪.‬‬
‫‪.21.6‬‬
‫כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט בתוכנה שתקבע ע"י המפקח‪ ,‬הרצתו‬
‫במחשב ועדכונו כלעיל‪ ,‬לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי‪ ,‬לוח הגנט וכל דו"ח‬
‫דרוש אחר‪ ,‬בכל משך תקופת ביצוע העבודות‪ ,‬עד לסיומה ולמסירת העבודות‬
‫למזמין‪ ,‬יחולו על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי היחידה שבחוזה‪.‬‬
‫ ‪- 21‬‬‫‪.21.1‬‬
‫לוח זמנים מפורט‬
‫‪.21.1.2‬‬
‫תוך ארבעה עשר (‪ )21‬יום ממועד חתימת חוזה זה‪ ,‬ימציא הקבלן‬
‫למנהל לאישור‪ ,‬לוח זמנים מפורט ערוך לפי שיטת הנתיב הקריטי‬
‫בתוכנת ‪( MSPROJECT‬להלן‪" :‬לוח הזמנים")‪ .‬לוח הזמנים יבוצע עד‬
‫לפרט שיידרש על ידי המזמין ולפי שיקול דעתו הסופי והבלעדי ויכלול‬
‫את הזמנים לביצוע חלקי הפעולות לביצוע העבודות‪ ,‬כולל מועדי‬
‫התחלת כל אחד מחלקי העבודות והשלמת חלקי העבודות שהקבלן‬
‫מתחייב לעמוד בהן‪ ,‬כמפורט בתוכניות ובחוזה זה‪ ,‬וכן יכלול מועדי‬
‫השלמת עבודות הפיתוח‪.‬‬
‫לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המנהל כמפורט בסעיף ‪ 15.12‬יצורף‬
‫לוח הזמנים כנספח ו' לחוזה זה‪.‬‬
‫‪.21.1.2‬‬
‫לוח הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות‬
‫לביצוע הפרויקט‪ .‬בעת הכנת לוח הזמנים‪ ,‬תחולק העבודה למקטעי‬
‫פעילויות סבירים באורכם‪ .‬לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות‬
‫הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של הפרויקט‪ ,‬אלא גם את‬
‫כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות‪ ,‬כגון לוחות זמנים‬
‫לאספקת ציוד‪ ,‬רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב‪.‬‬
‫‪.21.1./‬‬
‫התוכנית תציג את תקופת הפעילות (כלומר‪ ,‬האומדן הטוב ביותר‪,‬‬
‫בהתחשב בהיקף הפעילות והמשאבים שתוכננו עבור הפעילות) עבור‬
‫כל פעילות המופיעה בתוכנית‪ .‬הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו‬
‫הנדרש לצורך ביצוע חוזה זה לא תפטור את הקבלן מהשלמת כל‬
‫העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה שנקבע‪ ,‬על אף אישורו של‬
‫מנהל הפרויקט את לוח הזמנים‪.‬‬
‫‪.21.1.1‬‬
‫שבתות‪ ,‬חגים‪ ,‬ערבי שבתות וערבי חגים וכן ימי שבתון ומועדים‬
‫אחרים העשויים לגרום לעיכובים בעבודות‪ ,‬יילקחו בחשבון בהכנת‬
‫לוח הזמנים ע"י הקבלן‪ .‬תנאי מזג אויר אופייניים לעונה באתר‬
‫הפרויקט יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של כל עבודה‬
‫המושפעת על ידי מזג אויר‪ .‬נתונים אלה ייכללו בלוח הזמנים של‬
‫הפרויקט המציג את השלמת כל העבודות במועד שנקבע בחוזה‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫לוח הזמנים שיוכן ע"י הקבלן ייבדק על ידי המנהל‪ ,‬ואם יימצא מתאים‪ ,‬יאושר‪.‬‬
‫עותק מאושר יוחזר אל הקבלן‪ .‬לוח הזמנים ממוחשב‪ ,‬כפי שאושר על ידי‬
‫המנהל‪ ,‬יהווה את תוכנית העבודה של הפרויקט ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי‬
‫החוזה ומהתחייבויותיו של הקבלן‪ .‬לוח הזמנים המאושר לא ישונה עד סוף‬
‫הפרויקט‪ ,‬ויקרא "לו"ז בסיסי"‪."Master plan" ,‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫עם אישור לוח הזמנים של הפרויקט‪ ,‬עותק רגיל (נייר) ועותק אלקטרוני (דיסק)‬
‫של לוח הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל‪.‬‬
‫‪ .21.20‬דיווח על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמנים‪:‬‬
‫‪ .21.20.2‬פעם בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמנים ויכלול בו את העדכונים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪.21.20.2.2‬‬
‫התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן‬
‫פעילויות שכבר מבוצעות‪.‬‬
‫‪.21.20.2.2‬‬
‫הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת‬
‫הדיווח‪.‬‬
‫‪.21.20.2./‬‬
‫אומדן הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת‬
‫כל פעילות שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמה‪.‬‬
‫‪.21.20.2.1‬‬
‫פלט גנט תכנון מול ביצוע‪ ,‬המציג את הביצוע בפועל‬
‫מול לוח הזמנים הבסיסי המאושר ‪.‬‬
‫‪ .21.20.2‬מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור‬
‫המנהל לכך‪ .‬הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי‬
‫שיתקבל לכך אישור המנהל מראש ובכתב‪.‬‬
‫ ‪- 20‬‬‫‪ .21.20./‬בנוסף לנאמר לעיל‪ ,‬הקבלן יגיש למנהל דו"ח תמלילי פעם בכל חודש‬
‫עם לוח הזמנים המעודכן‪ ,‬בצורה שיוסכם עליה בין הקבלן והמנהל‪.‬‬
‫הדו"ח יכלול תיאור התקדמות במהלך החודש האחרון‪ ,‬כולל פעילויות‬
‫שהושלמו או שעדיין במהלך ביצוע‪ ,‬פעילויות שצפויות להתחיל במהלך‬
‫החודש הבא‪ ,‬תיאור של תחומים בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב צפויים‬
‫והערכת השלכתם על הביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי‬
‫ההשלמה‪ ,‬והסבר לפתרון אשר בוצע או הוצע‪.‬‬
‫‪ .21.20.1‬הקבלן רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים‬
‫במקרה של שינוי בתוכנית הפרויקט שלו‪ .‬היה והקבלן יבקש לבצע‬
‫שינויים משמעותיים בלוח הזמנים המאושר של הפרויקט‪ ,‬כדי‬
‫שישקפו שינויים בשיטות התפעול ולוח הזמנים שלו‪ ,‬הוא יודיע למנהל‬
‫בכתב‪ ,‬ויציין את הסיבות לשינויים המוצעים‪ .‬והיה והמנהל יראה‬
‫שינויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש‬
‫לאישור‪ ,‬את השלכות הצעת הקבלן על הפרויקט כולו‪ .‬תיקון ייחשב‬
‫כעיקרי אם אומדן הזמן הנדרש או שנדרש בפועל לפעילות‪ ,‬או‬
‫הלוגיקה או רצף הפעילויות שונה מהתוכנית המקורית במידה כזאת‬
‫שקיים ספק סביר באשר להשפעה על הנתיב הקריטי ומכאן על מועדי‬
‫ההשלמה המצוינים בחוזה‪.‬‬
‫‪ .21.20.1‬תיקונים בפעילויות‪ ,‬בעלי זמן ציפה מתאים‪ ,‬ייחשבו כתיקונים‬
‫מזעריים‪ ,‬אולם הצטברות תיקונים מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית‬
‫כאשר ההשפעה המצטברת עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של‬
‫החוזה‪ .‬היה ונשקל תיקון ברצף הלוגי של לוח הזמנים‪ ,‬הקבלן ידווח‬
‫למנהל בכתב ויתאר את התיקון ובצרוף העילות לתיקון‪ .‬המנהל‬
‫בתיאום עם המזמין מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את‬
‫בקשת הקבלן לשינוי בלוח הזמנים‪.‬‬
‫‪ .21.22‬זמן ציפה הוא משך הזמן בין תאריך ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה‬
‫המאוחר‪ ,‬או תאריך הסיום המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות‬
‫שהיא בלוח הזמנים של הפרויקט‪ .‬זמן ציפה כולל מוגדר כמידת האיחור של‬
‫פעילות נתונה‪ ,‬או סידרת פעילויות‪ ,‬לפני שהדבר ישפיע על תאריך ההשלמה של‬
‫הפרויקט‪ .‬זמן הציפה אינו זמן לשימוש בלעדי של המזמין או הקבלן‪ ,‬אלא יש‬
‫להשתמש בו למען האינטרס של השלמת הפרויקט בזמן‪ .‬הארכות זמן לביצוע‬
‫הנדרשות על פי התנאים הכלליים ביחס להתאמות זמן צודקות יוענקו ע"פ‬
‫בקשה בכתב המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה אשר בה התאמות‬
‫הזמן הצודקות עולות על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת הפעילויות‬
‫המושפעת בעת שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי‪.‬‬
‫‪ .21.22‬לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המנהל‪ ,‬יחתמו עליו המזמין והקבלן וממועד זה‬
‫יהווה לוח הזמנים חלק בלתי נפרד מהחוזה‪.‬‬
‫למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים כאמור לעיל‪ ,‬אינו‬
‫פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודות במלואן‬
‫ובמועדן בהתאם ללוח הזמנים הכללי‪.‬‬
‫‪ .21.2/‬לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מדי חודש על התקדמות העבודות‪ .‬מוצהר ומוסכם‬
‫בזאת כי הדו"ח והעדכונים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשנים ו‪3‬או‬
‫מאריכים את התקופה הנקובה לביצוע העבודות ו‪3‬או את המועדים הקבועים‬
‫לביצוע חלקים כלשהם של העבודות ו‪3‬או כמשנים את לוח הזמנים ו‪3‬או‬
‫כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות על פיהן‪.‬‬
‫‪ .21.21‬כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים‪ ,‬לא יאושר לתשלום חשבון ביניים כלשהו‬
‫אשר יוגש על ידי הקבלן למזמין‪ .‬כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין חשבון‬
‫ביניים בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את דו"ח ההתקדמות‬
‫ועדכון לוח זמנים כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .21.21‬לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה בסעיף ‪ 15.7.1‬לעיל‪,‬‬
‫יקבע לוח הזמנים המפורט בידי המנהל ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן‪ .‬כל‬
‫ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנון לוח הזמנים המפורט בתוספת ‪ ,21%‬יחולו על‬
‫הקבלן‪ .‬ההוצאות בתוספת ‪ 21%‬ינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו‬
‫ממנו בכל דרך אחרת‪ ,‬לרבות באמצעות חילוט ערבויות‪ .‬שיעור ההוצאות ייקבע‬
‫על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית‪.‬‬
‫ ‪- 22‬‬‫‪ .21.26‬המזמין ו‪3‬או המנהל יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט לבצע שינוים בלוח‬
‫הזמנים ובעיתוי ביצוע כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות ביניהן וזאת בתיאום‬
‫עם הקבלן‪ ,‬והקבלן יפעל על פי לוח הזמנים המתוקן‪.‬‬
‫‪ .21.21‬ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות או חלקן‬
‫בתקופת הביצוע גם עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים הכללי‪.‬‬
‫‪ .21.21‬הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו‪3‬או תביעה ו‪3‬או דרישה שתוגש נגד המזמין ו‪3‬או נגד‬
‫המנהל ו‪3‬או נגד המפקח ו‪3‬או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי‪ ,‬לרבות‬
‫ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬הקבלנים האחרים‪ ,‬לרבות קבלני המשנה‬
‫ו‪3‬או הגורמים האחרים‪ ,‬אשר יבצעו פעולות בפרויקט ו‪3‬או למי מהם‪ ,‬בגין נזקים‬
‫שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים הכללי ו‪3‬או מביצוע העבודות שלא‬
‫על פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן ו‪3‬או‬
‫מזכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו‪3‬או על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .21.21‬עיכוב בביצוע העבודות ו‪3‬או בגמר ביצוען עקב נסיבות של כח עליון אשר לקבלן‬
‫לא היתה שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנען‪ ,‬לא יחשבו‬
‫להפרת חוזה זה בידי הקבלן‪ ,‬ובתנאי שהקבלן נתן למנהל הודעה על כך תוך ‪1‬‬
‫ימים מהיווצרותן של נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כח עליון‪.‬‬
‫לצרכי חוזה זה "כח עליון" פירושו‪ :‬מלחמה‪ ,‬פעולות איבה‪ ,‬פלישת אויב‪ ,‬פעולות‬
‫מדינה אויבת או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל ככח‬
‫עליון או אשר לדעת המנהל לקבלן לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה‬
‫למנעה ובלבד שתנאי מזג האוויר לרבות ימי גשם‪ ,‬שלג‪ ,‬רוח ו‪3‬או שירות מילואים‬
‫ו‪3‬או מחסור בחומרים ו‪3‬או בכלים ו‪3‬או בציוד‪ ,‬שביתות ו‪3‬או השבתות וכיוצ"ב‬
‫ו‪3‬או המצב הנוכחי במשק של העדר ו‪3‬או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה‬
‫מיהודה שומרון וחבל עזה ו‪3‬או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו‪3‬או‬
‫מהומות בישראל ולרבות החרפת המצב האמור‪ ,‬לא יהוו ולא יחשבו כח עליון‬
‫ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת הביצוע‪.‬‬
‫‪ .21.20‬נגרם עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כח עליון כהגדרתו לעיל‪ ,‬רשאי הקבלן‬
‫לבקש ארכה במועד הקבוע להשלמת העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה‬
‫בפקודת שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .21.20.2‬הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כח עליון לאחר ‪ /0‬יום מתום‬
‫התנאים שהיוו את הכח העליון‪.‬‬
‫‪ .21.20.2‬הקבלן יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל‪ ,‬לרבות יומן‬
‫העבודה‪ ,‬שאמנם קרו התנאים המהווים כח עליון‪.‬‬
‫‪ .21.20./‬כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל‪ ,‬תהא בכתב ותוגש למזמין ולמנהל‪.‬‬
‫‪ .21.22‬הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבאתר יימצאו בתקופת ביצוע העבודות גורמים‬
‫אחרים המשתתפים בהקמת הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון‬
‫בקביעת לוח הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע‬
‫העבודות על ידו‪.‬‬
‫‪ .21.22‬אם בכל זמן שהוא‪ ,‬המנהל ו‪3‬או המפקח יהיה בדעה כי קצב ביצוע העבודות‬
‫איטי מידי בכדי להבטיח את השלמת העבודות ו‪3‬או כל חלק מהם בזמן הקבוע‪,‬‬
‫או תוך הארכה שניתנה להשלמתן‪ ,‬לרבות עבודות של קבלנים אחרים יודיעו‬
‫המנהל ו‪3‬או המפקח לקבלן בכתב‪ ,‬והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי‬
‫להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן‪ ,‬או תוך הארכה שנקבעה להשלמה‬
‫ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב‪.‬‬
‫‪ .21.2/‬היו המנהל ו‪3‬או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם‬
‫מספיקים כדי להבטיח את השלמת העבודות ו‪3‬או כל חלק מהן בזמן הקבוע על‬
‫פי לוח הזמנים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן ‪ -‬יורו המנהל ו‪3‬או המפקח‬
‫לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתם יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד‬
‫באמצעים האמורים‪.‬‬
‫ ‪- 22‬‬‫‪ .21.21‬לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור‪ ,‬רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר‬
‫זכויותיו על פי החוזה ו‪3‬או על פי כל דין‪ ,‬לסלק הקבלן מן האתר ולבצע את‬
‫העבודות כולן או מקצתן‪ ,‬באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון‬
‫הקבלן‪ ,‬והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך‪ .‬המזמין יהיה רשאי לגבות‬
‫מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות בתוספת ‪ 21%‬לכיסוי הוצאותיו‬
‫הכלליות‪ ,‬ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא‪ .‬כן יהא רשאי‬
‫המזמין לממש את ערבות הביצוע על מנת לגבות את ההוצאות האמורות‪.‬‬
‫בביצוע העבודות האמורות יהיה המזמין אף זכאי להשתמש בכל הציוד‪,‬‬
‫המתקנים והחומרים הנמצאים באתר העבודות‪ .‬הקבלן מתחייב שלא להפריע‬
‫ו‪3‬או למנוע מהמזמין באמצעות צו שיפוטי או בכל דרך אחרת לסלקו מהאתר‪,‬‬
‫לבצע את העבודות על ידי אחר ולהשתמש בציוד‪ ,‬במתקנים ובחומרים כאמור‪.‬‬
‫‪ .21.21‬סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫סימון‬
‫‪.26.2‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודות‪ ,‬באמצעות מודד‬
‫מוסמך מטעם הקבלן ולנכונותם של הגבהים והממדים של העבודות וכל חלק‬
‫מהן בהתחשב עם נקודות הקבע עליהן חייבים לבסס את הסימון‪ .‬הוצאות‬
‫הסימון‪ ,‬יחולו על הקבלן וישולמו על ידו‪.‬‬
‫‪.26.2‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לשגיאות ו‪3‬או אי דיוקים בסימון מן הסימונים שהוא חייב‬
‫לבצע‪ ,‬ויהא חי יב לתקנים ו‪3‬או לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו‪3‬או‬
‫נבנו תוך אי דיון ו‪3‬או סטיה ו‪3‬או שגיאה כאמור‪ ,‬וזאת בהתאם לקביעותיו של‬
‫המפקח‪ .‬קביעותיו של המפקח בנושא זה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור‪.‬‬
‫‪.26./‬‬
‫נמסרו לקבלן נקודות קבע מסוימות‪ ,‬חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של‬
‫נקודות אלה הן בתוך אתר העבודות והן מחוצה לו‪ .‬סולקו‪ ,‬נפגעו‪ ,‬טושטשו או‬
‫שונו נקודות הקבע‪ ,‬על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא‪.‬‬
‫‪.26.1‬‬
‫בגמר יציקת או התקנת כל מפלס או חלק של העבודה‪ ,‬תבוצע בדיקת מיקום‬
‫פינות הבניין על ידי "מודד מוסמך"‪ .‬הקבלן יהיה רשאי להמשיך בביצוע העבודה‬
‫לאחר אישור המפקח‪ ,‬ביומן העבודה‪ ,‬של תוצאות המדידה‪.‬‬
‫‪.26.1‬‬
‫המזמין יהא רשאי למנות על חשבונו "מודד מוסמך" מטעמו שיפקח על הסימון‬
‫והמדידות הנערכים על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪.26.6‬‬
‫למען הסר ספק מובהר בזאת‪ ,‬כי אין בהעסקת המודד בידי המזמין כאמור כדי‬
‫לגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה בנוגע לסימון ולמדידות‪.‬‬
‫‪.26.1‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫פרק ג' ‪ -‬השגחה‪ ,‬שמירה והוראות‬
‫‪.21‬‬
‫השגחה מטעם הקבלן‬
‫‪.21.2‬‬
‫הקבלן מתחייב להעסיק לאורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי‬
‫(להלן‪" :‬הצוות") בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע פרויקטים‬
‫דומים בהיקפם ובמהותם לעבודה נשוא חוזה זה‪.‬‬
‫‪.21.2‬‬
‫הצוות ינהל‪ ,‬יתאם‪ ,‬יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות הביצוע החלות‬
‫על הקבלן‪ ,‬במהלך שלבי האישורים‪ ,‬הביצוע‪ ,‬התפעול‪ ,‬הבדק והאחזקה‪.‬‬
‫‪.21./‬‬
‫הקבלן מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום‬
‫הוראות חוזה זה‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫הצוות יכלול‪ ,‬כדרישת מינימום‪ ,‬את בעלי התפקידים המפורטים להלן‪:‬‬
‫ ‪- 2/‬‬‫‪.21.1.2‬‬
‫מנהל פרויקט מטעם הקבלן ‪ -‬מהנדס ביצוע ותיק ומנוסה מטעם‬
‫הקבלן‪ ,‬במשרה מלאה‪ .‬מנהל הפרויקט יהיה אחראי‪ ,‬במשך כל תקופת‬
‫ביצוע העבודות‪ ,‬לריכוז וניהול כל העבודות וישמש כתובת לכל פניה‬
‫מהמזמין‪ ,‬מהמנהל‪ ,‬או מהמפקח‪ .‬מנהל הפרויקט ינהל את העבודות‬
‫מטעם הקבלן‪ .‬מנהל הפרויקט יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים‬
‫והאדריכלים‪ ,‬עם ותק מקצועי של עשר (‪ )20‬שנים לפחות‪ ,‬אשר מתוכן‬
‫בחמש (‪ )1‬השנים הקודמות להגשת ההצעה למכרז‪ ,‬ניהל בעצמו לפחות‬
‫שני (‪ )2‬פרוייקטים העומדים בדרישות תנאי הסף למכרז‪.‬‬
‫מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ימצא באתר ביצוע העבודות בכל השעות‬
‫בהן מתבצעות עבודות לרבות בשעות שמעבר לשעות העבודה‬
‫המקובלות או בהתאם להוראות המזמין‪.‬‬
‫מנהל הפרויקט יחתום ברשויות המתאימות על הטפסים הנדרשים‬
‫כאחראי לביצוע השלד והבניין כמוגדר בחוק התכנון והבניה התשכ"ה‬
‫– ‪ , 2161‬ובתום תקופת ביצוע העבודות יעביר דו"ח ביקורת והשלמה‬
‫לפי דרישות הרשויות השונות‪ .‬מנהל הפרויקט יהיה אחראי לביצוע‬
‫המבנה ולביקורת‪ ,‬וכי שלד המבנה יבנה לפי כל הכללים‪ ,‬ההנחיות‪,‬‬
‫התקנים וההוראות הנהוגים והנדרשים בעת ביצוע עבודות‪ ,‬ובהתאם‬
‫למתואר במסמכי חוזה זה‪ .‬אחריות מנהל הפרויקט תהיה תקפה כלפי‬
‫המזמין וכלפי כל רשות מחוקקת ו‪3‬או מוסמכת וכן כלפי כל צד העשוי‬
‫לתבוע את המזמין ו‪3‬או את הרשות ו‪3‬או את המהנדס בגין אי ביצוע‬
‫השלד בהתאם לדרישות התכנון והחוק‪.‬‬
‫‪.21.1.2‬‬
‫מנהל עבודה ראשי ‪ -‬מנהל עבודה ראשי מוסמך ומנוסה‪ ,‬במשרה‬
‫מלאה‪ ,‬אחראי על אתר העבודות‪ ,‬במשך כל תקופת ביצוע העבודות‪.‬‬
‫מנהל העבודה יהיה בעל ותק מקצועי של חמש שנים לפחות בביצוע‬
‫עבודות בעלות אופי והיקף דומים לעבודות נשוא חוזה זה‪ ,‬ויהיה‬
‫אחראי לתאום כל בעלי המקצוע והפעלתם‪.‬‬
‫מנהל העבודה הראשי יהיה עם רישוי מתאים מטעם משרד העבודה‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח ‪-‬‬
‫‪ .2111‬מנהל העבודה ישהה באתר העבודות בכל עת בה יבצע הקבלן‬
‫את העבודות או בהתאם להוראות המזמין‪.‬‬
‫‪.21.1./‬‬
‫מודד – המודד יועסק על ידי הקבלן עד לאחר סימון הקירות‬
‫והקונסטרוקציה מעל מפלס האפס‪ ,‬ולאחר מכן לפי דרישת המפקח‬
‫ויהיה אחראי לסימון פינות המגרש ופינות המבנה במגרש וזאת על‬
‫סמך קואורדינטות של פינות המגרש אותן יקבל מהמזמין‪ .‬בנוסף‬
‫המודד יסמן את היסודות והיהי אחראי לבדיקת קווי הבניין‬
‫ולאישורם ע"י מודד מטעם המפקח והרשויות‪.‬‬
‫בגמר יציקת היסודות‪ ,‬יבדוק המודד סטיות ביחס למתוכנן ויעביר את‬
‫המידע למפקח‪ .‬המודד יאבטח את סימון פינות המגרש והמבנה‪,‬‬
‫ובמידת הצורך‪( ,‬ולפי דרישת המפקח) יחדש ויבצע כל מדידה שתידרש‬
‫במהלך הבצוע כדי לעקוב ולוודא דיוק העבודה‪.‬‬
‫‪.21.1.1‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫יועץ בטיחות ‪ -‬הקבלן יעסיק יועץ בטיחות מוסמך מטעמו אשר יבדוק‬
‫את אתר העבודה‪ ,‬שטח ההתארגנות ודרך הגישה לפני תחילת העבודה‪,‬‬
‫יכין הנחיות בטיחות לקבלן וילווה את עבודת הקבלן במהלך ביצוע‬
‫העבודה ועד לסיומה‪ .‬יועץ הבטיחות יעביר את הנחיות העבודה‬
‫הראשוניות ודוחות הביקורת מידי שבוע למפקח‪ .‬הקבלן ימלא את כל‬
‫הוראות יועץ הבטיחות‪ ,‬יפסיק את העבודה בכל מקרה בו יתריע היועץ‬
‫על פגיעה בבטיחות ויתקן מיידית את הטעון תיקון‪.‬‬
‫מינוי הצוות יהיה טעון אישור‪ ,‬מראש ובכתב‪ ,‬של המנהל‪ .‬המנהל יהא רשאי‬
‫לסרב למינוי כלשהו‪ ,‬וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות‬
‫וזאת‪ ,‬מבלי לנמק את החלטתו‪ .‬נדרשה החלפתו של חבר צוות‪ ,‬ימלא הקבלן‬
‫אחר הדרישה תוך ‪ 21‬יום ממועד קבלתה‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬הוראות סעיף זה‪,‬‬
‫יחולו גם על חבר צוות מבין המנויים בו‪ ,‬אשר מונה בעקבות דרישה להחלפה‬
‫כאמור‪.‬‬
‫‪- 21 -‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.21.6‬‬
‫הקבלן לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות את חברי הצוות‬
‫הנזכרים לעיל מבלי למנות תחילה אחרים תחתם בהתאם למנגנון המפורט לעיל‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו‪ ,‬כדי לשחרר את‬
‫הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬או כדי לגרוע‬
‫בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה‬
‫בהתאם לחוזה זה‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫לצורך קבלת הוראות מהמזמין ו‪3‬או מהמנהל ו‪3‬או מהמפקח‪ ,‬דין כל בא כוח‬
‫מוסמך של הקבלן כדין הקבלן‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫גידור‪ ,‬שמירה ‪ ,‬בטיחות‪ ,‬אמצעי זהירות‪ ,‬גיהות בעבודה‪ ,‬משרד וסילוק חומרים‬
‫‪.21.2‬‬
‫הקבלן ינקוט‪ ,‬באחריותו ועל חשבונו‪ ,‬בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת‬
‫רכוש וחיי אדם באתר העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה‪ ,‬ובפרט נוכח‬
‫היותו של אתר העבודות סמוך למוסד חינוכי פעיל‪ ,‬ובהתאם לדרישות גורמי‬
‫הבטחון בעירייה ובמשרד החינוך‪.‬‬
‫‪.21.2‬‬
‫אתר העבודה‪ ,‬שטחי ההתארגנות ודרך הגישה לאתר העבודה וההתארגנות‪,‬‬
‫יופרדו הפרדה מלאה מהשטחים הפעילים של בית הספר‪ ,‬באופן שיאפשר הפעלה‬
‫ביטחותית של בית הספר במקביל לביצוע העבודות‪ .‬בכל מקרה של צורך בעבודה‬
‫בתוך השטח הפעיל של בית הספר‪ ,‬לצורך התחברות לתשתיות או לשטח הפתוח‬
‫או לכל צורך אחר‪ ,‬יודיע הקבלן למפקח על כך מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪.21./‬‬
‫עבודות הקבלן וביצוע הסדרים הדורשים חריגה מתחום אתר העבודה ו‪3‬או‬
‫פעולות הדורשות כניסה לשטחי בית הספר‪ ,‬ו‪3‬או עבודות שבירה והריסה בתוך‬
‫תחום אתר העבודה‪ ,‬יבוצעו לאחר תיאום ואישור העבודות ושעות ביצוען עם‬
‫המפקח‪ ,‬ובכפוף לקבלת אישורה של מנהלת בית הספר‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫הקבלן יספק ויתקין שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬אורות‪ ,‬שלטי אזהרה‪ ,‬פיגומים‪ ,‬מעקות‬
‫בטיחות‪ ,‬גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחיותם של עובדיו‬
‫והציבור‪ ,‬בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת‬
‫כלשהי‪ ,‬ועלותם של אלו כלולה בשכר החוזה ולא תשולם בנפרד‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫לא יותר לקבלן שימוש ומעבר בשטחי בית הספר לכל צורך שהוא‪ .‬תוואי כניסת‬
‫הקבלן ועובדיו לאתר עבודה יקבע על ידי המפקח בתיאום עם הנהלת בית הספר‪.‬‬
‫הקבלן ינעל את הכניסות לשטח העבודה‪ ,‬שטח ההתארגנות ודרך הגישה מידי‬
‫יום ‪ ,‬באופן שימנע כניסת גורמים בלתי מורשים לאתר העבודה‪ .‬אם כתוצאה‬
‫מגידור והפרדת שטחי העבודה‪ ,‬ההתארגנות ודרך הגישה ינותקו שטחים פעילים‬
‫של בית הספר זה מזה‪ ,‬יכשיר הקבלן על חשבונו דרכים‪ ,‬שבילים ומעברים‬
‫עוקפים חילופיים להבטחת הרצף‪.‬‬
‫‪.21.6‬‬
‫הקבלן ימנה ממונה בטיחות מוסמך ע"י הרשויות הרלוונטיות לצוות עובדיו‬
‫הנמצאים בשטח אתר העבודה ו‪3‬או בבית מלאכה שבו מתבצעת העבודה או כל‬
‫חלק ממנה‪ ,‬לה אחראי הקבלן (להלן‪" :‬אתר העבודה")‪ ,‬שישמש כנאמן בטיחות‪,‬‬
‫ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן ולרבות קבלני‬
‫משנה מטעם הקבלן באתר העבודה (להלן‪" :‬ממונה הבטיחות")‪ .‬הקבלן יציג‬
‫בפני המזמין את תעודת ההסמכה של ממונה הבטיחות מטעמו‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫הקבלן וממונה הבטיחות מטעמו ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים‬
‫בחוקים‪ ,‬ובתקנות בטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל‪ ,‬כגון‪ :‬חוק ארגון‬
‫הפיקוח על העבודה ‪ ,2111‬פקודת הבטיחות בעבודה ‪ ,2110‬תקנות הבניה‪ ,‬תקנות‬
‫העגורנים‪ ,‬תקנות ציוד מגן אישי‪ ,‬עבודה על גגות שבירים‪ ,‬עבודה במקום מוקף‪,‬‬
‫עבודה ברעש ועוד‪.‬‬
‫ ‪- 21‬‬‫‪.21.1‬‬
‫ממונה הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן ולרבות קבלני המשנה‪ ,‬במהלך כל שעות‬
‫העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות וכן את עמידת עובדי‬
‫הקבלן בדרישות כל דין‪ .‬בנוסף יהיה ממונה הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים‬
‫ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן וקבלניו השונים‪ .‬מובהר כי‬
‫אחריות הקבלן לבטיחות תחול עד להשלמתו המלאה של הפרויקט גם על ידי‬
‫קבלנים שעבודתם הוזמנה ישירות על ידי המזמין‪ ,‬ואחריות הקבלן לבטיחות‬
‫תחול גם עליהם ועל כל מי שמועסק על ידם‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש‬
‫לשם ביצוע עבודתו‪ ,‬או כפי שנדרש עפ"י כל דין‪ .‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‬
‫לעיל‪ ,‬יספק הקבלן על חשבונו ואחריותו אביזרי הבטיחות‪ ,‬כלי בטיחות‪ ,‬ציוד‬
‫מגן לעובדים‪ ,‬ביגוד‪ ,‬נעליים‪ ,‬כובעי מגן‪ ,‬אוזניות מגן‪ ,‬וכל ציוד אחר בנוסף כפי‬
‫שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן‪.‬‬
‫‪ .21.20‬הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים‬
‫בחוק עבור ציוד שבשימושו כולל‪ :‬מנופים‪ ,‬מדחסים‪ ,‬מיכלים‪ ,‬קולטים‪ ,‬דודי‬
‫קיטור‪ ,‬מתקני רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע‪ ,‬וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה‬
‫באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך‪.‬‬
‫‪ .21.22‬הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו‪ ,‬כולל ציוד לפינוי נפגעים‪ ,‬ימנה אדם‬
‫שעבר הכשרה מטעם מגן דוד אדום להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה‪,‬‬
‫ויקציב רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי‪ ,‬או בית חולים בשעת חירום‪.‬‬
‫‪ .21.22‬הקבלן יסמן‪ ,‬ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה כולל הצבת‬
‫ציוד מגן‪-‬אזהרה עפ"י כל דין‪ ,‬כגון‪ :‬מחסומים‪ ,‬זהרונים‪ ,‬גשרי מעבר‪ ,‬סימון דרכי‬
‫גישה ומילוט‪ ,‬או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרשו על ידי ממונה‬
‫הבטיחות של הקבלן‪.‬‬
‫‪ .21.2/‬נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה‪ ,‬כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד‪,‬‬
‫עגורנים‪ ,‬מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוק התעבורה של מדינת ישראל‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת‬
‫כח אדם נלווה‪ ,‬כגון‪ :‬מאותתים לעגורנים‪ ,‬מכווני רכב כבד לאחור וכד'‪ ,‬וכל זאת‬
‫ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רשיונות הסמכה תקפים‬
‫בהתאם‪.‬‬
‫‪ .21.21‬הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים‪ ,‬או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים‬
‫המחייבים באתר העבודה‪ ,‬כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬ידאג להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה‪ .‬הכנסת חומרים‪ ,‬כאמור‬
‫בס"ק זה ‪ ,‬לאתר העבודה‪ ,‬או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן‪ ,‬רעיל או נפיץ תעשה‬
‫לאחר קבלת אישור בכתב ומראש ממונה הבטיחות של הקבלן‪.‬‬
‫‪ .21.21‬הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש‪ ,‬כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש‪,‬‬
‫לרבות מטפים שיהיו באתר העבודה‪ ,‬ויוודא את תקינותם‪ ,‬כולל בדיקה‬
‫תקופתית ושנתית וקבלת רשיון מאת מכבי האש‪ .‬הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת‬
‫של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש כאמור לעיל‬
‫וטיפול בו‪ .‬כמו כן‪ ,‬יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר‬
‫בהדרכה‪ ,‬וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי‪.‬‬
‫‪ .21.26‬מיקום מבנים זמניים‪ ,‬מתקני עזר‪ ,‬או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך‪ ,‬יהיה‬
‫בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות וממונה הבטיחות של הקבלן‪.‬‬
‫‪ .21.21‬הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה‪ ,‬רווחה‪ ,‬שירותים‪ ,‬מתקני מי‬
‫שתייה ורחצה ומתקנים נוספים‪ ,‬כפי שנדרש בכל דין ו‪3‬או בתנאי הבטיחות‬
‫והגיהות לעובדים ו‪3‬או על פי הסכם ההתקשרות עימו‪ ,‬וכן ידאג לאחזקתם‬
‫התקינה של המתקנים הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .21.21‬קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל‪ ,‬יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא‬
‫לעסוק או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של‬
‫חשמלאי מוסמך‪ ,‬לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל‪ ,‬והכל עפ"י‬
‫הנדרש בחוק החשמל‪.‬‬
‫ ‪- 26‬‬‫‪ .21.21‬הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו‪ ,‬או עם קבלת הוראה ממנהל‬
‫הפרוייקט ‪ 3‬מפקח או מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם מנהל הפרוייקט ‪3‬‬
‫מפקח‪.‬‬
‫‪ .21.20‬הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן‪ ,‬תאונה‪ ,‬או כמעט תאונה‪ ,‬באופן מיידי לממונה‬
‫הבטיחות מטעמו‪ ,‬ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול‪ ,‬תידרוך‪,‬‬
‫המשך או עצירת העבודה וכו'‪ .‬ממונה הבטיחות של הקבלן ידווח מיידית למנהל‬
‫הפרוייקט ‪ 3‬מפקח על כל אירוע תאונתי ויעביר לו דו"ח חקירת תאונה‪.‬‬
‫‪ .21.22‬הקבלן ו‪3‬או ממונה הבטיחות מטעמו ידווח למשרד העבודה בתוך שלושה ימים‬
‫על כל התרחשות של תאונת עבודה‪ ,‬בטופס מתאים‪ ,‬ויעביר עותק למנהל‬
‫הפרוייקט ‪ 3‬מפקח‪.‬‬
‫‪ .21.22‬הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה‪ ,‬האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים‬
‫את עובדיו‪ ,‬וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך‪.‬‬
‫‪ .21.2/‬אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬או בכל הקשור‬
‫לרפואה תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד‪.‬‬
‫‪ .21.21‬עבודות בשעות הלילה ו‪3‬או בתנאי מזג אוויר קשים ו‪3‬או עבודות התחברות‬
‫למתקנים קיימים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם‪ ,‬בדיקה וקבלת אישור מנהל‬
‫הפרוייקט ‪ 3‬מפקח ‪ ,‬כאשר במהלך ביצוע העבודות הנ"ל נדרשת נוכחותו של‬
‫ממונה הבטיחות של הקבלן‪.‬‬
‫‪ .21.21‬הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות‬
‫הקשורים לאתר העבודה וסביבתו‪ ,‬כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪ .21.26‬מנהל הפרויקט ‪ 3‬מפקח ו‪3‬או ממונה הבטיחות של הקבלן מוסמך ורשאי לבקר‬
‫באתר‪3‬י העבודות ולהפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה‪ ,‬אשר נעשית‬
‫בניגוד לחוקים‪ ,‬תקנות‪ ,‬ונוהלי הבטיחות‪ ,‬ואשר לא ממלאת אחר ההוראות‬
‫והנהלים המפורטים בחוזה‪ ,‬זה‪ ,‬או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל‪ ,‬או המהווה‬
‫מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר‪3‬ים עפ"י הנדרש על פי דין‪.‬‬
‫‪ .21.21‬מובהר בזאת כי שום דרישה ו‪3‬או הנחיה ו‪3‬או תיאום בתחום הבטיחות והגיהות‬
‫שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי מנהל הפרוייקט ‪ 3‬מפקח או על ידי מי מטעמו‪,‬‬
‫לא תטיל אחריות כלשהי על מנהל הפרוייקט ‪ 3‬מפקח ו‪3‬או המזמין ולא תפטור‬
‫את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה‪ ,‬אלא תוסיף על כל חובה‬
‫המוטלת עליו על פי דין ו‪3‬או נוהג בטיחות‪.‬‬
‫‪ .21.21‬לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד מנהל הפרוייקט ‪ 3‬מפקח או מי מטעמו כדי‬
‫להסיר אחריות מהקבלן‪ ,‬או להטיל אחריות על המזמין ו‪3‬או על מנהל הפרוייקט‬
‫‪ 3‬מפקח אשר מוטלת על הקבלן ע"פ החוזה ו‪3‬או על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .21.21‬לפני התחלת ביצוע העבודות באתר העבודות על הקבלן להקים בגבולות האתר‬
‫גדר ארעית ושערים בהתאם לדרישות הדין‪ ,‬דרישות העירייה והנחיות המפקח‪,‬‬
‫אשר תחצוץ ותפריד בין אתר העבודות לבין מוסדות החינוך הסמוכים והבאים‬
‫בשעריהם‪ .‬הגדר תהיה בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות של הפרויקט‪ ,‬המצורפות‬
‫כנספח ה' לחוזה‪ ,‬ככל שאינן סותרות את הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך‬
‫בעניין‪.‬‬
‫‪ .21./0‬על הקבלן לתחזק ולתקן על חשבונו‪ ,‬את הגדר‪ ,‬במהלך כל תקופת ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬לרבות השערים‪ ,‬והכל לשביעות רצון המפקח‪ ,‬ולסלק את הגדר לאחר‬
‫סיום ביצוע העבודות‪ ,‬על חשבונו‪ .‬במידת הצורך יעתיק‪ ,‬יזיז ו‪3‬או יחליף הקבלן‬
‫את הגדר על פי חלקי העבודה השונים‪ .‬יובהר כי העירייה שומרת לעצמה את‬
‫הזכות להציב פרסום ע"ג גדר אתר הבנייה באמצעות מי מטעמה ולקבלן אין ולא‬
‫תהיה כל זכות לדרוש תוספת סכום כלשהו בקשר עם הצבת הפרסום ע"ג הגדר‬
‫ו‪3‬או להציב פרסום ע"ג הגדר בעצמו ו‪3‬או באמצעות מי מטעמו‪.‬‬
‫‪ .21./2‬אין להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר‪.‬‬
‫‪ .21./2‬מובהר בזאת כי הדרישות המפורטות לעיל‪ ,‬הינן כהשלמה לכל דרישות הדין‪,‬‬
‫מינהל ההנדסה‪ ,‬חברת הביטוח וכד'‪ ,‬בדבר התקנת גידור‪ ,‬שמירה וכיוצ"ב‬
‫באתרי בניה‪.‬‬
‫ ‪- 21‬‬‫‪ .21.//‬הקבלן ישכור ויעסיק‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬צוותי שמירה ו‪3‬או אבטחה לאתר העבודות‪,‬‬
‫אשר ימנעו כניסת בלתי מורשים לאתר העבודות במהלך כל תקופות העבודות‪,‬‬
‫בכל שעות היממה‪ .‬זהות כלל עובדי הקבלן ו‪3‬או הפועלים מטעמו ו‪3‬או עבורו‪,‬‬
‫תאושר על ידי גורמי הביטחון במשרד החינוך ובמנהל החינוך בעירייה‪ ,‬טרם‬
‫תחילת עבודתם באתר העבודות‪ .‬טרם תחילת העבודות וכתנאי לכניסת הקבלן‬
‫ו‪3‬או מי מטעמו לאתר העבודות‪ ,‬יפעל הקבלן לקבלת האישורים מגורמי הביטחון‬
‫כאמור‪ ,‬ולרבות בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין יישום החוק‬
‫למניעת ההעסקה של עברייני מין‪.‬‬
‫‪ .21./1‬מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה והדין‪ ,‬יתקין הקבלן‬
‫אמצעי תאורה באתר העבודות אשר יאירו את העבודות החל מתחילת שעות‬
‫החשיכה ועד לסיומן‪ ,‬והכל לשביעות רצון המנהל ועל פי הנחיותיו‪.‬‬
‫‪ .21./1‬הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו‪ ,‬לרבות תשלומים לרשויות בגין‬
‫תפעולו‪ ,‬משרד לשימוש המנהל והמפקח‪ .‬הקבלן יבטיח שמירה על המשרד וידאג‬
‫לחיבורו למערכות חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬טלפון‪ ,‬לניקיונו השוטף ולתקינות הציוד‬
‫והריהוט בו‪.‬‬
‫‪ .21./6‬סילוק עודפי החומרים‪ ,‬פסולת וחומרי חפירה אל מחוץ לאתר העבודות יבוצע על‬
‫פי הוראות המפקח‪ ,‬למקום שיאושר על ידי הרשויות‪ ,‬לרבות העירייה ויבוצע על‬
‫חשבון הקבלן‪ ,‬לכל מרחק שיידרש‪ ,‬כולל תשלום האגרות המתחייבות מכך‪ .‬על‬
‫הקבלן לוודא אצל הרשות המוסמכת‪ ,‬את מקומות השפיכה המותרים‪ .‬סילוק‬
‫הפסולת מהאתר יעשה באופן שוטף כל מספר ימים ו‪3‬או לפי דרישות המפקח‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת כי חל איסור לפנות פסולת ו‪3‬או חומרים אחרים‬
‫לתוך מי הים‪ .‬המזמין יהא רשאי לזמן על פי הצורך את המפקח למניעת זיהומי‬
‫ים מהמשרד לאיכות הסביבה על מנת לוודא כי לא מתבצעת שפיכה‪3‬זליגה של‬
‫פסולת ו‪3‬או חומרים אחרים למי הים‪.‬‬
‫‪ .21./1‬מובהר בזאת כי כל אמצעי הבטיחות יבוצעו בליווי ויאושרו על ידי יועץ בטיחות‬
‫מטעם הקבלן‪.‬‬
‫‪ .21./1‬סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪ ,‬אשר תקנה למנהל את הזכות להורות‬
‫על עצירה מיידית של ביצוע העבודות‪ ,‬עד לתיקון ההפרה‪ ,‬על פי שיקול דעתו‬
‫הבלעדי‪ ,‬וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למנהל ו‪3‬או לעייריה על פי‬
‫חוזה זה‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫מניעת פגיעה בציבור‬
‫‪.21.2‬‬
‫תוך כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪.21.2.2‬‬
‫כי לא תהא פגיעה בנוחות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים שלישיים‬
‫אשר בעת ביצוע העבודות יעבדו ו‪3‬או ימצאו בתחומי אתר העבודות‬
‫ו‪3‬או בסמוך אליו‪ ,‬ובמידת הצורך ובלית ברירה ידאג להקטנת אי‬
‫נוחות כאמור ככל הניתן לשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬
‫‪.21.2.2‬‬
‫כי תתאפשר גישה לכל השטחים הפעילים בשטחי בית הספר‪ ,‬באופן‬
‫תמידי‪ ,‬על ידי‪ ,‬הכשרת דרכים‪ ,‬שבילים ומעברים עוקפים חילופיים‬
‫וכל הנדרש להבטחת רצף התנועה‪ ,‬ללא מכשולים ו‪3‬או בורות‪.‬‬
‫‪.21.2./‬‬
‫כי לא יבוצעו עבודות או יונחו חומרים על פני השטח ו‪3‬או ציוד בצורה‬
‫שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא‬
‫ו‪3‬או הולכי רגל‪ ,‬שלא לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים‪ ,‬וכן‬
‫שלא לשפוך עפר על פני השטח‪ ,‬וכדומה‪.‬‬
‫‪.21.2.1‬‬
‫כי יבוטחו בכל תקופת הביצוע פעילות רצופה ותקינה של שירותים‬
‫לחלקים והשטחים הפעילים בבית הספר ובכלל זה הספקות של מים‪,‬‬
‫חשמל‪ ,‬מיזוג אוויר‪ ,‬וכיו"ב‪.‬‬
‫‪.21.2.1‬‬
‫כי לא יתבצעו עבודות במהלך שעות הלימודים בבית הספר הסמוך‪ ,‬וכי‬
‫כל חריגה מכך תתבצע בתיאום מוקדם ולאחר קבלת אישורו של‬
‫המפקח‪.‬‬
‫ ‪- 21‬‬‫‪.21.2.6‬‬
‫כי לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי בכביש‪,‬‬
‫דרך‪ ,‬שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו‪3‬או פרטי‬
‫כלשהו המצוי בתחומי אתר העבודות ו‪3‬או בסמוך אליו‪ ,‬אלא אם ניתן‬
‫לכך אישור המפקח מראש וכן ניתנו רשות ואישור על פי כל דין‬
‫מהרשות המקומית ככל הנדרש‪.‬‬
‫‪.21.2.1‬‬
‫כי ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עליהן יורה המפקח‬
‫מעת לעת‪.‬‬
‫‪.21.2.1‬‬
‫כי לא יניע חומרים‪ ,‬ציוד‪ ,‬כלי עבודה‪ ,‬מכשירים או חפצים אחרים על‬
‫כל דרך או מדרכה‪ ,‬אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר‪.‬‬
‫‪.21.2.1‬‬
‫כי יתקין מנורות‪ ,‬פיגומים‪ ,‬מחיצות‪ ,‬שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי‬
‫שיידרש מעת לעת על ידי המנהל לשם הגנה מספקת על הציבור‪ ,‬לרבות‬
‫הגורמים האחרים המצויים באתר העבודות ובסמוך אליו‪.‬‬
‫‪ .21.2.20‬כי לא תהיה הפרעה לתנועה בדרכים המובילות לאתר העבודות‪,‬‬
‫ולצורך הובלתם של משאות מיוחדים‪ ,‬יתקבל תחילה הרשיון הדרוש‬
‫לכך מכל רשות מוסמכת‪ .‬כמו כן‪ ,‬ידאג הקבלן לקבל רשיון לדרכי גישה‬
‫לאתר מכל רשות מוסמכת על פי כל דין‪.‬‬
‫‪.21.2‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.22‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫מציאת עתיקות‪ ,‬אוצרות טבע וכדומה‬
‫‪.20.2‬‬
‫עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות‪ ,‬תשל"ח ‪( 2111 -‬להלן‪" :‬חוק העתיקות") או‬
‫בכל חוק בדבר עתיקות כפי שיהיה בתוקף מעת לעת‪ ,‬וכן חפצים אחרים כלשהם‬
‫בעלי ערך דתי או גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו‬
‫באתר העבודות ‪ -‬נכסי מדינה הם‪ ,‬והקבלן ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים‬
‫למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על ידי כל אדם שהוא‪.‬‬
‫‪.20.2‬‬
‫מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית‬
‫ויפעל בקשר לכך לפי הוראות המפקח‪ .‬כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות‬
‫החוק בדבר עתיקות‪.‬‬
‫‪.20./‬‬
‫הקבלן יספק את כל הדרוש לביצוע חפירות הקשורות בגילוי העתיקות‪ ,‬בזהירות‬
‫ובפיקוח‪ ,‬לרבות אספקת פועלים וכלי עבודה‪ ,‬פינוי החומר החפור ותשלום כל‬
‫הנדרש על ידי רשות העתיקות בקשר עם החפירות וביצוען‪ .‬ביצוע חפירות כאמור‬
‫לא יהווה בסיס לכל טענה ו‪3‬או תביעה של הקבלן כלפי המזמין‪ ,‬בפרט בעניין‬
‫עיכובים במשך ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪.20.1‬‬
‫בכפוף לאמור בתנאים המיוחדים ומפרט הטכני במפורש‪ ,‬הקבלן לא יהיה רשאי‬
‫לעשות שימוש בחומרים טבעיים כמו חול ו‪3‬או אבן הנמצאים באתר העבודות‬
‫ללא קבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב‪ .‬המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו‬
‫המוחלט והבלתי ניתן לערעור לסרב ליתן את הסכמתו ו‪3‬או להתנותו בתנאים‬
‫ולרבות לתת הסכמתו כפוף לכך שהקבלן ישלם לו בגין החומרים האמורים את‬
‫הסכום שיקבע על ידי המזמין‪.‬‬
‫‪.20.1‬‬
‫הקבלן לא יבצע כל חפירה בחלק כלשהו של אתר העבודות מעבר למידה‬
‫הדרושה לביצוע מטרת החוזה וזאת גם אם כל חפירה מותרת על פי דין‪.‬‬
‫‪.20.6‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫ציות להוראות החוק‪ ,‬סיווג קבלני ותשלום מיסים‬
‫‪.22.2‬‬
‫הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ו‪3‬או הוראה של כל‬
‫רשות מוסמכת ותוך שמירה קפדנית על דיני התכנון והבניה‪.‬‬
‫ ‪- 21‬‬‫‪.22.2‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬מתחייב הקבלן להשיג על חשבונו כל אישור‬
‫ו‪3‬או היתר ולעמוד בדרישות כל דין ו‪3‬או חיקוק ו‪3‬או תקן החלים על סוג‬
‫העבודות המבוצעות על ידו על פי החוזה‪.‬‬
‫‪.22./‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל הניכויים החלים עליו על פי כל דין ולהעברתם‬
‫ו‪3‬או לתשלומם לשלטונות ו‪3‬או לרשויות ו‪3‬או למוסדות המוסכמים‪ ,‬הכל לפי‬
‫הענין ולפי כל הוראה הנובעת מהחוזה ו‪3‬או מכל הוראות דין‪.‬‬
‫‪.22.1‬‬
‫הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין וכלפי הרשויות והמשרדים‬
‫הממשלתיים‪ ,‬העירוניים‪ ,‬המקומיים ו‪3‬או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן בגין‬
‫ביצוע העבודות‪ ,‬אופן ביצוען והשלמתן לרבות מתן כל ההודעות וקבלת כל‬
‫הרישיונות הדרושים ו‪3‬או שידרשו לביצוען‪ ,‬למעט רישיון הבניה‪ ,‬וכן למילוי כל‬
‫החובות המוטלות ו‪3‬או שיוטלו על ידי הרשויות האמורות על פי כל דין בהקשר‬
‫לביצוע העבודות יתר פעולות הקבלן על פי החוזה‪.‬‬
‫‪.22.1‬‬
‫במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה‪ ,‬הקבלן יהיה רשום בפנקס רשם‬
‫הקבלנים בישראל בענף הבניה ‪ 200‬סיווג ג' ‪ ,2‬לכל הפחות‪.‬‬
‫‪.22.6‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫פרק ד' – עובדים‬
‫‪.22‬‬
‫‪.2/‬‬
‫כח אדם‬
‫‪.22.2‬‬
‫הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות‪,‬‬
‫את ההשגחה עליהם‪ ,‬אמצעי התחבורה‪ ,‬לינה ומזון עבורם‪ ,‬וכן כל צורך אחר‬
‫שלהם‪ .‬למזמין לא תהיה מחויבות כל שהיא כלפי המועסקים על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪.22.2‬‬
‫מובהר בזאת כי חל איסור על הלנת כוח האדם מטעם הקבלן באתר העבודות‪.‬‬
‫‪.22./‬‬
‫הקבלן מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים לביצוע‬
‫עבודות באיכות הגבוהה ביותר‪ .‬על הקבלן להחליף מיד כל עובד אשר המנהל‬
‫ו‪3‬או המפקח ימצאו בלתי מתאים או בלתי מוכשר לעבודה מקצועית מסוימת‪.‬‬
‫‪.22.1‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫תנאי עבודה‬
‫‪.2/.2‬‬
‫הקבלן מתחייב להעסיק עובדים‪ ,‬מקצועיים ואחרים‪ ,‬במספר הדרוש לשם ביצוע‬
‫העבודות תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ו‪3‬או על פי הוראות המנהל ו‪3‬או המפקח‪.‬‬
‫‪.2/.2‬‬
‫מבלי למעט בכל דרישה אחרת בהסכם זה‪ ,‬הקבלן יהיה אחראי לכך שכל‬
‫העובדים והפועלים מטעמו באתר העבודות‪ ,‬לרבות קבלני המשנה שלו‬
‫ועובדיהם‪ ,‬יקבלו אישור משטרתי על כך שאין מניעה מלהעסיקם על פי דין‪,‬‬
‫לרבות על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים‬
‫(תשס"א‪ ,)2002-‬כמו גם תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון‬
‫למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה)‪ ,‬התשס"ג‪ .200/-‬הקבלן לא יעסיק עובד‬
‫בביצוע העבודות נשוא חוזה זה בטרם יציג למנהל הפרוייקט אישור משטרתי‬
‫כאמור‪ .‬הקבלן יחתים את עובדיו על כל הטפסים לרבות ייפוי כוח‪ ,‬הדרושים‬
‫לצורך השגת אישורים כאמור‪ ,‬והכל בהתאם להוראות כל חוק‪ ,‬תקנה ודין‬
‫בנושא‪.‬‬
‫‪.2/./‬‬
‫קבלת העובדים לעבודה על ידי הקבלן תעשה בהתאם להוראות כל דין‪ .‬הקבלן‬
‫ישלם שכר עבודה לעובדים שיעסקו על ידו בביצוע העבודות ויקיים את הוראות‬
‫החוק בנוגע לתנאי העבודה‪ ,‬לרבות תשלום מיסים הנדרשים על פי דין‪ ,‬לקרנות‬
‫ביטוח סוציאלי בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר‬
‫הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו אזור‪.‬‬
‫ ‪- /0‬‬‫‪.2/.1‬‬
‫הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי והתקנות שהותקנו על‬
‫פיו ולהמציא למנהל‪ ,‬להנחת דעתו אישורים של המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬כי קיים‬
‫את התחייבויותיו כמפורט בסעיף זה‪.‬‬
‫הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובותיו של הקבלן ולא לגרוע מהן‪ ,‬ולא יתפרש‬
‫בשום מקרה כמטיל על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן חובה‬
‫כלשהי‪.‬‬
‫‪.2/.1‬‬
‫הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם‬
‫כנדרש על פי כל דין ועל ידי רשות מוסמכת‪ ,‬ולקבל אישורים מתאימים לרבות‬
‫ממשרד הבריאות בכל הקשור להזנתם ולהלנתם של העובדים‪.‬‬
‫‪.2/.6‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫מצבת כח האדם‬
‫הקבלן מתחייב לנהל לשביעות רצונו של המפקח‪ ,‬פנקסי כוח אדם שיירשמו תחת שמו‬
‫ומקצועו של כל עובד וכן ימי עבודתו‪ ,‬שעות עבודתו ושכר עבודתו ואלה יומצאו למפקח‬
‫לפי דרישתו‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫רווחת העובדים‬
‫‪.21.2‬‬
‫הקבלן מתחייב שיוסדרו על חשבונו הוא לעובדים המועסקים בביצוע העבודות‬
‫ולעובדיהם של הקבלנים האחרים סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר‬
‫העבודות לשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬
‫‪.21.2‬‬
‫הקבלן ידאג כי בכל עת ימצא באתר העבודות בהישג יד כל הציוד הדרוש לעזרה‬
‫ראשונה‪.‬‬
‫‪.21./‬‬
‫הקבלן יספק לשימוש עובדיו‪ ,‬במהלך כל תקופת העבודה‪ ,‬תאי שירותים יבילים‬
‫בכמות ובאיכות הנדרשת על פי דין ובהתאם להנחיות משרד העבודה‪ ,‬לברות‬
‫מים‪ ,‬נייר טואלט‪ ,‬כיור‪ ,‬ברז וכו'‪ .‬השירותים יתוחזקו וינוקו על בסיס יומיומי‪.‬‬
‫פרק ה' ‪ -‬קבלני משנה‬
‫‪.26‬‬
‫קבלנים ממונים‬
‫‪.26.2‬‬
‫החברה רשאית לבצע עבודות שאינן כלולת בעבודות הפאושל על ידי קבלנים‬
‫שייקבעו על ידה (להלן‪" :‬קבלני משנה ממונים")‪.‬‬
‫‪.26.2‬‬
‫החברה תקבע את זהות קבלני המשנה הממונים ואת גובה התמורה שתשולם‬
‫להם עבור עבודתם‪ .‬התמורה תשולם לקבלני המשנה הממונים ישירות על ידי‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.26./‬‬
‫ככל שעבודות קבלני המשנה הממונים‪ ,‬יבוצעו במקביל לעבודות הקבלן‪ ,‬הקבלן‬
‫יהיה זכאי לתמורה בסך– ‪ 6%‬מערך הסכום שישולם לקבלני המשנה הממונים‪,‬‬
‫וזאת עבור קיום מלוא התחייבויות הקבלן בקשר עם קבלני המשנה הממונים‪.‬‬
‫הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לאמור לעיל בגין עבודת קבלני‬
‫המשנה הממונים‪ .‬כל דרישה של הקבלן מקבלני המשנה הממונים לתשלום או‬
‫תמורה בגין ביצוע העבודה תהווה הפרה יסודית של החוזה בין הקבלן למזמין‪.‬‬
‫‪.26.1‬‬
‫הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המשנה‬
‫הממונים כאמור‪ ,‬לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו‪ ,‬שינוי עדיפויות בביצוע‬
‫חלקים מן העבודה וכדומה‪ ,‬ויתאם את ביצוע העבודות השונות‪ ,‬כאמור לעיל‪,‬‬
‫בדרך המפורטת בהסכם ולפי הוראות המפקח‪.‬‬
‫‪.26.1‬‬
‫בכל מקרה שתיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן המשנה הממונה‪ ,‬בכל שאלה‬
‫הקשורה בבצוע העבודה‪ ,‬מסכים בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח‪.‬‬
‫ ‪- /2‬‬‫‪.26.6‬‬
‫למען הסר ספק מודגש בזאת כי דין עבודות קבלני המשנה הממונים הוא כדין‬
‫העבודות העצמיות של הקבלן לכל דבר ועניין‪ ,‬ואחריות הקבלן תחול במלואה גם‬
‫על עבודות קבלנים אלה‪ .‬לפיכך‪ ,‬ערבות הביצוע וערבות הבדק שימסור הקבלן‪,‬‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬תהיה גם בגין עבודות קבלני המשנה הממונים‪.‬‬
‫‪.26.1‬‬
‫הקבלן ייתן לקבלני המשנה הממונים את כל השירותים הנדרשים לביצוע‬
‫עבודותיהם כמו‪ :‬שמירה‪ ,‬מים‪ ,‬חשמל‪ ,‬מחסנים‪ ,‬פיגומים‪ ,‬טפסות‪ ,‬תיאום‪,‬‬
‫סימון‪ ,‬ניקיון‪ ,‬הנהלת עבודה וכו'‪ ,‬וכן יתקן וישקם את כל עבודותיו במקביל‬
‫ולאחר סיום כל עבודות קבלני המשנה הממונים‪ ,‬הכול כפי שיקבע ע"י המפקח‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לתאם את עבודתם ההדדית של קבלני המשנה הממונים וכן את‬
‫עבודתם עם עבודתו‪ .‬החובות החלים על הקבלן כ"אחראי לבטיחות"‪ ,‬כ"מבצע‬
‫העבודה" וכ"ממונה בטיחות" יחולו גם על קבלני המשנה הממונים ועל העבודות‬
‫שיבוצעו על ידם‪ .‬כן מתחייב הקבלן לא לעשות ולא להרשות כל פעולה אשר‬
‫תפריע לביצוע העבודה ע"י קבלני המשנה הממונים‪.‬‬
‫‪.26.1‬‬
‫בנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי החוזה‪ ,‬על הקבלן לבצע ולספק את כל‬
‫המפורט להלן‪ ,‬הן ביחס לקבלנים הממונים והן ביחס לקבלני המשנה‪,‬‬
‫(כהגדרתם להלן)‪ ,‬וזאת ללא כל תמורה נוספת‪:‬‬
‫‪.26.1.2‬‬
‫ארגון והכנת שטחי אכסון לפי צרכי כל קבלן משנה ממונה וכן שטח‬
‫התארגנות להעמסה ולפריקה של חומרים וציוד‪.‬‬
‫‪.26.1.2‬‬
‫שירותי שמירה באתר לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג‪.‬‬
‫‪.26.1./‬‬
‫שירותי מנוף להרמת חומרים‪ ,‬ציוד וכלים של קבלני המשנה‬
‫הממונים‪ ,‬וזאת רק לגבי ציוד וכלים המצויים באתר באותה עת‪.‬‬
‫‪.26.1.1‬‬
‫שירותי בטיחות‪ ,‬כגון‪ :‬אמצעים למניעת נפילה‪ ,‬אמצעים לכיבוי‬
‫שריפה וכד'‪ ,‬הכל בהתאם לדרישת משרד העבודה וכל רשות‪.‬‬
‫‪.26.1.1‬‬
‫עבודות עפר (חפירה ‪ ,‬מילוי‪ ,‬הידוק וכו')‬
‫‪.26.1.6‬‬
‫עבודות נקיון ופינוי פסולת‪.‬‬
‫‪ .26.1.1‬אספקת מים וחשמל לצרכי העבודה ולשימוש האישי כולל לוחות‬
‫חשמל זמניים לשימוש קבלני משנה‪ ,‬לכל אורך התקופה‪.‬‬
‫‪ .26.1.1‬אספקת חומרים קטנים כגון‪ :‬מלט‪ ,‬חול‪ ,‬סיד לצרכי ביטון – כנגד‬
‫תשלום ישיר‪ .‬גובה התשלום ייקבע ע"י המנהל‪.‬‬
‫‪ .26.1.1‬סתימת חורים וחריצים שיחצבו בקירות ע"י הקבלנים האחרים‪.‬‬
‫‪ .26.1.20‬תיקוני גבס‪ ,‬ריצוף‪ ,‬חיפויים למיניהם‪ ,‬תקרות תותבות‪ ,‬צבע וכל‬
‫סוגי הטיח במקומות שהגבס ו‪3‬או הטיח ו‪3‬או הריצוף והחיפויים‬
‫ייפגמו‪.‬‬
‫‪ .26.1.22‬שימוש בפיגומים לכל סוגי העבודות וזאת רק לגבי פיגומים‬
‫הקיימים ממילא באותה עת באתר‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫קבלני משנה‬
‫‪.21.2‬‬
‫מבלי לפגוע בסעיף ‪ 17‬לעיל‪ ,‬הקבלן יהיה רשאי לבצע עבודות שונות באמצעות‬
‫קבלני המשנה על חשבונו‪ .‬מבלי לגרוע מן האמור לעיל‪ ,‬קבלני המשנה‪ ,‬יהיו‬
‫חייבים‪ ,‬ביום מתן צו התחלת עבודה להיות רשומים בפנקס הקבלנים ומסווגים‬
‫בענפים ובענפי משנה על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות‪,‬‬
‫התשכ"ט ‪( -2161‬להלן‪" :‬החוק")‪ ,‬התקנות שהותקנו מכוחו (להלן‪" :‬התקנות")‬
‫והתוספת לתקנות (להלן‪" :‬התוספת לתקנות") ובעלי ניסיון מוכח של ‪ 1‬שנים‬
‫בביצוע עבודות דומות‪ .‬כמו כן‪ ,‬יהיה כל קבלן משנה כאמור חייב להיות במועד‬
‫הנ"ל‪ ,‬בעל סיווג על ידי רשם הקבלנים בהיקף כספי‪ ,‬כפי שנקבע בתוספת‬
‫לתקנות בסכום זהה או סכום העולה על סכום הצעתו לגבי עבודות שקבלן‬
‫המשנה משתתף‪.‬‬
‫ ‪- /2‬‬‫‪.21.2‬‬
‫תוך ארבעה עשר (‪ )21‬ימים מיום חתימת החוזה בין המזמין לבין הקבלן‪ ,‬ימציא‬
‫הקבלן לאישור המנהל רשימה של כל קבלני המשנה שהינו מתעתד להעסיק‬
‫בביצוע העבודות‪ .‬הרשימה תכלול לפחות ‪ /‬קבלני משנה לכל עבודה אותה מבקש‬
‫הקבלן לבצע באמצעות קבלני משנה‪ ,‬ויצורפו לה ביחס לכל קבלן משנה – (א)‬
‫פרופיל קבלן המשנה; (ב) פרטי פרוייקטים אותם ביצע קבלן המשנה ב‪ /-‬השנים‬
‫הקודמות לחתימת החוזה בין הקבלן לחברה‪ ,‬הדומים בהיקפם ומאפייניהם‬
‫לעבודות נשוא חוזה זה‪ .‬ביחס לכל אחד מהפרוייקטים יצוינו שם המתכנן‪ ,‬שנת‬
‫התכנון והביצוע‪ ,‬ופרטי ממליצים‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬לא יועסקו על ידי הקבלן קבלני‬
‫משנה כאמור‪ ,‬אלא לאחר שהמנהל או המפקח יאשרו מראש ובכתב את‬
‫העסקתם‪ ,‬ולעניין זה‪ ,‬יהא הקבלן חייב‪ ,‬לפי דרישת המפקח להמציא כל מסמך‬
‫שיידרש על ידו להוכחת סיווגם המקצועי‪ ,‬כושרם וניסיונם של קבלני המשנה‪.‬‬
‫‪.21./‬‬
‫טרם מתן אישורו למינוי קבלן המשנה‪ ,‬יהיה רשאי המפקח להפגש עם קבלני‬
‫המשנה על מנת להתרשם מהם‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬ההחלטה האם קבלן משנה מסוים‬
‫עומד בדרישות המפורטות לעיל או לא – מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫עבודת קבלנים אחרים מטעם אחוזות החוף‪ ,‬עיריית תל אביב‪-‬יפו ו‪3‬או רשויות‬
‫מוסמכות (להלן‪" :‬קבלנים אחרים")‪ ,‬באתר העבודות‪ ,‬תשולב בעבודת הקבלן‬
‫לפי הצורך והנחיות המפקח‪ ,‬והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי בגין‬
‫שילוב עבודתו עם הקבלנים האחרים‪ .‬הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה‪ ,‬לפי‬
‫הוראות המפקח‪ ,‬לקבלנים האחרים ו‪3‬או לעובדיהם‪ ,‬וכן יתאם וישתף איתם‬
‫פעולה ויאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שבאתר העבודות‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫המנהל יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו‪ ,‬וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי‬
‫מקבלני המשנה וזאת‪ ,‬מבלי לנמק את החלטתו‪ .‬נדרשה החלפתו של קבלן משנה‬
‫כלשהו‪ ,‬ימלא הקבלן אחר הדרישה תוך ‪ 21‬יום ממועד קבלתה‪ .‬למען הסר ספק‪,‬‬
‫הוראות סעיף זה‪ ,‬יחולו גם על קבלן משנה‪ ,‬אשר מונה בעקבות דרישה להחלפה‬
‫כאמור‪.‬‬
‫‪.21.6‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬הקבלן לא יהיה רשאי להסב את ביצוע העבודות‪ ,‬כולה או‬
‫חלקה לאחר‪ ,‬אלא אם קבל אישור המזמין לכך בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫מבלי לפגוע בסעיף ‪ 27.5‬לעיל‪ ,‬הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את ביצועו של כל‬
‫חלק מהעבודות באמצעות קבלן משנה פלוני שהועסק על ידו בביצוע העבודות‬
‫ולהחליפו באחר‪ ,‬מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המנהל‪ ,‬ומוסכם בזאת כי‬
‫הקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה או טענה כלפי המזמין כתוצאה מכל נזק‬
‫או הוצאה או הפסד שנגרמו לו בקשר‪ ,‬או כתוצאה מהפסקת עבודת קבלן‬
‫המשנה כאמור‪ .‬למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי המנהל יהא רשאי‬
‫לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודות קבלן המשנה האמור לפי שיקול דעתו‬
‫המוחלט ומבלי צורך לנמק את החלטתו‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של קבלן המשנה‪ ,‬כדי‬
‫לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין‪ ,‬כולן או מקצתן‪,‬‬
‫או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של‬
‫העבודה בהתאם לחוזה זה‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫עבור עבודות קבלני משנה של הקבלן ועבור עבודות קבלנים אחרים של המזמין‪,‬‬
‫להם הקבלן לא יעניק שירותים‪ ,‬ועבור עבודות גורמים אחרים באתר (חברת‬
‫חשמל‪ ,‬בזק‪ ,‬עיריית תל אביב וכו')‪ ,‬לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת מעבר‬
‫למפורט בהסכם זה‪.‬‬
‫‪ .21.20‬סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫‪- // -‬‬
‫פרק ו' ‪ -‬ציוד‪ ,‬חומרים ומלאכה‬
‫‪.21‬‬
‫‪.21‬‬
‫ציוד‪ ,‬מתקנים וחומרים‬
‫‪.21.2‬‬
‫הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את הציוד‪ ,‬הכלים‪ ,‬המתקנים‪ ,‬החומרים וכל‬
‫האמצעים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון‬
‫המנהל‪.‬‬
‫‪.21.2‬‬
‫הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד‪ ,‬הכלים והמתקנים הדרושים‬
‫לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ועל פי לוח הזמנים‪ .‬במקרה ולפי‬
‫שיקול דעתו של המנהל‪ ,‬הציוד ו‪3‬או הכלים ו‪3‬או המתקנים ו‪3‬או חלק מהם אינו‬
‫מספיק ו‪3‬או אינו מתאים לביצוע העבודות‪ ,‬יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו‪,‬‬
‫לשביעות רצונו של המנהל‪ ,‬וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי המנהל ומבלי‬
‫שהדבר יצדיק שינוי בלוח הזמנים‪ .‬החלטות המנהל כאמור תהיינה סופיות‬
‫ובלתי ניתנות לערעור‪.‬‬
‫‪.21./‬‬
‫הקבלן מתחייב להבטיח אספקה שוטפת של חומרים לאתר העבודות‪ ,‬כך שלא‬
‫יחול כל עיכוב בביצוע העבודות לפי לוח הזמנים‪ ,‬הכל להנחת דעתו של המנהל‪.‬‬
‫בכפוף לאמור להלן במפורש‪ ,‬אין בהבאת החומרים לאתר העבודות משום אישור‬
‫לתשלום‪ ,‬אלא לצורך הבטחת רציפות העבודות ומניעת עיכובים בביצוען‪ .‬המנהל‬
‫ו‪3‬או המפקח לא יאשרו סטייה מלוח הזמנים כתוצאה מחוסר חומרים באתר‬
‫העבודות הנובע מדחייה בלתי סבירה בהזמנתם‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫חומרים וציוד באתר העבודות‬
‫‪.21.2‬‬
‫לעניין פרק זה "חומרים" פירושם כל החומרים שעל הקבלן לספק למטרת ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬לרבות אביזרים‪ ,‬מוצרים‪ ,‬בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן‬
‫מתקנים וציוד העתידים להיות חלק מהעבודות‪.‬‬
‫‪.21.2‬‬
‫חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן באתר העבודות למטרת ביצוע‬
‫העבודות והשלמתן‪ ,‬יעברו בעת הבאתם או הקמתם כאמור‪ ,‬לבעלות המזמין‪,‬‬
‫ואין הקבלן רשאי להוציאם ו‪3‬או להוציא ציוד ו‪3‬או מתקנים שהובאו לצורך‬
‫ביצוע העבודות מאתר העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב‪ .‬המפקח יתן את‬
‫הסכמתו להוצאת הציוד והמתקנים מאתר העבודות לכל המאוחר במועד בו‬
‫תינתן לקבלן תעודת ההשלמה הנזכרת להלן‪.‬‬
‫‪.21./‬‬
‫כל אימת שנפסלו ציוד ו‪3‬או חומרים ו‪3‬או מתקנים על פי הוראות חוזה זה בידי‬
‫המנהל ו‪3‬או המפקח ו‪3‬או במקרה ומי מהם הורה לקבלן בכתב‪ ,‬שהציוד ו‪3‬או‬
‫החומרים ו‪3‬או המתקנים האמורים לעיל אינם נחוצים עוד לביצוע העובדות‪,‬‬
‫חייב הקבלן להוציאם מאזור העבודות‪ .‬עם פסילתם ו‪3‬או מתן הוראה כאמור‪,‬‬
‫חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין‪ .‬נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד‬
‫ו‪3‬או החומרים ו‪3‬או המתקנים‪ ,‬חייב הקבלן להוציאם עד אותו מועד‪ .‬נמנע‬
‫הקבלן מלעשות כן ‪ -‬רשאי המזמין לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של ‪ 1‬ימים‪,‬‬
‫למכרם‪ ,‬ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם‪ ,‬כולל‬
‫הוצאות טיפול‪ ,‬יזכה המזמין את חשבון הקבלן בעודף הנותר‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של המתקנים‪ ,‬הציוד והחומרים‪ ,‬והוא רשאי‬
‫להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע החוזה‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה‪ ,‬מוצהר ומוסכם בזה כי הקבלן יהיה‬
‫אחראי לכל הפגמים ו‪3‬או הליקויים שיתגלו בחומרים ו‪3‬או במוצרים ו‪3‬או‬
‫במלאכה שסופקו על ידו ו‪3‬או בטיבם ו‪3‬או בכל דבר אחר הקשור בהם ו‪3‬או‬
‫בהתאמתם לעבודות גם באם החומרים‪ ,‬הציוד‪ ,‬המוצרים‪ ,‬המלאכה והמתקנים‬
‫האמורים עמדו בתנאי התקן הישראלי ו‪3‬או אושרו על ידי המנהל ו‪3‬או האדריכל‬
‫ו‪3‬או המפקח והם יהיו רשאים לפוסלם בכל עת‪ ,‬במקרה וימצאו כי אינם‬
‫מתאימים לביצוע העבודות ברמה הנדרשת‪ .‬החלטת המנהל ו‪3‬או האדריכל ו‪3‬או‬
‫המפקח כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור‪.‬‬
‫‪- /1 -‬‬
‫‪./0‬‬
‫‪.21.6‬‬
‫מוסכם בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי‬
‫חומרים‪ ,‬בדיקות‪ ,‬ציוד ומלאכה‪ ,‬המפורטים במפרטים ו‪3‬או בכל מסמך אחר‬
‫המצורף לחוזה‪ ,‬אלא כדי להוסיף עליהם‪.‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫משרד למפקח‪ ,‬מחסנים‪ ,‬גידור ודרכי גישה‬
‫‪./0.2‬‬
‫על הקבלן להקים באתר העבודות העבודה על חשבונו‪ ,‬לצרכי הפקוח‪ ,‬מבנה מוגן‬
‫בפני השפעות מזג האוויר אשר ישמש כמשרד לרשותו הבלעדית של המפקח‪.‬‬
‫המשרד יהיה מבנה יביל בשטח של ‪ /0‬מ"ר נטו‪ ,‬מחולק ע"פ דרישת המפקח‬
‫ויכלול בין היתר גם דלת כניסה עם גגון‪ ,‬תאורה ומנעול צילינדר‪ 1,‬חלונות‬
‫אלומיניום מתקן כח ומאור כולל חבור למקור כח‪ ,‬מזגן ‪ 2.1‬כ"ס‪ ,‬לוחות נעיצה‬
‫בהיקף כל הקירות ובגובה ‪ 2.20‬מ'‪ ,‬שולחן ‪ + 220310‬שולחן ‪ 20 ,220360‬כסאות‪,‬‬
‫‪ 1‬ארונות פח לאחסון ננעלים במידות ‪ 210310310‬ס"מ ומדפים לפי דרישת‬
‫המפקח‪.‬‬
‫שירותים צמודים כולל אסלה וכיור רחצה‪.‬‬
‫מטבחון כולל כיור מחובר למים וביוב‪,‬מקרר ומתקן מים קרים‪3‬חמים מסונן ‪+‬‬
‫אספקת כוסות חד פעמיות‪ ,‬קפה‪ ,‬תה‪ ,‬סוכר וכו'‪.‬‬
‫‪ 2‬קווי טלפון‪ ,‬מכשיר פקס לייזר ‪ ,‬קו ‪ ADSL‬כולל מודם חיצוני‪ ,‬כולל נתב‬
‫אלחוטי‬
‫מכונת צילום נטענת דפים בודדים ‪ A4 ,A3‬לייזר ‪ +‬סורק מסמכים ‪ +‬אספקת‬
‫דפים ומתכלים שונים‪.‬‬
‫חטיבת החדרים במשרד יותאמו ע"פ דרישת המפקח‪.‬‬
‫כן ישמרו במשרד בקביעות כל המסמכים הנזכרים בחוזה‪ .‬המבנה יפורק ע"י‬
‫וע"ח הקבלן בגמר העבודה‪ .‬הוצאות טלפון יחולו על חשבון הקבלן‪ .‬בנוסף יקים‬
‫הקבלן באתר במבנה נפרד חדר ישיבות עבור ‪ 20‬איש כולל מזגן‪ ,‬שולחן וכסאות ‪.‬‬
‫הקבלן ידאג לניקוי משרדי הפיקוח ‪ -‬לפחות פעם אחת בשבוע‪.‬‬
‫‪./0.2‬‬
‫‪./2‬‬
‫מבנה המפקח ‪ -‬על כל מרכיביו ‪ -‬יישאר באתר העבודה‪ -‬עד למשך השלמת כל‬
‫הפרויקט ‪ -‬רק אז יחזור המבנה ‪ -‬על כל מרכיביו – לרשות הקבלן‪ ,‬והוא ינתק‬
‫אותו מהאספקות השונות ויפנה את המבנה מהאתר ויחזיר המצב לקדמותו‪.‬‬
‫טיב החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים‬
‫‪./2.2‬‬
‫על הקבלן לה ציג למנהל‪ ,‬באופן מרוכז ומסודר‪ ,‬את כל המוצרים והחומרים בהם‬
‫הוא מתכוון להשתמש לצורך בצוע העבודה במסגרת תערוכה שיקיים באתר‪,‬‬
‫בתוך ‪ /0‬ימים ממועד צו התחלת העבודה‪ .‬הרכיבים המדוגמים ייוצרו מאותם‬
‫חומרים ובאותן שיטות שבהם מתכוון הקבלן לייצר את הרכיבים הסדרתיים‪,‬‬
‫בכפוף לאישור הדיגום על ידי המנל‪.‬‬
‫‪./2.2‬‬
‫תערוכת המוצרים תתייחס‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לכל המוצרים המסופקים ע"י הקבלן‪,‬‬
‫בתחומים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חומרי איטום‪ ,‬ערבים‪ ,‬דבקים‪.‬‬
‫מוצרי ריצוף וחיפוי (פנים וחוץ) לרבות מדרגות‪ ,‬ספים‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת‪.‬‬
‫קבועות תברואיות‪.‬‬
‫פינות מגן‪ ,‬פרופילי חיפוי‪.‬‬
‫אביזרים לשירותים‪.‬‬
‫פריטי אלומיניום לסוגיהם‪.‬‬
‫פריטי נגרות לסוגיהם‪.‬‬
‫ ‪- /1‬‬‫פריטי מסגרות לסוגיהם‪ ,‬לרבות‪ :‬דלתות ומעקות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אביזרי פרזול‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תקרות אקוסטיות לסוגיהם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הפריטים השונים יאוחסנו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הקבלן בגמר עבודה‪.‬‬
‫‪./2./‬‬
‫גוונים של עבודות הגמר והמוצרים יבחרו ע"י המפקח והדבר לא ישמש כעילה‬
‫לתביעה כל שהיא מצד הקבלן‪ .‬המזמין רשאי לשלב גוונים בתוך החללים‪ ,‬למשל‬
‫כל קיר או עמוד בגוון אחר‪ ,‬ללא תוספת מחיר‪.‬‬
‫‪./2.1‬‬
‫הקבלן יעביר להנהלת בית הספר‪ ,‬לצורך שמירה במחסני בית הספר במהלך‬
‫תקופת הבדק‪ ,‬חומרים כגון ריצופים‪ ,‬חיפויים‪ ,‬צבעים וכו' בהיקף של כ‪1%-‬‬
‫לפחות מכמות כל אחד מהחומרים בה נעשה שימוש בפרויקט‪ ,‬לצורך ביצוע‬
‫תיקונים שידרשו‪ ,‬אם ידרשו‪ ,‬באופן שיתקבל גוון ומירקם זהה לקיים ולא יורגש‬
‫התיקון‪ .‬כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ולא‬
‫ימדדו בנפרד‪.‬‬
‫‪./2.1‬‬
‫הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר ובכמויות‬
‫מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה‬
‫מעולה‪.‬‬
‫‪./2.6‬‬
‫הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות בחומרים שנבדקו ולא נמצאו‬
‫מתאימים על ידי המנהל ו‪3‬או המפקח‪.‬‬
‫‪./2.1‬‬
‫חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי ‪ -‬יתאימו‬
‫בתכונותיהם לתקנים האחרים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי ‪ -‬חייב הקבלן‬
‫להתאימה לתקן אחר שיקבע על ידי המנהל ו‪3‬או המפקח‪ .‬כל החומרים שיגיעו‬
‫לאתר העבודות חייבים להיות בעלי תו תקן‪ .‬במקום שהתקן הישראלי מבחין‬
‫בכמה רמות של חומרים‪ ,‬ובהעדר הוראה אחרת במפרטים ובתוכניות‪ ,‬יתאימו‬
‫החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫‪./2.1‬‬
‫הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא‪ ,‬ולפי הוראות המפקח‪ ,‬דגימות מהחומרים‬
‫ומהמלאכה שנעשתה ו‪3‬או שצריכה להיעשות‪ ,‬וכן את הכלים‪ ,‬כוח האדם וכל‬
‫יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר העבודות או להעברתם של‬
‫החומרים לבדיקת מעבדה‪ .‬הכל פי שיורה המנהל ו‪3‬או המפקח‪ .‬התשלום עבור‬
‫הבדיקות למכון התקנים או למעבדה אחרת יהיה על חשבון הקבלן‪ .‬המעבדה‬
‫תאושר מראש ע"י המפקח‪ .‬בחוזה ההתקשרות של הקבלן עם המעבדה יהיה‬
‫רשום שכל תוצאות הבדיקות יועברו באופן אוטומטי למפקח‪ .‬במקרה של‬
‫תוצאות לא תקינות המעבדה תתקשר טלפונית למפקח ותוודא קבלת הדו"ח‪.‬‬
‫‪./2.1‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל יחויב הקבלן לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות‬
‫הכרוכות בבדיקות חוזרות שיהיה צורך לבצע‪ .‬לדעת המנהל‪ ,‬כתוצאה מתוצאות‬
‫לא משביעות רצון מבדיקות קודמות‪.‬‬
‫‪ ./2.20‬המנהל יהיה מוסמך לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות מוסכם ומוצהר‬
‫בזאת כי אי בביצוע הבדיקות כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי‬
‫טיב החומרים‪ ,‬המלאכה והעבודות‪ .‬דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על‬
‫הקבלן‪ .‬פרוגרמת הבדיקות תהיה כפי שיקבע המנהל‪ .‬הבדיקות תבוצענה‬
‫במעבדות מוסמכות בהתאם להנחיות המנהל או המפקח‪.‬‬
‫‪ ./2.22‬לא ישלם הקבלן את חשבון המעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור‪ ,‬יהיה המזמין‬
‫רשאי אך לא חייב לשלם תשלומים אלו במקום הקבלן‪ .‬שולם על ידי המזמין‪,‬‬
‫במקום הקבלן‪ ,‬תשלום למעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור‪ ,‬ינוכה סכום‬
‫התשלום‪ ,‬מן החשבון חלקי הראשון שיגיש הקבלן למזמין לאחר מכן‪ ,‬או מן‬
‫החשבון הסופי‪ ,‬לפי שיקול דעת המזמין‪.‬‬
‫‪ ./2.22‬מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬הקבלן מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של‬
‫חומרים ו‪3‬או ציוד לאישור המפקח כנדרש במפרטים‪.‬‬
‫‪ ./2.2/‬מבלי לפגוע באמור בחוזה זה‪ ,‬המונח "שווה ערך ואיכות"‪ ,‬ככל שנזכר במפרט‬
‫ו‪3‬או בכתב הכמויות כחלופה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו‪3‬או בשם‬
‫היצרן ו‪3‬או בשם המפעל המשווק אותו‪ ,‬פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך‬
‫מבחינת התפקוד ושווה ערך מבחינת האיכות למוצר הנקוב‪.‬‬
‫ ‪- /6‬‬‫מובהר בזאת כי טיב ו‪3‬או איכותו ו‪3‬או סוגו של מוצר "שווה ערך" טעונים‬
‫אישורו המוקדם של המפקח‪.‬‬
‫‪./2‬‬
‫‪.//‬‬
‫סילוק חומרים פסולים והריסת מלאכה פסולה‬
‫‪./2.2‬‬
‫הקבלן ישמור על אתר העבודות נקי ומסודר‪ ,‬ויבצע ניקיון של האתר וסביבתו‬
‫מדי יום‪ .‬אי שמירת הניקיון והסדר תהווה ראייה להורדת טיב הביצוע וכן לאי‬
‫השגחה על שלימות חלקים מבוצעים‪ .‬לא ביצע הקבלן את האמור לעיל‪ ,‬רשאי‬
‫המפקח מעת לעת‪ ,‬בנוסף לזכותו להפסקת העבודה‪ ,‬להזמין ביצועו של הניקוי‬
‫אצל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות‪ .‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל יעמיד‬
‫הקבלן על חשבונו לרשות המפקח גם ‪ 2‬פועלים קבועים לרבות הכלים‬
‫והמכשירים הדרושים‪ ,‬לצורך בצוע עבודות סדר וניקיון כפי שיבחר המפקח‬
‫ובמקומות שיבחר‪.‬‬
‫‪./2.2‬‬
‫המפקח רשאי להורות לקבלן‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬ולפי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬תוך כדי‬
‫מהלך ביצוע העבודות הוראות‪ ,‬והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך‬
‫התקופה שתקבע על ידו בדבר‪:‬‬
‫‪./2./‬‬
‫סילוק חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה‪ ,‬בכל מקרה‬
‫שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לייעודם‪.‬‬
‫‪./2./.2‬‬
‫הבאת חומרים אחרים מתאימים במקום החומרים האמורים לעיל‪.‬‬
‫‪./2./.2‬‬
‫סילוקו‪ ,‬הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו‬
‫על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או באיכות בלתי מתאימה או‬
‫בניגוד לתנאי החוזה ו‪3‬או הוראות כל דין‪.‬‬
‫‪./2.1‬‬
‫למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המפקח יהיה מוסמך ורשאי להורות‬
‫לקבלן הוראה מהוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו‪3‬או העבודות‬
‫נבדקו כבר על ידו ו‪3‬או גם במקרה שהקבלן קיבל בגינם ו‪3‬או בקשר אליהם‬
‫תשלומי ביניים כלשהם‪.‬‬
‫‪./2.1‬‬
‫הקבלן יסלק את הפסולת שתצטבר במהלך העבודות באתר העבודות‪ ,‬אל מחוץ‬
‫לאתר העבודה‪ ,‬על חשבונו ובהתאם להוראות המפקח‪ .‬הובלת הפסולת תבוצע‬
‫לכל מרחק ההובלה הדרוש ולמקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות‪ ,‬ולא תשולם כל‬
‫תוספת עבור מרחקי הובלה‪ .‬המקום אליו תסולק הפסולת‪ ,‬הדרכים המובילות‬
‫למקום זה‪ ,‬הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל (כולל תשלום אגרות)‪,‬כל‬
‫אלה יתואמו על ידי הקבלן‪ ,‬על אחריותו ועל חשבונו‪ .‬לעניין זה רואים את‬
‫הפסולת כרכוש הקבלן‪.‬‬
‫‪./2.6‬‬
‫לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח כאמור לעיל‪ ,‬תהא החברה רשאית‪ ,‬מבלי‬
‫לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו‪3‬או על פי כל דין‪ ,‬לבצע על חשבון הקבלן‬
‫והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה‪ .‬החברה תהא רשאית‬
‫לגבות או לנכות הוצאות אלו בתוספת ‪ 20%‬לכיסוי הוצאות כלליות של החברה‬
‫מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל‬
‫דרך אחרת‪.‬‬
‫‪./2.1‬‬
‫על אף האמור לעיל‪ ,‬יהיה המפקח רשאי‪ ,‬אך לא חייב‪ ,‬במקום לדרוש תיקון‬
‫עבודות שבוצעו שלא בהתאם לחוזה‪ ,‬לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות‬
‫ולנכות את סכום ההפחתה משכר החוזה שיגיע לקבלן‪.‬‬
‫‪./2.1‬‬
‫קביעות והוראות המפקח כאמור לעיל תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור‪.‬‬
‫‪./2.1‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים‬
‫‪.//.2‬‬
‫הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד‬
‫להיות מכוסה או מוסתר‪ ,‬ללא הסכמתו של המפקח‪.‬‬
‫‪- /1 -‬‬
‫‪./1‬‬
‫‪.//.2‬‬
‫הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר יודיע הקבלן למפקח‬
‫בכתב‪ ,‬שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק‪,‬‬
‫למדוד ולבחון את טיב החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו‪.‬‬
‫‪.//./‬‬
‫במקרה והחלק המוסתר יכוסה על ידי הקבלן בטרם היה סיפק בידי המפקח‬
‫לבדוק‪ ,‬לבחון ולמדוד את החלק הנדון‪ ,‬יהיה הקבלן חייב‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬לחשוף‪,‬‬
‫לקדוח קידוחים‪ ,‬לעשות חורים ולבצע חציבות בכל חלק מהעבודות לפי הוראות‬
‫המפקח‪ ,‬לצורך בדיקתו‪ ,‬בחינתו ומדידתו של החלק המוסתר‪ ,‬ולאחר מכן יחזיר‬
‫הקבלן את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬
‫‪.//.1‬‬
‫מובהר בזאת כי ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה לעיל‪ ,‬תחולנה על הקבלן‪.‬‬
‫הגנה על חלקי המבנה‬
‫‪./1.2‬‬
‫נגרות ומסגרות– כל חלקי נגרות והמסגרות שיותקנו במבנה יוגנו ע"י הקבלן‬
‫באמצעות יריעות פוליאתילן בצורה שתבטיח אותם מפני פגיעות מכניות‪ ,‬לכלוך‬
‫ו‪3‬או כל פגיעה אחרת‪.‬‬
‫‪./1.2‬‬
‫אלומיניום – מיד עם גמר הרכבת כל אחד מפריטי האלומיניום יגן עליו הקבלן‬
‫מפני פגיעות מכניות ו‪3‬או פגיעה של סיד‪ ,‬טיח‪ ,‬צבע וכו'‪ .‬הגנת פריטי האלומיניום‬
‫תתבצע בתיאום ועל פי הנחיות המפקח‪.‬‬
‫‪./1./‬‬
‫ריצוף וחיפוי– הקבלן יקפיד מפני פגיעה באריחים ובמדרגות‪ .‬המדרגות יוגנו‬
‫באמצעות לוחות עץ באופן שיבטיחו אותן מפני כל פגיעה במהלך העבודה‪,‬‬
‫המרצפות יוגנו ברצועות יוטה ובגבס‪.‬‬
‫‪./1.1‬‬
‫כלים סניטריים – עם הרכבת הכלים הסניטריים ידאג הקבלן להגנתם באמצעות‬
‫מילוי האמבטיות והכיורים בנסורת עץ וכיסויים בלוח פוליסטרן ודיקט‪.‬‬
‫‪./1.1‬‬
‫כל ההגנות תהיינה ברות קיימא ויתפקדו ברציפות עד להשלמת העבודה‪ .‬במידה‬
‫ובמהלך העבודה תוסר ההגנה מכל סיבה שהיא‪ ,‬ידאג הקבלן לחדשה באופן‬
‫מיידי‪.‬‬
‫‪./1.6‬‬
‫במידה ובמהלך העבודה יינזקו ו‪3‬או יתקלקלו חלקי המבנה ו‪3‬או אביזרים‬
‫כלשהם‪ ,‬יתקנם הקבלן ו‪3‬או יחליפם על חשבונו לשביעות רצון המפקח‪ .‬כל‬
‫ההוצאות הכרוכות בביצוע מושלם של ההגנה על חלקי המבנה‪ ,‬אחזקתה‬
‫וחידושה חלות על הקבלן‪.‬‬
‫פרק ז' ‪ -‬מהלך ביצוע העבודות‬
‫‪./1‬‬
‫ביצוע העבודות‬
‫‪./1.2‬‬
‫הקבלן יחל‪ ,‬כאמור‪ ,‬בביצוע העבודות במועד שייקבע ב"צו התחלת עבודה" אשר‬
‫נוסחו מצורף כנספח ז' לחוזה זה‪.‬‬
‫‪./1.2‬‬
‫הקבלן ימשיך בביצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמתו תוך תקופת הביצוע‬
‫שנקבעה בלוח הזמנים לחוזה זה ובהתאם לחלקים כפי שפורטו בחוזה זה‪ ,‬פרט‬
‫אם קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת אחרת בכתב‪.‬‬
‫‪./1./‬‬
‫המזמין מתחייב כי במועד מתן צו התחלת עבודה‪ ,‬יהיה ברשותו היתר בניה‬
‫המאפשר התחלת ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪./1.1‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫ ‪- /1‬‬‫‪./6‬‬
‫הפסקת העבודות‬
‫‪./6.2‬‬
‫‪./6.2‬‬
‫‪./6./‬‬
‫על אף כל האמור במסמכי החוזה‪ ,‬המזמין יהא רשאי‪ ,‬בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתו‬
‫הבלעדי‪ ,‬ומבלי שהדבר יחשב להפרה מצידו של חוזה זה‪ ,‬להורות לקבלן להפסיק‬
‫את ביצוען של העבודות‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬בין לתקופה ובין לצמיתות‪ ,‬וזאת‬
‫באמצעות מסירת הודעה בכתב על כך לקבלן‪ ,‬באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪./6.2.2‬‬
‫במקרה של הוראה להפסיק את ביצוע העבודות‪ ,‬כולו או חלקו‪,‬‬
‫לתקופה מוגבלת‪ ,‬לכל הפחות שבעה (‪ )1‬ימים מראש (להלן – "הודעת‬
‫הפסקה לתקופה")‪.‬‬
‫‪./6.2.2‬‬
‫במקרה של הוראה להפסיק את ביצוע העבודות‪ ,‬כולן או חלקן‪,‬‬
‫לצמיתות‪ ,‬לכל הפחות‪ ,‬שבעה (‪ )1‬ימים מראש (להלן – "הודעת‬
‫הפסקה לצמיתות")‪.‬‬
‫נמסרה לקבלן הודעת הפסקה לתקופה‪ ,‬תחולנה ההוראות הבאות‪:‬‬
‫‪./6.2.2‬‬
‫הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות‪ ,‬כולן או חלקן (לפי העניין)‪ ,‬הכל‬
‫בהתאם לתנאים ולתקופה שיפורטו בהודעת ההפסקה לתקופה‪ ,‬ולא‬
‫יחדשו‪ ,‬אלא אם ניתנה לו הוראה בכתב‪ ,‬לעשות כן‪ ,‬ובהתאם לתנאים‬
‫שיקבעו לעניין זה על ידי המנהל‪.‬‬
‫‪./6.2.2‬‬
‫במשך כל תקופת הפסקת ביצוע הפרוייקט‪ ,‬ינקוט הקבלן בכל‬
‫האמצעים הדרושים להבטחת שטח הפרוייקט ואותן עבודות שבוצעו‬
‫(ככל שבוצעו) בפרוייקט‪ ,‬עד למועד הודעת ההפסקה לתקופה‪ ,‬והכל‬
‫בהתאם להוראות שתינתנה לו לעניין זה על ידי המנהל‪.‬‬
‫‪./6.2./‬‬
‫היה ותקופת ההפסקה בביצוע הפרוייקט תעלה על עשרים ואחד (‪)22‬‬
‫יום‪ ,‬אזי‪ ,‬בכפוף לסעיף ‪ 36.2.4‬להלן‪ ,‬תשיב החברה לקבלן את סך‬
‫ההוצאות הסבירות הישירות‪ ,‬שנגרמו לו בפועל במשך תקופת‬
‫ההפסקה בביצוע העבודות‪ ,‬כפי שיאושרו על ידי המנהל‪ ,‬לפי שיקול‬
‫דעתו הבלעדי‪ ,‬בהסתמך על תיעוד מתאים של ההוצאות האמורות‪,‬‬
‫הנתמך באישור של רואה חשבון‪ ,‬אשר יומצא למנהל על ידי הקבלן‪.‬‬
‫מסכום ההוצאות שישולמו לקבלן כאמור‪ ,‬תהא החברה רשאית לקזז‬
‫כל סכום המגיע לחברה מאת הקבלן‪ .‬פרט לתשלום סכום ההוצאות‬
‫האמור‪ ,‬לא יהא הקבלן זכאי לכל תמורה ו‪3‬או תשלום ו‪3‬או פיצוי ו‪3‬או‬
‫החזר הוצאות ו‪3‬או הפסד רווח ו‪3‬או דמי נזק אחרים כלשהם בגין‬
‫הפסקת ביצוע הפרוייקט כאמור בסעיף זה‪.‬‬
‫‪./6.2.1‬‬
‫הוראות סעיף ‪ 36.2.3‬לעיל‪ ,‬לא תחולנה מקום שבו ההפסקה בביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬בגינה נמסרה לקבלן הודעת ההפסקה‬
‫לתקופה‪ ,‬נגרמה בשל גורמים שאינם בשליטת החברה‪ ,‬כגון‪ ,‬אך לא‬
‫רק‪ ,‬קיומה של מניעה משפטית ו‪3‬או מנהלית לביצוע העבודות‪ ,‬כולן או‬
‫חלקן‪ ,‬לרבות בגין הוצאת צו מניעה ו‪3‬או כל צו ו‪3‬או הוראה אחרים על‬
‫ידי כל רשות מוסמכת‪ ,‬אשר יש בהם‪ ,‬לפי שיקול דעתו הבלעדי של‬
‫המנהל‪ ,‬כדי למנוע ו‪3‬או להפריע לביצוען הסדיר והתקין של העבודות‬
‫(להלן – "גורמים שאינם בשליטת החברה")‪ ,‬ובמקרה כאמור לא יהא‬
‫הקבלן זכאי להשבת הוצאותיו מהחברה ו‪3‬או ממי מטעמה‪ ,‬ו‪3‬או לכל‬
‫תמורה ו‪3‬או תשלום ו‪3‬או פיצוי ו‪3‬או החזר הוצאות ו‪3‬או הפסד רווח‬
‫ו‪3‬או דמי נזק אחרים כלשהם‪.‬‬
‫נמסרה לקבלן הודעת הפסקה לצמיתות‪ ,‬תחולנה ההוראות הבאות‪:‬‬
‫‪./6./.2‬‬
‫הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות‪ ,‬כולן או חלקן (לפי הענין)‪ ,‬הכל‬
‫בהתאם לתנאים שיפורטו בהודעת ההפסקה לצמיתות‪.‬‬
‫‪./6./.2‬‬
‫אם נדרש לכך על ידי המנהל‪ ,‬מקום שבו הופסק לצמיתות ביצוען של‬
‫חלק מן העבודות בלבד‪ ,‬ובכל מקרה‪ ,‬מקום שבו הופסק לצמיתות‬
‫ביצוען של העבודות כולן‪ ,‬הקבלן יסלק ידו ויפנה את שטח הפרוייקט‬
‫וישיב את החזקה בו לידי החברה‪ ,‬הכל בהתאם להוראות‪ ,‬שתינתנה לו‬
‫לענין זה על ידי המנהל‪.‬‬
‫סעיף זה לעיל‪ ,‬הינו מעיקרי חוזה זה‪ ,‬והפרת תנאי מתנאיו תהווה‬
‫הפרה יסודית של חוזה זה‪.‬‬
‫ ‪- /1‬‬‫‪./6.1‬‬
‫‪./1‬‬
‫העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן‬
‫‪./1.2‬‬
‫עם קבלת צו התחלת העבודה יקבל הקבלן רשות כניסה לאתר העבודות לצורך‬
‫ביצוע העבודות‪ ,‬בלבד‪ .‬לקבלן לא תימסר החזקה באתר ומעמדו במהלך ביצוע‬
‫החוזה יהיה מעמד של בר רשות בלבד מאת המזמין והמזמין יהיה רשאי בכל עת‬
‫להפסיק את הרשות ולמנוע את כניסתו של הקבלן לאתר‪.‬‬
‫בתוך ‪ 1‬ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה‪ ,‬יגיש הקבלן תוכנית התארגנות‬
‫מפורטת לאישור המפקח בה יתואר מיקום איחסון חומרים וציוד‪ ,‬מיקום‬
‫מחסנים לקבלני המערכות‪ ,‬מיקום מכולות פינוי פסולת וכו'‪ .‬אישור המפקח לא‬
‫יגרע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לכל ההתארגנות לביצוע העבודה‪ .‬הקבלן‬
‫יבצע את המאושר בתוכנית בדיוק לפי התוכנית‪ .‬המפקח שומר לעצמו את הזכות‬
‫להכניס שינויים ותוספות בתוכנית ההתארגנות מעת לעת במהלך ביצוע העבודה‬
‫ושינויים אלו יחייבו את הקבלן‪.‬‬
‫‪./1./‬‬
‫בעת העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן‪ ,‬ירשום המפקח פרטיכל לגבי מצבו‬
‫של האתר לרבות חיבורים לרשתות ציבוריות‪ ,‬קיומם של מטרדים‪ ,‬קירות‬
‫תומכים ותשתיות אחרות‪.‬‬
‫‪./1.1‬‬
‫על הקבלן לבדוק את נכונות הרישומים הנ"ל‪ ,‬ובמידה ויש סטיות ביחס‬
‫לפרוטוקול הנ"ל‪ ,‬להעיר את הערותיו בכתב‪ ,‬תוך ‪ 1‬ימים ממועד העמדת אתר‬
‫העבודות לרשותו‪.‬‬
‫‪./1.1‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים באישור הרשויות ושיחים‪,‬‬
‫גדרות‪ ,‬עמודי תאורה וטלפון או אלמנטים אחרים (כבטון‪ ,‬אספלט וכד')‬
‫הנמצאים באתר‪ ,‬ולטיפול במטרדים התת‪-‬קרקעיים הקיימים‪ ,‬אם קיימים‪ ,‬בו‪.‬‬
‫טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו (אם יימצאו) באתר יהיה בתאום מלא עם‬
‫הרשויות הנוגעות בדבר ובאישורן‪.‬‬
‫‪./1.2‬‬
‫‪./1‬‬
‫להסיר ספק‪ ,‬הוראות סעיפים ‪ 36.2‬ו‪ 36.3 -‬לעיל לא תחולנה במקרה שבו המנהל‪,‬‬
‫הורה על הפסקת ביצוע העבודות‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬בין לתקופה ובין לצמיתות‪,‬‬
‫כתוצאה מהפרה של הקבלן את התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה‪ ,‬ובמקרה‬
‫כאמור‪ ,‬יעמדו לחברה כל הסעדים המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ו‪3‬או על פי‬
‫כל דין‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות‪ ,‬כולן או חלקן‪,‬‬
‫מכל סיבה שהיא‪ ,‬בין לצמיתות ובין לתקופה‪ ,‬תהא החברה רשאית‪ ,‬בכל עת‪,‬‬
‫להמשיך בביצוע העבודות‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬בין בעצמה ובין באמצעות כל גורם‬
‫אחר‪ ,‬על פי שיקול דעתה המוחלט‪ ,‬וזאת בכל אופן שתמצא לנכון וזאת‪ ,‬על פי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬לצורך זה‪ ,‬תהא החברה רשאית‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לעשות שימוש‬
‫בעצמה‪ ,‬ו‪3‬או למסור לכל גורם אחר‪ ,‬את מסמכי העבודה וכל מסמך אחר‪ ,‬ולקבלן‬
‫לא תהא כל תביעה ו‪3‬או דרישה ו‪3‬או טענה‪ ,‬מכל מין וסוג‪ ,‬כנגד החברה ו‪3‬או מי‬
‫מטעמה‪ ,‬בגין כך‪.‬‬
‫מועד השלמת העבודות‬
‫‪./1.2‬‬
‫הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הזמנים‬
‫ובלבד שאם ניתנה לקבלן ארכה להשלמת העבודות בהתאם לאמור להלן‪ ,‬יוארך‬
‫המועד להשלמת העבודות כקבוע להלן‪.‬‬
‫‪./1.2‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו ו‪3‬או ביצועו‬
‫המוקדם של כל חלק מסוים מהעבודות‪.‬‬
‫‪- 10 -‬‬
‫פרק ח' ‪ -‬שינויים‪ ,‬תוספות והפחתות‬
‫‪./1‬‬
‫שינויים‬
‫‪./1.2‬‬
‫המזמין ו‪3‬או המפקח רשאים להורות בכל עת לקבלן ו‪3‬או לקבלנים האחרים על‬
‫ביצוע כל שינוי בפרויקט ו‪3‬או בעבודות‪ ,‬לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור‬
‫לעיל‪ ,‬בצורתם‪ ,‬אופיים‪ ,‬סגנונם‪ ,‬איכותם‪ ,‬סוגם‪ ,‬גודלם‪ ,‬גובה המבנים‪,‬‬
‫מתאריהם וממדיהם של כל חלק מהם‪ ,‬הכל כפי שימצאו לנכון וכן כל תוספת‬
‫אשר אינה נכללת במפורש או מכללא בעבודות (להלן‪" :‬השינויים") והקבלן‬
‫מתחייב למלא אחר הוראותיהם ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים שיקבעו‬
‫המזמין ו‪3‬או המפקח‪ ,‬בין אם הם מופיעים בכתב הכמויות נספח ג' ובין אם לא‪,‬‬
‫ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בתתי פרקים קיימים של כתב‬
‫הכמויות‪ ,‬בשיעור שעולה על ‪ 10%‬מסכום החוזה‪ ,‬ביחס לכל תת פרק‪ ,‬או‬
‫שהוספה של פריטים חדשים לכתב הכמויות לא תגדל בשיעור שעולה על ‪21%‬‬
‫מסכום החוזה‪.‬‬
‫על שינוים ביחס לעבודות הפאושל‪ ,‬יחול האמור בסעיף ‪ 2.5‬לעיל‪.‬‬
‫‪./1./‬‬
‫במקרה של שינוים ביחס לעבודות למדידה‪ ,‬במידה וקבע המפקח‪ ,‬כי מגיעה‬
‫לקבלן תמורה נוספת או שיש להפחית משכר החוזה בגין שינויים בעבודות‬
‫למדידה ‪ ,‬ייקבע ערכו של השינוי בהתבסס על מחיר יחידה כמפורט בנספח ג'‬
‫לחוזה‪ .‬במקרה שמחיר יחידה‪ ,‬אשר לגביו נדרש שינוי‪ ,‬אינו נכלל בכתב הכמויות‬
‫נספח ג'‪ ,‬הוא ישולם על פי ניתוח מחירים שיוכן ויוגש ע"י הקבלן למפקח‬
‫ובתנאי שיאושר ע"י המפקח‪ .‬ניתוח מחיר כנ"ל יוגש על ידי הקבלן למפקח‪,‬‬
‫באחת מן הדרכים הבאות (כאשר הדרך הראשונה המפורטת בסעיף ‪39.3.1‬‬
‫עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף ‪ ,39.3.2‬דרך החישוב המפורטת בסעיף‬
‫‪ 39.3.2‬עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף ‪ 39.3.4‬וכן הלאה)‪:‬‬
‫‪./1.2‬‬
‫‪./1./.2‬‬
‫פרורטה מחיר קיים בחוזה‪ .‬במקרה של קיום יותר מסעיף אחד בכתב‬
‫הכמויות לעבודות זהות‪3‬דומות הפרורטה תעשה לפי מחיר היחידה‬
‫הזול שבהם‪.‬‬
‫‪./1./.2‬‬
‫ניתוח המבוסס על מחירון דקל (לא דקל שיפוצים) בהפחתה של ‪,20%‬‬
‫על פי הטבלה הרלבנטית לרווח קבלני ראשי; או לחילופין ‪ -‬ניתוח‬
‫המבוסס על מחירון העבודות של החברה למשק וכלכלה של השלטון‬
‫המקומי בע"מ (נטו) בהפחתה של ‪ ,21%‬על פי בחירת המפקח‪.‬‬
‫‪./1././‬‬
‫ניתוח תשומות‪ ,‬על בסיס עלויות בפועל (מלוות בחשבוניות מס או‬
‫פירוט אחר לשביעות רצון המפקח)‪ .‬מובהר שחשבונית המס חייבת‬
‫לכלול את כל הפרטים המזהים את אתר העבודה והכמויות‬
‫הרלוונטיות ומשקפת את התשלום שבוצע בפועל לרבות ההנחיות‬
‫שקיבל הקבלן‪.‬‬
‫‪./1./.1‬‬
‫הצעות של קבלני משנה אחרים המפרטות חומרים‪ ,‬עבודה וכמויות‪.‬‬
‫‪./1./.1‬‬
‫ניתוח מחיר המבוסס על מחירוני ספקים‪3‬יצרנים או על פי הצעת קבלן‬
‫משנה יחיד לא יתקבל‪ ,‬אלא באישור מיוחד של המפקח או המזמין‬
‫(מראש ובכתב)‪.‬‬
‫‪./1./.6‬‬
‫רווח קבלני (במקרה של עבודת קבלן משנה) יהיה ‪( 22%‬למעט במקרה‬
‫בו הניתוח יבוסס על מחירון דקל כאמור בסעיף ‪ 39.3.2‬לעיל) ויכלול‬
‫את כל הוצאות הקבלן לרבות מימון ותקורה ולרבות הוצאות קבלן‬
‫המשנה‪ .‬מובהר כי רווח קבלני לא ישולם על עבודת קבלנים אחרים‪,‬‬
‫כהגדרתם בסעיף ‪ 27.3‬לעיל‪.‬למען הסר ספיקות מובהר שבמקרה של‬
‫שרשרת קבלנים וקבלני משנה ישולם רווח קבלני של ‪ 22%‬בלבד לקבלן‬
‫והוא יתחלק עימו בין קבלני המשנה לפי ראות עיניו‪.‬‬
‫‪./1./.1‬‬
‫ניתוח מחיר כנ"ל מחייב אישורו של המזמין וסיכומים בנושא עם‬
‫המפקח הינם בגדר של סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד‪,‬‬
‫ומחייבים כאמור אישור סופי של המזמין‪.‬‬
‫ ‪- 12‬‬‫‪./1.1‬‬
‫לפני קביעת המפקח בדבר ערך השינויים‪ ,‬תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע‬
‫טענותיו ולהציג בפניו את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהשינויים‪ .‬קביעת‬
‫המפקח בדבר ערך השינויים תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור‪.‬‬
‫‪./1.1‬‬
‫למען הסר ספק מוצהר בזאת‪ ,‬כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו‬
‫הבלעדית של המפקח לקבוע את ערך השינויים על פי שיקול דעתו ומסופיות‬
‫החלטתו כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪./1.6‬‬
‫הוראות המזמין ו‪3‬או המפקח בדבר שינויים כאמור תקרא "פקודת שינויים"‬
‫ותינתן בכתב‪ .‬אולם במקרה והמזמין ו‪3‬או המפקח יהיו בדעה שיש הכרח בשינוי‬
‫מידי ואין באפשרותם להכין פקודת שינויים בכתב מבעוד מועד‪ ,‬יתנו המזמין‬
‫ו‪3‬או המפקח פקודת שינויים בע"פ ודין פקודה זו משעת נתינתה כדין פקודת‬
‫שינויים שניתנה בכתב‪ .‬מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬יאשרו המזמין ו‪3‬או המפקח‬
‫בכתב כל פקודה שניתנה על ידם בעל פה תוך ‪ 1‬ימים ממועד נתינתה‪.‬‬
‫‪./1.1‬‬
‫קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי או שנקבע בפקודת‬
‫השינויים על ידי המפקח ערכו של השינוי והקבלן בדעה כי השינוי מחייב תשלום‬
‫או תשלום גבוה יותר‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬יודיע למפקח בהקדם האפשרי ובכתב על‬
‫כוונתו לבקש תשלום נוסף בגין ביצועו‪ .‬לא השיג הקבלן על האמור בפקודת‬
‫השינויים‪ ,‬תוך ‪ 20‬יום מיום מתן פקודת השינויים רואים אותו כאילו הסכים‬
‫לאמור בפקודת השינויים‪ ,‬לרבות ערך השינוי‪.‬‬
‫‪./1.1‬‬
‫הקבלן לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודות‪ ,‬לרבות השינויים ו‪3‬או לחדול‬
‫מביצועם ו‪3‬או כל חלק מהם מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו‪3‬או הארכת‬
‫תקופת הביצוע ו‪3‬או מחמת אי הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על ידי‬
‫המפקח ו‪3‬או מחמת אי הסכמתו לקביעת המפקח בקשר לבקשתו להארכת‬
‫תקופת הביצוע‪ .‬הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו‬
‫על פי הוראות החוזה ברציפות ובהתמדה‪.‬‬
‫‪./1.1‬‬
‫השינויים אשר הקבלן יידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את‬
‫ביצוע העבודות‪ ,‬כפי ששונו בפקודת השינויים במלואן תוך תקופת הביצוע‬
‫הנקובה בחוזה‪ .‬היה הקבלן סבור כי כתוצאה מביצוע השינויים‪ ,‬לא יסיים את‬
‫העבודות תוך תקופת הביצוע‪ ,‬יהא הוא רשאי לפנות למזמין ולמפקח ולבקש‬
‫ארכה‪ .‬כל בקשה של הקבלן להארכת תקופת הביצוע כתוצאה מפקודת שינויים‪,‬‬
‫תהא בכתב ותימסר למזמין ולמפקח תוך ‪ 20‬יום מהמועד בו ניתנה לקבלן‬
‫פקודת השינויים בגינה ברצונו לבקש ארכה‪.‬‬
‫‪ ./1.20‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬באם נדרש הקבלן לבצע שינויים הנחוצים מחמת פגם‬
‫בביצוע העבודות ו‪3‬או הנובעים מעבודה לקויה ו‪3‬או שימוש בחומרים לקויים‬
‫ו‪3‬או מתנאים שנתגלו לקבלן באתר העבודות ו‪3‬או פעולות שבוצעו בניגוד‬
‫להנחיות המפקח ו‪3‬או הדרושים לדעת המפקח כדי לשמר ו‪3‬או לייעל את ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬יבוצעו ש ינויים אלה על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת כלשהי‪ .‬במקרה‬
‫של חילוקי דעות‪ ,‬המפקח יקבע אם השינויים שהקבלן נדרש לבצע הינם מהסוג‬
‫אשר לא מזכה את הקבלן בתמורה נוספת כאמור‪ ,‬וקביעות המפקח תהיינה‬
‫סופיות ולבתי ניתנות לערעור‪.‬‬
‫‪ ./1.22‬ניתנה פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ו‪3‬או צמצום היקף‬
‫העבודות שעל הקבלן לבצע על פי הוראות החוזה‪ ,‬רשאי המפקח לקבוע כי‬
‫כתוצאה מכך תקוצר תקופת ביצוע העבודות הנקובה בחוזה‪ .‬קביעת המפקח‬
‫תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור‪.‬‬
‫‪- 12 -‬‬
‫פרק ט' ‪ -‬השלמה‪ ,‬בדק ותיקונים‬
‫‪.10‬‬
‫תעודת השלמה לעבודות‬
‫‪.10.2‬‬
‫תוכניות עדות לאחר ביצוע (‪)AS MADE‬‬
‫הושלם ביצוע העבודות על ידי הקבלן‪ ,‬מתחייב הקבלן לספק למפקח את‬
‫המסמכים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪.10.2.2‬‬
‫תוכניות לאחר ביצוע (‪ ,)AS MADE‬על מדיה מגנטית‪ ,‬בקובץ ‪DWG‬‬
‫ובהתאם למפרט הכללי‪ ,‬לפי פורמט ‪ G.I.S‬לרבות כל הסטיות‬
‫מהמתוכנן‪ ,‬המותרות לפי החוזה כפי שאושרו על ידי המפקח במהלך‬
‫ביצוע העבודות‪:‬‬
‫‪ .10.2.2.2‬למבנה על כל חלקיו‪ ,‬כמתואר בתוכניות אדריכלות‬
‫והקונסטרוקציה‪.‬‬
‫‪ .10.2.2.2‬למתקני תברואה‪.‬‬
‫‪ .10.2.2./‬למערכת ספרינקלרים‪.‬‬
‫‪ .10.2.2.1‬למתקן מיזוג אוויר‪.‬‬
‫‪ .10.2.2.1‬למתקני חשמל וגילוי אש‪.‬‬
‫‪.10.2‬‬
‫‪.10.2.2‬‬
‫תכנית לאחר ביצוע על גבי תקליטורים וכן ב‪ / -‬עותקים צבעוניים‬
‫בקנה מידה ‪ ,2:210‬חתומות על ידי המהנדס האחראי על הביצוע‪.‬‬
‫‪.10.2./‬‬
‫הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נפרד בגין הכנת תוכניות העדות‪ ,‬לרבות‬
‫ההעתקים מהן‪ .‬המובהר בזאת כי הכנת התוכניות כאמור‪ ,‬בדיקתן‬
‫ואישורן על ידי המפקח הם תנאי מוקדם לבדיקת העבודות ומתן‬
‫תעודות ההשלמה כאמור בסעיף ‪ 40.2‬להלן‪.‬‬
‫בכפוף לאמור בסעיף ‪ 40.3‬להלן‪ ,‬הושלם ביצוע העבודות‪ ,‬יודיע על כך הקבלן‬
‫בכתב‪ ,‬למפקח‪ .‬המפקח יבדוק בנוכחות הקבלן את העבודות תוך ‪ 20‬ימים ממועד‬
‫קבלת ההודעה‪ .‬מצא המפקח את העבודות מתאימות לתנאי החוזה על כל‬
‫מסמכיו‪ ,‬נספחיו והוראותיו ומשביעות רצון‪ ,‬תינתן לקבלן על ידי המנהל תעודת‬
‫השלמה עם תום הבדיקה (להלן‪" :‬תעודת ההשלמה") ומועד ההשלמה יהיה‬
‫מועד הודעת הקבלן על השלמת ביצוע העבודות‪ ,‬כאמור‪ .‬תעודת ההשלמה תהיה‬
‫בנוסח הרצוף בנספח ח' לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו‪ .‬מצא המפקח‬
‫שהעבודות ו‪3‬או איזה חלק מהן לא בוצעו כאמור בהתאם לחוזה‪ ,‬תימסר לקבלן‬
‫בכתב על ידי המפקח רשימת תיקונים‪ ,‬שינויים והשלמות (להלן‪" :‬הפרטיכל‬
‫המשלים")‪.‬‬
‫לא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו במצטבר כל התנאים‬
‫דלהלן‪:‬‬
‫‪.10.2.2‬‬
‫המפקח מצא כי העבודות כולן על חלקיהן‪ ,‬מתקניהן והציוד המנוי‬
‫בהם (במידה והותקנו על ידי הקבלן) הופעל ונמצא מתפקד באופן‬
‫סדיר ללא תקלות ועל פי התכניות והמפרטים‪.‬‬
‫‪.10.2.2‬‬
‫קבלת העבודות על ידי הגופים השונים כמפורט בסעיף ‪ 40.3‬להלן‪.‬‬
‫‪.10.2./‬‬
‫הקבלן ביצע לשביעות רצון המפקח את כל הטעון תיקון ו‪3‬או ההשלמה‬
‫כפי שפורט בפרטיכל המשלים‪.‬‬
‫‪.10.2.1‬‬
‫הקבלן מילא את כל התחייבויותיו על פי החוזה והתקבלו כל‬
‫האישורים הדרושים על פי דין ו‪3‬או על פי הנוהג‪.‬‬
‫‪.10.2.1‬‬
‫מבלי לפגוע בסעיף ‪ 40.2.4‬לעיל‪ ,‬הוצאת טופס ‪( 1‬טופס איכלוס) וטופס‬
‫‪( 1‬תעודת גמר) למבנה על ידי הקבלן‪ ,‬לרבות קבלת כל האישורים של‬
‫הגופים ו‪3‬או הרשויות הנדרשים לקבלתם‪.‬‬
‫ ‪- 1/‬‬‫מובהר בזאת כי בכל מקום בחוזה בו מדובר על "השלמת העבודות" ו‪3‬או‬
‫"תעודת השלמה" תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל‬
‫וכל האמור בסעיף ‪ 40.3‬להלן‪.‬‬
‫למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו‪3‬או בעריכת‬
‫הפרטיכל המשלים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא‪ ,‬ישירה ו‪3‬או‬
‫עקיפה‪ ,‬לליקוי שנשכח‪ ,‬לא נחשף‪ ,‬או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות‬
‫ובדיקת העבודות על ידי המפקח‪.‬‬
‫‪.10./‬‬
‫מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף ‪ 40.2‬לעיל‪ ,‬השלמת העבודות תאושר על ידי‬
‫המפקח בתנאי שכל המנהלות‪ ,‬האגפים והמחלקות המתאימים בעירייה ויתר‬
‫הגופים המפורטים בסעיף ‪ 12.5‬לעיל‪ ,‬אישרו וקיבלו את העבודות לחזקתם‪.‬‬
‫לא קיבל מי מהגופים העירוניים ו‪3‬או המנויים בסעיף ‪ 12.5‬לעיל‪ ,‬את העבודות‬
‫לחזקתו בתום תקופת החוזה כאמור לעיל‪ ,‬ימשיך הקבלן לנהל את האתר‬
‫ולתחזק את העבודות‪ ,‬עד אשר כל הגופים‪ ,‬על נציגיהם‪ ,‬יקבלו את העבודות‬
‫לחזקתם‪.‬‬
‫‪.10.1‬‬
‫אין באמור לעיל ו‪3‬או בכל הוראה אחרת בחוזה כדי לגרוע מזכותו של המזמין‬
‫להחזיק בעבודות ו‪3‬או להשתמש בהן ו‪3‬או בכל חלק מהן גם אם טרם בוצעו בהן‬
‫עבודות התיקונים ו‪3‬או ההשלמה ו‪3‬או גם אם טרם הודיע הקבלן כאמור לעיל כי‬
‫הן הושלמו‪.‬‬
‫‪.10.1‬‬
‫אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים‪,‬‬
‫לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן‪ ,‬והמזמין החזיק או‬
‫השתמש בו או עומד להחזיק או להשתמש בו‪ ,‬רשאי הקבלן לבקש תעודת‬
‫השלמה לגבי אותו חלק מהעבודות כאמור‪ ,‬והמנהל יקבע לפי שיקול דעתו‬
‫המוחלט והסופי אם לערוך בדיקת אותו חלק במגמה לתת לקבלן תעודת‬
‫השלמה חלקית‪ .‬הוראות סעיפים ‪ 40.1‬עד ‪ 40.3‬לעיל תחולנה על מתן תעודת‬
‫השלמה לגבי חלק מהעבודות בשינויים המחויבים‪ .‬מתן תעודת השלמה חלקית‬
‫אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה על נספחיו‬
‫ולרבות ביצוע עבודות נוספות באותו חלק מהעבודות בגינן קיבל הקבלן תעודת‬
‫השלמה חלקית הנובע ו‪3‬או קשור לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי‬
‫והסופי לתיקונים והשלמות הדרושים בחלקים אחרים של העבודות‪.‬‬
‫‪.10.6‬‬
‫קבע המפקח כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות שעל‬
‫הקבלן היה להשלימו במועד מסוים‪ ,‬חייב הקבלן למסור למזמין את העבודות או‬
‫את אותו חלק מסוים מהן שהושלמו כאמור‪ ,‬הכל לפי העניין‪ ,‬והקבלן אינו רשאי‬
‫לעכב את מסירת העבודות או חלק מסוים מהעבודות‪ ,‬מחמת דרישות ו‪3‬או‬
‫טענות ו‪3‬או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו‪3‬או כל מי המנהל ו‪3‬או כלפי כל‬
‫אדם אחר‪.‬‬
‫‪.10.1‬‬
‫לא ביצע הקבלן את התיקונים ו‪3‬או ההשלמות שפורטו בפרטיכל תוך התקופה‬
‫שנקבעה על ידי המפקח‪ ,‬או בכל מקרה בו לדעת המנהל והמפקח ועל פי שיקול‬
‫דעתם המוחלט והסופי אין ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו‪3‬או‬
‫ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו‪3‬או באיכות ו‪3‬או בטיב משביעי רצון‪ ,‬יהיה‬
‫המזמין רשאי‪ ,‬מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על פי החוזה ו‪3‬או כל דין לבצע את‬
‫התיקונים ו‪3‬או ההשלמות ו‪3‬או כל חלק מהם בעצמו ו‪3‬או באמצעות כל גורם‬
‫אחר‪ .‬הוצאות ביצוע התיקונים ו‪3‬או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן והמזמין‬
‫ינכה הוצאות אלה בתוספת ‪ 20%‬מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר‬
‫החוזה אשר טרם שולם לקבלן ו‪3‬או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת‪ ,‬לרבות‬
‫בדרך של מימוש ערבות הביצוע‪.‬‬
‫‪.10.1‬‬
‫עם השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ועוד בטרם הודיע על השלמתם‪ ,‬ינקה‬
‫הקבלן את אתר העבודות ויסלק ממנו כפוף לקבלת הוראה אחרת מהמנהל‪ ,‬את‬
‫כל החומרים‪ ,‬האשפה‪ ,‬המבנים הארעיים והמתקנים אשר אינם מהווים חלק‬
‫מהעבודות כך שבמועד הבדיקה על ידי הצוות הבודק יהיו העבודות ואתר‬
‫העבודות נקיים ומתאימים למטרותיהם‪ .‬כל ליקויים ו‪3‬או פגמים שיתגלו בניקוי‬
‫העבודות ו‪3‬או באתר העבודות יצוינו אף הם בפרטיכל ויתוקנו על ידי הקבלן‬
‫בטרם יקבל תעודת השלמה‪.‬‬
‫‪.10.1‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.12‬‬
‫בדק ותיקונים‬
‫–‬
‫‪.12.2‬‬
‫לעניין חוזה זה‪" ,‬תקופת הבדק" כמשמעותה בחוק המכר (דירות) התשל"ג‬
‫‪ ,211/‬למעט תקופת הבדק בגין סדקים עוברים בקירות ובתקרות – עשר שנים‪.‬‬
‫‪.12.2‬‬
‫למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה שיקבעו במפורש בתנאים המיוחדים‬
‫ו‪3‬או במפרט הטכני לחוזה‪ ,‬תקופות בדק שונות מהאמור לעיל לא תחול תקופת‬
‫הבדק הרלבנטית הנזכרת לעיל אלא תחול ותחייב את הקבלן תקופת הבדק‬
‫השונה שנקבעה באחד מהמסמכים האחרים הנזכרים לעיל‪.‬‬
‫‪.12./‬‬
‫מנינה של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת השלמה ובלבד שעד תאריך זה‬
‫המציא הקבלן למזמין את ערבות האחריות כמפורט להלן‪ .‬במקרה של תעודת‬
‫השלמה לחלקים שונים של העבודות ‪ -‬יחל מנין תקופת הבדק מתאריך מתן כל‬
‫תעודת השלמה חלקית‪.‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫נתהוו ו‪3‬או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק פגמים ו‪3‬או ליקויים ו‪3‬או‬
‫קלקולים ו‪3‬או נזקים ו‪3‬או כל פגם אחר מכל מין ו‪3‬או סוג הנובעים‪ ,‬לדעת המנהל‬
‫כתוצאה מעבודה לקויה ו‪3‬או בלתי מדויקת ו‪3‬או שלא בהתאם למפרטים ו‪3‬או‬
‫בהתאם להוראות המנהל ו‪3‬או המפקח‪ ,‬כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו‪3‬או‬
‫לקויים ו‪3‬או בלתי מתאימים ו‪3‬או כתוצאה מביצוע עבודה בלתי מיומנת ובין‬
‫מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במזמין (להלן ביחד ולחוד‪" :‬הפגמים") חייב‬
‫הקבלן לתקן את הפגמים על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו‪.‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫תיקון הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המנהל‪ ,‬ובתאום עם כל גורם‬
‫אחר אשר ישתמש בעבודות מתוך מגמה לגרום להפרעה מינימאלית למשתמשים‬
‫בעבודות‪.‬‬
‫‪.12.6‬‬
‫אם הפגמים או חלק מהם‪ ,‬לא ניתנים לדעת המזמין ו‪3‬או המנהל לתיקון‪ ,‬או‬
‫שתיקונם עלול לגרום‪ ,‬לדעת המזמין ו‪3‬או המנהל‪ ,‬שיבושים או נזקים ניכרים‬
‫למזמין ו‪3‬או למשתמשים בעבודות‪ ,‬יודיע על כך המנהל לקבלן בכתב והקבלן‬
‫יהיה חייב בתשלום פיצויים למזמין‪ ,‬בסכום שייקבע על ידי המנהל‪ ,‬וקביעתו של‬
‫האחרון‪ ,‬אשר תהיה מנומקת‪ ,‬תחייב את הקבלן‪.‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫לאחר תום כל אחת מתקופות הבדק כאמור לעיל יערך פרטיכל על מצב העבודות‬
‫נשוא תקופת הבדק (להלן‪" :‬פרטיכל הבדק") על פי הזמנה בכתב של צד כלשהוא‬
‫מן הצדדים לחוזה זה‪ ,‬והצדדים מתחייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים‬
‫כדבעי לשם בדיקת ועריכת פרטיכל הבדק‪ ,‬בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור‪,‬‬
‫שלא לפני ‪ /0‬ימים מיום מסירת ההזמנה כאמור‪.‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫ליקויים וחקירת סיבותיהם‬
‫נתגלה ליקוי בעבודות בזמן ביצוען‪ ,‬רשאים המנהל ו‪3‬או המפקח לדרוש מהקבלן לחקור‬
‫אחר סיבות הליקוי ולתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל‪ .‬היה הפגם‪ ,‬לדעת המנהל‬
‫כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה‪ ,‬יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין‪ .‬היה‬
‫הפגם‪ ,‬לדעת המנהל מהסוג שהקבלן אחראי לו לפי החוזה ‪ -‬יחולו הוצאות החקירה‬
‫והתיקון על הקבלן‪ .‬החליט המנהל כי הליקוי אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב‬
‫בתשלום פיצויים למזמין‪ ,‬וזאת בשיעור שייקבע על ידי המנהל‪.‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫פרק י' ‪ -‬שכר החוזה‬
‫‪.1/‬‬
‫שכר החוזה‬
‫‪.1/.2‬‬
‫עבור ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה במלואן‬
‫ובמועדן ולשביעות רצון המזמין ו‪3‬או מי מטעמו‪ ,‬ישלם המזמין לקבלן את שכר‬
‫החוזה הקבוע בנספח "‪ "I‬לחוזה זה‪ ,‬הכולל את התמורה בגין המבנה (פאושל)‬
‫ואת התמורה בגין עבודות הפיתוח בהן נקב הקבלן במסגרת הצעתו במכרז‬
‫לביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן ביחד‪" :‬שכר החוזה")‪ .‬שכר החוזה ישולם‬
‫בשיעורים‪ ,‬במועדים ועל פי התנאים המפורטים בפרק זה להלן‪.‬‬
‫‪.1/.2‬‬
‫תמורת ביצוע עבודות הפאושל‪ ,‬יהיה הקבלן זכאי לקבלת תשלום כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪.1/./‬‬
‫‪.1/.2.2‬‬
‫סכום תמורת הפאושל יקבע בהתאם לסכום התמורה בגין המבנה‬
‫שהוצע על ידי הקבלן במסגרת הצעתו במכרז – נספח ‪ .I‬הפאושל‬
‫יחשב ככולל את ביצוע העבודה בשלמותה כשהיא מוכנה ומושלמת‬
‫לאכלוס‪ ,‬למעט עבודות הפיתוח שיהיו למדידה‪.‬‬
‫‪.1/.2.2‬‬
‫הפאושל מתייחס לעבודה כולה‪ ,‬למבנה על כל חלקיו (שלד‪ ,‬עבודות‬
‫גמר‪ ,‬מערכות‪ ,‬מתקנים)‪ ,‬להתחברות למערכות חשמל‪ ,‬מים וביוב‬
‫חיצוניות וכל עבודה ציוד‪ ,‬רכיב אחר הדרוש לצורך השלמת העבודה‬
‫אף אם לא צויין במסמך ממסמכי החוזה‪.‬‬
‫‪.1/.2./‬‬
‫תוספות ושינויים שיידרשו‪ ,‬אם יידרשו לבצוע מושלם ונאות של‬
‫העבודות בגלל דרישות תקנים ו‪3‬או דרישות של הגופים‬
‫הסטטוטורים‪ ,‬יחולו על הקבלן והקבלן מתחייב לבצע את כל‬
‫העבודות הנוספות שידרשו כאמור‪ ,‬ללא תמורה נוספת‪ .‬תשלום‬
‫תמורה לקבלן בגין עבודות ושינוים בפאושל‪ ,‬ייעשה בכפוף ובהתאם‬
‫להוראות סעיף ‪ 2.5‬לעיל‪.‬‬
‫‪.1/.2.1‬‬
‫בכל מקרה של ספק לגבי עבודה מסוימת‪ ,‬האם היא שייכת לעבודות‬
‫הפאושל או למדידה‪ ,‬תחשב גם עבודה זו ככלולה בפאושל ולא‬
‫תימדד‪ .‬ק ביעתו של המפקח ביחס להכללת העבודה כפאושל תהיה‬
‫מוחלטת‪.‬‬
‫‪.1/.2.1‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬בו קיימת סתירה‪ ,‬או אי התאמה‪ ,‬או דו משמעות בין‬
‫הנדרש במסמכי החוזה השונים (תוכניות‪ ,‬מפרטים‪ ,‬תקנים וכו')‬
‫יובא הדבר להכרעת המפקח והקבלן יבצע את הדרישה שתבחר ע"י‬
‫המפקח אף אם היא עדיפה מבחינה כמותית ו‪3‬או איכותית ו‪3‬או‬
‫יקרה מהדרישות האחרות‪.‬‬
‫‪.1/.2.6‬‬
‫ההצעה הכספית של הקבלן לפאושל הינה סופית והמחיר הוא קבוע‬
‫וסופי ולא ישתנה‪ .‬הצעת הקבלן כוללת את כל ההוצאות הישירות‬
‫והעקיפות לצורך ביצוע העבודות נשוא מכר‪3‬חוזה זה – מכל סוג‪,‬‬
‫הכרוכות בביצוע העבודה בהתאם לדרישות המסמכים המצורפים‬
‫ושאינם מצורפים להצעת הקבלן ובהתאם למסמכי ההשלמה‬
‫שיקבל בעתיד‪ .‬מודגש‪ ,‬כי המזמין יהא רשאי להוסיף לעת הביצוע‪,‬‬
‫הבהרות ו‪3‬או פירוט‪.‬‬
‫‪.1/.2.1‬‬
‫כל אלמנט בניה אשר לא הוגדר היטב‪ ,‬או הושמט מהתכניות אך‬
‫מתחייב לפי קביעתו של המנהל לבצוע המושלם של העבודה יבוצע‬
‫עפ"י הנחיות המפקח ומחירו יחשב ככלול בפאושל‪.‬‬
‫תמורת ביצוע העבודות למדידה‪ ,‬יהיה הקבלן זכאי לקבלת תשלום בהתאם‬
‫למדידות סופיות‪ ,‬ובכפוף ובהתאם להוראות שלהלן‪:‬‬
‫‪.1/./.2‬‬
‫מוסכם על הצדדים כי כמויות ומידות המופיעות בתכניות‪,‬‬
‫במפרטים ובלוח מחירי היחידות הינו לצורכי נוחות בלבד ולא‬
‫יחייבו לעניין חישוב שכר החוזה‪ .‬עוד ביחס לעבודות למדידה‪,‬‬
‫מובהר ומוסכם בזאת‪ ,‬כי חישוב סופי של שכר החוזה ייעשה על פי‬
‫הכפלת מחירי היחידה הנקובים בנספח ג' במדידה סופית של‬
‫העבודות‪ ,‬לפי התוכניות ושאר מסמכי החוזה‪.‬‬
‫ ‪- 16‬‬‫‪.1/./.2‬‬
‫הכמויות הנקובות בכתב הכמויות נספח ג' לחוזה זה‪ ,‬אינן אלא‬
‫אומדן בלבד של הכמויות ואין לראותן בהכרח‪ ,‬ככמויות שעל הקבלן‬
‫לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה‪.‬‬
‫‪.1/././‬‬
‫הכמויות שיבוצעו למעשה לפי החוזה ייקבעו ע"י המנהל על סמך‬
‫מדידות‪ ,‬בהתאם לאמור בסעיף ‪ 43.3.1‬לעיל‪ .‬רק מדידה שבצידה‬
‫חתימת המנהל תיחשב כמדידה המחייבת את המזמין‪ .‬לצידה של כל‬
‫מדידה יירשמו תיאור הפריט ומספר הסעיף בכתב הכמויות נספח‬
‫ג'‪ .‬מובהר בזאת כי חריגות מהכמויות המפורטות בכתב הכמויות‬
‫נספח ג' לחוזה זה‪ ,‬תבוצענה רק באישור מראש ובכתב על ידי‬
‫המנהל‪.‬‬
‫‪ .1/./.1‬לפני בואו לבדוק את העבודות כולן או מקצתן ייתן המנהל הודעה‬
‫מראש לקבלן על כוונתו לעשות וכן ועל המועד הרצוי לו‪ .‬הקבלן‬
‫מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב לצורך זה ולעזור למנהל או למי‬
‫מטעמו‪ ,‬לבצע את המדידות והבדיקות הדרושות וכן לספק את כוח‬
‫האדם והציוד הדרושים לביצוע כל המדידות על חשבונו של הקבלן‬
‫ולהמציא למנהל את כל הפרטים הדרושים בקשר לכך‪.‬‬
‫כל עבודה תימדד תמיד "נטו" אלא אם כן נאמר במפורש אחרת‬
‫ב"כתב הכמויות והמחירים" או המפרט או הספר הכחול‪.‬‬
‫‪.1/./.1‬‬
‫בדרך כלל ישמשו בסיס למדידה תכניות העבודה המאושרות על ידי‬
‫המנהל בחותמת "לביצוע"‪ ,‬בתוספת השינויים המאושרים על ידי‬
‫המנהל ו‪3‬או המפקח על גבי התכניות או ביומן העבודה‪ .‬בוצעה‬
‫עבודה כלשהי במידות קטנות מאשר בתכניות ואושרה בדיעבד על‬
‫ידי המנהל ו‪3‬או המפקח‪ ,‬תימדד לצורך תשלום רק הכמות שבוצעה‬
‫בפועל‪ .‬בוצעה עבודה כלשהי במידות אחרות מאשר בתכנית‬
‫שאושרה על ידי המנהל ו‪3‬או המפקח – לא תימדדנה לצורך תשלום‬
‫הכמויות העודפות על המתוכננות‪ .‬האמור בסעיף קטן זה אינו בא‬
‫לגרוע מכל זכות אחרת שבידי המזמין לפי חוזה זה‪ ,‬אלא להוסיף‬
‫עליה בלבד‪.‬‬
‫‪.1/./.6‬‬
‫במקרה שהמנהל יגלה סטיות גדולות בין הכמויות שהוגשו לבין‬
‫הכמויות שבוצעו בפועל אזי רשאי המנהל לדרוש מהקבלן לערוך את‬
‫כתב הכמויות מחדש‪.‬‬
‫‪.1/./.1‬‬
‫לא נכח הקבלן במועד שנקבע כאמור לצורך ביצוע בדיקת המדידות‪,‬‬
‫רשאי המנהל‪ ,‬או מי מטעמו‪ ,‬לבצע את הבדיקות המדידות בהעדרו‬
‫ויראו את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות והקבלן לא‬
‫יהא רשאי לערער אליהן‪.‬‬
‫‪.1/./.1‬‬
‫נכח הקבלן בשעת ביצוע המדידות רשאי הוא לערער בכתב תוך ‪1‬‬
‫ימים על כל כמות שנמדדה והמנהל יקבע מועד לביצוע מדידת‬
‫הכמות האמורה מחדש‪ .‬מדידה שבוצעה מחדש‪ ,‬כאמור‪ ,‬אין‬
‫מערערים עליה‪.‬‬
‫‪.1/./.1‬‬
‫מחירי הפריטים בהם נקב הקבלן בכתב הכמויות אותו הגיש‬
‫במסגרת המכרז‪ ,‬הם המחירים שעל בסיסם יחושב לקבלן סכום‬
‫התמורה בגין בעבודות למדידה‪.‬‬
‫‪ .1/./.20‬במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתבי הכמויות ו‪3‬או‬
‫בעדכונים לכתבי הכמויות‪ ,‬אזי ייחשב הדבר כאילו כלולה ביצוע‬
‫העבודה במסגרת עבודות הפאושל והקבלן יהיה חייב לבצע עבודה זו‬
‫ללא תשלום נוסף‪.‬‬
‫‪ .1/./.22‬בכל מקרה של סתירה בין מחירי היחידה לעבודות זהות‪ ,‬יהיה‬
‫המחיר הקובע מחיר היחידה הנמוך שבין המחירים העומדים‬
‫בסתירה‪.‬‬
‫‪ .1/./.22‬מובהר בזאת כי מחירי עבודות זהות ייקבעו‪ ,‬על פי מהות העבודה‬
‫עצמה אפילו אם במקרה זה או אחר הניסוח בכתבי הכמויות אינו‬
‫זהה לחלוטין‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫‪ .1/./.2/‬המחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח ג'‪ ,‬יישארו קבועים‬
‫והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת עליהם כתוצאה מעליית שכר‬
‫עבודה‪ ,‬עליה בשערי מטבעות חוץ‪ ,‬הוצאות ייצור‪ ,‬הפרשי הצמדה‬
‫למדד‪ ,‬תשלום תוספת יוקר‪ ,‬עליה במסים והיטלים ועליה במחירי‬
‫חומרים ו‪3‬או מכל סיבה אחרת שלא פורטה לעיל‪.‬‬
‫‪ .1/./.21‬רואים את מחירי היחידות שבכתב הכמויות נספח ג' ככוללים את‬
‫כל ההוצאות‪ ,‬לרבות אלו הנובעות מאחריות הקבלן וכן את כל‬
‫הסיכונים אשר עלולים להיגרם לקבלן עד לגמר העבודה וכן במשך‬
‫תקופת הבדק ומסירת העבודה‪.‬‬
‫המחירים הנ"ל כוללים ומכסים גם סיכוני איחור או הפרעות‬
‫העלולים לקרות מסיבה כלשהי (להוציא מקרים של כוח עליון‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪ 15.19‬לעיל) במהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪ .1/./.21‬מוצהר בזאת בין הצדדים כי אם לא נאמר במפורש אחרת בחוזה‬
‫זה‪ ,‬כוללים המחירים בכתב הכמויות נספח ג' את כל העבודה‪,‬‬
‫החומרים וחומרי העזר להרכבה‪ ,‬לרבות כל המיסים והאגרות מכל‬
‫סוג שהוא (הקיימים ביום חתימת חוזה זה‪ ,‬ושיהיו קיימים במהלך‬
‫ביצוע העבודה) ואת הציוד‪ ,‬ההובלות‪ ,‬הפיגומים‪ ,‬כל העבודה‪,‬‬
‫הוצאות אש"ל מכל סוג שהוא‪ ,‬הוצאות הסעת פועלים וכל דבר אחר‬
‫הנדרש כדי להשלים ביצוע העבודות לפי הוראות חוזה זה‪ ,‬למעט‬
‫מס ערך מוסף‪.‬‬
‫‪.1/.1‬‬
‫‪.11‬‬
‫תשלום שכר החוזה יתבצע כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1/.1.2‬‬
‫חשבונות חלקיים ישולמו בתנאי שוטף ‪ 60 +‬יום ממועד אישור‬
‫המפקח את החשבון החלקי‪ ,‬ובלבד שהקבלן הגישם בהתאם לחוזה זה‬
‫עם כל האינפורמציה הנלווית המתאימה‪.‬‬
‫‪.1/.1.2‬‬
‫חשבון סופי ישולם בתנאי שוטף ‪ 60 +‬יום ממועד אישור המפקח‬
‫לחשבון הסופי‪ ,‬ובלבד שנתנה תעודת השלמה כהגדרתה בסעיף ‪40.2‬‬
‫לעיל‪ ,‬והקבלן הגיש את החשבון בהתאם לחוזה זה עם כל‬
‫האינפורמציה הנלווית המתאימה‪.‬‬
‫‪.1/.1‬‬
‫שכר החוזה הינו סופי ומוחלט בכפוף לאמור בחוזה על נספחיו והקבלן לא יהיה‬
‫זכאי לשום תוספות מכל מין ו‪3‬או סוג שהוא למעט תשלום בגין שינויים בהתאם‬
‫להוראות החוזה על כל נספחיו‪.‬‬
‫‪.1/.6‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫עבודות שרואים אותן כלולות בשכר החוזה‬
‫בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה‪ ,‬העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה‪,‬‬
‫לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב‬
‫התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות‪:‬‬
‫‪ .11.2‬פינוי פסולת שבאתר לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות‪.‬‬
‫‪.11.2‬‬
‫תיאום עבודות הקבלן עם כל קבלני המזמין ועם כל הרשויות בכלל זה משרדי‬
‫הממשלה‪ ,‬העירייה‪ ,‬מכבי אש‪ ,‬חברת חשמל וכד'‪.‬‬
‫‪.11./‬‬
‫קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות‪.‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫סידורי ניקוז ארעי‪ ,‬לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה‪ ,‬במידה ויהיה צורך בכך‪.‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫אמצעי זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הבניה‬
‫וסביב לו‪.‬‬
‫‪.11.6‬‬
‫התקנת גדרות ושערים כולל העברתם ופירוקם בגמר העבודות‪.‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫הוצאות שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר הבניה‪ ,‬שמירה על שלמות גידור‬
‫ותאורה‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫‪.11.1‬‬
‫הקמה‪ ,‬אחזקה וניקיון מבני עזר‪ ,‬סידורי נוחיות לעובדים‪ ,‬מחסנים‪ ,‬משרדי‬
‫הקבלן‪ ,‬ומשרד המפקח כמפורט בסעיף ‪ 30.1‬לעיל‪ ,‬לרבות הריהוט‪ ,‬המתקנים‬
‫והציוד בהם ואחזקתם השוטפת‪ ,‬לרבות פירוק המבנים והמתקנים בתום‬
‫הביצוע‪.‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫מדידה‪ ,‬סימון‪ ,‬פירוק וחידוש סימון באם יידרש‪.‬‬
‫‪ .11.20‬הוצאות התקנה‪ ,‬הפעלה‪ ,‬אחזקה וצריכת מים‪ ,‬חשמל וטלפון באתר העבודות‪,‬‬
‫לרבות התקנת מונים ופירוקם בתום הביצוע‪.‬‬
‫‪ .11.22‬ניהול האתר לרבות מהנדסים‪ ,‬מנהל עבודה‪ ,‬מודד‪ ,‬חשבי כמויות לרבות הכנת‬
‫חשבונות‪ ,‬חישובי כמויות‪ ,‬רשימות ברזל‪ ,‬תכניות יצור ואישורם כנדרש‪ ,‬ניהול‬
‫יומני עבודה‪ ,‬מערכת בקרת איכות‪ ,‬השתתפות בישיבות עבודה עם המפקח‬
‫והמתכננים בתדירות שתקבע ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪ .11.22‬הוצאות הכנת לוח הזמנים המפורט‪ ,‬הרצתו במחשב‪ ,‬עדכונו וקבלת נתונים‬
‫ודיווחים כנדרש‪ ,‬אחת לחודש‪.‬‬
‫‪ .11.2/‬סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים‬
‫במקומם‪.‬‬
‫‪ .11.21‬ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו אחת ליום וניקוי לקראת המסירה‪ ,‬כולל פוליש‬
‫ברצפות המבנה וניקוי מוחלט של אבק ולכלוך‪.‬‬
‫‪ .11.21‬כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו‪3‬או‬
‫המשמשים לביצועה)‪ ,‬הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם‪.‬‬
‫‪ .11.26‬כל העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם‬
‫לתנאי החוזה‪ ,‬לרבות כל העבודות המתוארות בתכניות‪ ,‬בפרקים המתאימים‬
‫במפרטים הטכניים ו‪3‬או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .11.21‬שימוש בציוד מכני‪ ,‬מנופים‪ ,‬אמצעי הרמה‪ ,‬מעלית‪ ,‬כלי עבודה‪ ,‬מכשירים‪,‬‬
‫מכונות‪ ,‬פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר‪ ,‬לרבות אחזקתם באתר‪ ,‬פירוקם‬
‫וסילוקם בתום העבודות‪.‬‬
‫‪ .11.21‬הובלת כל החומרים‪ ,‬הציוד‪ ,‬כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר‪ ,‬ובכלל זה‬
‫העמסתם ופריקתם‪ ,‬אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר‬
‫וממנו‪.‬‬
‫‪ .11.21‬הוצאות הגנה וביטוח של החומרים‪ ,‬העבודות‪ ,‬המבנים‪ ,‬העובדים‪ ,‬בטוח צד‬
‫שלישי וכו'‪ ,‬וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג‪,‬‬
‫הן על עבודות בביצוע‪ ,‬הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על‬
‫עבודות שביצע צד ג' כל שהוא‪.‬‬
‫‪ .11.20‬הוצאות תשלומי בדיקות מעבדה‪.‬‬
‫‪ .11.22‬תיקונים‪ ,‬החלפות‪ ,‬שיפוצים וכד' תוך כדי הבניה או לאחריה‪.‬‬
‫‪ .11.22‬אחריות לתקינות העבודות הכלולות בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין‬
‫בחוזה‪.‬‬
‫‪ .11.2/‬כל העבודות הנדרשות על פי מי ממסמכי החוזה השונים אם לא נמצא לכך סעיף‬
‫מפורש בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ .11.21‬רווח קבלן‪.‬‬
‫‪ .11.21‬אספקת הדוגמאות לאישור המפקח כמפורט בסעיף ‪ 31.12‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .11.26‬עבודות במקומות צרים ‪ ,‬צפופים או גבוהים‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול‬
‫את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה‪ .‬על הקבלן לקחת‬
‫בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי‬
‫החוזה‪ ,‬בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו‪ .‬מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות‬
‫יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא‬
‫ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של‬
‫החוזה‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫עבודה ביומית‬
‫מדידת שעות העבודה לעבודות שבוצעו לפי דרישת המפקח כעבודות ביומית תהיה לפי‬
‫שעות הביצוע בפועל‪ ,‬כפי שנרשמו ביומן העבודה ואשרו על ידי המפקח ויראו את המחיר‬
‫כתמורה הולמת גם בגין כל ההטבות הסוציאליות ושאר תשלומי החובה‪ ,‬ובכלל זה‬
‫תשלומי המיסים‪ ,‬הביטוח וכיו"ב‪ ,‬ההסעות לאתר העבודות וממנו‪ ,‬זמני הנסיעה‪ ,‬האש"ל‪,‬‬
‫כלי העבודה‪ ,‬הנהלת העבודה‪ ,‬ההוצאות הכלליות‪ ,‬רווח הקבלן‪ ,‬הוצאות המימון‪ ,‬הוצאות‬
‫האחרות של הקבלן וכיו"ב‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫חשבונות חלקיים‬
‫‪.16.2‬‬
‫על חשבון שכר החוזה הקבלן יגיש בתחילת כל חודש למנהל הפרויקט חשבונות‬
‫חלקיים על סמך חלקי עבודה או חלקי שלבי עבודה גמורים ועל בסיס מחירי‬
‫היחידות הנקובים בכתב הכמויות נספח ג' לחוזה זה ע"פ החלוקה שבכתב‬
‫הכמויות‪ .‬התשלומים בגין ביצוע העבודה ישולמו לקבלן בהתאם לאבני הדרך‬
‫באחוזים משכר החוזה כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ %‬שלב ביצוע‬
‫‪ %‬מצטבר‬
‫שלב הביצוע‬
‫גמר יציקת רצפת קומת קרקע‬
‫גמר הקמת קירות שלד הפלדה‬
‫‪8.00%‬‬
‫‪310..%‬‬
‫‪8.00%‬‬
‫‪21.00%‬‬
‫גמר הקמת גג שלד הפלדה‬
‫‪12.00%‬‬
‫‪33.00%‬‬
‫גמר חיפוי קירות מצידם החיצוני‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪38.00%‬‬
‫גמר חיפוי הגג‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪43.00%‬‬
‫גמר הכנות חשמל‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪45.00%‬‬
‫גמר אינסטלציה סניטרית‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪47.00%‬‬
‫גמר הכנות למתקן מזוג אוויר‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪49.00%‬‬
‫גמר עבודות ריצוף וחיפוי‬
‫‪4.00%‬‬
‫‪53.00%‬‬
‫גמר עבודות צבע‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪55.00%‬‬
‫גמר חיפוי קירות פנימי‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪57.00%‬‬
‫גמר חיפוי תקרות פנימי‬
‫‪1.00%‬‬
‫‪58.00%‬‬
‫גמר חיפוי אלומיניום חיצוני‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪63.00%‬‬
‫גמר התקנת דלתות וחלונות‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪65.00%‬‬
‫גמר התקנת קבועות חשמל‬
‫‪7.00%‬‬
‫‪72.00%‬‬
‫גמר התקנת קבועות תברואה‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪74.00%‬‬
‫גמר התקנת מכונות מזוג אוויר‬
‫‪8.00%‬‬
‫‪82.00%‬‬
‫קבלת טופס ‪1‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪87.00%‬‬
‫חיבור לתשתיות‬
‫‪3.00%‬‬
‫‪90.00%‬‬
‫תעודת גמר‬
‫‪3.0..%‬‬
‫‪3..0..%‬‬
‫‪- 10 -‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.16.2‬‬
‫חשבונות חלקיים וחשבון סופי יוכנו בפורמט אלקטרוני באמצעות תכנת‬
‫בינארית על פי החלטת המזמין (להלן‪" :‬התכנה")‪ .‬את החשבונות החלקיים‬
‫והחשבון הסופי יש לשלוח ישירות מתפריט התכנה לכתובת דואר אלקטרוני‬
‫אשר תמסר לקבלן על ידי המנהל‪ .‬בנוסף יגיש הקבלן למנהל את חשבונות‬
‫החלקיים והחשבון הסופי בשלושה (‪ )/‬העתקים יחד עם דיסקט‪.‬‬
‫‪.16./‬‬
‫הקבלן יצרף לכל חשבון ביניים את כל דפי המדידות‪ ,‬התכניות‪ ,‬חישובי הכמויות‬
‫וההסברים הנדרשים לצורך בדיקת אותו חשבון‪.‬‬
‫‪.16.1‬‬
‫החשבונות יוגשו על ידי הקבלן עד ה‪ /0 -‬לכל חודש קלנדרי‪ ,‬עבור אותו חודש‬
‫קלנדרי‪ .‬החשבונות יתייחסו לחלקי עבודה שהושלמו בפועל בחודש הקלנדרי‬
‫שבגינו הוגש החשבון‪ .‬המזמין‪ ,‬באמצעות מנהל הפרויקט‪ ,‬יבדוק את החשבונות‪,‬‬
‫יתקנם במידת הצורך ויאשרם‪.‬‬
‫‪.16.1‬‬
‫מתוך הסכום שיאושר על ידי מנהל הפרויקט‪ ,‬לתשלום בגין החשבון החלקי‪,‬‬
‫ינכה המזמין כל סכום המגיע לו מהקבלן‪ ,‬לרבות מקדמה וסכום השתתפות‬
‫הקבלן בביצוע הביטוח‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 52.1‬להלן‪ ,‬ככל שניתנו‪.‬‬
‫‪.16.6‬‬
‫אי הגשת החשבון על ידי הקבלן למנהל הפרויקט עד לתאריך ה‪ 1 -‬בחודש עלולה‬
‫לגרום לדחיית מועד התשלום‪ ,‬ללא כל תוספת תשלום בגין כך לקבלן‪.‬‬
‫חשבון סופי‬
‫‪.11.2‬‬
‫החשבון הסופי יוגש ע"י הקבלן רק לאחר סיום כל העבודות לפי החוזה וקבלתן‬
‫ע"י המזמין (לרבות ביצוע כל התיקונים שיידרשו ע"י המנהל והמזמין ולרבות‬
‫הגשת התוכניות כמפורט בסעיף ‪ .)40.1‬בחשבון הסופי יפרט הקבלן את הסכום‬
‫המגיע לו בגין השלמת העבודות בניכוי כל התשלומים ששולמו לו על חשבון‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יצרף הקבלן לחשבון הסופי את כל דפי המדידות‪ ,‬חישובי הכמויות‪,‬‬
‫ריכוזי היומנים‪ ,‬תכניות העדות וכל מסמך או אישור נוסף שעל הקבלן להגיש‬
‫לפי חוזה זה‪ .‬החשבון הסופי ייבדק על ידי המזמין‪ ,‬באמצעות מנהל הפרויקט‪,‬‬
‫אשר יבדוק את החשבון הסופי‪ ,‬יתקנו במידת הצורך ויאשרו ובתנאי שהוגשו ע"י‬
‫הקבלן למנהל הפרויקט כל המסמכים כאמור לעיל לשביעות רצונו‪.‬‬
‫‪.11.2‬‬
‫מסכום החשבון הסופי שיאושר לתשלום ע"י מנהל הפרויקט‪ ,‬יופחתו כל‬
‫הסכומים שהמזמין זכאי להפחיתם‪ ,‬על פי חוזה זה ו‪3‬או על פי הדין‪ .‬היתרה‪ ,‬אם‬
‫תיוותר כזו‪ ,‬תשולם לקבלן בתנאי‪ ,‬שהקבלן יחתום על הצהרת ביטול תביעות‬
‫בנוסח נספח י"א' ובתנאי נוסף‪ ,‬שהקבלן ימסור למזמין קודם לביצוע התשלום‬
‫את ערבות הטיב‪.‬‬
‫‪.11./‬‬
‫אם יתברר כי הקבלן קיבל על חשבון שכר החוזה סכומים העולים על הסכום‬
‫שיגיע לו על פי החשבון הסופי‪ ,‬כפי שזה יאושר ע"י מנהל הפרויקט‪ ,‬ישיב הקבלן‬
‫למזמין‪ ,‬כל סכום ששולם לו ביתר‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫תנודות במחירים‬
‫‪.11.2‬‬
‫מוסכם בזאת כי שום תנודות ו‪3‬או הפרשי הצמדה ו‪3‬או במחירי חומרים ו‪3‬או‬
‫במיסים ו‪3‬או באגרות ו‪3‬או בהיטלים על ביצוע העבודות ו‪3‬או על החומרים ו‪3‬או‬
‫הציוד אשר הקבלן חייב לספק על פי החוזה לא ישנו ו‪3‬או ישפיעו על שכר החוזה‪.‬‬
‫למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו את שכר החוזה ככולל את כל‬
‫המיסים‪ ,‬ההיטלים‪ ,‬האגרות ותשלומי החובה החלים על ביצוע העבודות ולרבות‬
‫על החומרים‪ ,‬הציוד והמתקנים אשר הקבלן חייב לספק במסגרתו ו‪3‬או לצורך‬
‫ביצוען‪ .‬כל שינוי בשיעור המיסים‪ ,‬ההיטלים‪ ,‬האגרות ותשלומי החובה ו‪3‬או‬
‫הטלת מיסים‪ ,‬אגרות או תשלומי חובה נוספים לא ישפיעו על שכר החוזה‬
‫והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום נוסף בגינם‪.‬‬
‫‪.11.2‬‬
‫מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה על נספחיו‪ ,‬נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬פרט למקרה בו ניתנה לו על ידי המנהל ארכה לביצוע לפי הוראות‬
‫החוזה‪ ,‬לא יהיה הקבלן זכאי להפרשי הצמדה כלשהם‪.‬‬
‫‪- 12 -‬‬
‫פרק יא' – בטחונות‬
‫‪.11‬‬
‫ערבות ביצוע‬
‫‪.11.2‬‬
‫להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן‪,‬‬
‫ימציא הקבלן למזמין במעמד חתימת החוזה‪ ,‬ערבות בנקאית צמודה‪ ,‬של אחד‬
‫הבנקים המסחריים הגדולים בישראל‪ ,‬אוטונומית ובלתי מותנית‪ ,‬בתנאים‬
‫ובנוסח הקבועים בנספח ט' (להלן‪" :‬ערבות הביצוע")‪ .‬המצאת הערבות הינה‬
‫תנאי לחתימת חוזה זה‪.‬‬
‫‪.11.2‬‬
‫ערבות הביצוע על סך בשקלים חדשים השווה ל‪ 20%-‬מההצעה הכספית של‬
‫הקבלן במכרז (התמורה בגין עבודות הפאושל ‪ +‬התמורה בגין העבודות‬
‫למדידה)‪ ,‬ותהא צמודה למדד תשומות הבניה למגורים‪.‬‬
‫‪.11./‬‬
‫ערבות הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל‪ ,‬עד לסילוק‬
‫הסופי של שכר החוזה ולקבלת תעודת השלמה ובכפוף לכך שעד לאותו מועד‪,‬‬
‫ימציא הקבלן למזמין את ערבות הטיב כהגדרתה להלן‪.‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם‪ ,‬כתבי הארכה‬
‫של ערבות הביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות בפועל‪.‬‬
‫וכן מתחייב הקבלן להגדיל את סכום ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת‬
‫המזמין או המנהל וזאת בכל מקרה בו היקף החוזה יגדל מעבר לסכום אשר‬
‫מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע‪ ,‬לרבות במקרה והיקף החוזה‬
‫ושכר החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שינויים‪.‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו‪3‬או בהארכת תוקפה ו‪3‬או בגבייתה‬
‫ו‪3‬או בהגדלת היקפה לפי העניין‪ ,‬יחולו על הקבלן וישולמו על ידו‪.‬‬
‫‪.11.6‬‬
‫אין במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו‪3‬או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו‬
‫של הקבלן כלפי המזמין על פי החוזה ו‪3‬או על פי הוראות כל דין ו‪3‬או בכדי לגרוע‬
‫מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע ו‪3‬או שיגיע לו על פי החוזה ו‪3‬או על פי כל‬
‫דין‪.‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫במקרה של מימוש ערבות הביצוע כולה או חלקה‪ ,‬חייב הקבלן להמציא מיד‬
‫למזמין ערבות ביצוע חדשה או משלימה‪ ,‬לתקופה ובתנאים הזהים לערבות‬
‫שמומשה‪ ,‬לרבות סכום ערבות הביצוע‪.‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו‪3‬או פיצוי ו‪3‬או כל שיפוי שיגיעו לו‬
‫מהקבלן על פי החוזה ו‪3‬או על פי כל דין‪ ,‬על ידי מימוש ערבות הביצוע‪.‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬במקרה והקבלן יפר תנאי מתנאי החוזה‪ ,‬יהא‬
‫המזמין רשאי מבלי לגרוע ו‪3‬או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות החוזה ו‪3‬או‬
‫הוראות כל דין‪ ,‬לחלט את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו‪ ,‬לפי שיקול דעתו‬
‫הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט האמור‪.‬‬
‫‪ .11.20‬הוצא צו התחלת עבודה בטרם המציא הקבלן ערבות ביצוע‪ ,‬והגיש הקבלן חשבון‬
‫ביניים כלשהו למזמין‪ ,‬יבוצע התשלום בגין חשבון הביניים רק לאחר שהקבלן‬
‫ימציא למזמין את ערבות הביצוע‪ .‬איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע‪ ,‬יתווסף‬
‫לפרק הזמן שנקבע לתשלום חשבון ביניים כאמור‪ ,‬אותו פרק זמן שבו איחר‬
‫הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור‪ ,‬לא ישא‬
‫הפרשי הצמדה ו‪3‬או ריבית כלשהי‪.‬‬
‫‪ .11.22‬מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין‪ ,‬יקבע המזמין על פי‬
‫שיקול דעתו הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים‪.‬‬
‫‪ .11.22‬סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫ ‪- 12‬‬‫‪.10‬‬
‫ערבות טיב‬
‫‪.10.2‬‬
‫להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואו ובמועדן‪ ,‬במשך תקופת‬
‫הבדק‪ ,‬כהגדרתה לעיל‪ ,‬וכן לטובת הוצאת תעודת גמר בגין חלקי העבודות אשר‬
‫בוצעו ע"י הקבלן‪ ,‬ימציא הקבלן למזמין ולפקודתו בתחילת תקופת האחריות‬
‫ערבות בנקאית צמודה‪ ,‬של אחד הבנקים המסחריים הגדולים בישראל‪,‬‬
‫אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח ובתנאים הקבועים בנספח י' לתקופה של שלוש‬
‫(‪ )/‬שנים (להלן‪" :‬ערבות הטיב")‪.‬‬
‫‪.10.2‬‬
‫סכום ערבות הטיב יהיה בסכום השווה ל ‪ 1% -‬מערך החשבון הסופי‪.‬‬
‫‪.10./‬‬
‫כנגד המצאת ערבות הטיב‪ ,‬יחזיר המזמין לקבלן את ערבות הביצוע‪ ,‬בתנאי‬
‫שיתמלאו כל התנאים שלהלן‪:‬‬
‫‪.10./.2‬‬
‫הקבלן קיבל תעודת השלמה;‬
‫‪.10./.2‬‬
‫הקבלן המציא למזמין הצהרה על ביטול כל תביעותיו בנוסח המצ"ב‬
‫כנספח י"א'‪.‬‬
‫‪.10.1‬‬
‫ערבות הטיב תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים ויחולו לגביה כל‬
‫ההוראות המפורטות בסעיפים ‪ 49.10 - 49.3‬לעיל‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪.10.1‬‬
‫מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין‪ ,‬יקבע המזמין על פי‬
‫שיקול דעתו הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים‪.‬‬
‫‪.10.6‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫פרק יב' ‪ -‬נזיקין וביטוח‬
‫‪.12‬‬
‫אחריות הקבלן לנזק לעבודות‪ ,‬לאתר העבודות ולתכולתו‬
‫‪.12.2‬‬
‫מיום תחילת ביצוע העבודות ועד מתן תעודת השלמה‪ ,‬יהא הקבלן אחראי‬
‫לשמירה ולשלמות העבודות באתר העבודות‪ ,‬לרבות המקלט הקיים וסביבתו‪,‬‬
‫ולרבות כל ציוד וחומרים שהובאו לאתר העבודות למטרת ביצוע העבודות‪,‬‬
‫לרבות המבנים הארעיים שהוקמו באתר והשגחה עליהם‪ .‬בכל מקרה של נזק‬
‫לעבודות ו‪3‬או לאתר העבודות ו‪3‬או לפרויקט מסיבה כלשהי יהא על הקבלן לתקן‬
‫את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה‬
‫העבודות מתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה ונספחיו‪.‬‬
‫‪.12.2‬‬
‫הוראות סעיף ‪ 51.1‬לעיל‪ ,‬תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי‬
‫ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידו בתקופת הבדק‪.‬‬
‫‪.12./‬‬
‫נזיקין לגוף או לרכוש‬
‫‪.12./.2‬‬
‫הקבלן הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו‪3‬או אובדן ו‪3‬או חבלה ו‪3‬או‬
‫תאונה מכל מין ו‪3‬או סוג שהוא לרבות נזק גוף ו‪3‬או רכוש אשר יגרמו‬
‫לכל אדם ו‪3‬או גוף שהם‪ ,‬ו‪3‬או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו‪3‬או‬
‫לקבלני המשנה ו‪3‬או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי באתר העבודות ו‪3‬או‬
‫מחוץ לאתר העבודות ו‪3‬או לכל צד שלישי אחר ו‪3‬או לרכושם של כל‬
‫אחד מאלה כתוצאה ישירה ו‪3‬או עקיפה מביצוע העבודות על ידי‬
‫הקבלן ו‪3‬או על ידי עובדיו ו‪3‬או שלוחיו ו‪3‬או קבלני המשנה ו‪3‬או‬
‫המועסקים על ידו ו‪3‬או כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של‬
‫הקבלן ו‪3‬או עובדיו ו‪3‬או שלוחיו ו‪3‬או קבלני המשנה שלו‪ ,‬בין בתקופת‬
‫ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק‪.‬‬
‫ ‪- 1/‬‬‫‪.12./.2‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫נזיקין לעובדים‬
‫‪.12.1.2‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫הקבלן אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו‪3‬או המועסקים על‬
‫ידו ו‪3‬או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי‬
‫המגיעים ו‪3‬או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו‪3‬או לכל אדם אחר‬
‫הנמצא בשרותו‪ ,‬לרבות קבלני משנה ועובדיהם‪ ,‬כתוצאה מכל נזק ו‪3‬או‬
‫אובדן ו‪3‬או תאונה ו‪3‬או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו‪3‬או‬
‫במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק‪.‬‬
‫נזקים לרכוש ציבורי‬
‫‪.12.1.2‬‬
‫‪.12.6‬‬
‫הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו‪3‬או פיצוי ו‪3‬או תשלום ו‪3‬או הוצאה‬
‫אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו‪3‬או יחולו עקב כל מעשה ו‪3‬או מחדל‬
‫כאמור ו‪3‬או כתוצאה מהם‪ .‬כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר‬
‫במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו‪3‬או‬
‫לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו‪3‬או לכל צד שלישי‬
‫במהלך ביצוע העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק‪.‬‬
‫הקבלן אחראי לכל נזק ו‪3‬או קלקול שייגרם לכביש‪ ,‬דרך מדרכה‪,‬‬
‫שביל‪ ,‬רשת מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תיעול‪ ,‬חשמל‪ ,‬כבלים ותקשורת‪ ,‬טלפון‬
‫וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו‪3‬או תת‬
‫קרקעיים וכיוצ"ב‪ ,‬תוך כדי ביצוע העבודות‪ ,‬בין שהנזק ו‪3‬או הקלקול‬
‫נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות‪.‬‬
‫הקבלן יתקן את הנזקים ו‪3‬או הקלקול כאמור על חשבונו‪ ,‬באופן יעיל‬
‫ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים‬
‫לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור‪ .‬על הקבלן לדאוג מראש לקבל‬
‫מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת‪-‬קרקעיים‬
‫העוברים באתר העבודות‪.‬‬
‫פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן‬
‫‪.12.6.2‬‬
‫הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע‬
‫את הנזקים‪ ,‬האובדן‪ ,‬החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על‬
‫פי החוזה ו‪3‬או על‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫‪.12.6.2‬‬
‫הקבלן מתחייב לבוא בנעלי העירייה ו‪3‬או הרשות ו‪3‬או המנהל ו‪3‬או‬
‫המפקח ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או שלוחיהם‪ ,‬אם יתבעו ביחד ו‪3‬או לחוד‪ ,‬בגין‬
‫נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו‪3‬או הוראות כל‬
‫דין‪ .‬המזמין מתחייב להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור‪ ,‬מיד עם‬
‫קבלת הודעה בגינה‪ ,‬ולאפשר לקבלן להתגונן‪.‬‬
‫‪.12.6./‬‬
‫הקבלן מתחייב לשפות ולפצות‪ ,‬באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה‬
‫בכתב‪ ,‬את המזמין ו‪3‬או את העירייה ו‪3‬או את הרשות ו‪3‬או המפקח‬
‫ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או שלוחיהם‪ ,‬בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה‪,‬‬
‫מכל עילה שהיא שתוגש‪ ,‬אם ומיד כאשר תוגש‪ ,‬על ידי כל אדם‪ ,‬בלי‬
‫יוצא מן הכלל‪ ,‬נגדם ו‪3‬או נגד מי מהם ו‪3‬או כנגד כל מי מעובדיהם‪,‬‬
‫שלוחיהם ושולחיהם‪ ,‬בגין כל תאונה‪ ,‬חבלה או נזק להם אחראי‬
‫הקבלן על פי חוזה זה ו‪3‬או על פי הדין‪ ,‬לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות‬
‫המשפטיות שייגרמו למזמין ו‪3‬או לרשות במלואן ו‪3‬או בכל סכום אשר‬
‫ייפסק בפסק דין לחובתם ו‪3‬או לחובת מי מהם בקשר לנזקים‪ ,‬אשר‬
‫הקבלן אחראי להם ובתנאי‪ ,‬שהמזמין הודיע לקבלן‪ ,‬מיד עם קבלת‬
‫הודעה על כך‪ ,‬על המקרים המנויים מעלה‪ ,‬ונתן לקבלן הזדמנות‬
‫להתגונן כנגדם וכנגד בתביעה כאמור‪ ,‬או נשלחה אליו הודעת צד ג'‬
‫באותה תביעה‪.‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.12.6.1‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬אם כתוצאה מפעולה או מביצוע עבודה‬
‫כלשהי של הקבלן בניגוד לחוזה ו‪3‬או לכל דין‪ ,‬יוצא כנגד המזמין ו‪3‬או‬
‫הרשות ו‪3‬או המנהל ו‪3‬או המפקח‪ ,‬צו מאת בית משפט‪ ,‬יהיה הקבלן‬
‫אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל‪ ,‬על כל נזק בין ישיר ובין עקיף וזאת‪,‬‬
‫מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן‪ ,‬לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל‬
‫ההליכים הדרושים‪ ,‬להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה‬
‫חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל‪ ,‬או בגין כל עיכוב שיחול‬
‫בביצוע העבודות כתוצאה מצו כנ"ל‪.‬‬
‫‪.12.6.1‬‬
‫מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה‪ ,‬יהיה המזמין רשאי לתקן‬
‫בעצמו ו‪3‬או באמצעות אחרים‪ ,‬את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם‬
‫לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות‬
‫והתשלומים הכרוכים בכך‪ ,‬בתוספת של ‪ 21%‬ובלבד שהמזמין הודיע‬
‫לקבלן‪ ,‬על הנזקים והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך ‪ 20‬ימים ממועד‬
‫קבלת הודעת המזמין והכל בכפוף להוראות חוזה זה‪.‬‬
‫סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו‪3‬או הפרת תנאי‬
‫מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫ביטוח‬
‫‪.12.2‬‬
‫ביחס לעבודות נשוא חוזה זה‪ ,‬שיבוצעו על ידי הקבלן‪ ,‬החברה תגרום לעריכת‬
‫ביטוחים קבלניים הכרוכים בביצוע העבודה להוראות סעיף ביטוח זה‪.‬‬
‫השתתפות הקבלן תהא על ידי ניכוי משכר העבודה לו זכאי הקבלן לפי חוזה זה‬
‫(למעט מס ערך מוסף)‪ ,‬של סכום המהווה ‪( 0.11%‬שבעה וחצי פרומיל) ממנו‪.‬‬
‫הניכוי האמור יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר (לרבות חשבונות ביניים וחשבון‬
‫סופי) שיגיש הקבלן בגין ביצוע אותה עבודה‪ ,‬ושיאושר על ידי החברה‪.‬‬
‫‪.12.2‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ומבלי לגרוע מאחריותו ו‪3‬או התחייבויותיו של הקבלן על‪-‬פי כל דין ו‪3‬או‬
‫על פי האמור בחוזה זה‪ ,‬מתחייב הקבלן לערוך‪ ,‬לרכוש ולקיים‪ ,‬על חשבונו לפני‬
‫מועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה (להלן ‪" :‬העבודות") ו‪3‬או הצבת ציוד‬
‫כלשהו באתר ביצוע העבודות על ידו ו‪3‬או על ידי מי מטעמו ו‪3‬או עבורו‪( ,‬המוקדם‬
‫מבין המועדים הנ"ל) ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ועד לסיומן ולקבלת‬
‫תעודה על השלמת העבודות במלואן ו‪3‬או בחלקן מאת אחוזות החוף בע"מ‬
‫(להלן‪" :‬החברה") ומי מטעמם‪ ,‬לרכוש לערוך ולקיים‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬על שמו‪ ,‬על‬
‫שם קבלני המשנה ועל שם המזמין ו‪3‬או החברה במשך כל תקופת ביצוע‬
‫הפרויקט‪ ,‬את הביטוחים המפורטים להלן‪ ,‬בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה‬
‫זה (להלן‪" :‬התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן בנספח י"ב' למסמכי‬
‫הסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן‪" :‬אישור ביטוחי הקבלן")‪ ,‬אצל‬
‫חברת בטוח המורשית כדין לפעול בישראל (שכולם יחד יקראו להלן ‪" :‬ביטוחי‬
‫הקבלן")‪.‬‬
‫‪.12.2.2‬‬
‫ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות‬
‫א‪.‬‬
‫פרק א' ביטוח העבודות‪ ,‬המבטח במלוא ערכן את העבודות‬
‫והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ו‪3‬או באחריות הקבלן המשמש את‬
‫הקבלן בביצוען של העבודות בקשר עם חוזה זה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי‪ ,‬המבטח את אחריותו של‬
‫הקבלן על פי דין‪ ,‬בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרק ג' חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי‬
‫פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו‪3‬או עפ"י חוק האחריות למוצרים‬
‫פגומים‪ ,‬התש"ם ‪ ,2110‬כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו‪3‬או‬
‫מטעמו במישרין ו‪3‬או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם חוזה‬
‫זה לרבות קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫‪.12.2.2‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית‬
‫המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה ו‪3‬או דרישה‬
‫בגין רשלנות מקצועית ו‪3‬או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה‬
‫במשך תקופת הביטוח‪ ,‬בגין כל פגיעה גופנית ו‪3‬או נזק שמקורם‬
‫במעשה ו‪3‬או מחדל רשלני של הקבלן ו‪3‬או מנהליו ו‪3‬או עובדיו בקשר‬
‫עם העבודות נשוא חוזה זה‪.‬‬
‫מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של ‪6‬‬
‫חודשים לאחר תום תקופת הביטוח‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת‬
‫חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות‪.‬‬
‫על פי דרישת החברה בכתב מתחייב הקבלן להמציא לחברה‬
‫העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה‪.‬‬
‫‪.12.2./‬‬
‫ביטוח חבות המוצר‬
‫המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים‪,‬‬
‫התש"ם ‪ ,2110‬בגין פגיעה גופנית ו‪3‬או נזק אשר נגרמו עקב מוצר‬
‫(לרבות כל רכיב שלו‪ ,‬אריזה‪ ,‬מיכל‪ ,‬הוראות שימוש והוראות‬
‫בטיחות) שיוצר ו‪3‬או הוכן ו‪3‬או הורכב ו‪3‬או תוקן ו‪3‬או סופק ו‪3‬או‬
‫נמכר ו‪3‬או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו‪3‬או מי מטעמו‬
‫במסגרת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה (להלן‪" :‬המוצר")‪.‬‬
‫מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר‪ ,‬תקופת גילוי של ‪6‬‬
‫חודשים לאחר תום תקופת הביטוח‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת‬
‫חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות‪.‬‬
‫על פי דרישת החברה בכתב מתחייב הקבלן להמציא לחברה‬
‫העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה‪.‬‬
‫‪.12.2.1‬‬
‫ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי ‪:‬‬
‫‪ .12.2.1.2‬הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו‪3‬או הציוד הכבד‬
‫שבבעלותו ו‪3‬או בהשגחתו ו‪3‬או בשימושו לצורך ביצוע‬
‫העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית‬
‫עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות‬
‫כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב‬
‫השימוש בכלי הרכב‪ ,‬בגבולות האחריות המקובלים בענף‬
‫הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫‪ .12.2.1.2‬כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני‬
‫הנדסי הכולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין‬
‫כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני ו‪3‬או ציוד‬
‫הנדסי בגבול אחריות בסך של ‪ 600,000‬ש"ח לתובע‪ ,‬למקרה‬
‫ובמצטבר לתקופת הביטוח‪ .‬בביטוחים אלו יבוטלו כל‬
‫החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע‬
‫עבודות קבלניות‪.‬‬
‫‪ .12.2.1./‬למען הסר ספק‪ ,‬מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים‪,‬‬
‫מלגזות‪ ,‬טרקטורים‪ ,‬מחפרים‪ ,‬מחפרונים‪ ,‬גוררים וכן כלים‬
‫נעים ממונעים מכל סוג‪.‬‬
‫‪.12./‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬ומבלי לגרוע ממנו‪ ,‬מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו‬
‫הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים‪ ,‬הציוד‪,‬‬
‫המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות‪ ,‬במלוא‬
‫ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו‪3‬או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה‬
‫זה ו‪3‬או על פי כל דין‪.‬‬
‫ ‪- 16‬‬‫‪.12.1‬‬
‫ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו‪3‬או כלפי קבלנים‬
‫וקבלני משנה ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את‬
‫המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח‬
‫העבודות מטעמם בגין כל מעשה ו‪3‬או מחדל של הקבלן ו‪3‬או מי מטעמו (להלן‪:‬‬
‫"יחידי המבוטח") ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח אישור ביטוחי‬
‫הקבלן (נספח י"ב')‪.‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות‬
‫נשוא חוזה זה‪ ,‬במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף‪ .‬עם זאת‪ ,‬את‬
‫ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא‬
‫תמה תקופת ההתיישנות על פי הדין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם‬
‫חוזה זה על נספחיו‪.‬‬
‫‪.12.6‬‬
‫ביטוח הקבלן הנערך על פי סעיף ‪( 51.1.2‬א) לעיל (פרק א' העבודות)‪ ,‬יכלול ויתור‬
‫על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או‬
‫מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם‪ ,‬ובלבד‬
‫שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק‬
‫בזדון‪.‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופוה‬
‫לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל‬
‫אחד מיחידי המבוטח‪.‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו‬
‫הפוליסות כאמור יורחבו לשפות את המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או‬
‫עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם בגין אחריות שעלולה להיות‬
‫מוטלת על מי מהם למעשי ו‪3‬או מחדלי הקבלן ו‪3‬או קבלני משנה מטעמו – הכול‬
‫כמפורט באישור ביטוחי הקבלן (נספח י"ב')‪.‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי‪ ,‬במפורש‪ ,‬כי רכוש המזמין‬
‫ו‪3‬או החברה שבו פועל הקבלן‪ ,‬למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן‬
‫והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן‪ ,‬ייחשב כרכוש צד שלישי‪,‬‬
‫לעניין ביטוח זה‪ .‬למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו‪3‬או‬
‫בעלי מבנים ו‪3‬או רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן‬
‫כרכוש צד שלישי‪.‬‬
‫‪ .12.20‬במועד חתימת חוזה זה‪ ,‬כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה‬
‫זה‪ ,‬הקבלן ימציא לחברה את אישור ביטוחי הקבלן (נספח י"ב') בנוסח המצורף‬
‫כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח (נוסח מקורי)‪ .‬מוסכם בזה כי המצאת‬
‫אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על‬
‫נספחיו‪.‬‬
‫‪ .12.22‬בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה‪ ,‬לא‬
‫יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא‬
‫חוזה זה‪ ,‬מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם‬
‫ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם לנזקים בהתאם לנוסח‬
‫"הצהרה ‪ -‬פטור מאחריות לנזקים"‪ ,‬המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח י"ג'‬
‫(בנוסחו המקורי)‪ ,‬כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪ .12.22‬בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה‪ ,‬לא‬
‫יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא‬
‫חוזה זה‪ ,‬נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף‬
‫לחוזה זה ומסומן כנספח י"ד' (בנוסחו המקורי)‪ ,‬כשהוא חתום כדין על ידי‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪ .12.2/‬מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה‪ ,‬ובמקרה בו‬
‫העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן‪,‬‬
‫מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם‬
‫למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת‬
‫ביטוחי הקבלן (נספח י"ב')‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫‪ .12.21‬למען הסר ספק מובהר בזאת‪ ,‬כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו‪3‬או‬
‫החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם‬
‫בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ ,‬לרבות עבודות אשר יבוצעו‬
‫על ידי קבלני המשנה‪ ,‬והוא יהיה אחראי לשפות ו‪3‬או לפצות את המזמין ו‪3‬או‬
‫החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם‬
‫בגין כל אובדן ו‪3‬או נזק שייגרם למי מהם‪ ,‬במישרין ו‪3‬או בעקיפין‪ ,‬עקב העבודות‬
‫שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה‪ ,‬בין אם אובדן ו‪3‬או נזק כאמור מכוסה באיזו‬
‫מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪ .12.21‬הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן אשר‬
‫נערכות כמפורט בסעיף ‪ 51.1‬לעיל ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי‬
‫המבטח ו‪3‬או על ידי המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או‬
‫מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי‬
‫הביטוח בעת הצורך‪ ,‬לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או‬
‫מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם‪ ,‬על פי פוליסות‬
‫הביטוח‪ ,‬אם יידרש לכך על ידם‪.‬‬
‫‪ .12.26‬בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו‪ ,‬מוסכם כי בעת קרות מקרה‬
‫ביטוח על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף ‪( 51.1‬ביטוחי הקבלן)‪,‬‬
‫מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע‬
‫ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק‪ .‬מובהר כי על‬
‫הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש‪ ,‬לרבות‬
‫להעביר לו כל מידע שידרוש‪.‬‬
‫‪ .12.21‬בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת‬
‫המצב לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו‬
‫והמזמין ו‪3‬או החברה מתחייבים להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת‬
‫הביטוח בגין הנזק‪ ,‬וסכום זה בלבד‪ .‬למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל‬
‫ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח (לרבות ההשתתפות‬
‫העצמית) וכי המזמין ו‪3‬או החברה לא יהיו חייבים לקבלן כל תשלום לכיסוי‬
‫ההוצאות כאמור‪.‬‬
‫‪ .12.21‬בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה‪ ,‬מוסכם בזה כי תגמולי‬
‫הביטוח על פי פרק א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות‪ ,‬בגין נזקי רכוש‪,‬‬
‫ישולמו ישירות לחברה‪ ,‬אלא אם היא הורתה אחרת בכתב למבטח‪ .‬מוסכם בזה‬
‫כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה‪ .‬תיקן הקבלן בעצמו נזק‬
‫המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור‪ ,‬בשלמותו‪ ,‬לשביעות רצון מנהל העבודה‬
‫ו‪3‬או המפקח מטעם החברה‪ ,‬או שטרם קיבל מהחברה תשלום עבור העבודה‬
‫שניזוקה ‪ ,‬המזמין ו‪3‬או החברה מתחייבים להורות למבטח בכתב על תשלום‬
‫תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או‬
‫הנזק‪.‬‬
‫‪ .12.21‬בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות‬
‫המפורטות בסעיף ‪ 51.1‬לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה‪ .‬הקבלן מתחייב‬
‫לשתף פעולה עם המבטח ו‪3‬או המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מי מטעמם בכל הדרוש‬
‫למימוש זכויות על פי הפוליסה‪ ,‬וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו‪3‬או החברה‬
‫ו‪3‬או מי מטעמם לנהל המשא ומתן בעצמה‪.‬‬
‫‪ .12.20‬מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק‬
‫לעבודות‪ ,‬על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי‬
‫שמאי מטעם חברת הביטוח ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות‬
‫מטעמם‪.‬‬
‫‪ .12.22‬הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו‪3‬או זכויות‬
‫המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח‬
‫העבודות מטעמם‪ ,‬יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למזמין ו‪3‬או לחברה ו‪3‬או‬
‫מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם‪ ,‬באופן מלא‬
‫ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו‪3‬או טענות‪ ,‬כספיות או אחרות‪ ,‬כלפיהם והוא‬
‫יהא מנוע מלהעלות כל טענה‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫‪ .12.22‬כל מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח‬
‫העבודות מטעמה בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות‬
‫תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח‪.‬‬
‫‪ .12.2/‬כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן‪ ,‬הקבלן יהיה אחראי לשפות את‬
‫המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח‬
‫העבודות מטעמם באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי‬
‫ביטוחי הנובע מהפרה ו‪3‬או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על‬
‫ידי הקבלן ו‪3‬או מנהליו ו‪3‬או העובדים המועסקים על ידו ו‪3‬או קבלני משנה‬
‫מטעמו‪.‬‬
‫‪ .12.21‬ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל בטוח הנערך על‪-‬‬
‫ידי המזמין ו‪3‬או החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו‪3‬או דרישה‬
‫ו‪3‬או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו‪3‬או החברה‪ ,‬לרבות כל טענה ו‪3‬או‬
‫זכות כאמור בסעיף ‪ 11‬לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – ‪ 2112‬ולרבות כל טענת‬
‫"ביטוח כפל" כלפי המזמין ו‪3‬או החברה וכלפי מבטחיהם‪.‬‬
‫‪ .12.21‬ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח י"ב') יכללו‬
‫תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו‪3‬או לצמצם את היקפם ו‪3‬או‬
‫לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן‪" :‬תקופת‬
‫הביטוח")‪ ,‬אלא אם כן תישלח לחברה ולקבלן‪ ,‬הודעה בכתב‪ ,‬באמצעות דואר‬
‫רשום‪ ,‬שישים (‪ )00‬יום מראש על כוונתו לעשות זאת‪ .‬וכי לא יהיה תוקף לביטול‬
‫ו‪3‬או לצמצום ו‪3‬או לשינוי לרעה שכאלו לגבי המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם‬
‫ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם אם לא נשלחה הודעה‬
‫בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים (‪ )00‬הימים ממועד משלוח ההודעה‪.‬‬
‫‪ .12.26‬בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד‬
‫להיות מצומצם בהיקפו ו‪3‬או משונה לרעה ו‪3‬או מבוטל‪ ,‬כאמור בסעיף ‪51.12‬‬
‫לעיל‪ ,‬מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור‬
‫עריכת ביטוח חדש‪( ,‬עד למועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור לעיל)‪.‬‬
‫לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .12.21‬הקבלן מצהיר‪ ,‬כי לא תהיה לו כל טענה ו‪3‬או דרישה ו‪3‬או תביעה כנגד המזמין‬
‫ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות‬
‫מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו‪ ,‬או שהיה זכאי לשיפוי עבורו על פי‬
‫הביטוחים שנערכו לפי סעיף ‪( 2‬ביטוח העבודות) לאישור עריכת ביטוחי הקבלן‬
‫(נספח י"ב')‪ ,‬ו‪3‬או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו‪3‬או ביטוח חסר‬
‫ו‪3‬או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או‬
‫מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות‬
‫לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה‪ .‬ובלבד שהאמור‬
‫לעיל בדבר פטור מאחריות‪ ,‬לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫‪ .12.21‬מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה‬
‫אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם‬
‫ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם‪ .‬למען הסר כל ספק‬
‫מובהר כי האמור בסעיף זה (‪ )51.1.‬מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות‬
‫נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו‪3‬או כל מי שבא מטעמו‪.‬‬
‫‪ .12.21‬מוסכם בזה במפורש‪ ,‬כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן‪ ,‬המצאתם ו‪3‬או בשינויים‪,‬‬
‫כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או על מי מטעמם ו‪3‬או‬
‫להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו‪3‬או כדי לצמצם מאחריותו ו‪3‬או‬
‫התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .12./0‬לא יאוחר מ‪( 1 -‬שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן‪ ,‬מתחייב הקבלן‬
‫לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף ‪ 51.9‬לעיל‪ ,‬בגין הארכת‬
‫תוקפם לתקופה נוספת‪ ,‬הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי‬
‫הקבלן‪ ,‬במועדים הנקובים‪ ,‬מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת‬
‫הביטוחים על פי החוזה‪ ,‬על נספחיו‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫‪ .12./2‬הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין על ידי‬
‫מבטחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כאמור בסעיפים ‪ 51.15 ,51.9‬ו‪,51.19 -‬‬
‫והצהרות חתומות על ידי הקבלן‪ ,‬כאמור בסעיפים ‪ 51.20‬ו‪ 51.22 -‬לעיל‪ ,‬מהווים‬
‫תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו‪3‬או הצהרות כאמור‬
‫בהתאם לחוזה‪ ,‬החברה תהייה זכאית למנוע מן הקבלן את תחילת ו‪3‬או המשך‬
‫ביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ ,‬וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י החוזה‬
‫או הדין‪.‬‬
‫‪ .12./2‬מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח י"ב')‬
‫ו‪3‬או בבדיקתו ו‪3‬או אי בדיקתו‪ ,‬כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי‬
‫הקבלן למוסכם‪ ,‬טיבם‪ ,‬תוקפם‪ ,‬היקפם או היעדרם ו‪3‬או כדי לגרוע מאחריותו‬
‫של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או על מי‬
‫מהבאים מטעמם‪.‬‬
‫‪ .12.//‬למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד‬
‫כאמור לעיל לא תפגע בהתחייבויותיו ‪3‬או לא תגרע מאחריותו של הקבלן על‪-‬פי‬
‫חוזה זה על נספחיו‪ ,‬לרבות‪ ,‬ומבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬לביצוע כל תשלום‬
‫שחל על הקבלן‪ ,‬והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם‬
‫אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו‪3‬או הכנסת רכוש ו‪3‬או ציוד לאתר בשל אי הצגת‬
‫האישורים במועד‪ .‬בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי‬
‫הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה‬
‫זה‪.‬‬
‫‪ .12./1‬הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על‪-‬פי סעיף ‪( 2‬ביטוח‬
‫העבודות) באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח י"ב')‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬כדי שישקף‬
‫תמיד את מלוא השווי של העבודות ו‪3‬או הרכוש ו‪3‬או הציוד ו‪3‬או החומרים‬
‫המבוטחים בקשר עם חוזה זה‪.‬‬
‫‪ .12./1‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו‪3‬או גבולות האחריות ו‪3‬או תנאי‬
‫הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח‪ ,‬הינם דרישה‬
‫מינימאלית המוטלת על הקבלן‪ ,‬ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות‬
‫ולקבוע את סכומי הביטוח ו‪3‬או גבולות האחריות ו‪3‬או תנאי הביטוח בהתאם‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו‪3‬או דרישה ו‪3‬או‬
‫תביעה כלפי המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מי מטעמם‬
‫בכל הקשור לסכומי הביטוח ו‪3‬או גבולות האחריות ו‪3‬או תנאי הביטוח‬
‫המינימאליים כאמור‪.‬‬
‫‪ .12./6‬החברה ו‪3‬או מי מטעמה רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הבטוח‬
‫שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון‬
‫שיידרש על ידי החברה על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף‬
‫הביטוח בחוזה זה על נספחיו‪.‬‬
‫‪ .12./1‬הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ו‪3‬או מי מטעמה ביחס‬
‫לאישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט‬
‫לעיל ו‪3‬או פוליסות הקבלן‪ ,‬אינה מטילה על המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או על מי‬
‫מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור‪ ,‬טיבם‪,‬‬
‫היקפם‪ ,‬ותוקפם‪ ,‬או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל‬
‫חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה ונשוא כל דין‪.‬‬
‫‪ .12./1‬הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו‪ ,‬לשלם את‬
‫דמי הביטוח במלואם ובמועדם‪ ,‬לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו‪3‬או‬
‫להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא‪ ,‬לבקשת החברה בכתב‪ ,‬אישורים על‬
‫תשלומי הפרמיה ‪ ,‬לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך‬
‫כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו‪3‬או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו‪.‬‬
‫‪ .12./1‬בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה‬
‫ו‪3‬או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן‬
‫ו‪3‬או מנהליו ו‪3‬או עובדיו לא יפגעו בזכויות המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם‬
‫ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם על פי ביטוחים אלו‪.‬‬
‫ ‪- 60‬‬‫‪ .12.10‬לא ביצע ו ‪3‬או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה‬
‫במלואם או בחלקם‪ ,‬תהא החברה רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬ומבלי לפגוע בזכויותיה‬
‫לפי חוזה זה או על פי דין‪ ,‬לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו‬
‫ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן‪ .‬ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן‬
‫על כוונתה לעשות כן ‪ 21‬יום מראש ובכתב‪ .‬כל סכום שהחברה שילמה או‬
‫התחייבה בתשלומו כאמור יוחזר מיד לחברה על פי דרישתה הראשונה‪ .‬לחילופין‬
‫ומבלי לפגוע בזכויות החברה על פי סעיף זה‪ ,‬המזמין ו‪3‬או החברה יהיו רשאים‬
‫לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה‬
‫רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫‪ .12.12‬בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל‪ ,‬בכל שלבי ביצוע החוזה‬
‫מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק‬
‫לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים‪ ,‬תקנות וכדומה‪ ,‬שהותקנו לפי החוקים‬
‫הנ"ל‪ ,‬ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו‬
‫שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ ,‬באופן מקרי או זמני‪ ,‬יהיו בכל עת‬
‫ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .12.12‬בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל‪ ,‬מתחייב הקבלן למלא‬
‫אחר כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו‪3‬או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות‬
‫דרכים (הפלת"ד) וכל הצווים‪ ,‬התקנות וכדומה‪ ,‬שהותקנו לפי החוקים הנ"ל‪,‬‬
‫ובעיקר‪ ,‬אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬באופן שכל העובדים שיועסקו‬
‫בביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ ,‬לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני‪ ,‬יהיו‬
‫בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה‪ ,‬מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים‬
‫הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה‪.‬‬
‫‪ .12.1/‬בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה‪ ,‬מתחייב הקבלן לקיים את כל‬
‫הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש‬
‫ו‪3‬או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר‬
‫העבודות‪.‬‬
‫‪ .12.11‬ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם‬
‫ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם על פי הביטוחים הנ"ל‬
‫לקבלת שיפוי ו‪3‬או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו‪3‬או אישורים מתאימים‬
‫מאת הרשויות או הגופים המתאימים‪ .‬למעט במקרה בו העדר הרישוי ו‪3‬או‬
‫האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק‪.‬‬
‫‪ .12.11‬הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהל‬
‫ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם ו‪3‬או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות‬
‫בשלבי ביצוען ו‪3‬או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו‪3‬או‬
‫לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע‪.‬‬
‫‪ .12.16‬הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו‪3‬או הכלים המובאים על ידו‬
‫לאתר ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .12.11‬בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו‬
‫ו‪3‬או לאחר מסירתן‪ ,‬לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו‪3‬או החברות בעלי‬
‫הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם‬
‫לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין ו‪3‬או‬
‫החברה‪ .‬המזמין ו‪3‬או החברה מתחייבים להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות‬
‫כנ"ל‪.‬‬
‫‪ .12.11‬למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח‬
‫בגין הביטוחים הנערכים על פי סעיף ‪ 51‬זה (ביטוחי הקבלן) וההשתתפויות‬
‫העצמיות בכל מקרה נזק ו‪3‬או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח‬
‫הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד‪ ,‬ובכל מקרה לא על החברה ו‪3‬או המזמין‬
‫על מי מטעמם‪.‬‬
‫‪ .12.11‬מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של‬
‫הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור‬
‫בסעיפים אחרים בחוזה זה ו‪3‬או על פי הדין‪.‬‬
‫ ‪- 62‬‬‫‪ .12.10‬בנוסף ומ בלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬מוסכם‬
‫בזה כי המזמין ו‪3‬או החברה יהיו רשאים לקזז ו‪3‬או לעכב כל סכום לו הינם‬
‫זכאים על פי תנאי סעיף זה (סעיף ביטוח) מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בכל‬
‫הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה‪.‬‬
‫‪ .12.12‬מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף ‪ 12‬זה‬
‫(ביטוח)‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬מהווה הפרה יסודית של חוזה זה‪.‬‬
‫פרק יג' ‪ -‬הפרות ותרופות‬
‫‪.1/‬‬
‫‪.11‬‬
‫הפרות יסודיות ופיצויים‬
‫‪.1/.2‬‬
‫חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)‪ ,‬תשל"א ‪ 2110 -‬יחול על הוראות החוזה‪.‬‬
‫‪.1/.2‬‬
‫מוסכם בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זה‪ ,‬בכל מקרה בו תופרנה אחת‬
‫ו‪3‬או יותר מהתחייבויות הקבלן אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה‪,‬‬
‫יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ללא התראה מוקדמת וזאת‪ ,‬מבלי לגרוע‬
‫מיתר זכויותיו על פי החוזה ו‪3‬או על פי הדין‪.‬‬
‫‪.1/./‬‬
‫בגין פיגור בהשלמת ביצוע העבודות‪ ,‬ישלם הקבלן למזמין‪ ,‬פיצויים מוסכמים‬
‫בסך של אלפיים דולר ארה"ב (‪ )$2,000‬לכל יום של איחור עד פיגור של ארבעה‬
‫עשר (‪ )21‬ימים בביצוע העבודות‪ .‬החל מן היום החמישה עשר (‪ )21‬לפיגור ישלם‬
‫הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בסך של חמשת אלפים דולר ארה"ב (‪)$1,000‬‬
‫לכל יום של פיגור‪ .‬מוסכם בזאת‪ ,‬כי למרות האמור לעיל‪ ,‬בגין איחור של עד‬
‫שבעה (‪ )1‬יום במועד סיום ביצוע העבודות לא יהיה הקבלן חייב בתשלום‬
‫פיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית ואלה יחולו החל מתום תקופת שבעת‬
‫הימים הנ"ל‪.‬‬
‫‪.1/.1‬‬
‫למען הסר ספק מובהר בזאת‪ ,‬כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין‬
‫לפיצויים בגין כל נזק ממשי שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן‪ ,‬לרבות‬
‫הוצאות מימון ואובדן רווחים‪.‬‬
‫‪.1/.1‬‬
‫המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו‪3‬או כל סכום אחר‬
‫אשר הקבלן יהיה חייב למזמין‪ ,‬מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא‬
‫ולרבות מהחשבון הסופי‪ ,‬וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת‬
‫לרבות על ידי מימוש הערבויות‪ .‬למען הסר ספק מוצהר בזאת‪ ,‬כי אין בתשלום‬
‫הפיצויים המוסכמים כשלעצמם או בניכויים מהקבלן‪ ,‬משום שחרור הקבלן‬
‫מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן‬
‫על פי החוזה‪.‬‬
‫סילוק יד הקבלן‬
‫‪.11.2‬‬
‫בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן‪ ,‬או במקרה של הפרה יסודית של‬
‫החוזה יהיה רשאי המזמין ‪ -‬לאלתר‪ ,‬לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו‬
‫של הקבלן מהן ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמו ו‪3‬או בכל דרך אחרת‬
‫ולהשתמש לשם כך בכל החומרים‪ ,‬הציוד והמתקנים שבאתר העבודות וכן‬
‫למכור א ת עודפי החומרים‪ ,‬הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורה‬
‫שתתקבל ממכירתם לכיסוי הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפי החוזה‪,‬‬
‫ואלה המקרים‪:‬‬
‫‪.11.2.2‬‬
‫כשהקבלן פושט רגל או ניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשהקבלן עושה‬
‫סידור עם או לטובת נושיו‪ ,‬ובגוף מאוגד‪ ,‬כשהגוף בפירוק‪ ,‬או במקרה‬
‫שיוטל עיקול על כספים ו‪3‬או נכסים מהותיים של הקבלן ויהא בכך כדי‬
‫לפגוע ביכולת הקבלן להשלים את העבודות וההתחייבויות לפי חוזה‬
‫זה‪.‬‬
‫‪.11.2.2‬‬
‫במקרה של מתן צו להקפאת הליכים כנגד הקבלן‪.‬‬
‫‪.11.2./‬‬
‫כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה ו‪3‬או לא עמד בלוחות הזמנים‬
‫הקבועים בחוזה זה‪.‬‬
‫ ‪- 62‬‬‫‪.11.2.1‬‬
‫בכל מקרה בו המזמין רשאי על פי הוראות החוזה לבצע את העבודות‬
‫בעצמו ו‪3‬או על ידי קבלן אחר ו‪3‬או בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫‪.11.2.1‬‬
‫כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו‬
‫של הקבלן‪ ,‬נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד‪ ,‬מענק‪ ,‬או טובת הנאה‬
‫כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ו‪3‬או העבודות‪.‬‬
‫‪.11.2.6‬‬
‫בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות החוזה על כל נספחיו ולא‬
‫תיקן את ההפרה תוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל לתיקון ההפרה‪.‬‬
‫‪.11.2.1‬‬
‫כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא‬
‫ציית תוך ‪ 21‬יום להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע‬
‫העבודות או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫‪.11.2‬‬
‫תפיסת אתר העבודות על ידי המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו‪ ,‬כאמור לעיל‪,‬‬
‫אין בהם משום ביטול החוזה על ידי המזמין‪ ,‬אלא אם הודע לקבלן אחרת‬
‫במפורש ובכתב‪.‬‬
‫‪.11./‬‬
‫משעת סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות כמפורט לעיל‪ ,‬לא יהיה המזמין‬
‫חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה‪ ,‬למעט בגין אותו חלק מהעבודות‬
‫שבוצעו על ידי הקבלן עד לפינויו ואותו חלק מהתמורה בגין אותו חלק מעבודות‬
‫קבלני המשנה הממונים שבוצעו על ידם עד לפינוי הקבלן‪ ,‬ולאחר קיזוז ו‪3‬או‬
‫ניכוי ו‪3‬או חלוט כל סכום שהמזמין רשאי לקזז ו‪3‬או לנכון ו‪3‬או לחלט על פי‬
‫הוראות החוזה ו‪3‬או הוראות כל דין‪ ,‬ולרבות סכומים המגיעים למזמין כדמי נזק‬
‫בגין הפרת החוזה ולרבות בגין הדחייה בהשלמת העבודות וכן נזקים ו‪3‬או‬
‫הוצאות שנגרמו למזמין על ידי הקבלן לרבות בגין השלמת העבודות בסכום גבוה‬
‫משכר החוזה וכן פיצויים אחרים שהקבלן חייב בתשלומם למזמין‪.‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על פי כל הוראה אחרת בחוזה‬
‫ולא לגרוע מהן‪.‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫בכל מקרה בו הבא החוזה לידי גמר‪ ,‬יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע‬
‫העבודות והשלמתן לכל אדם ו‪3‬או קבלן אחר ו‪3‬או גוף אחר‪ ,‬לפי שיקול דעתו‬
‫המוחלט‪.‬‬
‫אי הפסקת‪3‬האטת הביצוע עקב חילוקי דעות בין הצדדים‬
‫‪.11‬‬
‫‪.11.2‬‬
‫מוסכם בזאת‪ ,‬כי בכל מקרה של סכסוך ו‪3‬או חילוקי דעות ו‪3‬או אי הסכמה‪,‬‬
‫שיתגלו בין המזמין ו‪3‬או מי מטעמו לבין הקבלן‪ ,‬בקשר לביצוע הפרויקט‪ ,‬הקבלן‬
‫לא יפסיק או יאט את ביצוע הפרויקט‪ ,‬ולא יפגע בביצועו בכל דרך אחרת שהיא‪.‬‬
‫‪.11.2‬‬
‫מוסכם בזאת במפורש‪ ,‬כי הקבלן לא יהא רשאי בשום מקרה לתבוע צו מניעה‬
‫לעיכוב ביצוע הפרויקט‪ ,‬או צו הריסה‪ ,‬או כל צו דומה אחר‪ ,‬והסעד היחיד שיוכל‬
‫לתבוע מן החברה או כל גורם אחר שהוא‪ ,‬בקשר עם הפרויקט‪ ,‬יהא סעד כספי‬
‫בלבד‪ .‬כן מוסכם‪ ,‬כי על אף האמור בכל דין‪ ,‬הקבלן לא יהא רשאי לתבוע את‬
‫החברה או כל גורם אחר שהוא‪ ,‬בקשר עם הפרויקט‪ ,‬בעילות המבוססות על דיני‬
‫עשיית עושר‪ ,‬והקבלן מוותר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר על כל העילות ועל‬
‫כל הסעדים‪ ,‬שמקורם בדיני עשיית עושר (וזאת אף אם הם מעוגנים בדינים‬
‫אחרים כלשהם)‪.‬‬
‫סיום ההתקשרות בין הצדדים‬
‫‪.16‬‬
‫‪.16.2‬‬
‫הובאה ההתקשרות בין הצדדים לידי סיום‪ ,‬בין כתוצאה מסילוק ידו של הקבלן‬
‫על ידי העירייה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 54.1‬לעיל‪ ,‬ובין כתוצאה מביטול החוזה על ידי‬
‫החברה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 53.2‬לעיל‪ ,‬תחולנה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬ההוראות הבאות‪ ,‬אשר‬
‫תבואנה בנוסף על כל סעד ו‪3‬או זכות אחרים הנתונים לחברה על פי מסמכי החוזה‬
‫ו‪3‬או על פי כל דין ומבלי לגרוע מהם‪:‬‬
‫‪- 6/ -‬‬
‫‪.16.2‬‬
‫‪.16.2.2‬‬
‫החברה תשלם לקבלן כספים‪ ,‬החל ממועד גמר ההתקשרות בין‬
‫הצדדים כאמור לעיל‪ ,‬רק בגין אותו חלק של הפרויקט‪ ,‬שבוצע‪ ,‬ככל‬
‫שבוצע‪ ,‬על ידיו בפועל‪ ,‬באתר הפרויקט‪ ,‬לאחר מועד מתן צו התחלת‬
‫עבודה ועד למועד סיום ההתקשרות‪ .‬הסכום המגיע לקבלן בגין חלק‬
‫הפרויקט אשר בוצע בפועל‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬ייקבע על ידי החברה‪,‬‬
‫לאחר קבלת המלצת המנהל לענין זה‪ ,‬סמוך למועד סיום‬
‫ההתקשרות בין הצדדים כאמור לעיל‪ .‬מהסכום האמור תהא‬
‫החברה רשאית לקזז כל סכום המגיע חברה מאת הקבלן‪ ,‬לרבות כל‬
‫סכום המגיע לחברה מאת הקבלן כאמור‪ ,‬כדמי נזק לרבות נזקים‬
‫הנובעים מהדחייה בהשלמת הפרויקט‪ ,‬ומהשלמתו בתנאים גרועים‬
‫מאלה שנחתמו בין העירייה לקבלן ו‪3‬או כפיצוי ו‪3‬או כשיפוי ו‪3‬או‬
‫כהחזר הוצאות‪.‬‬
‫‪.16.2.2‬‬
‫החברה תהא רשאית‪ ,‬בכל עת‪ ,‬להמשיך בביצוע הפרויקט‪ ,‬כולו או‬
‫חלקו‪ ,‬בין בעצמה ובין באמצעות כל קבלן ו‪3‬או גורם אחר‪ ,‬על פי‬
‫שיקול דעתה המוחלט‪ ,‬וזאת בכל אופן שתמצא לנכון‪ ,‬ובכלל זה‬
‫באמצעות פרסום מכרז או בכל דרך אחרת‪ .‬לצורך זה‪ ,‬תהא החברה‬
‫רשאית‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לעשות שימוש בעצמה ו‪3‬או למסור לכל גורם‬
‫אחר‪ ,‬את מסמכי העבודה וכל מסמך אחר‪ ,‬וכן להעביר לרשותה את‬
‫כל המתקנים‪ ,‬הציוד‪ ,‬החומרים וכל דבר אחר המצויים באתר‬
‫הפרויקט‪ ,‬ולקבלן לא תהא כל תביעה ו‪3‬או דרישה ו‪3‬או טענה‪ ,‬מכל‬
‫מין וסוג‪ ,‬כנגד החברה‪ ,‬ו‪3‬או מי מטעמה בגין כך‪.‬‬
‫סיום ההתקשרות בין הצדדים‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬לא יפטור את הקבלן מאחריותו‬
‫על פי מסמכי החוזה ו‪3‬או על פי כל דין לעבודות‪ ,‬שבוצעו על ידיו במסגרת‬
‫הפרויקט‪ ,‬עד מועד סיום ההתקשרות כאמור‪.‬‬
‫פרק יד' – כללי‬
‫‪.11‬‬
‫‪.11‬‬
‫ויתור על סעדים‬
‫‪.11.2‬‬
‫הקבלן מוותר בזה במפורש על כל זכות עיכבון על פי דין או על פי החוזה כלפי‬
‫המזמין‪.‬‬
‫‪.11.2‬‬
‫הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה‪ ,‬תביעה או דרישה‪ ,‬מכל סוג‬
‫שהוא‪ ,‬שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪,‬‬
‫בקשר לסילוק ידו מביצוע העבודות כאמור לעיל‪ ,‬הוא מוותר‪ ,‬ולא יהיה זכאי‪,‬‬
‫לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה‪ ,‬בין זמניים ובין קבועים‪ ,‬בדרך של צו עשה‪,‬‬
‫צו אל תעשה‪ ,‬צו עיכוב‪ ,‬צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה‪.‬‬
‫‪.11./‬‬
‫במקרה של סילוק יד הקבלן מביצוע העבודות‪ ,‬לא יהיה הקבלן רשאי למנוע‬
‫מסירת ביצוע העבודות לאחר‪.‬‬
‫סמכות שיפוט‬
‫מוסכם בזה במפורש‪ ,‬כי לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השיפוט הייחודית‬
‫לדון בכל המחלוקות ו‪3‬או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים‪ ,‬בקשר עם חוזה זה‪ ,‬פרשנותו‪,‬‬
‫ביצועו וסיומו‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫הדין החל‬
‫הדין החל על חוזה זה הינו דין מדינת ישראל‪ ,‬ללא כללי ברירת הדין שלו‪.‬‬
‫‪.60‬‬
‫תשלום במקום הצד האחר‬
‫‪.60.2‬‬
‫כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר‪ ,‬כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה זה על‬
‫הצד האחר‪ ,‬וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו‪ ,‬והצד האחר‬
‫לא שילמו‪ ,‬תוך ‪ 1‬ימים מיום שנדרש לעשות כן‪.‬‬
‫ ‪- 61‬‬‫‪.60.2.2‬‬
‫‪.62‬‬
‫שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר‪ ,‬יהיה הצד‬
‫המשלם רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום‬
‫שהוא חייב לאותו צד‪ .‬הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או‬
‫להחזר הסכום‪ ,‬מיד עם דרישתו הראשונה‪ ,‬כשסכום זה ישא‪ ,‬החל‬
‫מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל‪ ,‬ריבית מקובלת למתן‬
‫אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ‪.‬‬
‫שיפוי‬
‫כל צד מתחייב לשפות ו‪3‬או לפצות‪ ,‬באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב‪ ,‬את משנהו‪,‬‬
‫ו‪3‬או עובדיו ו‪3‬או שלוחיו‪ ,‬בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה‪ ,‬מכל עילה שהיא‬
‫שתוגש‪ ,‬אם ומיד כאשר תוגש‪ ,‬על ידי כל אדם‪ ,‬בלי יוצא מן הכלל‪ ,‬נגדם ו‪3‬או נגד מי מהם‬
‫ו‪3‬או כנגד כל מי מעובדיהם‪ ,‬שלוחיהם ושולחיהם‪ ,‬בגין כל מעשה ו‪3‬או מחדל לו אחראי‬
‫אותו צד על פי חוזה זה ו‪3‬או על פי הדין‪ ,‬לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות‬
‫שייגרמו לצד המשלם במלואן ו‪3‬או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו‪3‬או לחובת‬
‫מי מהם בקשר לנזקים‪ ,‬אשר הצד השני אחראי להם על פי חוזה זה ובתנאי‪ ,‬שאותו צד‬
‫יודיע למשנהו‪ ,‬מיד עם קבלת הודעה על כך‪ ,‬על המקרים המנויים מעלה‪ ,‬ונתנה למשנהו‬
‫הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד תביעה כאמור‪ ,‬או שנשלחה אליה הודעת צד ג' באותה‬
‫תביעה‪.‬‬
‫‪.62‬‬
‫‪.6/‬‬
‫ויתור או שינוי‬
‫‪.62.2‬‬
‫הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא‬
‫ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר‪ .‬לא השתמש מי מהצדדי בזכויות שניתנו‬
‫לו על פי החוזה במקרה מסוים‪ ,‬אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה‬
‫אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה‪.‬‬
‫‪.62.2‬‬
‫שום ויתור‪ ,‬או הימנעות מפעולה במועדה‪ ,‬או ארכה שתינתן‪ ,‬לא יחשבו כויתור‬
‫של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו‪ ,‬כולן או מקצתן‬
‫בכל עת שימצא לנכון‪.‬‬
‫חתימה על מסמכים‬
‫שני הצדדים וכל אחד מהם‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬יחתמו על כל מסמך‪ ,‬בקשה‪ ,‬הצהרה‪ ,‬שטרי מכר‬
‫וכיוצא באלו מסמכים שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות חוזה זה‪,‬‬
‫וכדי לאפשר ביצוע של כל התחייבויות הצדדים‪.‬‬
‫‪.61‬‬
‫תיקון לחוזה‬
‫כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים‪ ,‬שאם לא כן‪ ,‬לא‬
‫יהא להם כל תוקף‪.‬‬
‫‪.61‬‬
‫קיזוז ועכבון‬
‫‪.66‬‬
‫‪.61.2‬‬
‫הקבלן מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד המזמין‪.‬‬
‫‪.61.2‬‬
‫הקבלן מסכים בזאת כי המזמין יהא זכאי לקזז ו‪3‬או לעכב תחת ידו ו‪3‬או לגבות‬
‫כל סכום שמגיע ו‪3‬או שיגיע לו מהקבלן על פי חוזה זה‪.‬‬
‫הודעות‬
‫‪.66.2‬‬
‫כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו ‪ -‬לנמען המצוין להלן ‪ -‬תיחשב‬
‫כמתקבלת בעת מסירתה‪.‬‬
‫‪.66.2‬‬
‫כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען‬
‫המצוין להלן ‪ -‬תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה‪ ,‬אם ההודעה‬
‫נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא ‪ -‬תיחשב כמתקבלת‬
‫ביום העסקים העוקב‪ ,‬והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה‪,‬‬
‫שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן‪.‬‬
‫‪.66./‬‬
‫כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום‪ ,‬על פי הכתובת המצוינת‬
‫להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן ‪ -‬תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני‬
‫תוך ‪ 11‬שעות ממועד הישלחה מבית דואר בישראל‪.‬‬
‫ ‪- 61‬‬‫‪.61‬‬
‫כתובות הצדדים‬
‫‪.61.2‬‬
‫המזמין‪ :‬אחוזות החוף בע"מ‪ ,‬גרשון ש"ץ ‪ ,0‬תל אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫‪.61.2‬‬
‫הקבלן‪:‬‬
‫________________________________________________________‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫_____________________‬
‫החברה‬
‫_________________________‬
‫הקבלן‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ‪ ,‬עו"ד _________________ המשמש כיועץ המשפטי של הקבלן מאשר בזאת כי‬
‫_________________ ת‪.‬ז‪ ___________ .‬ו‪ ____________-‬ת‪.‬ז‪ ______________ .‬אשר‬
‫חתמו על חוזה זה בפני‪ ,‬בשם הקבלן הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על‬
‫ידי הקבלן בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על‬
‫החוזה ונספחיו‪.‬‬
‫_____________________‬
‫‪ ,‬עו"ד‬
‫‪- 66 -‬‬
‫נספח ‪I‬‬
‫הצעת הקבלן במכרז‬
‫‪- 61 -‬‬
‫נספח א'‬
‫מפרט כללי ותנאים כלליים ומיוחדים‬
‫המסמך‬
‫מסמך מצורף‬
‫מס'‬
‫‪00‬‬
‫‪02‬‬
‫‪01‬‬
‫‪01‬‬
‫‪06‬‬
‫‪01‬‬
‫‪01‬‬
‫‪01‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪/1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫מסמך שאינו מצורף‬
‫המפרט הכללי לעבודות בנין‬
‫השנה‬
‫תיאור‬
‫‪2001‬‬
‫מוקדמות‬
‫‪202/‬‬
‫עבודות בטון יצוק באתר‬
‫‪2111‬‬
‫עבודות בנייה‬
‫‪2001‬‬
‫עבודות איטום‬
‫‪2001‬‬
‫נגרות אומן ומסגרות פלדה‬
‫‪2110‬‬
‫מתקני תברואה‬
‫‪2001‬‬
‫מתקני חשמל‬
‫‪2001‬‬
‫עבודות טיח‬
‫‪2002‬‬
‫עבודות ריצוף וחיפוי‬
‫‪2001‬‬
‫עבודות צביעה‬
‫‪2001‬‬
‫מסגרות אומן (אלומיניום)‬
‫‪2022‬‬
‫עבודות מיזוג אוויר‬
‫‪2000‬‬
‫מסגרות חרש‬
‫‪2001‬‬
‫רכיבים מתועשים בבניין‬
‫‪2111‬‬
‫מערכות גילוי וכיבוי אש‬
‫‪2001‬‬
‫פיתוח נופי‬
‫‪2001‬‬
‫עבודות גינון והשקיה‬
‫‪2110‬‬
‫קווי מים ‪ ,‬ביוב ותיעול‬
‫‪2001‬‬
‫מקלטים‬
‫‪2001‬‬
‫מרחבים מוגנים‬
‫אופני מדידה ותכולת המחירים‬
‫המצורפים למפרטים הכלליים‪.‬‬
‫עמוד‬
‫מפרט כללי ותנאים‬
‫מסמך א‬
‫כלליים ומיוחדים‬
‫מפרט מיוחד‬
‫מסמך ב‬
‫כתב כמויות‬
‫מסמך ג‬
‫התוכניות‬
‫מסמך ד‬
‫דו"ח והנחיות יועץ‬
‫מסמך ה‬
‫בטיחות‬
‫כל המפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי‬
‫והשיכון‪ ,‬או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל‪ .‬כל המסמכים דלעיל מהווים יחד‬
‫את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים‪.‬‬
‫הצהרת הקבלן‬
‫בעצם הגשת הצעתו במכרז‪ ,‬הקבלן מצהיר בזה‪ ,‬כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים‬
‫במכרז‪3‬חוזה זה‪ ,‬קראם והבין את תוכנם‪ ,‬קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב‬
‫לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם‪.‬‬
‫הצהרה זו מהווה נספח למכרז‪3‬חוזה זה‪ ,‬והינה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫הערה‬
‫המפרטים הכלליים המצוינים לעיל‪ ,‬שלא צורפו למכרז‪3‬חוזה זה ואינם ברשותו של הקבלן‪,‬‬
‫ניתנים לאיתור באינטרנט‪ ,‬אתר משרד הביטחון ‪( http://www.online.mod.gov.il‬מידע לספק‬
‫– בינוי – מפרטי בינוי)‪ .‬על הקבלן מוטלת החובה להסדרת זכויות השימוש במפרטים טרם הגשת‬
‫הצעתו במכרז‪.‬‬
‫ ‪- 61‬‬‫רשימת מתכננים‬
‫אדריכלות‪:‬‬
‫ד‪.‬לזר אדריכלים‬
‫רח' חפץ חיים ‪ , 1‬ת"א‬
‫טל ‪0/-6121011 :‬‬
‫פקס ‪0/-6111612 :‬‬
‫‪roee@dannylazar.com‬‬
‫קונסטרוקציה‪:‬‬
‫לבני מהנדסים בע"מ‬
‫ת‪.‬ד‪ , 11/1.‬קרית מטלון‬
‫רח' רח' השילוח ‪ , 1‬פ"ת‬
‫טל ‪0/-1211121 :‬‬
‫פקס ‪0/-12111/1 :‬‬
‫‪office@livnieng.com‬‬
‫תברואה‪:‬‬
‫ניר צייזל ‪ -‬משרד הנדסי קיבוץ אייל‬
‫קיבוץ אייל ד‪.‬נ‪ .‬שרון תיכון ‪11110‬‬
‫טלפון ‪01-16/1221 :‬‬
‫פקס‬
‫‪01-111/111 :‬‬
‫‪nir@handasi.co.il‬‬
‫חשמל‪:‬‬
‫ל‪.‬מ‪.‬ס‪ .‬הנדסת חשמל‬
‫רח' חרוזים ‪ ,1‬רמת גן‬
‫טל ‪0/ - 1121121 :‬‬
‫פקס ‪0/-1121120 :‬‬
‫‪lazarov@netvision.net.il‬‬
‫מיזוג אוויר‪:‬‬
‫מ‪ .‬קליין מהנדסים יועצים (‪ )1000‬בע"מ‬
‫רח' אלון ‪ ,6‬סביון ‪16121‬‬
‫טל ‪0/ - 1/11011 :‬‬
‫פקס ‪0/ - 1/120// :‬‬
‫‪m-klein@inter.net.il‬‬
‫אקוסטיקה‪:‬‬
‫אהרון ויקס‬
‫רח' אבטליון ‪ 22‬רמת גן‬
‫טל ‪0/ - 6122121 :‬‬
‫פקס ‪0/ - 610106/ :‬‬
‫‪viks@zahav.net.il‬‬
‫בטיחות‪:‬‬
‫גדעון תבורי‬
‫רח' אביטל ‪ ,/2‬ראש העין‬
‫טל ‪0/ - 1022602 :‬‬
‫פקס ‪0/ - 102/012 :‬‬
‫‪Tavori-g@bezeqint.net‬‬
‫בנייה ירוקה‪:‬‬
‫יפתח הררי אדריכלים‬
‫רח' רחוב לח"י ‪ ,21‬בני ברק‪12200 ,‬‬
‫טל ‪0/ - 6261111311 :‬‬
‫פקס ‪0/-1122111 :‬‬
‫‪mail@hia.co.il‬‬
‫‪- 61 -‬‬
‫יועץ קרקע‪:‬‬
‫מכטה דני‪ -‬גיאוטכניקה בע"מ‬
‫רח' ששת הימים ‪ , 22‬רעננה‬
‫טל ‪01-1121211 :‬‬
‫פקס‪01 - 1120621 :‬‬
‫‪machta@machta.co.il‬‬
‫כמויות‪ ,‬מפרטים ‪:‬‬
‫ועריכת חוזה‬
‫ש‪.‬מ‪.‬מ‪ .‬מהנדסים יועצים בע"מ‬
‫רח' קרליבך ‪ – 21‬ת"א‬
‫טל' ‪0/ – 1622112 :‬‬
‫פקס ‪0/ - 162/121 :‬‬
‫‪moshe@shamamm.com‬‬
‫ניהול ופיקוח‪:‬‬
‫אפרתי מדפיס ניהול פרוייקטים בע"מ ‪ -‬יוני אפרתי ואבי כהן‬
‫בית גמלא בפארק‪ ,‬רחוב דרך ירושלים ‪ /1‬רעננה ‪16200‬‬
‫טל‪01 - 1111111 :‬‬
‫פקס‪01 -1111111 :‬‬
‫‪yephrati@e-m.co.il‬‬
‫‪Avic@e-m.co.il‬‬
‫יועץ בטיחות בעבודה‪:‬‬
‫צביקה יידור‪ -‬מרכז תקשוב ‪ -‬שירותי ממונה בטיחות‬
‫ת‪.‬ד ‪ 111‬כפר סבא ‪11201‬‬
‫טלפקס‪011-2211122 :‬‬
‫‪office@tikshuv.com‬‬
‫מתכנן הסדרי תנועה‬
‫בזמן ביצוע ‪:‬‬
‫עופר יהודה‪ -‬מוניציפאל תשתית‪ ,‬הנדסה ופיתוח בע"מ‬
‫רח' חובבי ציון ‪ 16‬קניון לב העיר‪ ,‬פ"ת‬
‫טל ‪0/-1211111 :‬‬
‫פקס‪011-//6//16 :‬‬
‫‪ofer06@015.net.il‬‬
‫אחוזות החוף ‪ -‬עמית חן‪ ,‬אורית בורשטיין‬
‫רח' גרשון ש"ץ ‪ ,6‬ת"א‬
‫טל‪ :‬עמית ‪,0/ - 1620/21 -‬‬
‫אורית ‪0/ - 1620//0 -‬‬
‫פקס‪0/ - 1620//2 :‬‬
‫‪orit@ahuzot.co.il‬‬
‫מזמין‪:‬‬
‫‪amitchen@ahuzot.co.il‬‬
‫תנאים כלליים מיוחדים‬
‫פרק ‪ – 00‬מוקדמות‬
‫‪00.02‬‬
‫תיאור העבודה‬
‫העבודה נשוא מכרז‪3‬חוזה זה להלן העבודה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן‬
‫וביתר מסמכי מכרז‪ 3‬חוזה זה הקמת מבנה אולם ספורט עבור בית הספר לטבע בשטח‬
‫כולל ברוטו של כ‪ 600 -‬מ"ר‪.‬‬
‫המבנה יבנה בשיטת שלד פלדה ע"ג תקרת מקלט קיים לרבות עבודות הכנה והתאמה‪.‬‬
‫המבנה יכלול משטח ספורט‪ ,‬חדרי שירותים‪ ,‬מחסנים ושטחי עזר‪ .‬מעטפת חיצונית‬
‫ופנימית (קירות וגג) תהיה גמר חיפויים קלים לרבות בידוד‪ .‬המבנה יכלול את כל‬
‫עבודות הגמר לרבות מערכות תברואה‪ ,‬חשמל ומיזוג אויר‪ ,‬ופיתוח שטחי חוץ מסביב‬
‫למבנה‪.‬‬
‫כן כוללת העבודה בצוע עבודות שיפוץ להכשרת המקלט‪.‬‬
‫ ‪- 10‬‬‫וילונות‪ ,‬מערכת הגברה ומראות לאולם הספורט אינם כלולים במסגרת העבודה במכרז‬
‫זה והם יסופקו על ידי אחרים‪.‬‬
‫‪ 00.01‬אופי החוזה ותכולת כתב הכמויות‬
‫כתב הכמויות יכיל שני מבנים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .2‬מבנה ‪ 02‬הקמת אולם הספורט ועבודות ההכשרה במקלט לרבות כל ההכנות‬
‫וההתאמות הנדרשות במבנה המקלט הקיים – פאושל‪.‬‬
‫‪ .1‬מבנה ‪ 01‬עבודות פיתוח ותשתיות מחוץ למבנה – למדידה‪.‬‬
‫‪ 00.0/‬התאמה לדרישות‪ ,‬חוקים‪ ,‬תקנים ומפרטים כלליים‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בביצוע הפרוייקט יעמוד הקבלן בכל דרישות הרשויות המתאימות לרבות מכבי‬
‫אש‪ ,‬הג"א‪ ,‬משטרת ישראל‪ ,‬חברת החשמל‪ ,‬מכון התקנים‪ ,‬משרד התקשורת‪,‬‬
‫חברת טל"כ והמחלקות העירוניות השונות‪ .‬לרבות הדרישות שתהיינה בתוקף‬
‫לעת הוצאת תעודות הגמר‪.‬‬
‫כל החומרים והמוצרים למיניהם‪ ,‬אשר בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות‪,‬‬
‫יהיו מסוג משובח ויתאימו לדרישות התקנים הישראליים (בין שהוכרו כ"תקן‬
‫רשמי" ובין שלא) ובהעדרם לתקנים זרים‪ ,‬מארץ יצור החומרים או המוצרים‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬חלה על הקבלן החובה למלא את כל דרישות הרשויות לצורך‬
‫הוצאת תעודות הגמר ולהמציא תעודת גמר לידי המזמין‪.‬‬
‫‪ 00.02‬הבהרות והוראות מיוחדות‬
‫א‪ .‬עבודה בשטחים פעילים של בית הספר‬
‫‪ .2‬אתר העבודה מצוי בתוך בית ספר פעיל‪ .‬אתר העבודה‪ ,‬שטחי ההתארגנות‬
‫ודרך הגישה לאתר העבודה וההתארגנות יופרדו הפרדה מלאה מהשטחים‬
‫הפעילים של בית הספר‪ ,‬באופן שיאפשר הפעלה בטיחותית של בית הספר‬
‫במקביל לביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .1‬בכל מקרה של צורך בעבודה בתוך השטח הפעיל של בית הספר לצורך‬
‫התחברות לתשתיות או לשטח פתוח או לכל צורך אחר‪ ,‬יודיע הקבלן‬
‫למפקח על כך בכתב ומראש‪ .‬העבודה תבוצע ככל הניתן שלא בשעות‬
‫הפעילות של בית הספר‪.‬‬
‫‪ ./‬הקבלן לא יחל בעבודה אלא לאחר קבלת אישור יועץ הבטיחות מטעם‬
‫המפקח בכתב‪.‬‬
‫‪ .2‬אין באישור המפקח כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לבטיחות העבודה‪.‬‬
‫‪ .5‬מהנדס האתר ומנהל העבודה מטעם הקבלן והמפקח יהיו נוכחים בזמן‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪ .0‬למען הסר ספק מובהר כי על הקבלן לשתף פעולה גם עם הנהלת בית הספר‬
‫וועד ההורים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הגנות והפרדות‬
‫‪ .2‬הקבלן יבצע‪ ,‬בעצמו ועל חשבונו‪ ,‬על פי דרישות המפקח‪ ,‬הגנות והפרדות‪,‬‬
‫מעברים‪ ,‬גידור‪ ,‬גגונים שרוולים וכל אמצעי אחר נדרש להפריד בין‬
‫השטחים הפעילים והנגישים לילדי בית הספר‪ ,‬צוות בית הספר‪ ,‬והמבקרים‪,‬‬
‫לבין שטחי העבודה הגישה וההתרגנות‪ .‬ההפרדה מתייחסת גם למניעת‬
‫מעבר לכלוך אבק ובמידת האפשר גם רעש‪ .‬התוכניות תובאנה לבדיקה‬
‫ואישור המפקח ורק לאחר הכנסת התוספות והשינויים שידרשו‪ ,‬אם ידרשו‪,‬‬
‫ע"י המפקח ואישורן על ידו‪ ,‬יותר לקבלן לבצען‪ .‬אין באישור המפקח כדי‬
‫לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן ליעילות ותפקוד ההגנות ההפרדות‬
‫כאמור לעיל‪.‬‬
‫ ‪- 12‬‬‫‪.1‬‬
‫‪./‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקבלן יתחזק במשך כל תקופת הביצוע את ההפרדות הנ"ל לשביעות רצונו‬
‫של המפקח‪.‬‬
‫הקבלן‪ ,‬יתמוך‪ ,‬יגדר‪ ,‬יעטוף‪ ,‬יתחום ויגן כל ציוד וחלקי מבנה קיימים‬
‫המצויים בתחום ובהיקף אזורי העבודה‪.‬‬
‫כל ביצוע עבודות הסדרי התנועה וגידור ומיגון שטחי העבודה יהיו כלולים‬
‫בתמורה הפאושלית לקבלן ולא תשולם כל תוספת בגינן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שימוש‪ ,‬מעבר וכניסה לשטחי בית הספר‬
‫‪ .2‬לא יותר לקבלן שימוש ומעבר בשטחי בית הספר הפעילים לכל צורך‬
‫שהוא‪.‬‬
‫‪ .1‬לקבלן ולעובדיו לא יותר להשתמש או לעבור בשטחי בית הספר והחצר‬
‫הפעילים ובכלל זה בשירותים‪.‬‬
‫‪ ./‬תוואי כניסת הקבלן ועובדיו לאתר עבודה יקבע על ידי המפקח בתיאום עם‬
‫הנהלת בית הספר‪ .‬הקבלן ינעל את הכניסות לשטח העבודה‪ ,‬שטח‬
‫ההתארגנות ודרך הגישה מידי יום‪ ,‬באופן שימנע כניסת גורמים בלתי‬
‫מורשים לאתר העבודה‪.‬‬
‫‪ .2‬עובדי הקבלן ו‪3‬או הפועלים מטעמו ו‪3‬או עבורו‪ ,‬יהיו אך ורק כאלה שאושרו‬
‫על ידי גורמי הביטחון במשרד החינוך ובמנהל החינוך בעירייה‪ ,‬טרם תחילת‬
‫עבודתם באתר העבודות‪ ,‬וקבלת האישורים מגורמי הביטחון כאמור‪ ,‬תהווה‬
‫תנאי לכניסת הקבלן לאתר העבודה‪.‬‬
‫‪ .5‬אם כתוצאה מגידור והפרדת שטחי העבודה‪ ,‬ההתארגנות ודרך הגישה‬
‫ינותקו שטחים פעילים של בית הספר זה מזה‪ ,‬יכשיר הקבלן על חשבונו‬
‫דרכים‪ ,‬שבילים ומעברים עוקפים חילופיים להבטחת הרצף‬
‫ד‪.‬‬
‫מניעת הפרעות‬
‫דרישתו הבלתי מתפשרת של המזמין לכך שלא תהיה פגיעה בחיי המשתמשים‬
‫בשטחי בית הספר הפעילים ולכך שהפעילות לא תופרע ולא תפסק‪ ,‬מחייבים את‬
‫הקבלן להביא בחשבון בין היתר את הנושאים הבאים‪:‬‬
‫‪ .2‬על הקבלן לאפשר גישה לכל השטחים הפעילים בשטחי בית הספר‪ ,‬באופן‬
‫תמידי‪ ,‬על ידי‪ ,‬הכשרת דרכים‪ ,‬שבילים ומעברים עוקפים חילופיים וכל‬
‫הנדרש להבטחת הרצף‪.‬‬
‫‪ .1‬הכשרת דרכים‪ ,‬שבילים ומעברים עוקפים חילופיים וכל הנדרש להבטחת‬
‫הרצף יהיו בטוחים ללא מכשולים או בורות‪.‬‬
‫‪ ./‬הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו‪3‬או‬
‫ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג‬
‫שהוא ו‪3‬או הולכי רגל‪ ,‬שלא לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים‪ ,‬וכן‬
‫שלא לשפוך עפר על פני השטח‪ ,‬וכדומה‪.‬‬
‫‪ .2‬הקבלן יבטיח בכל תקופת הביצוע פעילות רצופה ותקינה של שירותים‬
‫לחלקים והשטחים הפעילים בבית הספר ובכלל זה הספקות של מים‪,‬‬
‫חשמל‪ ,‬מיזוג אוויר‪ ,‬וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ .5‬שעות העבודה באתר יתואמו עם הנהלת בית הספר‪ ,‬על מנת לצמצם ככל‬
‫הניתן את הרעש מהעבודות בזמנים בו מתקיימים לימודים בבית הספר‪.‬‬
‫ה‪ .‬אחריות לנזקים‬
‫‪ .2‬אין באישורי המפקח כדי לפטור את הקבלן מאחריותו לנזקים‪.‬‬
‫‪ .1‬בכל מקרה של פגיעה ו‪3‬או נזק‪ ,‬יפסיק הקבלן את העבודה באופן מיידי‪,‬‬
‫ידווח למפקח וימתין להוראות‪.‬‬
‫‪ ./‬הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם כתוצאה מעבודתו‪ ,‬לרבות‬
‫למבנה נשוא העבודות כמו גם למבנים הקיימים‪ ,‬ויידרש לתקנו בהתאם‬
‫‪- 12 -‬‬
‫ו‪.‬‬
‫להוראות המפקח ועל חשבונו‪ .‬אופן תיקון הנזק יקבע על ידי המפקח‪ .‬ביצוע‬
‫התיקון יושלם לא יאוחר מתום שבוע ממועד ההודעה על הדרישה לתיקון‬
‫שתימסר בכתב או בעל פה באמצעות המפקח‪ .‬עם זאת‪ ,‬יהיה רשאי המפקח‬
‫לדרוש תיקון מיידי של הנזקים וכן לעכב את המשך העבודה עד אשר‬
‫לתיקונם‪ .‬בכל מקרה לא יהיה זכאי הקבלן לדרוש תשלום או פיצוי כלשהו‬
‫עבור התיקון או עקב העיכוב בעבודתו‪.‬‬
‫שימוש במקלט בעת חרום‬
‫ככלל לא יעשה שימוש במקלט שעליו יוקם אולם הספורט אלא בעת חרום בלבד‬
‫לפי הגדרות פיקוד העורף‪.‬‬
‫הקבלן יתארגן באופן שתוך ‪ 22‬שעות מקבלת התראה מהמפקח ‪ ,‬יפנה את דרך‬
‫הגישה משטח בית הספר למקלט ויאפשר כניסה חופשית ובטוחה למקלט‪.‬‬
‫הקבלן לא יורשה לאכסן כל ציוד ‪ ,‬חומר‪ ,‬בני אדם או פסולת במקלט ולא יבצע‬
‫כל פעולה שיש בה כדי לגרוע מכושרו של המקלט למלא את יעודו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫גני טבע‬
‫בתחום בית הספר מצויים גני טבע שייתכן ויהיו פתוחים לשימוש הציבור בסופי‬
‫שבוע‪ .‬כניסת המבקרים בסופי שבוע תהיה מסביב לבית הספר דרך החממה‪.‬‬
‫הקבלן יפרק את החממה לפני תחילת העבודה‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬ובהתאם לדרישת‬
‫המפקח‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הקבלן ינקוט באמצעים הדרושים כדי לאפשר גישה חופשית למשאיות‬
‫המספקות ציוד לגני הטבע‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫קו מתח גבוה‬
‫מובא בזאת לידיעת הקבלן כי לצידי דרך הגישה לאתר העבודות עובר קו מתח‬
‫גבוה‪ .‬על הקבלן לקחת בחשבון את המשמעויות הנובעות מכך‪ ,‬במסגרת הגשת‬
‫הצעתו במכרז‪ ,‬והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין האמור ו‪3‬או להעלאת‬
‫טענות לעיכובים בביצוע העבודות בשל כך‪.‬‬
‫‪ 00.05‬הסדרי תנועה זמניים‬
‫למכרז צורפה תוכנית הסדרי תנועה זמניים כתוכנית מנחה בלבד‪ .‬באחריות הקבלן‬
‫להכין תוכנית הסדרי תנועה סופית‪ ,‬להציגה לאישור המפקח‪ ,‬ולהביאה לאישור הגורמים‬
‫הממונים בהתאם להנחיית המפקח‪.‬‬
‫‪ 00.00‬גדר מסביב לשטח העבודה‪ ,‬אזור ההתארגנות ודרכי הגישה‬
‫הקבלן יקים בגבולות אתר העבודה‪ ,‬אזור ההתארגנות ודרך הגישה‪ ,‬גדר הפרדה בהתאם‬
‫להוראות נספח הבטיחות המצורף לחוזה‪ ,‬ככל שהדבר אינו סותר את דרישות חוזר‬
‫מנכ"ל משרד החינוך‪.‬‬
‫במקומות אשר ייקבעו ע"י המפקח יבנה הקבלן שער לצורך כניסה לשטח המגודר‪.‬‬
‫השער יהיו ברוחב כ ‪ 1.0 -‬מ' ויבנה מצנרת פלדה עם פח איסכורית צבוע‪ ,‬על עמודים‬
‫מיוצבים‪ ,‬עם אפשרות של סגירה ונעילה‪ .‬הקבלן יתחזק את הגדר והשער במשך כל‬
‫תקופת העבודה הגדר תפורק ע"י הקבלן בעיתוי שיקבע ע"י המפקח‪ .‬השער יהיה סגור‬
‫ונעול תמיד הן בשעות העבודה והן לאחר שעות העבודה‪ .‬פתיחת השער תותר רק לזמן‬
‫קצוב בעת הכנסת או הוצעת ציוד כלים ועובדים‪ .‬פתיחת השער תבוצע רק בנוכחות‬
‫האחראי על הבטיחות מטעם הקבלן‪ .‬האחראי על הבטיחות יאייש את הכניסה לכל משך‬
‫הזמן בו השער פתוח‪.‬‬
‫‪ 00.0.‬התארגנות‬
‫ ‪- 1/‬‬‫הקבלן יגיש תוך ‪ 1‬ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה תוכנית התארגנות מפורטת‬
‫לאישור המפקח בה יתואר מיקום איחסון חומרים וציוד‪ ,‬מיקום מחסנים לקבלני‬
‫המערכות‪ ,‬מיקום מכולות פינוי פסולת וכו'‪ .‬אישור המפקח לא יגרע מאחריותו הבלעדית‬
‫של הקבלן לכל ההתארגנות לביצוע העבודה‪ .‬הקבלן יבצע את המאושר בתוכנית בדיוק‬
‫לפי התוכנית‪ .‬המפקח שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ותוספות בתוכנית‬
‫ההתארגנות מעת לעת במהלך ביצוע העבודה ושינויים אלו יחייבו את הקבלן‪.‬‬
‫כתנאי לתחילת הצבת הסדרי הבטיחות‪ ,‬על הקבלן להכשיר את שטח הבוסתן המצוי‬
‫בחלק הדרומי של בית המספר (המצוין בתוכניות כ"שטח חניה למיניבוסים")‪ ,‬לצורך‬
‫חניית רכבי הסעות התלמידים‪ .‬עבודות ההכשרה יכללו הידוק הקרקע והסרת מכשולים‬
‫כגון שורשי עצים‪ ,‬אבנים וכו'‪ ,‬וכן הסדרת הכניסה לשטח החניה למיניבוסים כך‬
‫שתתאפשר כניסת רכבים אליו באופן בטוח‪.‬‬
‫‪ 00.00‬מבנה לשימוש המפקח‬
‫על הקבלן להעמיד משרד בשטח של ‪ /0‬מ"ר נטו לרשותו הבלעדית של המפקח‪ ,‬ובנוסף‬
‫ובנפרד מכל המבנים המיועדים לשימוש הקבלן‪ ,‬ולאורך כל תקופת הביצוע‪ .‬המשרד‬
‫יכלול‪:‬‬
‫חדר‪ ,‬מטבחון ושירותים‪ .‬תכנון המשרד ומיקום הצבתו יוגשו לאישור המפקח‬
‫א‪.‬‬
‫טרם ההקמה‪ .‬חלוקת השטחים תקבע ע"י המפקח‪.‬‬
‫גימור פנימי ‪ -‬צבע אסתטי‪ ,‬מערכת חשמל כולל שקעים ותאורה לפי הצורך‪ ,‬בדוד‬
‫ב‪.‬‬
‫תרמי‪ ,‬אטום לרטיבות‪.‬‬
‫רהוט המשרדי ‪ 2 -‬שולחנות‪ 20 ,‬כסאות‪ 2 ,‬ארונות פלדה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫קו טלפון‪ ,‬מכשיר פקס קוי תקשורת ומזגן לחמום וקירור‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מכונת צילום‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫סורק מסמכים‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫אספקת דפים לנ"ל‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הקבלן ידאג לניקיון שוטף של המשרדים ואחזקה שוטפת לכל הנ"ל במשך כל תקופת‬
‫ביצוע הפרויקט‪.‬‬
‫‪ 00.09‬שרותים‬
‫הקבלן יספק למשך תקופת הביצוע תאי שירותים יבילים בכמות ובאיכות הנדרשת ע"י‬
‫משרד העבודה ועל פי כל דין (שני תאים לפחות)‪ ,‬לשימוש עובדיו‪ ,‬לרבות מים‪ ,‬מתקן נייר‬
‫טואלט‪ ,‬כיור וברז‪ .‬הקבלן יתחזק שרותים אלו לרבות ניקיון יום יומי במשך כל תקופת‬
‫הביצוע‪.‬‬
‫‪ 00.20‬בטיחות‬
‫א‪ .‬בטיחות ואמצעי זהירות‬
‫למען הסר ספק מובהר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר ועניין ולרבות‬
‫לעניין פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)‪ ,‬התש"ל – ‪ 2110‬והתקנות על פיה‪.‬‬
‫בנוסף לאמור בתנאים הכלליים ובכל דין ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהם‪,‬‬
‫מתחייב הקבלן על מנת למנוע תאונות‪ ,‬מפולות‪ ,‬שריפות וכו' בשטח העבודה‪,‬‬
‫לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד‬
‫ישים לב לנושאים כדלהלן‪:‬‬
‫הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד‬
‫‪.2‬‬
‫העבודה‪ ,‬תוך ‪ 1‬ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה‪.‬‬
‫החזקת פנקס באתר הבניה בו תרשמנה תאונות וכו'‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בכניסה למתחם יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן‪ ,‬פעולות הבניה ושם מנהל‬
‫‪./‬‬
‫העבודה‪ ,‬וכן יוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות‬
‫בנייה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה‪.‬‬
‫הריסות תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל עבודה מוסמך לעבודות‬
‫‪.1‬‬
‫הריסה‪ .‬העובדים בהריסה יצוידו בכובעי מגן‪ ,‬נעלי בטיחות ומשקפי מגן‪,‬‬
‫במידת הצורך (סעיף ‪ 11‬של התקנות)‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫‪.1‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הספקת כלי עבודה תקינים לעובדים (לרבות‪ :‬פטישים‪ ,‬אזמלים וכו') כובעי‬
‫מגן‪ ,‬משקפי מגן (בריתוך‪ ,‬חיתוך‪ ,‬סיתות‪ ,‬שברי בטון וכו') – הכל לפי הדין‬
‫והצורך‪.‬‬
‫כל הציוד‪ ,‬לרבות מעליות‪ ,‬מנופים וכלי הרמה אחרים יהיו תקינים לחלוטין‬
‫עם תעודות בדיקה שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים‪.‬‬
‫הציוד יופעל רק על ידי עובדים המורשים והמוסמכים לכך‪.‬‬
‫לא יחובר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי‬
‫מוסמך שאישר זאת בכתב (ביומן העבודה)‪.‬‬
‫לא להשתמש באש גלויה בריתוך‪ ,‬חיתוך עבודות ביטומן חם ועבודות‬
‫אחרות שעלולות לגרום לשריפה‪ ,‬אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה‬
‫ואופן ביצועה מאת המנהל‪.‬‬
‫אישור המנהל אינו משחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לכל‬
‫נזק שעלול להגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל‪.‬‬
‫יודגש במפורש כי הקבלן הוא האחראי הבלבדי בנושא הבטיחות‪ .‬המפקח‬
‫מטעם המזמין אינו מפקח הבטיחות של הפרויקט‪ .‬יחד עם זאת אם יעיר‬
‫המפקח הערות בנושא הבטיחות יהיה חייב הקבלן לנהוג על פי הן‪ ,‬כל עוד‬
‫אינן עומדות בסתירה לפקודת הבטיחות ולתקנות‪.‬‬
‫אחראי לבטיחות‬
‫האחראי על הבטיחות מטעם הקבלן ישמש בתפקידו עד למועד שיקבע על‬
‫‪.2‬‬
‫ידי המפקח‪ .‬אחראי הבטיחות יהיה הראשון להגיע והאחרון לעזוב את שטח‬
‫האתר מטעם הקבלן – כך ששירות הבטיחות יינתנו על ידי הקבלן עד לרגע‬
‫סיום עבודותיו וכן עד לסיום עבודות קבלנים שימונו ע"י המזמין וגורמים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫למניעת ספק‪ ,‬הקבלן יהיה אחראי לבטיחות עד השלמתו המלאה של‬
‫‪.2‬‬
‫הפרויקט גם ע"י קבלנים שעובדים בהזמנה ישירה של המזמין‪ .‬אחריותו על‬
‫הבטיחות תחול גם על עבודת הקבלנים הנ"ל וכל מי שמעוסק על ידם‪.‬‬
‫לא ישולם בנפרד בגין כל הנ"ל‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫‪ 00.22‬אמצעי זהירות‬
‫הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי‬
‫באתר ביצוע העבודות ובסביבתו ולספק ושמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬אורות‪ ,‬שלטי‬
‫אדם‬
‫אזהרה‪ ,‬פנסים מהבהבים‪ ,‬פיגומים‪ ,‬מעקות בטיחות‪ ,‬גדרות זמניות וכל אמצעי מיגון‬
‫אחר שיידרש על פי כל הוראה מצד רשות מוסמכת שהיא‪.‬‬
‫היה ותתבצענה העבודות בשעות או בעונות בהן אין אור יום מלא‪ ,‬יתקין הקבלן על‬
‫חשבונו אמצעי בטיחות וזהירות המתאימים או הנדרשים על פי כל דין לעבודה בחשיכה‪,‬‬
‫ויתקין תאורה מקפת של אתר העבודה‪.‬‬
‫‪ 00.21‬עתיקות‬
‫המבנה יבנה על גבי מקלט קיים כך שעבודות החפירה תבוצענה רק לצורך ביצוע עבודות‬
‫הפיתוח בכלל‪ ,‬עבודות לביצוע יציאות חירום למקלט וחיבור לתשתיות בפרט‪ .‬יחד עם‬
‫זאת‪ ,‬האתר הוא אתר מוכרז של רשות העתיקות‪ ,‬ויתכן שבזמן החפירות תיהיה דרישה‬
‫לביצוע חפירה זהירה בפיקוח בנוסף של נציגי רשות העתיקות‪ .‬במידה ותהיה דרישה‬
‫למתן כלים ופועלים לרשות העתיקות לצורך ביצוע חפירות כאמור‪ ,‬הקבלן יספק את‬
‫הנדרש ללא תוספת תשלום‪ .‬לקבלן לא תהיה כל עילה תביעה בגין דרישה זו ובכלל זה‬
‫תביעה להארכת תקופת ביצוע העבודות‪ .‬כל התשלומים לרשות העתיקות‪ ,‬במידה‬
‫וידרשו‪ ,‬יהיו על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫‪ 00.2/‬תכולת המפרט‬
‫המפרט הכללי‪ :‬פירושו המפרטים הכלליים הרלבנטיים של הועדה הבינמשרדית‬
‫שבהוצאת ממשלת ישראל‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫המפרט המיוחד‪ :‬פירושו התנאים המיוחדים‪ ,‬המתייחסים לעבודה זו‪ ,‬ואשר הינם‬
‫משלימים ו‪3‬או שונים או מורים על אופני ביצוע‪ ,‬מדידה ותשלום אחרים מאלה‬
‫המפורטים במפרט הכללי‪.‬‬
‫המפרט‪ :‬פירושו צירוף המפרט הכללי והמיוחד‪ .‬המפרט מהווה מסמך של החוזה וחלק‬
‫בלתי נפרד ממנו‪ .‬המפרט מהווה השלמה לתכניות‪ ,‬ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת‬
‫בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט‪.‬‬
‫‪ 00.22‬מידות בתכניות‬
‫על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות לביצוע‪ ,‬ובכל מקרה‬
‫א‪0‬‬
‫שתמצא טעות או סתירה בתכניות‪ ,‬בשרטוטים או במפרט עליו להודיע על כך‬
‫מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה‪ .‬החלטת המפקח בנדון זה‬
‫תהא סופית ומכרעת‪.‬‬
‫על הקבלן לבדוק התאמת התכניות למבנה ולמערכות הקיימות‪ .‬על הקבלן בעת‬
‫ב‪0‬‬
‫אינסטלציה‪ ,‬חשמל וכו' לבדוק ולוודא גם התאמת תכניות‬
‫ביצוע מערכות‬
‫והקונסטרוקציה של העבודה‪ .‬במקרה של אי‬
‫המערכות לתכניות האדריכלות‬
‫התאמה יש לנהוג לפנות למפקח כאמור בסעיף א' לעיל‪.‬‬
‫אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ו‪3‬או לא ימלא אחר החלטתו הנ"ל‪ ,‬הוא ישא‬
‫ג‪0‬‬
‫בכל התוצאות האפשריות‪ ,‬בין אם נראות מראש ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪ 00.25‬הספקת תוכניות‬
‫מובא לידיעת הקבלן כי יימסרו לו ללא תשלום ‪ /‬העתקים מכל תכנית חדשה או‬
‫מתוקנת‪.‬‬
‫המזמין רשאי לחייב את הקבלן בהוצאות העתקים נוספים מעבר לכמות הנ"ל עפ"י‬
‫ולנכות את הסכומים שיגיעו עבורן מכל חשבון של הקבלן‪.‬‬
‫שיקול דעתו‪,‬‬
‫התכניות נשארות בכל מקרה רכושו של המזמין‪ .‬על הקבלן לשמור במקום העבודה‬
‫אחת לפחות מעודכנת ומושלמת‪ ,‬בכל עת‪ ,‬ולסלק מיד כל תכניות‬
‫מערכת תכניות‬
‫מבוטלות‪.‬‬
‫‪ 00.20‬תוכניות ‪ -‬עבודות נוספות ושינויים‬
‫במהלך העבודה יסופקו לקבלן תוכניות משלימות בכל הנושאים הקשורים‬
‫א‪.‬‬
‫לעבודתו וכן תוספות‪ ,‬שינויים‪ ,‬עדכונים וכו'‪ .‬הקבלן יהיה חייב בביצוע כל אותם‬
‫תוספות ושינויים ללא כל ערעור‪ .‬המזמין יהיה זכאי לדרוש ביצוע תוספות‬
‫עבודה מעבר לאמור במסמכי החוזה‪ ,‬לרבות התוכניות‪ ,‬המפרטים וכתבי‬
‫הכמויות‪ ,‬בהיקף כספי שאינו עולה על ‪ 2%‬מהצעת המחיר של הקבלן במכרז‪,‬‬
‫ואלה יחשבו ככלולים בפאושל והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגינן‪.‬‬
‫בעבור תוספות אותן יבקש המזמין‪ ,‬שהיקפן הכספי עולה על ‪ 2%‬מהצעת המחיר‬
‫של הקבלן במכרז‪ ,‬יהיה זכאי הקבלן לתשלום תוספת אשר תחושב על בסיס כתב‬
‫הכמויות פאושל המצורף לחוזה‪ ,‬או בהעדר פרט מתאים‪ ,‬על בסיס ניתוח מחירי‬
‫עלויות על בסיס מחירי היחידה בכתב הכמויות כנ"ל‪ .‬רק במקום שבו יאשר‬
‫המפקח כי לא ניתן לנתח את מחיר הסעיף החריג בהתבסס על מחירי כתב‬
‫הכמויות‪ ,‬יידרש הקבלן להגיש הצעת מחיר המבוססת על מאגר מחירים לענף‬
‫הבניה שבהוצאת דקל למחירי קבלן ראשי‪ ,‬אשר יהיה בתוקף בעת ביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬בהנחה של ‪ .20%‬במידה ויאשר המפקח כי לא ניתן למצוא מחיר‬
‫מתאים במחירון דקל‪ ,‬יגיש הקבלן ניתוח מחיר מפורט לבדיקה ולאישור‬
‫המפקח‪ ,‬כשהניתוח יכלול חלוקה לעלות חומרים‪ ,‬תשומות עבודה ותקורה‬
‫קבלנית‪ .‬בכל מקרה לא תעלה התקורה על ‪ .22%‬לאחר קבלת אישור המפקח‪,‬‬
‫יועבר ניתוח המחיר לאישורו של נציג המזמין אשר יהיה הקובע הסופי בעניין‬
‫תשלום התוספת לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫ ‪- 16‬‬‫ב‪.‬‬
‫מובהר כי קביעת אחוז הרווח הקבלני והתשומות הינו רק לקביעת מחירי‬
‫שאינם מבוססים על סעיפי חוזה או פרורטה שלהם‪,‬‬
‫סעיפים חריגים‬
‫ובשום פנים איננו מהווה קנה מידה להגדרת רווח הקבלן לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪ 00.2.‬תקופת ביצוע ולוח זמנים‬
‫א‪.‬‬
‫תקופת הביצוע‬
‫על הקבלן לסיים את כל העבודה לא יאוחר מאשר בתום ‪( 20‬עשרה) חודשים‬
‫מהמועד שנקבע ע"י המנהל בצו להתחלת ביצוע העבודה (צ‪.‬ה‪.‬ע להתחלת ביצוע‬
‫העבודות) כאמור בחוזה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לוח זמנים‬
‫תוך ‪ 21‬יום מתאריך מתן צו התחלת העבודה (או ממתן ההודעה לקבלן על‬
‫זכייתו בעבודה‪ ,‬הכל לפי המוקדם)‪ ,‬ימסור הקבלן טיוטא ראשונית של לוח‬
‫הזמנים‪ ,‬לוח גנט בתוכנת ‪ MS PROJECT‬כולל אבני דרך מלווים בהסבר‬
‫ופריסה כספית של סכום החוזה על פני חודשי הביצוע‪ .‬המפקח ימסור לקבלן את‬
‫הערותיו ללוח הזמנים שהוגש‪ ,‬ובתוך ‪ 21‬יום ממועד קבלת הערות המפקח‪ ,‬יוכן‬
‫לוח זמנים מפורט‪ ,‬מלא וסופי עפ"י המפורט להלן‪:‬‬
‫החומר המושלם של לוח הזמנים וסדר הפעילות הכולל את כל האמור‬
‫‪.2‬‬
‫לעיל כשהוא משורטט באופן סופי‪ ,‬יוגש במספר עותקים לאישור המפקח‪,‬‬
‫המפקח יבדוק את החומר ויעיר את הערותיו‪ .‬במידה והחומר לא יהיה‬
‫שלם רשאי המפקח לפסול את החומר ו‪3‬או את חלקו ולדרוש הכנה חדשה‬
‫ו‪3‬או מתוקנת‪.‬‬
‫הקבלן יעדכן ויתקן את כל הדרוש תיקון ויעביר את החומר מחדש‬
‫לביקורת המפקח עד לשלב בו המפקח יאשר את החומר על כל פרטיו‪.‬‬
‫הקבלן יהיה חייב לתקן את הלו"ז עפ"י הנחיות המפקח‪.‬‬
‫לוח זמנים זה וסדר הפעילות הסופי יהיה לוח זמנים מוסכם על פיו תבוצע‬
‫‪.1‬‬
‫העבודה‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לפעול על פי לוח הזמנים המוסכם‪ ,‬ולהקפיד הקפדה‬
‫‪./‬‬
‫יתירה שלא לחרוג ממנו‪.‬‬
‫במידה ותהיינה סטיות מלוח הזמנים המאושר מכל סיבה שהיא יהא‬
‫‪.2‬‬
‫הקבלן חייב לעדכן את לוח הזמנים ולהגיש את החומר מחדש‪.‬‬
‫מדי חודש במהלך ביצוע העבודות‪ ,‬יהיה הקבלן חייב לעדכן את לוח‬
‫‪.5‬‬
‫הזמנים ולכלול בלוח הזמנים המוסכם את מצב העבודה בשטח‪.‬‬
‫עדכון זה מהווה תנאי להגשת חשבון חלקי‪ .‬לא יתקבל חשבון חלקי אלא‬
‫כאשר לו"ז מעודכן מצורף אליו‪.‬‬
‫אין בכל האמור לעיל‪ ,‬כדי להתיר לקבלן לפגר ו‪3‬או לחרוג מלוח הזמנים‬
‫‪.0‬‬
‫המוסכם‪ ,‬ועמידת הקבלן בלוח הזמנים היא תנאי עיקרי‪ ,‬שהפרתו מצד‬
‫הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫לוח הזמנים יכלול גם את עבודות הקבלנים וגורמים חיצוניים שימונו‬
‫‪..‬‬
‫ויופעלו ישירות ע"י המזמין‪.‬‬
‫האינפורמציה אשר תוכנס לתוך לוח הזמנים שייערך על‪-‬ידי הקבלן תכלול‬
‫את הפירוט הבא ‪:‬‬
‫‪ ‬רשימה של כל הפעילויות הנדרשות בשלבי ההתארגנות והביצוע‪,‬‬
‫אישור דוגמאות לפריטים וציוד‪ ,‬ביצוע חיבורים‪ ,‬עבודות גמר שונות‬
‫הרצת מערכות ובדיקת ציוד‪ ,‬מסירת העבודה וכו'‪ ,‬וכן כל הקשרים‬
‫ביניהם‪ .‬הרשימה תכלול פעולות שעל הקבלן לבצע ופעולות של גופים‬
‫‪- 11 -‬‬
‫‪‬‬
‫חיצוניים ‪ -‬כמו מתכננים‪ ,‬רשויות עירוניות ואחרות וכל הקשרים‬
‫ביניהם‪ .‬כל הפעילויות הללו יתורגמו לתרשים גנט‪.‬‬
‫כל פעולה תקבל את מיקומה הנכון במערכת הכללית ותקבל את‬
‫משך ביצועה בכל שלב‪ .‬הפעילויות תופרדנה לחלקים לפי הנחיות‬
‫הפיקוח‪.‬‬
‫‪ 00.20‬קבלני משנה ממונים לעבודות שאינן כלולת בפאושל‬
‫המזמין רשאי לבצע עבודות שאינן כלולת בפאושל לרבות וילונות‪ ,‬מערכת הגברה‬
‫א‪.‬‬
‫ומראות‪ ,‬על ידי קבלנים שייקבעו על ידו (להלן‪" :‬קבלני משנה ממונים") ויחולו‬
‫לעניין זה ההוראות שלהלן‪:‬‬
‫המזמין יקבע את זהות קבלני המשנה הממונים ואת מחירי היחידה לעבודות‬
‫ב‪.‬‬
‫אלו‪.‬‬
‫התמורה המגיעה לקבלני המשנה הממונים בגין עבודתם על פי מחירי היחידה‬
‫ג‪.‬‬
‫שסוכמו בינם לבין המזמין‪ ,‬תשולם ע"י המזמין לקבלנים הממונים ישירות‪.‬‬
‫ככל שעבודות אלה יבוצעו במקביל לעבודות הקבלן‪ ,‬הקבלן יהיה זכאי לתמורה‬
‫ד‪.‬‬
‫בסך– ‪ 6%‬מערך הסכום שישולם עבור עבודתם של קבלני המשנה הממונים‪,‬‬
‫וזאת עבור קיום מלוא התחייבויות הקבלן בקשר עם קבלני המשנה הממונים‪.‬‬
‫מוסכם בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לאמור לעיל‬
‫ה‪.‬‬
‫בגין עבודת קבלני המשנה הממונים‪ .‬כל דרישה של הקבלן מקבלני המשנה‬
‫הממונים לתשלום או תמורה בגין ביצוע העבודה תהווה הפרה יסודית של‬
‫החוזה בין הקבלן למזמין‪.‬‬
‫התמורה האמורה לעיל תשולם כנגד ביצוע כל התחייבויות הקבלן ביחס לקבלני‬
‫ו‪.‬‬
‫המשנה הממונים‪ ,‬לרבות מתן כל השירותים הנזכרים בהסכם זה‪.‬‬
‫הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המשנה‬
‫ז‪.‬‬
‫הממונים כאמור‪ ,‬לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו‪ ,‬שינוי עדיפויות בביצוע חלקים‬
‫מן העבודה וכדומה‪ ,‬ויתאם את ביצוע העבודות השונות‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬בדרך‬
‫המפורטת בהסכם ולפי הוראות המפקח‪ .‬הקבלן לא יפגע בעבודות קבלני המשנה‬
‫הממונים‪.‬‬
‫בכל מקרה שתיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן המשנה הממונה‪ ,‬בכל שאלה‬
‫ח‪.‬‬
‫הקשורה בבצוע העבודה‪ ,‬מסכים בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח‪.‬‬
‫למען הסר ספק מודגש בזאת כי דין עבודות קבלני המשנה הממונים הוא כדין‬
‫ט‪.‬‬
‫העבודות העצמיות של הקבלן לכל דבר ועניין‪ ,‬ואחריות הקבלן תחול במלואה גם‬
‫על עבודות קבלנים אלה‪ .‬לפיכך‪ ,‬ערבות הביצוע וערבות הבדק שימסור הקבלן‪,‬‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬תהיה גם בגין עבודות קבלני המשנה הממונים‪.‬‬
‫הקבלן ייתן לקבלני המשנה הממונים את כל השירותים הנדרשים לביצוע‬
‫י‪.‬‬
‫העבודות כמו‪ :‬שמירה‪ ,‬מים‪ ,‬חשמל‪ ,‬מחסנים‪ ,‬פיגומים‪ ,‬טפסות‪ ,‬תיאום‪ ,‬סימון‪,‬‬
‫ניקיון‪ ,‬הנהלת עבודה וכו'‪ ,‬וכן יתקן וישקם את כל עבודותיו במקביל ולאחר סיום‬
‫כל עבודות קבלני המשנה הממונים‪ ,‬הכול כפי שיקבע ע"י המפקח‪ .‬הקבלן מתחייב‬
‫לתאם את עבודתם ההדדית של קבלני המשנה הממונים וכן את עבודתם עם‬
‫עבודתו‪ .‬החובות החלים על הקבלן כ"אחראי לבטיחות"‪ ,‬כ"מבצע העבודה"‬
‫וכ"ממונה בטיחות" יחולו גם על קבלני המשנה הממונים ועל העבודות שיבוצעו על‬
‫ידם‪ .‬כן מתחייב הקבלן לא לעשות ולא להרשות כל פעולה אשר תפריע לביצוע‬
‫העבודה ע"י קבלני המשנה הממונים‪.‬‬
‫יא‪ .‬בנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי החוזה‪ ,‬על הקבלן לבצע ולספק את כל‬
‫המפורט להלן‪ ,‬הן ביחס לקבלנים הממונים והן ביחס לקבלני המשנה‪ ,‬וזאת ללא‬
‫כל תמורה (וללא מדידה) נוספת‪:‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪./‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.22‬‬
‫ארגון והכנת שטחי אכסון לפי צרכי כל קבלן משנה ממונה וכן שטח‬
‫התארגנות להעמסה ולפריקה של חומרים וציוד‪.‬‬
‫שירותי שמירה באתר לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג‪.‬‬
‫שירותי מנוף להרמת חומרים‪ ,‬ציוד וכלים של קבלני המשנה הממונים‪,‬‬
‫וזאת רק לגבי ציוד וכלים המצויים באתר באותה עת‪.‬‬
‫שירותי בטיחות‪ ,‬כגון‪ :‬אמצעים למניעת נפילה‪ ,‬אמצעים לכיבוי שריפה‬
‫וכד'‪ ,‬הכל בהתאם לדרישת משרד העבודה וכל רשות‪.‬‬
‫עבודות עפר (חפירה ‪ ,‬מילוי‪ ,‬הידוק וכו')‬
‫עבודות נקיון ופינוי הפסולת ‪.‬‬
‫אספקת מים וחשמל לצרכי העבודה ולשימוש האישי כולל לוחות חשמל‬
‫זמניים לשימוש קבלני משנה‪ ,‬לכל אורך התקופה‪.‬‬
‫אספקת חומרים קטנים כגון‪ :‬מלט‪ ,‬חול‪ ,‬סיד לצרכי ביטון – כנגד תשלום‬
‫ישיר‪ .‬גובה התשלום ייקבע ע"י המנהל‪.‬‬
‫סתימת חורים וחריצים שיחצבו בקירות ע"י הקבלנים האחרים‪.‬‬
‫תיקוני גבס‪ ,‬ריצוף‪ ,‬חיפויים למיניהם‪ ,‬תקרות תותבות‪ ,‬צבע וכל סוגי‬
‫הטיח במקומות שהגבס ו‪3‬או הטיח ו‪3‬או הריצוף והחיפויים ייפגמו‪.‬‬
‫שימוש בפיגומים לכל סוגי העבודות וזאת רק לגבי פיגומים הקיימים‬
‫ממילא באותה עת באתר‪.‬‬
‫‪ 00.29‬קבלני משנה וספקים‬
‫העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור המפקח מראש‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫אולם לא יהיה באישור זה משום העברת האחריות הבלעדית של הקבלן הראשי‬
‫לטיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה‪ ,‬ספק או כל פועל‬
‫של קבלן משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו‬
‫באחר למען ביצוע העבודה‪ .‬ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן‬
‫תוך ‪ 1‬ימים ולא תשמש עילה להארכת זמן ביצוע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תוך ארבעה עשר יום ממועד חתימת החוזה בין החברה לקבלן‪ ,‬יגיש הקבלן‬
‫רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור המפקח כדלקמן‪:‬‬
‫הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות ‪ /‬קבלני משנה לכל עבודה‬
‫‪.2‬‬
‫אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה‪.‬‬
‫כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים להית בעלי ניסיון של לפחות ‪1‬‬
‫שנים בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע‬
‫באמצעותם‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן‪,‬‬
‫לגבי כל קבלן משנה בנפרד‪:‬‬
‫(א) פרופיל חברה‪.‬‬
‫(ב) שמות פרוייקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים האחרונות‪ ,‬אשר‬
‫זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה הכלולות במכרז‪3‬חוזה זה‪.‬‬
‫לגבי פרוייקטים אלה‪ ,‬יש לציין את שם המתכנן‪ ,‬שנת התכנון‬
‫והביצוע‪ ,‬ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס‬
‫לתפקוד המערכות בפרוייקטים אלה (כולל מס' הטלפון שלהם)‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫לפני אישור קבלן המשנה‪ ,‬המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם‬
‫קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי‪ ,‬על מנת להתרשם מהניסיון‬
‫והמקצועיות של הקבלנים המוצעים‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫‪.2‬‬
‫יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים‬
‫לעיל‪ ,‬מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח‪ ,‬ועל הקבלן להביא זאת‬
‫בחשבון לפני הגשת הצעתו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב‬
‫מהמפקח‪ .‬בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרוייקט זה‪ ,‬שייבחר לפי‬
‫ההליך המצוין לעיל‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה‪ ,‬שכן המפקח יקפיד‬
‫לבצע באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה‪ ,‬כמפורט לעיל‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מודגש כי עבור עבודות קבלני משנה של הקבלן‪ ,‬עבור עבודות קבלנים אחרים של‬
‫המזמין אשר להם לא יינתנו שירותים כאמור על ידי הקבלן ועבור גורמים‬
‫אחרים אשר לא מונו על ידי המזמין ואשר יפעלו באתר (כגון חברת חשמל‪ ,‬בזק‪,‬‬
‫עיריית תל אביב וכדומה) ‪ -‬לא תשולם לקבלן כל תמורה באחוזים עבור שירותי‬
‫הקבלן הראשי והקבלן יבצע את השירותים לגורמים אלו‪ ,‬אם וככל שיבצע‪ ,‬ללא‬
‫כל תמורה‪.‬‬
‫‪ 00.10‬פאושל‬
‫התמורה לקבלן בגין ביצוע העבודה תשולם במחיר סופי (פאושל)‪:‬‬
‫א‪ .‬הפאושל יחשב ככולל את ביצוע העבודה בשלמותה כשהיא מוכנה ומושלמת לאכלוס‪,‬‬
‫למעט עבודות פיתוח מסביב למבנה ‪ ,‬שתאורן מובא ככתב כמויות מבנה ‪ 02‬במסמך ד'‬
‫להלן‪ ,‬ויהיו למדידה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הפאושל מתייחס לעבודה כולה‪ ,‬למבנה על כל חלקיו (שלד‪ ,‬עבודות גמר‪ ,‬מערכות‪,‬‬
‫מתקנים)‪ ,‬להתחברות למערכות חשמל‪ ,‬מים וביוב חיצוניות וכל עבודה ציוד‪ ,‬רכיב‬
‫אחר הדרוש לצורך השלמת העבודה אף אם לא צויין במסמך ממסמכי החוזה‪.‬‬
‫ג‪ .‬תוספות ושינויים שיידרשו‪ ,‬אם יידרשו לבצוע מושלם ונאות של העבודות בגלל‬
‫דרישות תקנים ו‪3‬או דרישות של הגופים הסטטוטורים‪ ,‬יחולו על הקבלן והקבלן‬
‫מתחייב לבצע את כל העבודות הנוספות שידרשו כאמור‪ ,‬ללא תמורה נוספת‪.‬‬
‫ד‪ .‬עבודות נוספות שהוזמנו בהיקף של עד ‪ 2%‬מסכום הפאושל תחשבנה ככלולות‬
‫בפאושל ולא תשולם תוספת בגינן‪.‬‬
‫ה‪ .‬בכל מקרה של ספק לגבי עבודה מסוימת‪ ,‬האם היא שייכת לעבודות הפאושל או‬
‫למדידה‪ ,‬תחשב גם עבודה זו ככלולה בפאושל ולא תימדד‪ .‬קביעתו של המפקח ביחס‬
‫להכללת העבודה כפאושל תהיה מוחלטת‪.‬‬
‫ו‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬בו קיימת סתירה‪ ,‬או אי התאמה‪ ,‬או דו משמעות בין הנדרש במסמכי‬
‫החוזה השונים (תוכניות‪ ,‬מפרטים‪ ,‬כתבי כמויות‪ ,‬תקנים וכו') יובא הדבר להכרעת‬
‫המפקח והקבלן יבצע את הדרישה שתבחר ע"י המפקח אף אם היא עדיפה מבחינה‬
‫כמותית ו‪3‬או איכותית ו‪3‬או יקרה מהדרישות האחרות‪.‬‬
‫ז‪ .‬הכמויות לעבודות הפאושל הנקובות בכתב הכמויות אינן מחייבות את המזמין והן‬
‫לצרכי סיוע בהכנת הצעת הקבלן בלבד‪ .‬הקבלן רשאי לעשות בהן שימוש במסגרת‬
‫הכנת הצעתו במכרז והוא מצהיר ומאשר בזה‪ ,‬כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות‬
‫והמצורפות לחוזה אינן מחייבות את המזמין‪.‬‬
‫בשום מקרה לא תהיה לקבלן כל טענה ו‪3‬או דרישה ו‪3‬או תביעה נגד המזמין ו‪3‬או‬
‫המתכננים ו‪3‬או היועצים של המזמין‪ ,‬בכל הנוגע לפרק מבנה ‪ 02‬של כתב הכמויות‬
‫ולנתונים הכלולים בו ובכלל זה כמויות שאינן נכונות ו‪3‬או לא מדויקות ו‪3‬או חסרות‪.‬‬
‫ח‪ .‬ההצעה הכספית של הקבלן לפאושל הינה סופית והמחיר הוא קבוע וסופי ולא ישתנה‪.‬‬
‫הצעת הקבלן כוללת את כל ההוצאות הישירות והעקיפות לצורך ביצוע העבודות‬
‫נשוא מכר‪3‬חוזה זה – מכל סוג‪ ,‬הכרוכות בביצוע העבודה בהתאם לדרישות המסמכים‬
‫ ‪- 10‬‬‫המצורפים ושאינם מצורפים להצעת הקבלן ובהתאם למסמכי ההשלמה שיקבל‬
‫בעתיד‪ .‬מודגש‪ ,‬כי המזמין יהא רשאי להוסיף לעת הביצוע‪ ,‬הבהרות ו‪3‬או פירוט‪.‬‬
‫ט‪ .‬כל אלמנט בניה אשר לא הוגדר היטב‪ ,‬או הושמט מהתכניות אך מתחייב לפי קביעתו‬
‫של המנהל לבצוע המושלם של העבודה יבוצע עפ"י הנחיות המפקח ומחירו יחשב‬
‫ככלול בפאושל‪.‬‬
‫‪ 00.12‬מוצר שווה ערך‬
‫אם נזכר המונח "שווה ערך" כאלטרנטיבה לחומר מסויים הנקוב בשמו המסחרי ו‪3‬או‬
‫בשם המפעל ו‪3‬או בשם היצרן‪ ,‬פירושו שהחומר חייב להיות שווה ערך מבחינת טיבו‪,‬‬
‫איכותו‪ ,‬מראהו‪ ,‬תכונותיו וסגולותיו‪.‬‬
‫חומר שווה‪-‬ערך טעון אישורו המוקדם של המפקח‪ .‬המפקח אינו חייב לאשר שימוש‬
‫בחומר שווה ערך‪.‬‬
‫‪ 00.11‬ציוד וחומרים באתר ‪ -‬רכוש המזמין‬
‫ציוד ישיר ועקיף ל בניה ו‪3‬או לביצוע העבודה וכל חומר לביצוע העבודה ו‪3‬או עבודות עזר‪,‬‬
‫רואים בהם מרגע הבאתם לאתר כרכוש המזמין‪ ,‬ואין הקבלן רשאי להוציאם ו‪3‬או‬
‫להשתמש בהם שלא למטרת העבודה נשואת חוזה זה אלא באישור מראש ובכתב של‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪ 00.1/‬מים וחשמל‬
‫הקבלן ידאג להספקת מים וחשמל על חשבונו ויהיה האחראי לזמינותם בכל עת ‪.‬‬
‫‪ 00.12‬שלט לאתר (לזמן הביצוע)‬
‫על הקבלן לספק ולהתקין באתר העבודה‪ ,‬שלט מפח צבוע בעובי ‪ 2‬מ"מ במידות‬
‫א‪.‬‬
‫‪ /31‬מ'‪ .‬השלט יכלול צילום הדמיה של הקומפלקס‪ ,‬את שם הפרויקט‪ ,‬שם‬
‫המזמין‪ ,‬פרטי המתכננים ופרטי מבצעי העבודה‪ .‬השלט ומיקום הצבתו בפרויקט‬
‫יובאו לאישור המפקח לפני ביצועו‪.‬‬
‫השלט יבוססו על יסודות בטון ב‪ ,20 -‬שיוקמו מיד עם תחילת העבודה‪ ,‬ויפורקו‬
‫ב‪.‬‬
‫ויסולקו בסיום העבודה‪.‬‬
‫באחריות הקבלן לקבל היתר בניה והיתר שילוט עבור השלט מהרשות המקומית‬
‫ולשלם את האגרות הכרוכות בכך‪.‬‬
‫‪ 00.15‬מהנדס אחראי על הביצוע‬
‫לפני תחילת העבודה יהא על הקבלן להעביר למפקח את שמו של המהנדס אשר יחתום‬
‫המהנדס האחראי לביצוע ואחראי על הביקורת כנדרש ע"י הרשויות ועל‬
‫על הצהרת‬
‫פי הוראת המזמין‪.‬‬
‫חתימה זו על טפסי מח' הרישוי תעשה מיד עם הוצאת צו העבודה לקבלן וכתנאי‬
‫העבודה באתר‪.‬‬
‫להתחלת‬
‫הקבלן מתחייב באמצעות המהנדס האחראי לביצוע הנ"ל כי שלד הבניין יבנה לפי כל‬
‫הכללים‪ ,‬ההנחיות‪ ,‬התקנים וההוראות הנהוגים והנדרשים בעת ביצוע העבודות‪,‬‬
‫ובהתאם למתואר במסמכי מכרז‪3‬חוזה זה‪.‬‬
‫כמו כן יראה המהנדס הנ"ל כאחראי על ביצוע השלד והבניין במשמעותה של אחריות כזו‬
‫חוק התכנון והבניה תשכ"ח – ‪ ,2161‬על תקנותיו‪.‬‬
‫עפ"י‬
‫אחריות זו היא כלפי המזמין וכלפי כל רשות המחוקקת או מוסמכת וכן כלפי כל צד‬
‫לתבוע את המזמין את הרשות או המהנדס בגין אי ביצוע השלד בהתאם‬
‫העשוי‬
‫לדרישות התכנון והחוק וכנ"ל לגבי הביקורת על הביצוע‪.‬‬
‫‪ 00.10‬מהנדס‪ ,‬ומנהל עבודה באתר‬
‫הקבלן יעסיק מהנדס ומנהל עבודה‪ ,‬בעלי ניסיון של ‪ 1‬שנים לפחות בבצוע עבודות בעלי‬
‫אופי והיקף דומה לעבודות נשוא מכרז ‪3‬חוזה זה‪ .‬זהות המהנדס ומנהל העבודה טעונים‬
‫אישור מוקדם של המפקח‪ .‬המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות‬
‫ ‪- 12‬‬‫העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה‪ .‬הקבלן לא יחליף את המהנדס ו‪3‬או מנהל‬
‫העבודה בלי אישורו המוקדמת או דרישתו של המפקח‪.‬‬
‫‪ 00.1.‬העסקת מודד‬
‫א‪ .‬בנוסף למנהל העבודה ולמהנדס‪ ,‬יעסיק הקבלן – בהתאם לצורך – מודד מוסמך‪ .‬המודד‬
‫יהיה אחראי לסימון פינות המגרש‪ ,‬פינות הבית במגרש וזאת על סמך קואורדינטות של‬
‫פינות המגרש שיקבל מהמזמין‪ .‬כמו כן‪ ,‬יסמן המודד את היסודות‪ ,‬ויהיה אחראי‬
‫לבדיקת קווי הבניין ולאישורם ע"י מודד מטעם המפקח והרשויות‪.‬‬
‫ב‪ .‬בגמר יציקת היסודות‪ ,‬יבדוק המודד סטיות ביחס למתוכנן ויעביר את המידע למפקח‪.‬‬
‫ג‪ .‬המודד יאבטח את סימון פינות המגרש והמבנה‪ ,‬ובמידת הצורך‪( ,‬ולפי דרישת המפקח)‬
‫יחדש ויבצע כל מדידה שתידרש במהלך הבצוע כדי לעקוב ולוודא דיוק העבודה‪.‬‬
‫ד‪ .‬כן יעסיק הקבלן מודד מוסמך עד לאחר סימון הקירות והקונסטרוקציה מעל מפלס‬
‫האפס‪ ,‬ולאחר מכן לפי דרישת המפקח‪.‬‬
‫‪ 00.10‬יועץ בטיחות‬
‫א‪ .‬הקבלן יעסיק יועץ בטיחות מוסמך מטעמו אשר יבדוק את אתר העבודה שטח‬
‫ההתארגנות ודרך הגישה לפני תחילת העבודה‪ ,‬יכין הנחיות בטיחות לקבלן וילווה את‬
‫עבודת הקבלן במהלך בצוע העבודה ועד לסיומה‪.‬‬
‫ב‪ .‬יועץ הבטיחות יעביר את הנחיות העבודה הראשוניות ודוחות הביקורת מידי שבוע‬
‫למפקח‪ .‬הקבלן ימלא את כל הוראות יועץ הבטיחות‪ ,‬יפסיק את העבודה בכל מקרה בו‬
‫יתריע היועץ על פגיעה בבטיחות ויתקן מיידית את הטעון תיקון‪.‬‬
‫‪00.19‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫דגמי פריטים ותערוכת מוצרים‬
‫על הקבלן להציג למנהל‪ ,‬באופן מרוכז ומסודר‪ ,‬את כל המוצרים והחומרים בהם הוא‬
‫מתכוון להשתמש לצורך בצוע העבודה במסגרת תערוכה שיקיים באתר לא יאוחר מאשר‬
‫תוך חודש ממועד צו התחלת העבודה‪.‬‬
‫הרכיבים המדוגמים ייוצרו מאותם חומרים ובאותן שיטות שבהם מתכוון הקבלן לייצר‬
‫הרכיבים הסדרתיים (לאחר שיאושר הדיגום)‪.‬‬
‫הערות המנהל ייושמו בייצור הסדרתי‪ .‬תהליך הדיגום‪ ,‬והתיקונים שבעקבותיו‪ ,‬לא‬
‫יהיה בהם בשום אופן כ די להאריך את תקופת הביצוע‪ .‬כמו כן הקבלן לא יהיה זכאי לכל‬
‫תשלום עבור תערוכת מוצרים והנ"ל ייחשב ככלול בפאושל‪.‬‬
‫תערוכת המוצרים תתייחס‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לכל המוצרים המסופקים ע"י הקבלן‪ ,‬בתחומים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫חומרי איטום‪ ,‬ערבים‪ ,‬דבקים‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫מוצרי ריצוף וחיפוי (פנים וחוץ) לרבות מדרגות‪ ,‬ספים‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת‪.‬‬
‫‪)/‬‬
‫קבועות תברואיות‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫פינות מגן‪ ,‬פרופילי חיפוי‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫אביזרים לשירותים‪.‬‬
‫‪)6‬‬
‫פריטי אלומיניום לסוגיהם‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫פריטי נגרות לסוגיהם‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫פריטי מסגרות לסוגיהם‪ ,‬לרבות‪ :‬דלתות ומעקות‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪ )20‬אביזרי פרזול‪.‬‬
‫‪ )22‬תקרות אקוסטיות לסוגיהם‪.‬‬
‫הפריטים השונים יאוחסנו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הקבלן בגמר עבודה‪.‬‬
‫ ‪- 12‬‬‫‪ 00./0‬גוונים‬
‫א‪ .‬גוונים של עבודות הגמר והמוצרים יבחרו ע"י המפקח והדבר לא ישמש כעילה לתביעה‬
‫כל שהיא מצד הקבלן‪ .‬המזמין רשאי לשלב גוונים בתוך החללים‪ ,‬למשל כל קיר או עמוד‬
‫בגוון אחר‪ ,‬ללא תוספת מחיר‪.‬‬
‫‪ 00./2‬חומרים לתקופת הבדק‬
‫הקבלן יעביר להנהלת בית הספר‪ ,‬לצורך שמירה במחסני בית הספר במהלך תקופת‬
‫א‪.‬‬
‫הבדק‪ ,‬חומרים כגון ריצופים‪ ,‬חיפויים‪ ,‬צבעים וכו' בהיקף של כ‪ 1%-‬לפחות מכמות כל‬
‫אחד מהחומרים בה נעשה שימוש בפרויקט‪ ,‬לצורך ביצוע תיקונים שידרשו‪ ,‬אם ידרשו‪,‬‬
‫באופן שיתקבל גוון ומירקם זהה לקיים ולא יורגש התיקון‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ולא ימדדו בנפרד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 00./1‬ניקיון שוטף יום יומי‬
‫העבודה תנוהל כך שהאתר יהיה נקי ומסודר‪ .‬הקבלן ינקה את אתר העבודות וסביבתו‬
‫מידי יום לרבות טאטוא‪ .‬אי שמירת הניקיון והסדר תהווה ראייה להורדת טיב הביצוע‬
‫וכן לאי השגחה על שלימות חלקים מבוצעים‪ .‬אי לכך‪ ,‬אם לא יקפיד הקבלן על ניקוי‬
‫שוטף לרבות טאטוא‪ ,‬שטיפה‪ ,‬הגנה‪ ,‬סילוק פסולת‪ ,‬קיצוץ חוטים וכיו"ב תופסק העבודה‬
‫וכל הנזקים יחולו על הקבלן‪ .‬מובא לידיעת הקבלן כי אין כוונה להתפשר בנושא זה‪.‬‬
‫לא ביצע הקבלן את האמור לעיל‪ ,‬רשאי המפקח מעת לעת‪ ,‬בנוסף לזכותו להפסקת‬
‫העבודה‪ ,‬להזמין ביצועו של הניקוי אצל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל יעמיד הקבלן על חשבונו לרשות המפקח גם ‪ 2‬פועלים קבועים‬
‫לרבות הכלים והמכשירים הדרושים‪ ,‬לצורך בצוע עבודות סדר וניקיון כפי שיבחר‬
‫המפקח ובמקומות שיבחר‪.‬‬
‫‪ 00.//‬סילוק עודפים ופסולת‪:‬‬
‫(א) לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת‪:‬‬
‫עודפי חפירה ו‪3‬או חציבה ועודפי חומרים של הקבלן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כל עפר ו‪3‬או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫כל חומר זר או פסולת ואשפה אחרת במתחם בית הספר‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫(ב) כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה‪ .‬הובלת‬
‫הפסולת והעודפים תבוצע לכל מרחק ההובלה הדרוש ולמקום שפיכה מאושר ע"י‬
‫הרשויות‪ ,‬ולא תשולם כל תוספת עבור מרחקי הובלה‪.‬‬
‫(ג) המקום אליו תסולק הפסולת‪ ,‬הדרכים המובילות למקום זה‪ ,‬הרשות להשתמש במקום‬
‫ובדרכים הנ"ל (כולל תשלום אגרות)‪,‬כל אלה יתואמו על ידי הקבלן‪ ,‬על אחריותו ועל‬
‫חשבונו‪ .‬לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן‪.‬‬
‫(ד) סילוק הפסולת כפי שתואר לעיל‪ ,‬הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה‪ ,‬בין אם הדבר‬
‫נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא‪ ,‬ובכל מקרה לא ישולם עבורו בנפרד‪.‬‬
‫‪ 00./2‬בדיקות מעבדה‬
‫(א) כל בדיקות האיכות כולל בדיקות במעבדה‪ ,‬יהיו על חשבון הקבלן‪ ,‬המעבדה המוסמכת‬
‫לעריכת הבדיקות תבחר ע"י המזמין‪.‬‬
‫(ב) בין היתר מחויב הקבלן לבצע את הבדיקות כדלקמן‪:‬‬
‫בדיקות בטונים‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫המטרת חלונות וקירות‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫בדיקות מתקן תברואה (אינסטלציה וביוב)‪.‬‬
‫‪)/‬‬
‫בדיקת מערכת ספרינקלרים ואישורה‬
‫‪)1‬‬
‫בדיקות מתקן חשמל‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫עבודות עפר ומלוי – בדיקות צפיפות‪.‬‬
‫‪)6‬‬
‫מצעים ותשתיות – בדיקת צפיפות‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪- 1/ -‬‬
‫(ג )‬
‫(ד)‬
‫(ה)‬
‫(ו )‬
‫בטונים בקירות תומכים ויציקות אחרות במסגרות עב' פיתוח‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫כל בדיקה נוספת הנדרשת ו‪3‬או מתבקשת על פי כל דין‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫כל הבדיקות תבוצענה אך ורק על ידי מעבדה מוסמכת מאושרת ע"י המזמין‪ .‬על קבלן‬
‫להעביר למפקח הסכם חתום עם מעבדה מוסמכת עד ‪ 1‬ימים מיום הודעת המזמין על‬
‫כוונתו לחתום חוזה עם הקבלן‪ ,‬וכן את כל האישורים ממעבדה מוסמכת הנדרשים ע"י‬
‫הרשויות ודו"חות מסמכים לכל הבדיקות לצורך קבלת תעודת גמר‪.‬‬
‫בכל הדיווחים על ביצוע הבדיקות יצויין תאור המקום ממנו‪ ,‬או בו בוצעה הבדיקה‪ .‬מכל‬
‫הדיווחים ישלחו העתקים ישירות ע"י המעבדה גם למזמין וגם למפקח‪.‬‬
‫על הקבלן להעביר למפקח אישור מעבדה מוסמכת לקיום תו השגחה ו‪3‬או תו תקן לכל‬
‫המוצרים אשר נרכשים ו‪3‬או מיוצרים ע"י הקבלן‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר כי המזמין רשאי לבצע את ההתקשרות עם מעבדה מוסמכת‬
‫ולחייב את הקבלן בדמי הוצאות הבדיקות‪.‬‬
‫‪ 00./5‬הגנה על חלקי המבנה‬
‫בנוסף על האמור במפרט הכללי ובכל מקום אחר בחוזה‪ ,‬יובהרו כאן מספר‬
‫א‪.‬‬
‫הוראות מחייבות בקשר עם הגנה על חלקי מבנה‪.‬‬
‫נגרות ומסגרות– כל חלקי נגרות והמסגרות שיותקנו במבנה יוגנו ע"י‬
‫‪.2‬‬
‫הקבלן באמצעות יריעות פוליאתילן בצורה שתבטיח אותם מפני פגיעות‬
‫מכניות‪ ,‬לכלוך ו‪3‬או כל פגיעה אחרת‪.‬‬
‫אלומיניום – מיד עם גמר הרכבת כל אחד מפריטי האלומיניום יגן עליו‬
‫‪.2‬‬
‫הקבלן מפני פגיעות מכניות ו‪3‬או פגיעה של סיד‪ ,‬טיח‪ ,‬צבע וכו'‪.‬‬
‫הגנת פריטי האלומיניום תתבצע בתיאום ועל פי הנחיות המפקח‪.‬‬
‫ריצוף וחיפוי– הקבלן יקפיד מפני פגיעה באריחים ובמדרגות‪ .‬המדרגות‬
‫‪.1‬‬
‫יוגנו באמצעות לוחות עץ באופן שיבטיחו אותן מפני כל פגיעה במהלך‬
‫העבודה‪ ,‬המרצפות יוגנו ביוטה וגבס‪.‬‬
‫כלים סניטריים – עם הרכבת הכלים הסניטריים ידאג הקבלן להגנתם‬
‫‪.1‬‬
‫באמצעות מילוי האמבטיות והכיורים בנסורת עץ וכסויים בלוח‬
‫פוליסטרן ודיקט‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אין בביצוע ההגנה הנ"ל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות כל‬
‫חלקי המבנה המוזכרים למעלה ואלו שאינם מוזכרים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כל ההגנות תהיינה ברות קיימא ויתפקדו ברציפות עד מסירת העבודה‪ .‬במידה‬
‫ובמהלך העבודה תוסר ההגנה מכל סיבה שהיא‪ ,‬ידאג הקבלן לחדשה באופן‬
‫מיידי‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫במידה ובמהלך העבודה יינזקו ו‪3‬או יתקלקלו חלקי המבנה ו‪3‬או אביזרים‬
‫כלשהם‪ ,‬יתקנם הקבלן ו‪3‬או יחליפם על חשבונו לשביעות רצון המפקח‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות בביצוע מושלם של ההגנה על חלקי המבנה‪ ,‬אחזקתה‬
‫וחידושה חלות על הקבלן‪.‬‬
‫‪ 00./0‬קבלת העבודה‬
‫קבלה ראשונה‬
‫א‪0‬‬
‫אחרי שלדעת המפקח הקבלן גמר את העבודה עד כדי עריכת קבלה ו‪3‬או סיור‬
‫מוקדם‪ ,‬יזמן המפקח קבלה מוקדמת של העבודה בהשתתפות נציגי עיריית תל‬
‫אביב‪-‬יפו‪ ,‬אגף משאבי חינוך‪ ,‬ומנהלת בית הספר‪.‬‬
‫לאחר הבדיקה יעביר המפקח דו"ח מסכם ובו תיכללנה הערות והוראות לקבלן על‬
‫תיקון פגמי ביצוע שנתגלו בבדיקה‪ ,‬השלמות דרושות וכדומה‪ ,‬וכן ייקבע תאריך‬
‫לסיום התיקונים וההשלמות כנ"ל‪.‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל לגבי הליכי הקבלה יהא הקבלן חייב לספק למפקח לפני‬
‫הקבלה הסופית‪ ,‬ועדיף לקראת הקבלה המוקדמת‪ ,‬את כל האישורים הדרושים‬
‫בין למערכות הספציפיות‪ ,‬כגון אישור ח"ח‪ ,‬בודק מוסמך וכיו"ב‪ ,‬כנדרש לגבי‬
‫תעודת גמר‪.‬‬
‫בנוסף להנ"ל יספק הקבלן רשימה של כל קבלני המשנה אשר ביצעו עבורו עבודות‬
‫במבנה ‪3‬מערכת וכן תכניות עדות (‪ .) AS MADE‬בנוסף לאמור כאן‪ ,‬יספק הקבלן‬
‫ספר הוראות להפעלה ולהחזקה למתקנים ולמערכות‪ .‬כל המסמכים יוגשו ב – ‪/‬‬
‫העתקים‪.‬‬
‫ב‪0‬‬
‫קבלה סופית‬
‫לאחר תיקון הפגמים הנ"ל על ידי הקבלן‪ ,‬תיערך קבלה סופית בהשתתפות נציגי‬
‫העירייה והנהלת בית הספר‪.‬‬
‫במידה ולא בוצעו כל התיקונים אשר צויינו בדו"ח הקבלה המוקדמת‪ ,‬או במידה‬
‫פגמים נוספים‪ ,‬יערוך המפקח דו"ח מסכם חדש ועם השלמת‬
‫ויתגלו בבדיקה‬
‫התיקונים הכלולים בו על ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה סופית‪ .‬אי‬
‫למזמין לעכב ו‪3‬או לקצץ‬
‫ביצוע התיקונים בזמן שייקבע ע"י המפקח ‪ -‬יתיר‬
‫תשלומים לקבלן וכמו כן לבצע התיקונים על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫במידה ולא תהיינה הערות כלשהן מצד המשתתפים בבדיקה‪ ,‬תמולא "תעודת‬
‫קבלת העבודה"‪.‬‬
‫‪ 00./.‬שמירה על איכות הסביבה‬
‫הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ו‪3‬או ייקבעו‬
‫על ידי המפקח‪ ,‬כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש‪ ,‬לשביעות רצון המפקח‪ .‬על‬
‫הקבלן להתקין על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבני שירותים בכמות‪ ,‬בגודל‬
‫וברמה סניטרית לשביעות רצון המפקח‪.‬‬
‫‪ 00./0‬ניקוז והגנת השטח‬
‫(א) על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת עבודות העפר והניקוז המבוצעות‬
‫על ידו וכן להגנת המבנה‪ ,‬הציוד‪ ,‬הכלים והחומרים בפני מים‪ ,‬גשמים ואדמת סחף‪.‬‬
‫הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מים‪ ,‬גשמים ואדמת‬
‫סחף בשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו‬
‫המוקדם של המפקח‪.‬‬
‫(ב) אמצעי הגנה יכללו כיסוי‪ ,‬אטימה‪ ,‬אספקת משאבות מים והפעלתן‪ ,‬הערמת סוללות‪,‬‬
‫חפירת תעלות לניקוז המים‪ ,‬אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה‬
‫וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי המפקח‪.‬‬
‫(ג) כל אמצעי הגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן‪ ,‬על חשבונו הוא‪ ,‬והכל באופן ובהיקף‬
‫שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח‪.‬‬
‫(ד) כל נזק שייגרם לעבודות‪ ,‬גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו‬
‫על ידי המפקח‪ ,‬יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח‬
‫ולשביעות רצונו המלאה‪.‬‬
‫(ה) להסרת ספק מודגש כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר לרבות‬
‫גשמים‪ ,‬לא ייחשבו ככוח עליון‪.‬‬
‫‪ 00./9‬ביקורת העבודות‬
‫הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים‪ ,‬הכלים‬
‫א‪0‬‬
‫והמכשירים הדרושים לבחינת העבודות‪ .‬למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס‬
‫לאתר או למקום העבודה של הקבלן או למקומות עבודה אחרים בהם מתבצעת‬
‫העבודה‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫יודגש כי הקבלן חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעי גישה מקובלים וסבירים‬
‫עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המפקח לכל חלק של העבודה בכל שלב ושלב של‬
‫ביצוע‪.‬‬
‫ב‪0‬‬
‫המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים‬
‫לעבודה באתר וכמו"כ יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר להתאמה‬
‫לדרישות בחוזה וכל זה על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫ג‪0‬‬
‫המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון‪ ,‬שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה‬
‫בהתאם לתכניות או להוראותיו‪ .‬הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח‬
‫תוך תקופה שתקבע ע"י המפקח‪.‬‬
‫ד‪0‬‬
‫המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה‪ ,‬או חלק ממנה‪ ,‬אם לפי דעתו‬
‫אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות‪ ,‬המפרט הטכני או הוראות המפקח‪.‬‬
‫דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת‬
‫הארכה של משך הביצוע‪.‬‬
‫ה‪0‬‬
‫המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והעבודה‬
‫ולאופן ביצועה‪.‬‬
‫‪ 00.20‬תוכניות עדות ‪AS - MADE‬‬
‫על הקבלן לספק תוכניות מעודכנות (‪ )AS-MADE‬לאחר בצוע כמפורט להלן ‪:‬‬
‫לבנין על כל חלקיו כמתואר בתוכניות אדריכלות והקונסטרוקציה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫למתקני תברואה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫למערכת ספרינקלרים‬
‫‪./‬‬
‫למתקן מזוג אוויר‬
‫‪.1‬‬
‫למתקני חשמל‪ ,‬ומתקן גילוי אש‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקבלן מתחייב לקלוט את מערכת התוכניות אשר תימסר לו ע"י המזמין בתוכנת‬
‫‪( Autocad‬גרסה עדכנית) במשרדו או מטעמו‪ ,‬לעדכנה באופן שוטף ע"פ המבוצע בפועל‪,‬‬
‫עד להפיכתה למערכת תוכניות עדות לאחר הבצוע (‪.)As Made‬‬
‫התוכניות יתארו את המבנה ע"פ הביצוע בפועל על כל חלקיו ויסומנו בהם כל השינויים‬
‫והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להעביר למזמין את כל האינפורמציה לגבי השינויים שנעשו‪.‬‬
‫הקבלן יספק למזמין את תוכניות העדות (אורגינלים) ע"ג תקליטורים וכן ‪ /‬מערכות של‬
‫העתקים מתכניות אלו חתומות ע"י המהנדס האחראי על הבצוע ובקנה מידה כמו‬
‫התוכניות המקוריות‪.‬‬
‫שכ"ט בגין הכנת תוכניות עדות לרבות ההעתקים לא ישולמו בנפרד והתמורה נכללת‬
‫בפאושל‪.‬‬
‫‪ 00.22‬ספר מתקן‬
‫הגשה‬
‫א‪.‬‬
‫ספרי המתקן אותם יש להגיש בפרוייקט זה מפורטים להלן‬
‫(א)‬
‫חשמל‬
‫‪.2‬‬
‫מים וביוב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫גילוי וכיבוי אש‬
‫‪./‬‬
‫מזוג אוויר‬
‫‪.1‬‬
‫ספר מתקן יוגש ב‪ 1-‬עותקים‪.‬‬
‫(ב)‬
‫על הקבלן לתאם עם המהנדס הגשת פרטי ספר מתקן שאינם כלולים‬
‫(ג)‬
‫בנספח ובהנחיות השונות ולקבל אישורו לפני כתיבת הספר‪.‬‬
‫ ‪- 16‬‬‫ב‪.‬‬
‫הדפסה‬
‫תתבצע במעבד תמלילים (‪ ,)WORD‬יועלה על תקליטור ויצורף לספר המתקן‬
‫בתוכנה שתתואם עם המהנדס‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כריכה‬
‫הכריכה תהיה קשה‪ .‬כל העמודים יונחו בתוך הכריכה בצורה שניתן יהיה‬
‫להוציאם בקלות‪ ,‬להחליפם או להוסיף עמודים נוספים‪ .‬לכריכה יהיה צמוד‬
‫נרתיק ניילון לתוכו יוכנס דף הכותרת בצבע המתאים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫צבע הכריכה‬
‫צבע דף הכותרת על גבי הכריכה יהיה על פי המצוין להלן‪ .‬צבעי כריכה של‬
‫מערכות שאינן מצוינות להלן ‪ -‬יתואמו עם המפקח‪.‬‬
‫מערכת‬
‫צבע כריכה‬
‫חשמל‬
‫מים וביוב‬
‫מזוג אוויר‬
‫גילוי וכיבוי אש‬
‫חום‬
‫ירוק‬
‫כחול‬
‫אדום‬
‫העמוד הראשון במתכונת "ספר מתקן" המצ"ב יהיה כאמור גם על‬
‫חזית הכריכה תחת מעטפת ניילון ובצבע המתאים‪.‬‬
‫בצידו של הקלסר יודפסו המילים ספר מתקן‪ ,‬שם הפרוייקט ושם‬
‫המערכת אליה משתייך ספר המתקן ‪ -‬כל זאת על רקע צבע המערכת‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מועד הגשה‬
‫הקבלן יספק למהנדס מהדורה ראשונה של ספר מתקן ‪ /0‬ימים לפני סוף‬
‫תקופת הביצוע‪.‬‬
‫תחילת תקופת אחריות תלויה בקבלת ספר מתקן מושלם‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫השלמת נתונים‬
‫לאחר הגשת המהדורה הראשונה של ספר המתקן כאמור לעיל "מועד‬
‫הגשה" ועד לקבלתו הסופית של כל הציוד יכין הקבלן ויעביר למהנדס‬
‫נתונים נוספים לכל סוגי השינויים שחלו במערכת לגבי המהדורה‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫הנתונים החדשים יוכנו בצורה שבה הוכנו דפי החוברות כך שניתן יהיה‬
‫להכלילם בחוברות שהוכנו תוך החלפת דפים או כתוספת לדפים‬
‫קיימים‪.‬‬
‫‪ 00.21‬סתימת פתחים נגד אש‬
‫(א) סתימת פתחים ומעברים למיניהם כגון מעבר צינורות‪ ,‬מעבר כבלים‪ ,‬פתחים‪,‬‬
‫תעלות וכו' בתקרות‪ ,‬רצפות‪ ,‬קירות‪ ,‬מחיצות וכו' למיניהם‪ ,‬נגד אש‪ ,‬תעשה ע"י‬
‫חומר עמיד לשעתיים באש מסוג לוחות‪ ,‬שקיות‪ ,‬טיט וציפוי ‪.FLAMMASTIK‬‬
‫(ב)כל הסתימות הנדרשות על פי כל דין והנחיות המפקח יחשבו ככלולות בפאושל ‪.‬‬
‫‪00.2/‬‬
‫עיבודים‪ ,‬מפגשים‪ ,‬ניתוקים וכו'‬
‫במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע מפגשים‪ ,‬חיבורים‪ ,‬ניתוקים‪ ,‬הפרדות‪ ,‬סיומות‪,‬‬
‫הדגשות‪ ,‬הגנות‪ ,‬פינות וכו' בין סוגי תגמירים שונים וכן בתוך וקצוות תגמירים מאותו‬
‫סוג כגון אלמנט הפרדה וניתוק בין בטון לטיח‪ ,‬בין טיח לאלומיניום‪ ,‬בין תקרה‬
‫אקוסטית לקיר‪ ,‬בין בתוך ובקצה של ריצופים שונים‪ ,‬בין בתוך ובקצה של חיפויים‬
‫שונים‪ ,‬בין בתוך ובקצה של תקרות שונות‪ ,‬חריצים ומגרעות בתוך שטחי בטון וכו'‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫‪ 00.22‬אישור המפקח‬
‫אישור המפקח כמצוין בסעיפים השונים של מסמכי החוזה אינו פוטר את הקבלן‬
‫מאחריותו הבלבדית לעמידה בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ועל פי כל דין‪ .‬אישור‬
‫המפקח אינו מטיל על המפקח כל אחריות המוטלת על הקבלן‪.‬‬
‫אישור המפקח בא בנוסף לדרישות המוטלות על הקבלן ואינו גורע מהן‪.‬‬
‫‪ 00.25‬דוחות ומפרטי בטיחות‪ ,‬אקוסטיקה‪ ,‬ובידוד‬
‫למפרט‪3‬חוזה זה מצורפים דוחות ומפרטי בטיחות‪ ,‬אקוסטיקה‪ ,‬ובידוד‪ .‬כל האמור‬
‫במפרטים ודוחות אלו יבוצע ע"י הקבלן‪ .‬בכל מיקרה של סתירה או דו משמעות יובא‬
‫הדבר להכרעת המפקח וקביעתו תחייב את הקבלן ללא תוספת מחיר‬
‫‪ 00.20‬אבני דרך לתשלום ‪:‬‬
‫התשלומים בגין ביצוע העבודה ישולמו לקבלן בהתאם להוראות החוזה‪ ,‬ובהתאם לאבני‬
‫הדרך באחוזים משכר החוזה כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ %‬שלב ביצוע‬
‫‪ %‬מצטבר‬
‫שלב הביצוע‬
‫גמר יציקת רצפת קומת קרקע‬
‫גמר הקמת קירות שלד הפלדה‬
‫‪8.00%‬‬
‫‪310..%‬‬
‫‪8.00%‬‬
‫‪21.00%‬‬
‫גמר הקמת גג שלד הפלדה‬
‫‪12.00%‬‬
‫‪33.00%‬‬
‫גמר חיפוי קירות מצידם החיצוני‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪38.00%‬‬
‫גמר חיפוי הגג‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪43.00%‬‬
‫גמר הכנות חשמל‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪45.00%‬‬
‫גמר אינסטלציה סניטרית‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪47.00%‬‬
‫גמר הכנות למתקן מזוג אוויר‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪49.00%‬‬
‫גמר עבודות ריצוף וחיפוי‬
‫‪4.00%‬‬
‫‪53.00%‬‬
‫גמר עבודות צבע‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪55.00%‬‬
‫גמר חיפוי קירות פנימי‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪57.00%‬‬
‫גמר חיפוי תקרות פנימי‬
‫‪1.00%‬‬
‫‪58.00%‬‬
‫גמר חיפוי אלומיניום חיצוני‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪63.00%‬‬
‫גמר התקנת דלתות וחלונות‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪65.00%‬‬
‫גמר התקנת קבועות חשמל‬
‫‪7.00%‬‬
‫‪72.00%‬‬
‫גמר התקנת קבועות תברואה‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪74.00%‬‬
‫גמר התקנת מכונות מזוג אוויר‬
‫‪8.00%‬‬
‫‪82.00%‬‬
‫קבלת טופס ‪1‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪87.00%‬‬
‫חיבור לתשתיות‬
‫‪3.00%‬‬
‫‪90.00%‬‬
‫תעודת גמר‬
‫‪3.0..%‬‬
‫‪3..0..%‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫נספח ב‬
‫מפרט מיוחד‬
‫פרק ‪ - 02‬עבודות עפר‬
‫‪02.02‬‬
‫כללי‬
‫א‪.‬‬
‫כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק ‪ 02‬עבודות עפר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק ‪- 10‬‬
‫עבודות פיתוח‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עבודות החפירה יבוצעו בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת אשר תוגש ע"י הקבלן‬
‫לאישור המפקח‪.‬‬
‫‪02.01‬‬
‫סילוק עודפי חפירה‪ ,‬פסולת‬
‫עודפי חפירה‪ ,‬פסולת מעבודות חישוף והריסות יסולקו לכל מרחק שהוא‪ ,‬למקום שפך‬
‫מאושר ע"י הרשות המקומית‪.‬‬
‫טיפול עם הרשות‪ ,‬בקבלת היתר למקום שפך‪ ,‬על ידי הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪02.0/‬‬
‫מילוי מוחזר‬
‫המילוי בשטח יהיה מכל סוג קרקע ובלבד שתהיה נקיה מפסולת ותהודק בשכבות של ‪20‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫מודגש כי מילוי מוחזר חייב בבדיקות מעבדה לאישור טיבו ודרגת הצפיפות המתקבלת‪.‬‬
‫‪02.02‬‬
‫עבודות עפר לצורך הטמנת צנרת‬
‫א‪ .‬באזור המבנה עוברים קווי צנרת‪ ,‬חשמל‪ ,‬תקשורת וכו' תת קרקעיים‪ .‬על הקבלן‬
‫לברר את מיקום הקווים ולסמן אותם בשטח לפני תחילת עבודות החפירה על מנת‬
‫שלא לגרום נזקים לקווים אלה‪.‬‬
‫חפירה ו‪3‬או חציבה בכל סוגי הקרקע תבוצע בשילוב כלים מכניים ועבודות ידיים‪.‬‬
‫אישור חפירה בכלים מכניים אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה לשלמותם של‬
‫מתקנים על ותת קרקעיים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אין להרוס או לפתוח כבישים ומדרכות ללא קבלת אישור המפקח‪ .‬פתיחת‬
‫הכבישים תעשה ברוחב מינימלי הדרוש‪ .‬הפתיחה על‪-‬ידי ניסור‪ .‬החזרת הכביש‬
‫לקדמותו על כל שכבותיו תוך הקפדה על החיבור בין הקיים והחדש‪ .‬שכבת המסעה‬
‫מאספלט תהא בעובי ‪ 1‬ס"מ (דרישת מינימום)‪ .‬התאום עם הרשויות במקרה של‬
‫עבודות בשטח ציבורי יבוצע על ידי הקבלן והוא כלול במחירי היחידה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מדרכות יוחזרו למצבן המקורי‪ .‬באם השטח מרוצף ניתן להשתמש בחומר שפורק‬
‫באם לא נפגע‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מודגש במיוחד כי במקומות בהם נעשות חפירות לצנרת באזורים המיועדים‬
‫לכבישים‪ ,‬רחבות מדרכות וכו' יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי חוזר של מצע סוג‬
‫ ‪- 11‬‬‫א' בשכבות של ‪ 21‬ס"מ‪ ,‬תוך הידוק מכני והרטבה עד קבלת "הידוק מבוקר"‬
‫כמפורט בפרק ‪ 02‬למפרט הבין משרדי‪ .‬שיעור ההידוק יהא ‪.11%‬‬
‫ה‪ .‬לאחר גמר עבודות המילוי וכיסוי הצנרת‪ ,‬עודפי החפירה יסולקו אל מחוץ לשטח‪,‬‬
‫לאתר מאושר על‪-‬ידי הרשויות המוסמכות‪.‬‬
‫ו‪ .‬מילוי חוזר של ‪ /0‬ס"מ הראשונים מעל הצנורות‪ ,‬יעשה בעבודת ידיים‪ .‬תוך שימוש‬
‫באדמה נקיה מאבנים‪ ,‬גושים‪ ,‬חומר אורגני וכו' ההידוק יעשה בשכבות‪ ,‬תוך שימוש‬
‫במהדק יד והרטבה במים‪.‬‬
‫השלמת המילוי תעשה עם מצע סוג א'‪ ,‬מהודק בשכבות שלא יעלו על ‪ 20‬ס"מ עד‬
‫לקבלת צפיפות של ‪.11%‬‬
‫ז‪ .‬בגמר העבודה יכין הקבלן תכנית מדידה לאחר ביצוע ובה סימון התוואי‪ ,‬קוטר‬
‫ועומק הקווים והשוחות וכל פרטי הביצוע‪.‬‬
‫ח‪ .‬אחריות כנגד שקיעת כבישים‪ ,‬מדרכות וכו' שנחפרו על‪-‬ידי הקבלן היא למשך‬
‫שנתיים‪.‬‬
‫‪02.05‬‬
‫אופני מדידה‬
‫עבודות העפר יכללו את עבודות החפירה‪ ,‬החציבה‪ ,‬המילוי‪ ,‬ההידוק‪ ,‬סילוק העודפים‪,‬‬
‫הכנת תכנית המדידה לאתר הביצוע שמוש בציוד שאיבה‪ .‬כל עבודות העפר כפי שפורטו‬
‫במפרט זה ובפרקים ‪ 02‬ו‪ 10-‬של המפרט הכללי כלולות במחירי היחידה ‪ ,‬אלא אם פורטו‬
‫בנפרד בכתב הכמויות‪.‬‬
‫נפחי חפירה בשטח ייחשבו לפי המידות התיאורטיות הנתונות בתוכנית‪.‬‬
‫פרק ‪ - 01‬עבודות בטון יצוק באתר‬
‫‪01.02‬‬
‫כללי‬
‫לפני יציקת הבטון‪ ,‬כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות יהיו מחוזקים‬
‫לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח‪ .‬אישורו של המפקח בנדון לא פוטר את הקבלן‬
‫מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפתו עקב טעות או קלקול בגלל‬
‫פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫‪01.01‬‬
‫דרישות כלליות‬
‫א‪ .‬סוג בטון ‪ -‬סוגי הבטון לכל חלקי המבנה יהיה ב ‪ /0 -‬אלא אם צוין אחרת במפרט‬
‫ו‪3‬או בתכניות‪.‬‬
‫ב‪ .‬תנאי הבקרה יהיו טובים‪.‬‬
‫ג‪ .‬העבודה תכלול גם את בצוע הפתחים‪ ,‬והמעברים לאביזרי האינסטלציה‪ ,‬צנרת‪,‬‬
‫חריצים‪ ,‬מגרעות‪ ,‬שקעים ותעלות למיניהם‪ ,‬יציקות בשלבים‪ ,‬והוצאת הקוצים‬
‫באזור הפסקת היציקה‪.‬‬
‫ד‪ .‬כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על‪-‬ידי משולשים שיושמו בתוך התבניות (אלא‬
‫אם נדרש אחרת)‪.‬‬
‫ה‪ .‬הבטון יוזמן רק ממפעלים מוסמכים בהם הפיקוח על איכות הבטון והליך יצורו‬
‫נעשים "בתנאי בקרה טובים" בלבד‪.‬‬
‫ו‪ .‬הזמנת נציג המכון הבודק תעשה ע"י הפיקוח בלבד‪.‬‬
‫‪- 10 -‬‬
‫ז‪ .‬לא יבוצעו יציקות בימי שישי וערבי חג‪.‬‬
‫‪01.0/‬‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫‪.2‬‬
‫סיבולות ‪TOLERANCES‬‬
‫סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהי ו בהתאם לטבלה להלן‪:‬‬
‫תאור העבודה והגדרת הסטיה‬
‫סטיה מהאנך בקוים והשטחים של קירות‬
‫הסטיה‬
‫שבו גודל‬
‫התחום‬
‫המקסימלי‬
‫תבדק הסטיה‬
‫כ – ‪ /‬מ'‬
‫‪.2‬‬
‫‪./‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.1‬‬
‫סטיה מהאנך בקוים והשטחים של קירות‬
‫חוץ‬
‫סטיה אופקית בתכנית מהניצב בקוים של‬
‫קירות וכיו"ב‬
‫סטיה מהמפלס או מהשיפוע‪ ,‬מסומן‬
‫בתוכניות לרצפות‪ ,‬תקרות וקירות‬
‫סטיה בגודל ובמקומות של פתחים‬
‫ברצפות‪ ,‬תקרות וקירות‬
‫סטיה בעוביים של רצפות‪ ,‬תקרות‪ ,‬חתכי‬
‫קורות ועמודים‬
‫סטיה בין מרכז העמוד ומרכז היסוד‬
‫‪ 1‬מ"מ‬
‫כ – ‪ 20‬מ'‬
‫‪ 2‬מ"מ‬
‫כ – ‪ 1‬מ'‬
‫‪ 20‬מ"מ‬
‫כ – ‪ 1‬מ'‬
‫‪ 1‬מ"מ‬
‫‬‫פלוס‬
‫מינוס‬
‫‪2%‬‬
‫‪ 1‬מ"מ‬
‫‪ 20‬מ"מ‬
‫‪ 1‬מ"מ‬
‫מידות היסוד‬
‫בכל כוון‬
‫בכל מקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל‪ ,‬על הקבלן יהיה לשאת בכל‬
‫ההוצאות הכרוכות בתיקון‪ ,‬כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש‪.‬‬
‫‪01.02‬‬
‫טפסים רגילים לבטונים‬
‫הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מספר ‪.101‬‬
‫כל התבניות‪ ,‬לרבות צידם החיצוני של קירות המבנים התת‪-‬קרקעיים‪ ,‬יהיו עשויים‬
‫מלבידים חלקים ונקיים‪.‬‬
‫עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על‪-‬ידי‬
‫ברגי פלדה כמפורט בסעיף ‪ 02061‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫הפינות של כל האלמנטים שאינם מתוכננים לקבל טיח‪ ,‬לרבות אלמנטים תת‪-‬קרקעיים‪,‬‬
‫יהיו קטומות‪ ,‬ע"י סרגל משולש במידות ‪ 2.132.1‬ס"מ‪.‬‬
‫יש לקצוץ חוטים שזורים מכל יציקות של אלמנטי בטון תת קרקעים‪.‬‬
‫‪01.05‬‬
‫חורים‪ ,‬חריצים‪ ,‬שרוולים‪ ,‬אלמנטים מבוטנים וכדומה‬
‫א‪ .‬לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדוייק של כל‬
‫החורים‪ ,‬החריצים‪ ,‬השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש‪ .‬לא תורשה חציבה בבטון‪.‬‬
‫ב‪ .‬לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק בנוסף לתוכניות אדריכלות וקונסטרוקציה‬
‫את תכניות המערכות ולברר עם כל המתכננים וקבלני משנה למערכות הנמצאים‬
‫באתר ‪ -‬את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תכניות‬
‫הבנין לתכניות מערכות המים והביוב‪ ,‬חשמל‪ ,‬מיזוג אויר וכדומה‪ .‬מודגש בזאת שאין‬
‫זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או‬
‫האדריכלות ויש לבדוק גם את תכניות המערכות של המתכננים‪ .‬לפני יציקת‬
‫הבטונים יכין הקבלן תכניות של כל החורים‪ ,‬שרוולים‪ ,‬חריצים וכדומה כדי שיוכל‬
‫לעצבם מראש‪ ,‬ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי‬
‫להכינם כנדרש‪.‬‬
‫ ‪- 12‬‬‫‪01.00‬‬
‫אשפרה‬
‫העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק ‪ - 02‬תת פרק ‪ 02.01‬ועל הקבלן לבצע את‬
‫האשפרה המתאימה לתנאי האזור‪.‬‬
‫‪01.0.‬‬
‫פלדת הזיון‬
‫מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעת‪ ,‬כמצוין בתכניות שיתאימו לדרישות התקנים‬
‫הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן‪ .‬מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו‬
‫ישרים לחלוטין‪ .‬העבודה כוללת גם עוגנים מודבקים בקדח בבטון הקיים עם דבק‬
‫אפוקסי ‪.‬‬
‫‪01.00‬‬
‫מפרט לשיקום ושחזור בטונים‬
‫תאור העבודה‬
‫שיקום אלמנטי בטון אשר נפגעו מקורוזיה‪ ,‬כדוגמת עמודים ‪ ,‬קירות ‪,‬קורות ותקרות‪.‬‬
‫העבודה כוללת טיפול בבטון וזיון אשר נפגעו ע"י קורוזיה‪ ,‬גמר עליון טיח וצבע‪.‬‬
‫שמוש ב"סיקה ראפ פאואר" יבואן "גילאר" או "אמקו ננו קריט" יבואן טמבור‪ ,‬או ש"ע‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הכנת השטח‬
‫‪2.2‬‬
‫הסרת טיח‪ ,‬סיתות‪ ,‬חציבה וקילוף חלקי בטון רופפים‬
‫וסדוקים עד לקבלת פני בטון נקיים ויציבים‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫חשיפת ברזל הזיון בכל היקפו‪ ,‬ולפחות כ‪ 2-‬ס"מ מאחוריו‪ ,‬וכ‪-‬‬
‫‪ 20-1‬ס"מ נוספים משני צידי הברזל מעבר לחלק החשוף‪.‬‬
‫ניתן לתחום את גבולות הסיתות עם דיסק לחיתוך בטון‪ ,‬ע"י‬
‫ביצוע חריץ משני צידי החלק הפגוע‪ ,‬כ‪ 2-‬ס"מ בבטון הבריא‪,‬‬
‫זאת על מנת למנוע חציבה מיותרת של בטון בריא‪.‬‬
‫‪2./‬‬
‫שטיפת השטח בלחץ מים לניקוי‪.‬‬
‫‪2.1‬‬
‫מריחת פריימר על הברזל לפי המלצת היצרן כאינאיביטור‬
‫למניעת המשך החלדה‪.‬‬
‫אין להשאיר את הפריימר‪ 220‬ללא כיסוי‪ ,‬יותר מ‪ 21-‬שעות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שיקום הבטונים‬
‫מריחה נוספת של פריימר כנ"ל על הברזל והבטון ומיד לאחר מכן בעוד‬
‫הפריימר רטוב תיקון ב"סיקה ראפ פאואר" או "אמקו ננו קריט"‬
‫ניתן ליישם מספר שכבות ללא הגבלה‪ ,‬בהפרשים של שעתיים בין שכבה‬
‫לשכבה‪ ,‬עובי מילוי אפשרי עד ‪ 20‬מ"מ בשכבה אחת‪.‬‬
‫פרק ‪ - 02‬עבודות בניה‬
‫‪02.02‬‬
‫כללי‬
‫כל קירות ומחיצות הפנים ייבנו מבלוקי בטון חלולים עם ‪ 1‬חורים‪ ,‬אלא אם צויין‬
‫מחיצות גבס בתוכניות‪.‬‬
‫כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטי הבטון (עמודים‪ ,‬קורות‪ ,‬תקרות וכו')‬
‫ייעשו כנדרש בסעיף ‪ 0101‬של המפרט הכללי‪ ,‬לרבות הוצאת קוצים מאלמנטי הבטון‬
‫עבור שיננים ("שטרבות") בטון‪ .‬רוחב השיננים יהיה ‪ 20‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫‪- 12 -‬‬
‫‪02.01‬‬
‫קירות חוץ‬
‫קירות חוץ ‪ -‬ייבנו מבלוקי איטונג בעובי ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬
‫מתחת לשורת בלוקים ראשונה על גבי רצפות או קורות יסוד הבאות במגע עם הקרקע‬
‫תונח רצועת נייר טול ברוחב הקיר‪.‬‬
‫‪02.0/‬‬
‫חגורות אופקיות ואנכיות (עמודונים)‬
‫א‪ .‬בקצוות חפשיים של קירות‪ ,‬במפגש בין קירות‪ ,‬בקוי שבר בקירות‪ ,‬בצידי פתחים‪,‬‬
‫ובמעברים בין עובי קירות שונים‪ ,‬יבוצעו עמודוני בטון בעובי הקיר‪ ,‬וברוחב של ‪20‬‬
‫‪ 1‬לקירות‬
‫‪ 2‬לקירות בעובי ‪ 20‬ס"מ וזיון ארכי ‪1‬‬
‫ס"מ לפחות עם זיון ארכי ‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫בעובי גדול מ‪ 20-‬ס"מ‪ ,‬ועם חשוקים ‪1 @ 20‬‬
‫א‪ .‬חגורות אופקיות בקירות תבוצענה כל ‪ 20‬שורות בלוקים ומעל פתחים בין‬
‫העמודונים‪ .‬החגורות תהיינה ברוחב הקיר‪ ,‬ובגובה של ‪ 21‬ס"מ לפחות עם זיון ארכי‬
‫הנ"ל ‪ -‬אלא אם צויין בתוכניות אחרת‪.‬‬
‫‪ 1‬וחישוקים ‪1 @ 20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪02.02‬‬
‫חגורות סביב פתחים‬
‫החגורות סביב הפתחים תבוצענה בשני שלבים‪:‬‬
‫שלב א'‪ -‬בזמן הבניה‪ ,‬תבוצענה לפי תכניות קונסטרוקציה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫שלב ב' ‪ -‬בזמן הרכבת משוקפי פלדה ‪ -‬תושלמנה לחתך‪ ,‬לפי תכניות האדריכלות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪- 1/ -‬‬
‫פרק ‪ - 05‬עבודות איטום‬
‫‪05.02‬‬
‫דרישות כלליות‬
‫כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק ‪ ,01‬אלא אם נאמר אחרת‪.‬‬
‫‪05.01‬‬
‫אחריות הקבלן לאיטום‬
‫הקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקופה של עשר שנים מיום מסירת כל בנין‬
‫לכך שכל עבודות האיטום‪ ,‬התפרים וכו'‪ ,‬לא יעבירו רטיבות בכל התקופה ההיא‪ .‬אם‬
‫יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים שיגרמו עקב‬
‫חדירת הרטיבות על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו‪.‬‬
‫לשם הבטחת ביצוע התיקונים במשך תקופת האחריות על הקבלן למסור למזמין כתב‬
‫אחריות מתאים לתקופה של ‪ 20‬שנים‪.‬‬
‫‪05.0/‬‬
‫כללי‬
‫‪.2‬‬
‫טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בכל מקום בו מצויין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כאילו‬
‫רשום לידו או "שווה ערך"'‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו‪3‬או המפרטים‬
‫של יצרן חומרי האיטום‪.‬‬
‫‪05.02‬‬
‫הכנת השטחים‬
‫יישום חומר האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים‪ ,‬נקיים‪ ,‬חלקים וישרים ללא‬
‫שקעים ובליטות בהתאם לחתכים והשיפועים המתוכננים‪ .‬בליטות יש לסתת ו‪3‬או‬
‫להשחיז‪ ,‬שקעים יש לנקות ולסתום בטיט צמנט‪ ,‬ברזלים שיהיו קיימים על פני השטח‬
‫יקוצצו לעומק ‪ 2-/‬ס"מ מפני השטח‪ ,‬החורים יסתמו במלט אפוקסי‪ .‬לפני התחלת יישום‬
‫חומרי האיטום על פני הבטון יש לבצע נקיון סופי כולל שמוש בשואבי אבק על מנת‬
‫להבטיח נקיון מלא‪ .‬איטום תפרים יבוצע תוך הקפדה על החתך המתוכנן של התפר ועל‬
‫גבי בטונים יציבים‪ ,‬נקיים ויבשים‪ .‬אין להתחיל בביצוע האיטום לפני אישור המפקח לכך‬
‫בכתב‪.‬‬
‫‪05.05‬‬
‫איטום גגות‬
‫הכנת השטח לאיטום‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )2‬התשתית לאיטום תהיה בטון מוחלק ב "הליקופטר" ‪ .‬באם התשתית שונה‬
‫מזו ואינה מאפשרת לדעת המפקח יישום יעיל ובטוח של יריעות האיטום‬
‫יתקן ויהחליק הקבלן את התשתית על חשבונו‪ .‬תיקון והכנת התשתית‬
‫תתבצע בטיט צמנט (‪ )2:/‬המשופר במוסף הדבקה כמתואר להלן‪:‬‬
‫א) מריחת "שמנת הדבקה" תוך שיפשופה היטב לתשתית‪.‬‬
‫הרכב "שמנת הדבקה" (ביחד נפח)‪:‬‬
‫‪ 2‬נפח מלט (צמנט פורטלנד טרי)‪.‬‬
‫‬‫‪ 2‬נפח חול דק‪ ,‬נקי וללא אבק‪.‬‬
‫‬‫"מי התערובת" יכילו ‪ 10%‬מוסף הדבקה כגון "שחלטקס ‪ "121‬או‬
‫שווה ערך‪ .‬אל התערובת היבשה יש להוסיף את "מי התערובת" תוך‬
‫בחישה מתמדת‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫ב)‬
‫יישום השכבה העיקרית ממלט או בטון רזה (‪ )2:/‬בתוספת מוסף‬
‫הדבקה כנ"ל (בשעור ‪ 21%‬מ"מי התערובת")‪.‬‬
‫‪ )2‬ניקוי יסודי של השטח וסימון הסדקים ושאר הפגמים בגג לקראת ביצוע‬
‫התיקונים‪ .‬יש לסתום זמנית את המרזבים לקראת נקוי והמשך העבודות‪.‬‬
‫בעונת הגשמים להקפיד על פתיחת המרזב בסיום יום העבודה‪.‬‬
‫‪ )/‬טיפול בסדקים בתשתית האופקית של הגג (בסדקים ברוחב מעל ‪ 2‬מ"מ)‪,‬‬
‫וב"רולקות"‪:‬‬
‫א) מריחת "פריימר" ‪ -‬תמיסה ביטומנית כגון‪"( 111 G.S :‬פזקר") ברוחב‬
‫‪ 10‬ס"מ (על פני האספלט) בכל אחד משני צידי הסדק‪.‬‬
‫ב) מריחה עבה של סיד ברוחב ‪ 1‬ס"מ ישר על פני הסדק‪.‬‬
‫ג) הלחמת רצועה מיריעת איטום ברוחב כ‪ 10-‬ס"מ ואורכה הכולל יהיה‬
‫גדול בכ‪ 10-‬ס"מ מאורך הסדק לכל כיוון‪ .‬הרצועה תולחם במלואה על‪-‬‬
‫פני הסדק (כאשר הסיוד הנ"ל ימנע הידבקותה במרכז ממש מעל‬
‫לסדק)‪.‬‬
‫ד) איזור ה"רולקה" יקבל "טפול של סדק" כאשר פס הסיד מכסה את כל‬
‫ה"רולקה" ועוד ‪ 2‬ס"מ בכל כוון‪ .‬רוחב היריעה ("יריעת חיזוק") יהיה‬
‫לפחות ‪ 10‬ס"מ‪ ,‬יש לוודא כי לפחות ‪ 20‬ס"מ מכל צד יהיו מודבקים‬
‫בשלמות לתשתית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בידוד תרמי ויצירת שיפועים‬
‫שכבת הבידוד התרמי ויצירת השיפועים תהיה בהתאם לשיפועים הנדרשים‬
‫בתוכנית הגג ותבוצע כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ )2‬שכבת קלקר (לוחות פוליסטירן מוקצף) ‪F-/0‬‬
‫באמצעות ביטומן ‪.11310‬‬
‫בעובי ‪ /‬ס"מ‪ ,‬מודבק‬
‫‪ )2‬בידוד טרמי ‪ -‬בטון נקבובי קל (תאי) כדוגמת "בטקל"‪ ,‬במשקל מרחבי ‪2,200‬‬
‫ק"ג למ"ק‪ ,‬חוזק ‪ 10‬ק"ג לסמ"ר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫איטום ביריעות ביטומניות‬
‫‪.2‬‬
‫שכבת יישור והחלקה‪:‬‬
‫השכבה תבוצע לאחר גמר כל העיבודים והחיזוקים (ההכנות) כמפורט‪:‬‬
‫א) מריחת "פריימר" כגון "‪( "111 G.S‬פזקר) או שווה ערך‪ ,‬בשעור‬
‫של כ‪ /10-‬גר' למ"ר ושיפשופו היטב לתשתית במטאטא כביש‪.‬‬
‫דגש מיוחד יש לתת לשיפשוף ה"פריימר" אל ההגבהות‪.‬‬
‫ב) מריחת שכבה עבה של ביטומן חם מנופח מסוג ‪( 11310‬פזקר)‪,‬‬
‫ויישור במגב רחב‪ .‬המריחה תבוצע בשני מהלכים להבטחת מילוי‬
‫חללים ופגמים קטנים‪ .‬אין למרוח את שכבת הביטומן ע"ג‬
‫ההגבהות‪ .‬שעור הצריכה כ‪ 2-‬ק"ג למ"ר‪.‬‬
‫ג) המשך עבודות האיטום יהיה לכל המוקדם רק למחרת מריחת‬
‫השכבה‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫‪.2‬‬
‫יריעות האיטום‪:‬‬
‫יריעות האיטום תהיינה יריעות ביטומניות משוכללות‪ ,‬גמר אגרגט‬
‫מולבן המולחמות לגג‪ ,‬המכילות תוספת ‪ 21%‬פולימר אלסטומרי ‪.SBS‬‬
‫עובי היריעה ‪ 1‬מ"מ עם זיון לבד פוליאסטר במשקל ‪ 210‬גר'‪3‬מ"ר‪.‬‬
‫על הקבלן לקבל את אישור המפקח לסוג היריעה לפני הנחת היריעות‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫שכבת האיטום‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫שכבת איטום זו תבוצע מיריעות ביטומניות כמפורט בהלחמה‬
‫מלאה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫היריעות תולחמנה במלוא שטחן אל שכבת היישור והחלקה ו‪3‬או‬
‫לתשתית הבטון ‪ -‬הכל בהתאם לפרטים (גג קירות ומעקות)‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן‪ ,‬בהתאם לתכניות‬
‫והנחיות המפקח‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫בכל מפגשי מישורים שונים ‪ -‬אופקי‪ ,‬אנכי‪ ,‬תודבקנה "יריעות‬
‫חיזוק"‪" .‬יריעות החיזוק" תהיינה מיריעות ביטומניות מהסוג‬
‫והשיטה המתוארים לעיל‪.‬‬
‫רוחב היריעה יהיה לפחות ‪ 10‬ס"מ‪ ,‬תוך הקפדה שמרכז היריעה‬
‫יהיה מעל לסדק או לפס המסוייד וכי לפחות ‪ 20‬ס"מ מכל צד‬
‫יהיו מולחמים היטב לתשתית‪.‬‬
‫קצוות יריעות אלו "תגוהצנה" לביטול הקנט הנוצר‬
‫("המדרגה" ) ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הביצוע בשטחים האופקיים‪:‬‬
‫הדבקת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי הקצוות‪ ,‬וזאת‬
‫לאחר שהיריעה נפרשה ויושרה וגולגלה חזרה משני קצותיה‬
‫אל מרכז היריעה‪.‬‬
‫שינוי בשיטת העבודה רק באישור המפקח‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת "גג רעפים"‪ ,‬תמיד מהצד‬
‫הנמוך אל הצד הגבוה‪ ,‬אלא אם נדרש אחרת על ידי המפקח‪.‬‬
‫העבודה תחל תמיד סביב פתחים (כגון מרזב וכו')‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫בכל מקום בו תודבקנה שכבות נוספות‪ ,‬כגון מעל "יריעות‬
‫חיזוק" או "יריעות חיפוי" תוזזנה כל החפיות של השכבה‬
‫העליונה כלפי אלה של השכבה התחתונה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫שעור החפיפות‪:‬‬
‫אלא אם נדרש אחרת‪ ,‬תבוצע הדבקת היריעות בחפיות של ‪20‬‬
‫ס"מ‪ ,‬מלבד אלה שיבוצעו בתחום של ‪ 20‬ס"מ מפינות‪ .‬מכל‬
‫מקום‪ ,‬יריעת איטום תופסק במרחק של ‪ 21‬ס"מ מעבר לפינה‪.‬‬
‫בכל מקום בו מתבצעת הלחמה של שכבת יריעות עליונה או יותר‬
‫משכבה אחת‪ ,‬תוזזנה החפיות של השכבה העליונה כלפי‬
‫התחתונה ברוחב של ‪ 232‬יריעה‪.‬‬
‫‪- 16 -‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫"יריעות חיפוי" (הגנה באזורי הגבהות‪ ,‬מעקות וכו') "יריעות‬
‫חיפוי" ("פלשונג") תודבקנה החל מגובה המצויין בפרטים‬
‫(מפני שכבת האיטום האופקי) ע"ג המעקה‪ ,‬או אף המים‬
‫ו"תרד" עד ‪ 21‬ס"מ על פני שכבת האיטום האופקי‪ .‬יריעת‬
‫החיפוי תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום העיקרית‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫"אף מים"‪:‬‬
‫כאשר "אף המים" קטן מ‪ 1-‬ס"מ‪ ,‬או אם מבנהו לא ירחיק‬
‫בודאות את המים מקצה יריעות האיטום‪ ,‬יש לבצע "רולקה‬
‫הפוכה"‪ ,‬בקצה העליון של שכבות האיטום‪.‬‬
‫ה"רולקה" תבוצע ב"מסטיק" ביטומני חם מחומר היריעה‪ ,‬או‬
‫מסטיק על בסיס פוליקרבונט‪.‬‬
‫היריעה תקובע בעזרת סרגל אלומיניום‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אמצעי הבטחה וזהירות‪:‬‬
‫סמוך לפני ההדבקה יש להסיר את שכבת ההגנה כגון‬
‫פוליאטילן וכו'‪ ,‬אם קיימים כאלה‪.‬‬
‫על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית ("שפכטל")‬
‫ו"לגהץ"‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הלבנת חיבורים‬
‫בתום בדיקת ההצפה ואישורה יולבנו החיבורים בין היריעות‬
‫באמצעות צביעת סופרקריל לבן או שווה ערך באישור המפקח‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אין לדרוך על יריעה בעודה חמה‪.‬‬
‫בדיקת אטימות‬
‫בדיקת אטימות שכבות האיטום‪:‬‬
‫בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תיעשה על‪-‬ידי הצפתן בכל שטחן‬
‫במים בגובה של ‪ 1‬ס"מ לפחות במשך ‪ 12‬שעות‪ .‬המפקח יהיה רשאי להאריך‬
‫תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן‪ .‬ההצפה כוללת את כל הסידורים‬
‫הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשולי התקרות ואטימת המרזבים‪.‬‬
‫אם יתג לו ליקויים ונזילות באיטום יחויב הקבלן לתקנם על חשבונו‪ ,‬לחזור על‬
‫ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל‪ ,‬עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של‬
‫המפקח‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫‪05.00‬‬
‫איטום אלמנטי בטון תת‪-‬קרקעיים‬
‫‪.2‬‬
‫הכנת השטח‬
‫לאחר גמר יציקת יסודות‪ ,‬עמודי יסוד וקורות יש להחליקם‪ ,‬לנקותם מאבק‪,‬‬
‫לכלוך‪ ,‬אבנים וכד'‪ .‬לחתוך את כל הקוצים וחוטי הקשירה ולסתום חורים עקב‬
‫סגרגציה בתערובת של ‪ 2‬צמנט‪ / ,‬חול‪ ,‬מים ו "‪20%( "BONSAL ACRYLIC‬‬
‫נפח הצמנט) או שו"ע‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫פריימר‬
‫יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "‪ "GS 474‬או שו"ע בכמות של ‪ /00‬ג"ר‪3‬מ"ר‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫איטום ביטומני‬
‫יש לבצע ‪ 1‬מריחות של חומר ביטומני מסוג "פלקספז" ‪ V‬או שו"ע בכמות של‬
‫‪ 2.1‬ק"ג‪3‬מ"ר כל מריחה (כמות כללית ‪ 6‬ק"ג‪3‬מ"ר)‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫גמר האיטום‬
‫האיטום יכלול את כל שטח הקורות בחלקן התחתון ויחפוף לאיטום תחתית‬
‫יסודות ב‪ /0 -‬ס"מ הבולטים‪.‬‬
‫בחלקם העליון של הקורות והקירות יגיע האיטום עד לפני הפיתוח‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הגנת האיטום‬
‫הגנת איטום בטון רזה בהדבקת נייר טול‪.‬‬
‫הגנת האיטום על קורות וקירות בעזרת הדבקת לוחות קלקר ‪ F-30‬או שו"ע‬
‫בעובי של כ‪ / -‬ס"מ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪05.0.‬‬
‫מילוי‬
‫ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום‪.‬‬
‫נדבך חוצץ רטיבות במסך (קירות חוץ הבאים במגע עם הקרקע)‬
‫יהיה עשוי מלבד ביטומני תלת שכבתי מתאים לדרישות ת"י ‪.10‬הלבד יודבק בחפיות ‪20‬‬
‫ס"מ לפחות על גבי מריחות ביטומן אספלטי חם מסוג ‪ 11321‬מריחה בחפיה ‪.‬‬
‫יש להקפיד על שמירת ניקיון המסד במיוחד במסדים מבטון חשוף ‪ .‬עודפי לבד נראים‬
‫לעין יחתכו בקו נקי וישר לאחר גמר העבודה ‪.‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫ו‪.‬פרק ‪ – 00‬נגרות אומן ומסגרות פלדה‬
‫‪ 00.02‬כללי‬
‫יש לקרוא מפרט זה יחד עם התוכניות של האדריכל ותוכניות‬
‫א‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫יתר היועצים‪ .‬כל האמור ברשימות בפרטי הבניין ובתוכניות מהווה חלק‬
‫בלתי נפרד ממפרט זה‪ .‬לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן‪ ,‬בהתאם‬
‫לתוכניות ובאתר הבנייה‪ ,‬את מידות כל הפתחים בהם יורכבו מוצרי‬
‫המסגרות והנגרות ויודיע על כל אי התאמה למפקח‪ .‬בכל מקרה של‬
‫סתירה בין המפרט והתוכניות‪ ,‬יש לפנות למפקח‪ .‬זכותו של המפקח‬
‫להחליט איזה פתרון מחייב‪ .‬לא תאושר סטייה מהדרישות בפרטים‬
‫לרבות עובי פח במשקופים ובדלתות‪ ,‬גדלים‪ ,‬צורת כיפוף חומרי גמר‬
‫וציפוי וכו'‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מידות הפתחים הינן מידות פתח בנייה‪ .‬על הקבלן להתאים את‬
‫ב‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫מידות האלמנטים (לפני ביצוע) לפתחי הבנייה הקיימים במבנה‪.‬‬
‫י‪ .‬שינוי והתאמה במידות הפתחים (אורך‪ ,‬רוחב‪ ,‬שטח) בגבולות של ‪  1%‬לא‬
‫יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫עבודות המסגרות תבוצענה גם בכפוף לאמור בפרק ‪- 21‬‬
‫ג‪..‬‬
‫יב‪.‬‬
‫"מסגרות חרש"‪ ,‬של המפרט הכללי לעבודות בנייה‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫‪ 00.01‬הכנת תוכניות ייצור (שופ‪-‬דרואינג) ודוגמאות‬
‫הקבלן יכין ויעביר לאישור המפקח בתוך ‪ /‬שבועות מהיום הנקוב בצ‪.‬ה‪.‬ע‪,.‬‬
‫תכניות ייצור מפורטות ושלמות של כל המוצרים‪ ,‬האביזרים והפריטים‬
‫שיצורם נכלל במסגרת העבודה בפרק זה (להלן הפריטים)‪ .‬תכניות אלה‬
‫תהיינה תואמות לרשימת הנגרות והמסגרות ולתכניות העקרוניות והפרטים‬
‫המצורפות לחוזה זה‪ ,‬ותהיינה לפי המפורט במפרט הטכני המיוחד‪.‬‬
‫יד‪ .‬המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצור האמורות כנדרש‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתו‪ ,‬להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזה‪.‬‬
‫טו‪.‬‬
‫על הקבלן להציג למפקח את כל החומרים ומוצרים בהם הוא מתכוון להשתמש‬
‫א‪.‬‬
‫(פרזול‪ ,‬אביזרים‪ ,‬זיגוג‪ ,‬צבע‪ ,‬איטום וכו')‪ ,‬לפחות ‪ 1‬שבועות לפני התחלת‬
‫הביצוע בפועל של‪.‬‬
‫טז‪ .‬דוגמה שלא תאושר ע"י המפקח (פסיקת המפקח הינה סופית) תיפסל ועל‬
‫הקבלן יהיה להגיש דוגמאות חדשות המתאימות לדרישות‪.‬‬
‫יז‪ .‬דוגמאות שתאושרנה תאוחסנה ותשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה‪ ,‬עד‬
‫לסיום העבודה‪.‬‬
‫יח‪.‬‬
‫הקבלן ייצר את כל הפריטים אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על ידי‬
‫ב‪.‬‬
‫המפקח ואך ורק מחומרים ומוצרים שאושרו על ידי המפקח‪.‬‬
‫יט‪.‬‬
‫אישור תכניות הייצור ותהליך הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן‬
‫ג‪.‬‬
‫מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין‪.‬‬
‫כ‪.‬‬
‫‪ 00.0/‬מוצרי פלב"מ‬
‫כל מוצרי הפלב"ם‪ ,‬אם לא נדרש בתוכניות במפורש אחרת‪ ,‬יהיו ‪ /26 L‬ויהיו בגמר‬
‫מוברש‪.‬‬
‫כא‪.‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫‪00.02‬‬
‫כב‪.‬‬
‫כג‪.‬‬
‫‪00.05‬‬
‫מעקות‪ ,‬מאחזי יד וסורגים‬
‫המעקות מאחזי יד וסורגים יהיו בהתאם לת"י ‪ 2212‬ואחריות הקבלן לוודא‬
‫שהמעקות עומדים בתקן‪.‬‬
‫חיבור המעקות מאחזי יד וסורגים יכוסו ברוזטות מתכת מאושרות ע"י המפקח‪.‬‬
‫הקבלן יבצע על חשבונו בדיקת מכון התקנים לעמידות המעקות בדרישות התקן‪.‬‬
‫ריתוך‬
‫במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים‪.‬‬
‫הריתוך יהיה המשכי‪ ,‬שווה במראה‪ ,‬ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות יתאים‬
‫לדרישות התקן הבריטי‪.‬‬
‫הריתוך יבוצע בפינות ובנקודות‪ ,‬ולא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות‪ .‬בליטות‬
‫הריתוך יופצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לחלוטין‪.‬‬
‫כד‪.‬‬
‫‪00.00‬‬
‫כה‪.‬‬
‫הגנת חלקי העץ‬
‫כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים‪ ,‬חרקים וכד'‪.‬‬
‫טיפול זה ייעשה ע"י טבילה של כל חלקי העץ בתוך תמיסה של פנטו‪-‬כלורופנול‬
‫מדולל בספירט מינרלי לפי הוראות היצרן למשך ‪ 1‬דקות לפחות‪ ,‬או בכל חומר‬
‫אחר מטיב דומה‪.‬‬
‫כל חלקי העץ יעברו טיפול נגד שריפה בעמידות אש בדרגה ‪ V 1./‬לפי ת"י ‪111‬‬
‫ות"י ‪122‬‬
‫‪00.0.‬‬
‫כז‪.‬‬
‫כח‪.‬‬
‫מפתחות‬
‫כל מפתחות הדלתות יהיו חלק ממערך "רב‪-‬מפתח" מסטר קי מפתח ראשי‪.‬‬
‫לכל מנעול יימסרו במועד הקבלה ‪ 1‬העתקי מפתח‪ ,‬ותעודה המאפשרת למזמין‬
‫לשכפל עותקים נוספים בעתיד עפ"י הצורך‪.‬‬
‫התקנת המנעולים ‪ -‬רק לקראת מסירת המבנים למזמין‪ ,‬בתאום ובאישור‬
‫המזמין‪.‬‬
‫לצורך נעילת הדלתות בזמן העבודה‪ ,‬ישתמש הקבלן במנעולים זמניים‪ ,‬משלו ועל‬
‫חשבונו‪.‬‬
‫כו‪.‬‬
‫כט‪.‬‬
‫ל‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫לב‪.‬‬
‫‪00.00‬‬
‫לג‪.‬‬
‫לד‪.‬‬
‫‪00.09‬‬
‫גלוון‬
‫כל חלקי הפלדה שיסופקו ו‪3‬או יוצרו יהיו מגולוונים (למעט מוצרי פלב"מ)‪.‬‬
‫האמור בסעיף זה עדיף על כל האמור ביתר הסעיפים של המפרט המיוחד‪,‬‬
‫התוכניות וכתב הכמויות‪ .‬הגלוון יבוצע ע"ג מוצרים מוגמרים לאחר עיבוד ריתוך‬
‫והשחזה‪.‬‬
‫מוצרי פלדה מפחים דקים עד ‪ 1‬מ"מ עובי‪ ,‬אשר לא ניתן לגלוונם גלוון באמבט‬
‫חם (שכן הם מתעוותים) יגולוונו בהתזת אבץ חם בעובי ‪ 10‬מיקרון בתהליך‬
‫חרושתי‪ .‬כל יתר מוצרי הפלדה יגולוונו גלוון חם בטבילה באמבט‪ ,‬כשעובי הגלוון‬
‫המזערי הוא ‪ 10‬מיקרון לפי דרישות ת"י ‪.121‬‬
‫צביעה‬
‫לה‪ .‬כל מוצרי הפלדה יצבעו כמפורט בפרק ‪ 22‬להלן‬
‫ ‪- 200‬‬‫לו‪.‬‬
‫פרק ‪ 0.‬מתקני תברואה‬
‫‪ 0..02‬תיאור העבודה‬
‫העבודה נשוא פרק זה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬אספקה וביצוע קווי ביוב חיצוניים‪ ,‬תאי בקרה‪ ,‬חיבור לקו ביוב קיים בבית הספר‪.‬‬
‫ב‪ .‬אספקה וביצוע קווי מים חיצוניים‪ ,‬כולל מפרט חיבור צרכן ראשי‬
‫מים לצריכה וכיבוי אש‪ ,‬ברזי כיבוי אש חיצוניים‪ ,‬חיבור לקו מים קיים בבית‬
‫הספר‪.‬‬
‫ג‪ .‬אספקה וביצוע קווי מים לכיבוי אש‪ ,‬כולל עמדות כיבוי אש במבנה והידרנטים‬
‫פנימיים‪.‬‬
‫ד‪ .‬אספקה וביצוע מערכת איסוף דלוחין וצואים במבנה‪ ,‬מערכת ניקוז מארונות כיבוי‬
‫אש‪ ,‬ניקוז מזגנים‪.‬‬
‫ה‪ .‬אספקה וביצוע מערכת אספקת מים קרים וחמים במבנה‪.‬‬
‫אספקה והתקנת כלים סניטריים וברזים וחיבורם לנקודות מים וניקוז‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪ .‬שינויים במקלט קיים‪.‬‬
‫ח‪ .‬הסטות קווי מים וביוב קיימים של בית הספר‪ ,‬כולל חיבורים זמניים‪.‬‬
‫‪ 0..01‬כללי‬
‫א‪ .‬על הקבלן לתאם את העבודות קשורות במישרין או בעקיפין לעבודות‪ ,‬עירית ת"א‪,‬‬
‫אגף מבני ציבור באופן מושלם‪.‬‬
‫ב‪ .‬על הקבלן להציג את כל הציוד החומרים והאביזרים איתם הוא מתכוון לבצע את‬
‫העבודה לאישור המפקח‪.‬‬
‫ג‪ .‬כל הציוד והאביזרים של מערכת אספקת המים לשתיה יהיו מותאמים לתקן ‪1112‬‬
‫(חומרים ואביזרים הבאים במגע עם מי שתיה)‪.‬‬
‫ד‪ .‬ככלל כל הציוד החומרים והאביזרים שתסופק ותותקן באתר תהיה ממין משובח‬
‫ועם תו תקן ישראלי המוטבע על ע"ג הציוד החומרים והאביזרים‪ ,‬תינתן עדיפות‬
‫למוצרים כחול לבן‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל הצנרת וציוד (לדוגמא‪ :‬מגופים‪ ,‬צנרת) שיסופקו לאתר יהיו תמיד מיצרן ‪ 3‬ספק‬
‫אחד‪ ,‬לא יאושר להתקין ציוד זהה מיצרנים שונים‪ ,‬לא יאושר ערבוב חומרים‪.‬‬
‫לפני תחילת ביצוע הקבלן יידרש להעביר לאישור מוקדם של המפקח מראש‬
‫ו‪.‬‬
‫ולמפרע‪:‬‬
‫ חוברת רשימת ציוד מלאה מפורטת ומחייב לעבודה לאישור המפקח‪.‬‬‫ז‪ .‬כל התקנת הציוד (מכל סוג) יבוצעו בנוכחות ‪ 3‬ליווי שרות שדה של היצרנים ‪3‬‬
‫ספקים‪ ,‬דוחות יועברו למפקח‪.‬‬
‫ח‪ .‬במידה ויהיו מחלוקות בנושא אישורי ציוד\ משאבות וכו'‪ ,‬המפקח יהיה הפוסק‬
‫הבלעדי בנושא והחלטתו לא תהיה נתונה לשינוי או ערעור‪.‬‬
‫‪ 0..0/‬בדיקה‬
‫רשת המים תיבדק בלחץ של ‪ 20‬אטמ' ובמשך ‪ 21‬שעות רצופות‪ ,‬כולל מד לחץ רושם לפי‬
‫המפרט התקנת מערכות ביתיות לאספקת מים חמים וקרים מצינורות פלסטיים גמישים‬
‫ולפי הנחיות והוראות יצרן הצינורות‪.‬‬
‫הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח‪ ,‬הקבלן ונציג שירות שדה של היצרן ותתועד בדוח‬
‫כתוב‪.‬‬
‫‪ 0..02‬חומרים ותקנים‬
‫כל עבודות השרברבות יתאימו להל"ת‪ ,‬למפרט הבין משרדי פרק ‪ 01‬ופרק ‪ ,26‬לת"י ‪2201‬‬
‫ולדרישות‬
‫מכון התקנים הישראלי‪.‬‬
‫ ‪- 202‬‬‫כל החומרים יהיו ממין משובח ביותר ויתאימו לתקנים הרלוונטיים של מכון התקנים‬
‫ו‪3‬או כל רשות מוסמכת אחרת בארץ‪.‬‬
‫חומרים שלגביהם לא פורסמו תקנים ישראליים יהיו לפי תקנים מארה"ב אלא אם נאמר‬
‫אחרת במפורש במפרט להלן‪.‬‬
‫‪ 0..05‬צנרת וקולטנים למממי"ם‬
‫התקנת צנרת וקולטנים במממי"ם תבוצע ע"פ הנחיות פיקוד העורף‪ ,‬הג"א וכולל שימוש‬
‫במוצרים וחומרים מאושרים בלבד על ידי הג"א ות‪.‬י‪.2201.1 .‬‬
‫לפני ביצוע על הקבלן להציג פתרון ורשימת ציוד לאישור המפקח‪.‬‬
‫‪ 0..00‬בידוד כנגד רעשים‬
‫התקנת הצינורות מים ‪3‬ביוב תבוצע ע"פ הנחיות אקוסטיות שבדו"ח האקוסטיקה‬
‫ובכלל זה‪:‬‬
‫אספקה והתקנת יריעות בידוד אקוסטיות חרושתיות מתוצרת "גיביריט" או ש"ע‪.‬‬
‫אספקה והתקנת צנרת ואביזרים "גיביריט" מסדרת‪. SILENT-DB20 :‬‬
‫בכל המקומות שיש מעברי צנרת בתקרות אקוסטית של מסדרונות ומשרדים יותקנו‬
‫צנרת ואביזרים "‪" – "SILENT‬גיביריט" ויריעות בידוד "גיביריט"‪.‬‬
‫‪ 0..0.‬צינורות "מולטיגול"‬
‫א‪ .‬צינור "מולטיגול" מפוליאטילן מצולב מחוזק באלומיניום בקטרים ‪ 26-/2‬מ"מ עם‬
‫מערכת חיבורים באביזרים מסוג לחיצה מתוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" או ש"ע‬
‫שיאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫הנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים לפי הנחיות והוראות יצרן הצינורות‬
‫ולפי תקן ישראלי ‪ 2212‬חלק ‪ ,2‬ת"י ‪.2201‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לפני תחילת העבודה נדרש הקבלן לזמן לאתר את נציג יצרן הצינורות והמפקח‬
‫לצורך פגישת היכרות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם‬
‫בשבועיים ובתדירות גבוהה יותר באם יידרש לכך ע"י המפקח‪.‬‬
‫בתום כל ביקור של שירות שדה יספק הקבלן למפקח דו"ח בכתב חתום ע"י שירות‬
‫שדה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי צינורות אשר אינם מאושרים לביצוע‬
‫שירות שדה ע"י יצרן הצינורות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫העבודה תתבצע ע"י קבלן מורשה ובעל תעודה תקפה מטעם יצרן הצינורות‪.‬‬
‫במהלך העבודה לפחות אחד האנשים העובדים באתר חייב להיות בעל תעודת‬
‫הסמכה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צנרת‬
‫"מוטיגול" ומאושרים ע"י יצרן הצינורות‪.‬‬
‫חיבורי מזרמים ונקודות קצה יבוצעו עם מקשרי "הלייה" בלבד‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫צנרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שונים‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫כל קטע צנרת שמסתיימת התקנתו‪ ,‬יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת לחץ‬
‫מים במשך כל זמן העבודה‪.‬‬
‫ ‪- 202‬‬‫ט‪.‬‬
‫אין לכסות את הצנרת בבטון לפני בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן‬
‫הצינורות‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫בתום העבודה יידרש הקבלן לבצע בדיקה הידראולית (טסט) למערכת הצינורות‪.‬‬
‫הבדיקה תתבצע לפי הוראות והנחיות היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח ונציג‬
‫יצרן הצינורות‪ ,‬יש ליידע את המפקח לפחות ‪ 11‬שעות לפני ביצוע בדיקה‬
‫הידראולית באם ישנם נזילות ונדרשים תיקונים‪ ,‬יש לבצע בדיקה הידראולית‬
‫חוזרת לאחר התיקון‪.‬‬
‫לאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫אין לשלב בשום מקרה צנרת ואביזרים אשר אינם מאותו יצרן‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צנרת של אותו היצרן‪ ,‬אין‬
‫לבצע בשום אופן קטעים שונים במבנה עם צנרת מיצרנים שונים‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫העבודה תכלול גם‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫קיבוע הצינורות לרצפת תקרת המבנה (בתקרות אקוסטיות) בעזרת חבקים‬
‫תיקניים יעודיים במרווחים על פי הנדרש בתקנים וע"י הוראות היצרן‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫שירות שדה של יצרן הצינורות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫בדיקות הידראוליות (טסט)‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצרת "ענביד" או ש"ע‪.‬‬
‫צנרת גלויה ע‪.‬ד‪ 21 .‬מ"מ‪.‬‬
‫צנרת סמויה ע‪.‬ד‪ 6 .‬מ"מ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫כל הנדרש עד לביצוע מושלם‪.‬‬
‫‪ 0..00‬צינורות "פקסגול" בקטרים ‪ 20-/1‬מ"מ‬
‫צינור "פקסגול" בקטרים ‪ 26-/2‬מ"מ מתוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" חיבורים‬
‫א‪.‬‬
‫בשיטת "פוש – פיט" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫הנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים לפי הנחיות והוראות יצרן‬
‫הצינורות ולפי תקן ישראלי ‪ 2212‬חלק ‪ ,2‬ת"י ‪.2201‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לפני תחילת העבודה נדרש הקבלן לזמן לאתר את נציג יצרן הצינורות והמפקח‬
‫לצורך פגישת היכרות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם‬
‫בשבועיים ובתדירות גבוהה יותר באם יידרש לכך ע"י המפקח‪.‬‬
‫בתום כל ביקור של שירות שדה יספק הקבלן למפקח דו"ח בכתב חתום ע"י‬
‫שירות שדה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי צינורות אשר אינם מאושרים לביצוע‬
‫שירות שדה ע"י יצרן הצינורות‪.‬‬
‫ ‪- 20/‬‬‫ה‪.‬‬
‫העבודה תתבצע ע"י קבלן מורשה ובעל תעודה תקפה מטעם יצרן הצינורות‪.‬‬
‫במהלך העבודה לפחות אחד האנשים העובדים באתר חייב להיות בעל תעודת‬
‫הסמכה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צנרת‬
‫"פקסגול" ומאושרים ע"י יצרן הצינורות‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫צנרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שונים‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫צנרת בקטרים ‪ 26-21‬מ"מ תותקן עם שרוולי השחלה שרשוריים‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫כל קטע צנרת שמסתיימת התקנתו‪ ,‬יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת לחץ‬
‫מים במשך כל זמן העבודה‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫אין לכסות את הצנרת בבטון לפני בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן‬
‫הצינורות‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫בתום העבודה יידרש הקבלן לבצע בדיקה הידראולית (טסט) למערכת הצינורות‪.‬‬
‫הבדיקה תתבצע לפי הוראות והנחיות היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח ונציג‬
‫יצרן הצינורות‪ ,‬יש ליידע את המפקח לפחות ‪ 11‬שעות לפני ביצוע בדיקה‬
‫הידראולית באם ישנם נזילות ונדרשים תיקונים‪ ,‬יש לבצע בדיקה הידראולית‬
‫חוזרת לאחר התיקון‪.‬‬
‫לאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫אין לשלב בשום מקרה צנרת ואביזרים אשר אינם מאותו יצרן‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צנרת של אותו היצרן‪ ,‬אין‬
‫לבצע בשום אופן קטעים שונים במבנה עם צנרת מיצרנים שונים‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫העבודה תכלול גם‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪/‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורות‪.‬‬
‫קיבוע הצינורות לרצפת תקרת המבנה (בתקרות אקוסטיות) בעזרת‬
‫חבקים תיקניים יעודיים במרווחים על פי הנדרש בתקנים וע"פ הוראות‬
‫היצרן ופרטי הביצוע‪.‬‬
‫שירות שדה של יצרן הצינורות‪.‬‬
‫בדיקות הידראוליות (טסט)‪.‬‬
‫שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצרת "ענביד" או ש"ע‪.‬‬
‫צנרת גלויה ע‪.‬ד‪ 21 .‬מ"מ‪.‬‬
‫צנרת סמויה ע‪.‬ד‪ 6 .‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ 0..09‬צינורות "פקסגול" קוטר ‪ /1‬מ"מ ומעלה‬
‫צינורות פקסגול תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" לפי ת"י ‪ 2121‬חלק ‪ 2‬בקוטר ‪ /2‬מ"מ‬
‫ומעלה בדרג‪:‬‬
‫ צנרת בתוך הבניין – דרג ‪.21‬‬‫ צנרת בקרקע לכיבוי אש – דרג ‪.21‬‬‫ צנרת בקרקע לצריכה – דרג ‪.20‬‬‫מפרט זה בא להשלים הנחיות והוראות של יצרני הצינורות להנחת צינורות פקסגול‪.‬‬
‫ ‪- 201‬‬‫הצינורות מגיעים לאתר בגלילים ו‪3‬או מוטות במידת הצורך‪.‬‬
‫לפני ביצוע חובה לאשר סוג יצרן ‪ 3‬צנרת ‪ 3‬ספק‪ ,‬קבלן מבצע אצל המפקח‪.‬‬
‫הקבלן נדרש להעביר מכתב התחייבות של היצרן לליווי הפרויקט באופן צמוד‬
‫חיבור והרכבת הצינורות‬
‫חיבור צינורות "פקסגול" יתבצע בריתוך בשיטת אלקטרו פיוז'ן לפי הנדרש בתוכניות‪.‬‬
‫מחברי אלקטרו פיוז'ן כלי הריתוך והמכשירים יהיו מסוג המאושר ע"י יצרן הצינורות‬
‫(כדוגמת מחברי פיוז'ן "פלסאון" או "ש"ע מאושר)‪ ,‬לא יאושר חיבורים באביזרים‬
‫מכניים‪.‬‬
‫הקבלן המבצע את הריתוך יהיה קבלן שאושר והוכשר ע"י יצרן הצינורות לביצוע‬
‫הריתוכים‪.‬‬
‫ב שעת ביצוע הריתוך‪ ,‬יש להקפיד על רמת ניקיון ועל כמה פעולות הכנה‪ ,‬כמו קצוות‬
‫ישרים של הצנרת ודפנות צינור נקיות‪ ,‬הדבר מתבצע ע"י גירוד קל של דופן הצינור‪.‬‬
‫הקבלן יהיה בעל ‪ 20‬שנות ותק בהתקנת צנרת "פקסגול" בקרקע ובתוך מבנים‪.‬‬
‫הקבלן יאושר ע"י המפקח לפני ביצוע‪.‬‬
‫אביזרים וציוד‬
‫כל האביזרים והציוד יהיו מאושרים לשימוש ע"י יצרן הצינורות‪ ,‬בכל מקרה אין לערבב‬
‫בין סוגי אביזרים מיצרנים שונים‪.‬‬
‫כל האביזרים יהיו בדרג וע‪.‬ד‪ .‬שיאושר מראש על ידי המפקח‪.‬‬
‫הקבלן נדרש להציג רשימת ציוד מלאה לפני ביצוע‪.‬‬
‫שירות שדה‬
‫הקבלן מחויב לזמן שירות שדה של יצרן הצינורות לפני תחילת העבודה לפגישת היכרות‬
‫ותיאום ציפיות לפחות פעם בשבועיים בזמן העבודה וכמו כן בכל מקרה יש לזמן שירות‬
‫שדה לבדיקת הצינורות והריתוכים לפני כיסוי‪ ,‬בתום הביקור יימסר דו"ח שירות שדה‬
‫למפקח‪.‬‬
‫ביקור שירות שדה של יצרן הצינורות יבוצע בנוכחות המפקח‪.‬‬
‫סימון הצנרת‬
‫כל הצינורות יסומנו לכל אורכם ע"י סרט סימון כחול עם פס מתכת לאפשר איתור תוואי‬
‫הצינור וכולל כיתוב "זהירות קו מים תת קרקעי"‪.‬‬
‫בדיקת לחץ‬
‫עם גמר עבודות הנחת הצנרת‪ ,‬יש לערוך בדיקת לחץ‪.‬‬
‫בדיקת הלחץ תבוצע בקטעי צנרת מוכנים באורך שלא עולה על ‪ 2000‬מ'‪.‬‬
‫בדיקת הלחץ תחולק לשני שלבים‪ ,‬שלב ההכנות למבחן ושלב המבחן‪.‬‬
‫בדיקת הלחץ תבוצע בנוכחות הקבלן‪ ,‬מפקח‪ ,‬שירות שדה‪ ,‬מפקח‪.‬‬
‫שלב ההכנות למבחן יעשה באופן הבא‪:‬‬
‫עם גמר העבודה יש למלא את הצינור במים ולנקז את כל האוויר הכלוא בתוכו‪.‬‬
‫בעזרת משאבה יש להעלות את לחץ המים בצינור ל‪ 2./ -‬פעמים לחץ העבודה של הצינור‬
‫דרג הצינור)‪ ,‬זה לחץ הבדיקה‪.‬‬
‫במצב זה יש לבדוק את הצינור והאביזרים מפני דליפה כל שהיא‪.‬‬
‫בדרך כלל כתוצאה מהיות צינור "פקסגול" צינור גמיש‪ ,‬הוא מתרחב מעט ואז הלחץ בו‬
‫יורד‪.‬‬
‫אחת לשעה במהלך ‪ 1‬השעות הראשונות‪ ,‬יש להוסיף מים במידת הצורך הנדרשת‪ ,‬על מנת‬
‫לשמור על לחץ הבדיקה‪.‬‬
‫בגמר ה‪ 1 -‬שעות הראשונות מסתיים שלב ההכנות ומתחיל שלב המבחן‪.‬‬
‫‪- 201 -‬‬
‫שלב המבחן יעשה באופן הבא‪:‬‬
‫בתחילת שלב המבחן לחץ הבדיקה יוקטן ב‪ 0.61-‬אטמ' (‪ )PSI10‬במידה ולחץ הבדיקה‬
‫נשמר לאחר ההקטנה) במשך שעה (עד סטיה של ‪ 1%‬ניתן לקבוע כי מבחן הלחץ עבר‬
‫בהצלחה‪.‬‬
‫במידה ונקבע שמבחן הלחץ לא עבר בהצלחה ושהמערכת אינה תקינה‪ ,‬יבוצעו תיקונים‬
‫ע"י הקבלן ועל חשבונו‪ ,‬על פי הוראות שירות שדה של יצרן הצינורות ועל פי הוראות‬
‫המפקח‪.‬‬
‫משך הזמן המינימלי הנדרש לעריכת בדיקת לחץ יהיה ‪ 1‬שעות‪.‬‬
‫משך הזמן המקסימלי המותר לעריכת בדיקת הלחץ יהיה ‪ 1‬שעות‪.‬‬
‫במידה והבדיקה נכשלה והקבלן נדרש לבצע תיקונים בקו‪ ,‬ישוחרר הלחץ והצינור "ינוח"‬
‫למשך ‪ 1‬שעות לפחות לפני תחילת בדיקת לחץ חוזרת‪.‬‬
‫מבחן הלחץ יבוצע בנוכחות המפקח ושירות שדה של יצרן הצינורות‪.‬‬
‫לצורך כך יודיע הקבלן למפקח על ביצוע מבחן הלחץ לפחות ‪ 11‬שעות לפני מבחן הלחץ‪.‬‬
‫בתום הבדיקה יועבר דו"ח שירות שדה‪.‬‬
‫לא יתקבלו תוצאות מבחן לחץ שבוצעו ללא אישור המפקח‪.‬‬
‫העבודה תכלול גם‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫דוח שירות שדה של יצרן השדה‪ ,‬אישור מת"י להתקנה‪.‬‬
‫הבדיקות כגון‪ :‬בדיקות רדיוגרפיות‪ ,‬שטיפת הקו‪ ,‬בדיקה הידראולית (טסט)‪ ,‬בדיקות‬
‫התקנת מז"ח הכלרה ע"י מעבדה מוסמכת וכו'‪.‬‬
‫שטיפת קו תבוצע בנוכחות המפקח ותתועד בדוח כתוב וביומן העבודה יש להודיע‬
‫למפקח ‪ 2‬י"ע לפני ביצוע השטיפה‪ ,‬כנ"ל לגבי בדיקות הלחץ לקווים‪.‬‬
‫כל הנדרש עד לביצוע מושלם‪.‬‬
‫‪ 0..20‬צנרת ‪ H.D.P.E‬להולכת שפכים במבנה ומחוצה לו (קווי גרביטציה)‬
‫צנרת צינורות הביוב לקווי גרוויטציה יהיו מצנרת ‪ H.D.P.E‬תוצרת "גיביריט" או ש"ע‬
‫המיוצר לפי תקן ישראלי ‪ 1116‬חלק – ‪ 2‬ומפמ"כ ‪ /11‬חלק ‪ 2‬והנושא סימון תו תקן‬
‫וסימון חוזק‪ ,‬הכל בהתאם לסעיף ‪ /000.1./‬של "המפרט הכללי"‪.‬‬
‫צנרת ‪ 10‬מ"מ ע‪.‬ד‪ /.0 .‬מ"מ‪.‬‬
‫צנרת ‪ 220‬מ"מ ע‪.‬ד‪ 1./0 .‬מ"מ‬
‫צנרת ‪ 260‬מ"מ ע‪.‬ד‪ 6.20 .‬מ"מ‬
‫צנרת ‪ 200‬מ"מ ע‪.‬ד‪ 6.20 .‬מ"מ‪.‬‬
‫על הקבלן לקחת בחשבון אספקה והתקנת צנרת ביוב "גיביריט" מסוג צנרת שקטה‬
‫מסידרת ‪ SILENT-DB20‬לרבות אביזרים מסדרה זאת – ההתקנה תבוצע בכל קטעי‬
‫הצנרת העוברים באזורים שיידרשו ‪.‬‬
‫צנרת ‪ H.D.P.E‬קווי גרוויטציה תהיה באורך של ‪ 5.0‬מ' ליח' ולא מעבר לאורך זה‪.‬‬
‫הצינורות הנ"ל יסופקו כולל כל האביזרים והספחים הדרושים להתקנה מושלמת‪,‬‬
‫ ‪- 206‬‬‫ככלל כל הצנרת קיום העוברת מתחת לבניין מעוגן לרצפת המבנה בעיגון קשיח לפי פרטי‬
‫הביצוע באופן שלא יתאפשר מגע בין הקרקע לצינור‪ ,‬לרבות הבטון והזיון לקטעים שבין‬
‫הצינור ועד לרצפת המבנה‪.‬‬
‫לפני ביצוע הקבלן יידרש להציג פתרון לנושא לאישור המפקח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אביזרים וספחים יהיו מתאימים לצנרת ‪ H.D.P.E‬ומאושרים לשימוש ע"י יצרן‬
‫צינורות‪ ,‬בכל מקרה אין לערבב בין סוגי יצרנים שונים‪ ,‬כל האביזרים יהיו חרושתיים‬
‫וכאלה המיוצרים ע"י יצרן הצינורות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בכל מהלך ביצוע העבודה יונחו הצינורות בהתאם לגבהים הנדרשים בחתך וביצוע בקרת‬
‫הנחת הצינורות והשוחות ייעשה באמצעות מכשיר מדידה אופטי נביליר שיימצא באופן‬
‫רצוף באתר במהלך ביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שירות שדה ‪ -‬במהלך העבודה נידרש הקבלן לזמן שירות שדה של יצרן הצינורות ככל‬
‫שיידרש ע"י המפקח‪ ,‬אך לא פחות משלוש פעמים‪ ,‬בתום כל ביקור יספק הקבלן דוח‬
‫שירות שדה כתוב למפקח‪ ,‬הקבלן נידרש להודיע ולתאם את שירות השדה עם המפקח‬
‫מראש‪.‬‬
‫יש לזמן שירות שדה לבדיקת הצנרת לפני ביצוע יציקות בטון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חיבור הצינור יעשה באחת מהשיטות הבאות‪ :‬ריתוך שפה או מחברי מופה חשמלי‬
‫(אלקטרו פיוז'ן )‬
‫‪‬‬
‫עטיפת בטון תבוצע בקטעים לפי המסומן בתוכנית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ריתוך הצינור יעשה ע"י קבלן מורשה ובעל תעודת הסמכה מטעם יצרן הצינורות‪.‬‬
‫הנחת הצינורות והאביזרים בפאושלי כוללים גם‪:‬‬
‫‪ ‬פעולות חציבה‪ ,‬חפירת ידיים‪ ,‬ביצוע קדחים בבטון מזוין בעזרת מקדח כוסית‪ ,‬הכנת‬
‫שרוולים למעבר צנרת בקיר ‪ 3‬קורה ‪ 3‬עמוד לפני יציקתם‪.‬‬
‫‪ ‬פיזור הצינורות באתר‪.‬‬
‫‪ ‬ביצוע קיבוע והגנה לצינור מבטון לכל אורך והיקף הצנרת בקוטר ‪ 11 ,10 ,10‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ ‬אספקה והתקנת כל האביזרים והספחים (זוויות‪ ,‬טה‪ ,‬מצרות‪ ,‬מסעף‪ ,‬וכו') הדרושים‬
‫לצורך התקנה מושלמת של מערכת איסוף הדלוחים והצוואים עד ליציאה מהבניין‪.‬‬
‫לא תשולם בנפרד בעד ספחים לסוגיהם‪.‬‬
‫‪ ‬אספקה והתקנת חבקים ואביזרי תליה תיקניים ונקודת קיבוע בכמות ובמרחקים‬
‫בתקנים ובהוראות היצרן‪.‬‬
‫‪ ‬אספקה והתקנת צנרת "שקטה" מסדרת "‪ "SILENT-DB20‬כולל אביזרים תואמים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אספקה והתקנת יריעות בידוד אקוסטיות חרושתיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פנוי שאריות חומר חצוב לאתר פסולת בניין מאושר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פעולת החפירה או‪3‬ו חציבה (כולל חפירת ידיים במקומות נדרשים) של תעלות לפי‬
‫עומקים נדרשים וברוחב הדרוש עבור הנחת הצינור בשיפוע המתאים‪ ,‬הרחבת החפירה‬
‫לתאי בקרה‪ ,‬דיפון‪ ,‬יישור תחתית התעלה‪.‬‬
‫ ‪- 201‬‬‫‪‬‬
‫פריקה ופיזור צנרת לאורך התעלות‪ ,‬הנחת מצע חול בעובי ‪ 20‬ס"מ מתחת לצינור לכל‬
‫רוחב התעלה‪ ,‬הנחת הצנרת בעומק ובשיפועים הנדרשים‪ ,‬מילוי מהודק של חול מסביב‬
‫לצינורות ועד ‪ 20‬ס"מ מעל קודקוד צינור לכל רוחב התעלה‪.‬‬
‫מילוי חוזר של חומר מקומי מעל עטיפת החול‪ ,‬חומר נקי מאבנים או חומר אורגני‪.‬‬
‫הידוק של חומר המילוי יעשה בשכבות של ‪ 20‬ס"מ כל אחת‪ ,‬באמצעות ציוד מתאים‬
‫בהתאם לסוג החומר ומגבלות העבודה כולל הידוק מכני ע"י מכבש הידראולי מסוג‬
‫קומפק טור המותקן על מחפרון או מחפר‪ .‬הידוק זה ייעשה בשכבות של ‪ 10‬ס"מ כל אחת‪,‬‬
‫לכל היותר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעבר צנרת מתחת לקווי בזק‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬כבלים‪ ,‬מים וכו' הקיימים בתוואי החפירה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פנוי עודפי אדמה לאתר מאושר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בדיקה הידראולית (טסט)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל הנדרש עד לביצוע מושלם‪.‬‬
‫‪ 0..22‬אביזרים וספחים‬
‫כל האביזרים מאסף רצפה‪ ,‬מחסומים‪ ,‬מחסום רצפה "‪ 1" X 1‬וקופסאות ביקורת נופלות‬
‫שמתחברות לקווים מאספים מתחת לרצפת הבטון ‪ 3‬בתקרות אקוסטיות יהיו מ‪-‬‬
‫‪.H.D.P.E‬‬
‫מחסומים לכיור רחצה וכיור מטבח יהיו מפוליפרופילן לבן ומיוצרים לפי תקן ישראלי ‪SI‬‬
‫‪ 1138‬ונושאי סימון תו תקן ומתוצרת "חוליות" או ש"ע‪.‬‬
‫מחסומים לכיור מטבח יהיו עם הכנה לחיבור מדיח‪.‬‬
‫‪ 0..21‬מכסים למחסומים וקופסאות ביקורת‪:‬‬
‫‪ ‬כל המכסים למחסומים וק‪.‬ב‪ .‬יהיו מפליז צבוע בגוון הריצוף בעלי חיבור הברגה עם‬
‫מסגרת מרובעת‪ ,‬תוצרת "מ‪.‬פ‪.‬ה"‪ ,‬למפקח ניתנה האפשרות לשנות את החומר שממנו‬
‫עשוי המכסה ו‪3‬או לדרוש שהמכסים יהיו בגימור צבע עליון כדוגמת הריצוף או מכסה‬
‫מונמך עם אריחי קרמיקה מודבקים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סוג המכסה שטוח או רשת‪ ,‬לפי המצוין בתוכנית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במקרה והמכסה מותקן במקום שמשמש למשטח עבודה של מלגזות או כלי רחב כבד‬
‫יותאם המכסה לעומס כבד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לפני התקנת המכסה יש לוודא בעזרת פלס מים שהמכסה מאוזן בצורה מושלמת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חיבור בין המכסה למחסום או ק‪.‬ב יעשה לפי הוראות יצרן הצינורות ויצרן המכסים‪.‬‬
‫‪ 0..2/‬תעלות וסבכות‬
‫‪ ‬תעלות וסבכות יהיו חרושתיות מיצרן מוכר כדוגמת "מ‪.‬פ‪.‬ה" או ש"ע שיאושר ע"י‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪ ‬התעלות יהיו מנירוסטה ‪./26‬‬
‫‪ ‬הסבכות יהיו מנירוסטה ‪ /26‬ובעלות מנגנון נעילה ‪ 3‬הגנה המאפשרת פתיחה וטיפול‬
‫לאנשי אחזקה בלבד‪.‬‬
‫ ‪- 201‬‬‫‪ 0..22‬כלים סניטרים‬
‫כלים סניטרים יהיו‪:‬‬
‫מחרס לבן‪ ,‬סוג א'‪ ,‬בעלי תקן ישראלי המוטבע על גבי האביזר ‪.‬‬
‫סוג הכלים וגודלם לפי המצוין בתוכניות‪.‬‬
‫התקנת כלים סניטרים על גבי קירות גבס תעשה עם כל החיזוקים והתמיכות הנדרשים‪,‬‬
‫התמיכות יהיו ייעודיות למטרה זו ומאושרים ע"י יצרן הכלים‪.‬‬
‫התקנת כלים סניטרים תעשה לפי הוראות הל"ת ותקן ישראלי‪.‬‬
‫מידות וגבהים להתקנה יעשו לפי פרטים אדריכלים‪.‬‬
‫שיש ומשטחי עבודה יהיו מדגם שיש אקרילי עם כיור אינטגרלי יצוק‪ ,‬כדוגמת "שיש‬
‫אורטגה" בעובי מינימלי של ‪ 2.0‬ס"מ והתקנתם כוללת אספקה והתקנת תמיכות‬
‫וחיזוקים‪.‬‬
‫דגם וסוג המשטח הסופי‪ ,‬גוון‪ ,‬ספק וכו'‪ ...‬יעברו לפני ביצוע לאישור המפקח והאדריכל‪.‬‬
‫כלים מחרס יהיה מתוצרת "חרסה"‪ ,‬מודגש בזאת שעל הקבלן לאשר בכתב את סוג‪ ,‬דגם‬
‫מיד ות הכלים אשר בכוונתו לספק לאתר אצל המפקח לפני התקנתם‪ ,‬כמו כן עליו לספק‬
‫לאתר דוגמאות של הכלים באם יידרש לכך ע"י המפקח‪ ,‬על חשבונו ‪.‬‬
‫העבודה תכלול גם‪ :‬כל הנדרש עד לביצוע מושלם‪.‬‬
‫‪ 0..25‬ברזים לכלים סניטריים ‪ 3‬מזרמים לאסלות ומשתנות ‪ 3‬ברזי מקלחת‬
‫כל הברזים יהיו סוג א'‪ ,‬תוצרת "י‪ .‬שטרן הנדסה" או ש"ע שיאושר על ידי המפקח ברזים‬
‫ממתכת תוצרת "חמת" מצופים כרום‪.‬‬
‫כל הברזים שסופקו יהיו עם אביזרי חוסך מים (חסכם) לפי התקן האמריקאי‪ ,‬לספיקה‬
‫של‬
‫עד ‪ 2.0‬ליטר‪3‬דקה‪.‬‬
‫ חיבורי מזרמים ונקודות קצה יבוצעו עם מקשרי "הלייה" בלבד‪.‬‬‫ סוג הברזים לפי המצוין בתוכניות ופרטי הביצוע‪.‬‬‫ התקנת ברזים תעשה לפי הוראות הל"ת ותקן ישראלי‪ ,‬מידות וגבהים‬‫להתקנה יעשו לפי פרטים אדריכלים‬
‫ על הקבלן לאשר בכתב את סוג‪ ,‬דגם ומידות הברזים אשר בכוונתו‬‫לספק לאתר אצל המפקח לפני התקנתם וכמו כן עליו לספק לאתר‬
‫דוגמאות של הברזים באם יידרש לכך ע"י המפקח‪ ,‬על חשבונו‪.‬‬
‫ במחיר העבודה נכלל גם ליווי שירות שדה של היצרן ואישורי התקנה‬‫לציוד‪.‬‬
‫‪ 0..20‬מחממים למים חמים‬
‫‪ ‬מחמם מים מיידי יהיו מתוצרת "‪ "STIEBER ELTRON‬גרמניה המשווק ע"י מ‪.‬ש‪.‬‬
‫פתרונות אנרגיה מתקדמים או ש"ע שיאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪ ‬המכשירים יהיו מותאמים לת‪.‬י‪ .2212 .‬ובעלי אישור ממכון התקנים הישראלי‪.‬‬
‫‪ ‬המכשירים יהיו עם תקן ‪( 1112‬התאמה למי שתיה) ואישור משרד הבריאות‪.‬‬
‫‪ ‬המכשירים יוצבו בתקרה אקוסטית ‪ 3‬מתחת לכיור ע"פ החלטה סופית של מפקח ‪.‬‬
‫ ‪- 201‬‬‫המחמם‬
‫בהספק‬
‫מאלמנט‬
‫מורכב‬
‫הגנת‬
‫הגנת‬
‫לעבודה‬
‫מותאם‬
‫ויסות‬
‫מנגנון‬
‫בעל‬
‫הגבלת‬
‫אפשרות‬
‫בעל‬
‫רגש‬
‫רגש‬
‫מד ספיקה‪.‬‬
‫חימום‬
‫מסלולים‬
‫חוסר‬
‫מים‬
‫כתנאי‬
‫של‬
‫בדיוק‬
‫דיגיטלי‬
‫ל‪-‬‬
‫ודיגיטלי‬
‫מכנית‬
‫טמפ'‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1/‬‬
‫יהיה‪:‬‬
‫משתנה‪.‬‬
‫חשופים‪.‬‬
‫אוויר‪.‬‬
‫פאזה‪.‬‬
‫קשים‪.‬‬
‫מעלה‪.‬‬
‫מעלות‪.‬‬
‫כניסה‪.‬‬
‫יציאה‪.‬‬
‫‪ 0..2.‬מערכת סולרית‬
‫המערכת תכלול דוד חשמלי‪ ,‬נושאי תו תקן ישראלי‪.‬‬
‫הדוד יהיה מצופה אמייל דגם "כרומגן ‪ "1‬תוצרת "כרומגן"‪.‬‬
‫המערכת תכלול שסתום ביטחון‪ ,‬מאיץ חשמלי‪ ,‬אל חוזר תיקני לדוד‪ ,‬מגוף בכניסת‬
‫המים‪ ,‬גוף חימום חשמלי ותרמוסטט תיקני‪ ,‬מתקן תליה מפלדה מגולוונת לדוד‪ ,‬ברז‬
‫תיקני לוויסות טמפ' בכניסה לדירה כדוגמת "משגיחום" תוצרת "שגיב" מכויל במפעל ל‪-‬‬
‫‪ 12‬מעלות‪ ,‬קטע צינור פלדה מגולבן סקדיול ‪ 10‬ביציאת המים החמים‪ ,‬משאבת סחרור‬
‫(אופציה)‪ ,‬טיימר ו‪3‬או טרמוסטט דיפרנציאלי (אופציה לשיקול המזמין)‪ ,‬דוד ואביזרים‬
‫נלווים אשר יהיו מותקנים בהתקנה חיצונית‪ ,‬יהיו בעלי דרגת אטימות ‪ IP68‬עמידים‬
‫ומאושרים להתקנה חיצונית‪.‬‬
‫כל האביזרים הנלווים יהיו נושאי תו תקן ישראלי‪.‬‬
‫במקרה שיותקן דוד עם משאבת סחרור סכמת ההתקנה הסופית תאושר ע"י יצרן‬
‫הדודים‪.‬‬
‫ההתקנה תלווה באישור שירות שדה של היצרן ובתום ההתקנה יספק הקבלן למזמין‬
‫תעודת אחריות ואישור התקנה מטעם היצרן‪.‬‬
‫‪ 0..20‬עבודות צנרת פלדה‬
‫א‪ .‬חומרים‬
‫צינורות‬
‫‪ ‬צינורות פלדה ‪ GRB‬מתאים למפמ"כ ‪ 266‬בקטרים מ‪ /" – 6" -‬ע‪.‬ד‪ 13/2" .‬מ"מ‪2" ,‬‬
‫ע‪.‬ד‪ /.61 .‬עם ביטון פנים במלט צמנט פורטלנד ועטיפה חיצונית פוליאטילן שחול‬
‫בשלוש שכבות ‪ APC-3‬תוצרת "אברות או ש"ע‪.‬‬
‫הצינורות והחומרים יתאימו לת"י ‪ 20/‬או ‪ 1/0‬מפמ"כ ‪.266.2‬‬
‫‪ ‬צינור אספקה ראשי למערכת מתזים אוטומטית יהיה עם עטיפה חיצונית ‪APC-3‬‬
‫אך ללא ציפוי בטון פנים‪.‬‬
‫‪ ‬צינורות פלדה מגולבן בקטרים "‪ 232" – 2‬סקדיול ‪ 10‬עם עטיפה חיצונית פוליאטילן‬
‫שחול בשלוש שכבות ‪ APC-GAL‬בצבע כחול תוצרת "אברות" או ש"ע הכולל סימון‬
‫תו תקן ישראלי ע"ג הצינור‪.‬‬
‫צינורות יהיו מתאימים לדרישות ת"י ‪ 2201.2‬לאינסטלציה ביתית‪.‬‬
‫להתקנה חיצונית בלבד (מעל פני הקרקע)‪.‬‬
‫‪ ‬צינור פלדה מגולבן בקטרים "‪ 2" – 6‬סקדיול ‪ 10‬צבוע בצבע פוליאסטר אדום‬
‫‪ RAL3000‬בעובי ‪ 60‬מיקרון חרושתי ‪ APC-P‬תוצרת "אברות" או ש"ע‪ ,‬הצינור‬
‫ ‪- 220‬‬‫יהיה נושא תו תקן ישראלי המוטבע על הצינור‪.‬‬
‫להתקנה חיצונית בלבד (מעל פני הקרקע)‪.‬‬
‫להתקנה לכיבוי אש בלבד‪.‬‬
‫השלמת ראשים תתבצע בעזרת סרט מתכווץ ברוחב ‪ 10‬ס"מ בצבע כחול‪.‬‬
‫‪ 0..29‬מגופים‬
‫מגופים כדוריים מפליז בכבישה בקוטר "‪ 232" – 2‬תוצרת "שגיב"‪ ,‬הנושאים תו תקן‬
‫ישראלי על המגוף לפי דרישות המלאות של תקן ‪ ,2211‬כולל ידית מניילון משוריין עם‬
‫סיבי זכוכית מחומר עמיד לקורוזיה‪.‬‬
‫מגופים אלכסוניים בקוטר "‪ 232" – 2‬תוצרת "דורות" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫מגופים מגופי טריז מדגם צר ‪ TRS‬תוצרת "הכוכב" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫מגופי פרפר עם תמסורת גיר רחב תוצרת "הכוכב" או ש"ע שיאושרו ע"י המפקח‪.‬‬
‫אל חוזרים ‪ -‬דגם ‪ NR-040‬תוצרת "א‪.‬ר‪.‬י‪ ".‬או ש"ע עם פתח עליון‪ ,‬ציר מאורך‬
‫ומשקולת ‪.‬‬
‫כל המגופים והציוד יהיו נושאים ת"י ועמידים בלחץ עבודה ‪ 26‬אטמ' (‪.)PN-16‬‬
‫‪- 222 -‬‬
‫‪ 0..10‬אביזרים חרושתיים‬
‫‪ ‬אביזרים חרושתיים כגון קשתות‪ ,‬זקיפי ריתוך וכדומה‪ ,‬יהיו בעובי סקדיול ‪ 10‬עם‬
‫ביטון פנים אביזרים לקו הזנת מתזים יהיו ללא בטון פנים‪.‬‬
‫קשתות יבוצעו אך ורק באמצעות קשתות חרושתיות‪ ,‬במידה ונדרשת קשת בזווית‬
‫לא סטנדרטית יבוצע חיתוך של קשת חרושתית באמצעות דיסק בלבד‪ ,‬לא יאושר‬
‫חיתוך אחר‪ .‬בעת החיתוך יש להקפיד על שלמות הציפוי הפנימי‪ ,‬במידה ונפגע‬
‫הציפוי הפנימי‪ ,‬יש להשלימו ע"י ההוראות בסעיף ‪.1.02/.1‬‬
‫‪ ‬אביזרים לצנרת ‪ APC-GAL‬וצנרת מגולבנת יהיו חרושתיים ומגולבנים סקדיול ‪10‬‬
‫מתוצרת "אברות"‪.‬‬
‫‪ 0..12‬הברגות‬
‫כל ההברגות לצנרת ‪ APC-GAL‬יבוצעו ע"י מכונת הברגות עם תפס ייעודי למניעת‬
‫פגיעה בעטיפת הצינור‪.‬‬
‫‪0..11‬‬
‫הובלה‪ ,‬פירוק ופיזור הצינורות‬
‫הובלת הצינורות תבוצע על ידי הקבלן המבצע על פי הוראות ההובלה של יצרן‬
‫הצינורות על מנת להבטיח אי פגיעה בצינורות והגעתן בשלמותם לאתר‪.‬‬
‫בשעת הורדת הצינורות יש להשתמש אך ורק במנוף ולא לזרוק את הצינורות בערימה‬
‫אחת‪ .‬בשעת ההורדה במנוף יש לדאוג שהצינור לא יטולטל ויפגע באדמה בקצהו מאחר‬
‫ודבר זה גורם לעיוות הצינור ושבירת ציפוי הבטון בתוכו‪.‬‬
‫כל הכלים הבאים במגע עם הצינור לשם הרמתו או הזזתו‪ ,‬יהיו מרופדים למניעת‬
‫קריעות‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬אין להשתמש בחבלים‪ ,‬כבלים אנקולים וכו'‪ ,‬אלא אך ורק ברצועות רחבות‪.‬‬
‫פיזור הצינורות ייעשה לאורך התעלה ובצד השני של התעלה שבו נערמה האדמה‬
‫החפורה‪.‬‬
‫הצינורות יהיו קרובים עד כמה שאפשר לתעלה לשם מניעת גלגול הצינורות‬
‫בשעת הורדתם לתעלה‪ .‬במקום שיש מעברי דרך ושבילים‪ ,‬ישאיר הקבלן את הללו‬
‫פתוחים למעבר‪.‬‬
‫‪0..1/‬‬
‫ריתוך הצינורות‬
‫ריתוך צנרת פלדה יבוצע בתוך התעלה‪ ,‬התעלה תורחב בנקודת ריתוך לצורך ביצוע‬
‫ריתוך הצנרת בתוך התעלה‪.‬‬
‫כל הריתוכים ייעשו בשיטת הקשת המתכתית המוגנת ויבוצעו ע"י רתכים מוסמכים‬
‫בעלי תעודות בעלות תוקף שעמדו במבחן רתכים‪.‬‬
‫אסור לקבלן למסור את עבודות הריתוך לקבלן משנה ללא אישורו של המפקח‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬לא יעבדו הרתכים בקבלנות אלא בעבודה יומית בלבד‪.‬‬
‫כל רתך יעבוד עם מכונת ריתוך נפרדת‪ ,‬האלקטרודות תהיינה בעלות קוטר של ‪4.0‬‬
‫מ"מ‬
‫ו‪ /.21 -‬מ"מ ובהתאם להוראות יצרן הצינורות‪.‬‬
‫אין להשתמש באלקטרודות שניזוקו או באלקטרודות רטובות‪.‬‬
‫‪- 222 -‬‬
‫‪0..12‬‬
‫תיקון טיח צמנט ‪ -‬ציפוי פנים של צנרת פלדה‬
‫כללי‬
‫תיקון ציפוי פנים של טיח בצינורות הפלדה והאביזרים ייעשה בהתאם להמלצות‬
‫היצרן וכמפורט להלן‪ .‬המפרט מיועד לתיקון שטחים גדולים יחסית ולכל ההיקף‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬למילוי ותיקון הטיח בחיבורי הצינורות והאביזרים‪.‬‬
‫תשומ ת לב הקבלן מופנית לכל תכונות של התייבשות מהירה תוך ספיגת מים ופליטת‬
‫חום‪.‬‬
‫יש להקפיד להכין את התערובות של החומרים השונים ביחסים הנכונים כמפורט להלן‪.‬‬
‫אין להוסיף מים לטיח מוכן למריחה על מנת לדללו לאחר שהתחיל בתהליך‬
‫ההתקשות‪ .‬טיח כזה פסול לשימוש‪.‬‬
‫הכנת הטיח‬
‫הרכב התערובת‬
‫חול דיונות נקי מחומרים אורגניים ולכלוך ‪ 2 -‬חלקים (בנפח)‪.‬‬
‫שראקריל ‪ 1000‬מלפלסט) תוצרת "שרפון" רחובות מדולל במים ‪ 2:2‬מים נקיים‪.‬‬
‫אופן ההכנה‬
‫לערבב את החומרים המוצרים‪ :‬חול לתערובת אחידה‪.‬‬
‫להכין בכלי אחר מלפלסט מדולל במים ביחס ‪ 2:2‬ולהוסיף בהדרגה את המלפלסט‬
‫המדולל לתערובת צמנט חול תוך כדי ערבובו עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה‬
‫(לא דלילה)‪.‬‬
‫יש להקפיד לא לדלל את התערובת מעל המידה‬
‫‪ 0..15‬מפרטים‬
‫מפרטים יבוצעו מקטעי צנרת פלדה ע‪.‬ד‪ 13/2 .‬עם ביטון פנים ועטיפת סרט פלסטי‬
‫חיצוני‪.‬‬
‫‪ 0..10‬התקנת האביזרים‬
‫לפני ההתקנה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם‪ .‬במיוחד יש לנקות את‬
‫שטחי האטמים‪ .‬בהרכבת האביזרים בקווים אופקיים יש להקפיד על איזונם לפי פלס‬
‫מים‪ .‬ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת‪ .‬לא‬
‫תורשה התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח או בכל דרך שתגרום למאמצים פנימיים‬
‫באביזרים או באוגניהם‪.‬‬
‫הרכבת המגופים תעשה בצורה כזו שהמגוף יהיה תמוך על הקרקע על תמיכת בטון או‬
‫צינור‪ ,‬ולא על צינורות משני קצותיו‪.‬‬
‫‪ 0..1.‬אוזני ריתוך‬
‫מספר אוזני הריתוך וקוטר מוטות ההברגה בצנרת בקטרים "‪ 1" – /‬יהיה לפי הטבלה‬
‫הבאה‪:‬‬
‫קוטר הצינור‬
‫קוטר מוט‬
‫הברגה לפי תקן‬
‫מס' אוזניים לריתוך‬
‫‪BSTD‬‬
‫"‪/‬‬
‫"‪1‬‬
‫"‪131‬‬
‫"‪131‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫ ‪- 22/‬‬‫אוזניים "‪ 131‬יהיו בעובי ‪ 6‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ 0..10‬בדיקות‬
‫בדיקות רדיוגרפיות יבוצעו בכמות שתקבע ע"י המפקח לתפרי ריתוך שיבחרו ע"י‬
‫המפקח לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצונית ולפני הכנסת מים לצינור‪ ,‬כמות‬
‫הריתוכים לא תפחת ‪ 20%‬הריתוכים שבוצעו‪.‬‬
‫הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י המפקח‪.‬‬
‫מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך כלול בפאושל‬
‫בדיקת הלחץ תתבצע בכל קטע של הקו המוכן ולפני כל כיסוי המחברים יש לבדוק‬
‫בדיקה הידראולית בלחץ פנימי של ‪ 22‬אטמ' למשך לפחות ‪ 232‬שעה ללא שינוי בלחץ‪.‬‬
‫בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ‬
‫בבית החרושת‬
‫וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של הצינורות‪ .‬בדיקת הלחץ‬
‫תבוצע אך ורק‬
‫בנוכחות המפקח‪.‬‬
‫הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת או ע"י חיבור למקור לחץ מתאים‪ .‬כל‬
‫הציוד‪ ,‬האביזרים והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ יהיו טעונים אישור המפקח‪.‬‬
‫את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקי הברגה‬
‫ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של ‪ 22‬אטמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ‬
‫לקו‪ .‬יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור‪.‬‬
‫המים לבדיקות אלה יסופקו ע"י הקבלן‪ .‬אם תעשה הבדיקה בקטעים‪ ,‬יש לעשות‬
‫בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל‪ ,‬עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים‪.‬‬
‫על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של האיטום‪,‬‬
‫החיבורים והבדיקה ההידראולית‪ ,‬לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות‬
‫ומשאבות ומד לחץ ליצירת הלחץ ומדידתו‪.‬‬
‫‪ 0..19‬שירות שדה‬
‫במהלך העבודה נדרש הקבלן לזמן שירות שדה של יצרן הצינורות מספר פעמים ככל‬
‫שיידרש לפי דרישת המפקח ולפי שיקול דעתו‪.‬‬
‫תיאום הביקורים ועלותם תחול על הקבלן‪.‬‬
‫בתום כל ביקור‪ ,‬על הקבלן לספק למפקח דוח שירות שדה בכתב‪.‬‬
‫בכל מקרה יש לזמן לפחות פעם אחת שירות שדה לבדיקת הצנרת והעטיפות לפני‬
‫הכיסוי‪.‬‬
‫‪0../0‬‬
‫צביעת צנרת פלדה‬
‫צנרת פלדה ואביזרי הצנרת ייצבעו כלהלן‪:‬‬
‫צבע יסוד לאלמנטים לא מגולוונים ינוקו היטב במברשת פלדה וייצבעו בשתי שכבות‬
‫מיניום סינטטי‬
‫בעובי ‪ 30‬מיקרון כל שכבה או צבע יסוד כרומט אבץ ‪ HB-13‬בשכבה אחת בעובי ‪10‬‬
‫מיקרון‪.‬‬
‫ ‪- 221‬‬‫לאחר ניקוי ולפני צביעה יש לקבל אישור המפקח‪.‬‬
‫צבע יסוד לאלמנטים מגולוונים יצבע תחילה בצבע יסוד לברזל מגולוון כגון מגינול‬
‫אפור בעובי ‪25‬‬
‫מקרון מתוצרת "טמבור" עפ"י מפרט צביעה של היצרן‪.‬‬
‫צבע עליון לכל אלמנט צנרת צבע עליון יהיה בגוון אדום בכל חלקי המפרט וצנרת‬
‫גלויה‪.‬‬
‫לאחר צבע היסוד הנ"ל ייצבעו במערכת מיקרון כל שכבה‪ .‬ס"ה ‪ 201‬מיקרון‪.‬‬
‫‪ 0../2‬תיקון עטיפה חיצונית לצינור‬
‫תיקון עטיפת שלוש שכבות יתבצע בהתאם להוראות היצרן‪ ,‬עם חומרים המאושרים‬
‫לשימוש ע"י היצרן‪.‬‬
‫תיקון העטיפה יתבצע ע"י יריעה מתכווצת בתחום ‪ SHS-340‬או סרט הדבקה‬
‫מתכווץ בחום‬
‫‪ SHT-330‬או ש"ע המאושרים ע"י יצרן הצינורות‪.‬‬
‫לא יבוצעו תיקוני עטיפה עם סרטי הדבקה שאינם מאושרים לשימוש ע"י היצרן או‬
‫המפקח‪.‬‬
‫אין למרוח פריימרעל הצינור לפני יישום הסרט או היריעה‪.‬‬
‫תיקוני העטיפה יבוצעו על כל האביזרים המותקנים מתחת ומעל לפני הקרקע ‪3‬‬
‫ריצוף‪.‬‬
‫בתום ההנחה וביצוע העטיפה‪ ,‬תבוצע בדיקת רציפות לעטיפה ע"י שירות שדה של‬
‫היצרן ויועבר דו"ח למפקח‪.‬‬
‫הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח‪.‬‬
‫‪ 0../1‬צינורות "פקסגול"‬
‫‪ ‬צינורות חיצוניים "פקסגול" בקטרים ‪ /2-220‬מ"מ מתוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" או‬
‫ש"ע שיאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫הנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים לפי הנחיות והוראות יצרן הצינורות ולפי‬
‫תקן ישראלי ‪ 2212‬חלק ‪ ,2‬ת"י ‪.2201‬‬
‫‪‬‬
‫לפני תחילת העבודה נדרש הקבלן לזמן לאתר את נציג יצרן הצינורות והמפקח לצורך‬
‫פגישת היכרות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם בשבועיים‬
‫ובתדירות גבוהה יותר באם יידרש לכך ע"י המפקח‪.‬‬
‫בתום כל ביקור של שירות שדה יספק הקבלן למפקח דו"ח בכתב חתום ע"י שירות שדה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי צינורות אשר אינם מאושרים לביצוע שירות‬
‫שדה ע"י יצרן הצינורות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫העבודה תתבצע ע"י קבלן מורשה ובעל תעודה תקפה מטעם יצרן הצינורות‪.‬‬
‫במהלך העבודה לפחות אחד האנשים העובדים באתר חייב להיות בעל תעודת הסמכה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צנרת‬
‫"פקסגול" ומאושרים ע"י יצרן הצינורות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫צנרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שונים‪.‬‬
‫ ‪- 221‬‬‫‪‬‬
‫צנרת תת קרקעית תונח עם ריפוד חול וסרט סימון מפלסטיק לא ממוחזר עם ‪ 2‬פסים‬
‫מנירוסטה בתוכו כולל כיתוב "זהירות קו מים"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל החיבורים יבוצעו במחברי אלקטרו פיוז'ן בלבד‪ ,‬לא מאושר שימוש באביזרים‬
‫מכניים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל קטע צנרת שמסתיימת התקנתו‪ ,‬יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת לחץ מים‬
‫במשך כל זמן העבודה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אין לכסות את הצנרת בבטון לפני בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן הצינורות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בתום העבודה יידרש הקבלן לבצע בדיקה הידראולית (טסט) למערכת הצינורות‪.‬‬
‫הבדיקה תתבצע לפי הוראות והנחיות היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח ונציג יצרן‬
‫הצינורות‪ ,‬יש ליידע את המפקח לפחות ‪ 11‬שעות לפני ביצוע בדיקה הידראולית באם‬
‫ישנם נזילות ונדרשים תיקונים‪ ,‬יש לבצע בדיקה הידראולית חוזרת לאחר התיקון‪.‬‬
‫לאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אין לשלב בשום מקרה צנרת ואביזרים אשר אינם מאותו יצרן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צנרת של אותו היצרן‪ ,‬אין לבצע‬
‫בשום אופן קטעים שונים במבנה עם צנרת מיצרנים שונים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מחיר העבודה כולל גם‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪/‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורות‪.‬‬
‫קיבוע הצינורות לרצפת תקרת המבנה (בתקרות אקוסטיות) בעזרת חבקים‬
‫תיקניים יעודיים במרווחים על פי הנדרש בתקנים וע"פ הוראות היצרן ופרטי‬
‫הביצוע‪.‬‬
‫כל הספחים והאביזרים לסוגיהם (זווית‪ ,‬תפסניות‪ ,‬הסתעפויות‪ ,‬מופות) ציוד פיוז'ן‬
‫בלבד‪.‬‬
‫שירות שדה של יצרן הצינורות‪.‬‬
‫בדיקות הידראוליות (טסט)‪.‬‬
‫שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצרת "ענביד" או ש"ע‪.‬‬
‫צנרת גלויה ע‪.‬ד‪ 21 .‬מ"מ‪.‬‬
‫צנרת סמויה ע‪.‬ד‪ 6 .‬מ"מ‪.‬‬
‫התקנת סרט סימון מפלסטיק לא ממוחזר עם ‪ 2‬פסי נירוסטה "זהירות קו מים"‬
‫מעל חול הריפוד של הצינור לכל אורך התעלה‪.‬‬
‫‪ 0..//‬צנרת פי‪.‬וי‪.‬סי לקווי גרוויטציה מחוץ לתחום המבנה‬
‫צנרת צינורות הביוב לקווי גרוויטציה יהיו מצנרת ‪ SN-8 P.V.C‬וצנרת "חוליות" או ש"ע‬
‫בצבע כתום לביוב המיוצר לפי תקן ישראלי ‪ SI 884‬והנושא סימון תו תקן וסימון חוזק‪,‬‬
‫הכל בהתאם לסעיף‬
‫‪ /000.1./‬של "המפרט הכללי"‪.‬‬
‫צנרת ‪ 260‬מ"מ ע‪.‬ד‪ 1.10 .‬מ"מ‬
‫צנרת ‪ 220‬מ"מ ע‪.‬ד‪ /.20 .‬מ"מ‬
‫צנרת ‪ 200‬מ"מ ע‪.‬ד‪ 6.2 .‬מ"מ‬
‫צנרת ‪P. V.C‬‬
‫לקווי גרוויטציה תהיה באורך של ‪ 3.0‬מ' ליח' ולא מעבר לאורך זה‪.‬‬
‫ ‪- 226‬‬‫הצינורות הנ"ל יסופקו כולל אטמי שפה על ידי הקבלן‪.‬‬
‫בכל מהלך ביצוע העבודה יונחו הצינורות בהתאם לגבהים הנדרשים בחתך וביצוע בקרת‬
‫הנחת הצינורות והשוחות ייעשה באמצעות מכשיר מדידה אופטי נביליר שיימצא באופן‬
‫רצוף באתר במהלך ביצוע העבודה‪.‬‬
‫חפירת תעלות והנחת הצנרת כוללת‪:‬‬
‫פעולת החפירה או‪3‬ו חציבה (כולל חפירת ידיים במקומות נדרשים) של תעלות לפי‬
‫עומקים נדרשים וברוחב הדרוש עבור הנחת הצינור בשיפוע המתאים‪ ,‬הרחבת החפירה‬
‫לתאי בקרה‪ ,‬דיפון‪ ,‬יישור תחתית התעלה‪.‬‬
‫פריקה ופיזור צנרת לאורך התעלות‪ ,‬הנחת מצע חול בעובי ‪ 20‬מ"מ מתחת לצינור לכל‬
‫רוחב התעלה‪ ,‬הנחת הצנרת בעומק ובשיפועים הנדרשים‪ ,‬מילוי מהודק של חול מסביב‬
‫לצינורות ועד ‪ 20‬מ"מ מעל קודקוד הצינור לכל רוחב התעלה‪.‬‬
‫מילוי חוזר של חומר מקומי מעל עטיפת החול‪ ,‬חומר נקי מאבנים או חומר אורגני‪.‬‬
‫הידוק של חומר המילוי יעשה בשכבות של ‪ 20‬מ"מ כל אחת‪ ,‬באמצעות ציוד מתאים‬
‫בהתאם לסוג החומר ומגבלות העבודה כולל הידוק מכני ע"י מכבש הידראולי מסוג‬
‫קומפקטור המותקן על מחפרון או מחפר‪ .‬הידוק זה ייעשה בשכבות של ‪ 10‬מ"מ כל אחת‪,‬‬
‫לכל היותר‪.‬‬
‫מעבר צנרת מתחת לקווי בזק‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬כבלים‪ ,‬מים וכו' קיימים בתוואי החפירה‪.‬‬
‫פינוי עודפי אדמה לאתר מאושר‪.‬‬
‫בדיקה הידראולית (טסט)‪.‬‬
‫‪ 0../2‬תאי בקרה טרומיים‬
‫א‪ .‬מתקני ביוב‬
‫תאי בקרה לביוב ‪ -‬יהיו עגולים מחוליות טרומיות‪ ,‬עם מכסים מסוג ב‪.‬ב‪201.2.2‬‬
‫בינוני (לעומס ‪ 1‬טון) ומסוג ב‪.‬ב ‪ 201.2./‬כבד (לעומס ‪ 21‬טון)‪.‬‬
‫גובה השוחה יותאם כך שתבלוט ‪ /0‬ס"מ מעל פני הקרקע או על פי המצוין‬
‫בתוכניות‪.‬‬
‫מרכיבי השוחות יהיו כדלקמן‪:‬‬
‫ב‪ .‬מכסים‬
‫המכסים יהיו לפי ת"י ‪ 111‬החדש (ספטמבר ‪( )200/‬תקן רשמי) ובעלי תו תקן‪.‬‬
‫המכסים יהיו עשויים מיציקת ברזל עם מסגרת מרובעת (במקומות מרוצפים)‪,‬‬
‫כיתוב סוג המערכת (מים ‪ 3‬ביוב ‪ 3‬ניקוז)‪.‬‬
‫המכסים יהיו‪ :‬תוצרת ביח"ר "אקרשטיין" או "וולפמן" או ש"ע בטיב‪.‬‬
‫פתחי המכסים יהיו בקוטר ‪ 50‬ס"מ לשוחות בעומק עד ‪ 2.21‬מ' ופתח בקוטר ‪60‬‬
‫ס"מ לשוחות בעומק מעל ‪ 2.21‬מ' או על פי המצוין בתוכניות‪.‬‬
‫מכסה פתח השוחה‪ ,‬כולל הפקק‪ ,‬יטופלו לפני מסירת העבודה למזמין‪ ,‬כולל ביצוע‬
‫צביעת לקה ביטומנית‪.‬‬
‫המכסה לעומס‪ B125‬או ‪ ,D400‬לפי המצוין בתוכנית‪.‬‬
‫מכסים המותקנים במשטחי בטון יהיו עם בטון מונמך לצורך ביצוע השלמת יציקה‬
‫באתר (אופציה‪ ,‬לביצוע ע"פ הנחיית מפקח )‪.‬‬
‫ג‪ .‬תקרות‬
‫התקרות תתאמנה לדרישות ת"י ‪ 111‬ותהיינה בעלות תו תקן‪ .‬בתקרות תהיה בליטה‬
‫או מגרעת להרמה טובה ולמניעת תזוזה כאשר מורכבות על תאי בקרה‪.‬‬
‫ ‪- 221‬‬‫התקרות תהיינה עשויות מבטון מזוין‪ .‬הפתח בתקרות יהיה בקוטר ‪ 10‬ס"מ‬
‫לשוחות בעומק עד ‪ 2.21‬מ' ופתח בקוטר ‪ 60‬ס"מ לשוחות בעומק מעל ‪ 2.21‬מ' או‬
‫על פי המצוין בתוכניות‪.‬‬
‫התקרות תהיינה מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או "וולפמן" או ש"ע‪.‬‬
‫התקרה לעומס ‪ 1‬טון או ‪ 21‬טון‪ ,‬לפי המצוין בתוכנית‪.‬‬
‫התקרה תהיה מדגם שלושה חלקים‪.‬‬
‫ד‪ .‬חוליות בטון עגולות‬
‫החוליות העגולות תהיינה לפי ת"י ‪ 611‬ובעלות תו תקן‪ .‬בחוליות יהיו ‪ /‬חורי‬
‫הרמה לא עוברים אשר יאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה‪.‬‬
‫החוליות תהיינה‪ - :‬מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או "וולפמן" או ש"ע בטיב‪.‬‬
‫חיבור בין החוליות יבוצע באמצעות רצועות "איטופלסט" אשר יותקנו לפי הוראות‬
‫היצרן וביצוע תיקוני תערובת מלט‪ ,‬חול ובי‪.‬ג'יי‪ .‬בונד בחיבורים בין החוליות בדופן‬
‫פנימית וחיצונית של השוחה‪ ,‬קירות שוחת הבקרה יאטמו בחומר איטום "טורוסיל"‬
‫או ש"ע‬
‫האיטום יתבצע בהתאם להוראות היצרן‪.‬‬
‫ה‪ .‬מדרגות‬
‫המדרגות תהיינה‪ :‬מדרגות רחבות לפי ‪ASTM-C 478‬‬
‫רוחב המדרך של המדרגה יהיה ‪ 21‬ס"מ מינימום‪ .‬משני צידי המדרך תהיינה‬
‫בליטות למניעת החלקה לצדדים‪.‬‬
‫המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות ‪ 2/.1‬ס"מ‪ .‬המדרגות תהיינה‬
‫עשויות מחומר פלסטי פוליפרופילן עם שלד ליבת מתכת‪.‬‬
‫המדרגות תהיינה מורכבות בדפנות‪ ,‬זו מעל זו‪ ,‬במרווח אנכי של ‪ //‬ס"מ ‪ -‬מבנה‬
‫סולם‪.‬‬
‫ו‪ .‬תחתיות עגולות‬
‫התחתיות תהיינה תחתיות טרומיות מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או "וולפמן" או‬
‫ש"ע בטיב‪ ,‬בעלות סימון השגחה של מכון התקנים‪.‬‬
‫דפנות ורצפת התחתית יהיו עשויים ביציקה מונוליתית אחת‪.‬‬
‫בכל תחתית יהיו ‪ /‬חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר‬
‫הרמה המשמש גם להרמת חוליות טרומיות‪.‬‬
‫חורי ההרמה יהיו חורים לא עוברים‪.‬‬
‫במקרה והקבלן ירצה להשתמש בחוליה תחתונה עם ציפוי פנימי בפוליאטילן‬
‫במקום הכנת מתעלים (בנצ'יקים עליו לקבל מראש את אישור המפקח לכך)‪.‬‬
‫ז‪ .‬חיבור בין צנרת לשוחות טרומיות‬
‫חיבור בין צנרת לשוחות טרומיות יבוצע לפי פרט ע"י מחבר שוחה "איטוביב" או‬
‫מחבר ש"ע בטיב‪.‬‬
‫חיבור לתא בקרה קיים‬
‫החיבור לתא בקרה קיים ייעשה בהתאם להחלטת המפקח באתר (אלא אם צוין‬
‫אחרת בתוכנית) באחת השיטות המפורטות להלן‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫חיבור קו ביוב חדש לתא בקרה קיים כולל את פריצת פתח בחוליות הבטון‬
‫או בדופן‪ ,‬הבנויה לבנים וסתימתם במקום החיבור‪ ,‬סביב כל היקף הצינור‬
‫המתחבר‪ ,‬בטיט צמנט ‪ 2:2‬פירוק מכסה התא וחוליות הבטון והרכבתם‬
‫מחדש‪.‬‬
‫ ‪- 221‬‬‫שינוי העיבודים של התעלות בקרקעית התא וחידוש הטיח מבפנים התא‪.‬‬
‫חיבור צינור ביוב ותיעול עשוי פלסטיק לתא בקרה יעשה באמצעות הספקת‬
‫והתקנת שרוול מיוחד לכניסת שוחות‪ ,‬תוצרת "חוליות" או שווה ערך‬
‫המורכב על קצה הצינור המתחבר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כנ"ל‪ ,‬אבל במקום לשנות את העיבודים‪ ,‬יתחבר הצינור לתא הבקרה מעל‬
‫לגובה התעלה שבתוכו ויונח בפנים התא על מידרג הבטון בכיוון הזרימה עד‬
‫לקצה העליון של התעלה הקיימת‪ .‬העבודה כוללת את חיזוק הצינור למדרג‪.‬‬
‫התקנת מפל בנפרד‬
‫מפל חיצוני או פנימי יותקן בכל מקרה כאשר הפרש הגובה בין צינור הכניסה‬
‫לבין צינור היציאה של תא הבקרה עולה על מחצית הקוטר של התא‪.‬‬
‫אם הפרש הגובה האמור לעיל אינו עולה על מחצית הקוטר של תא הבקרה‪ ,‬תעובד‬
‫תעלה בשיפוע מתאים בקרקעית התא‪.‬‬
‫ח‪ .‬חיבור צינור ‪ H.D.P.E‬לתא בקרה טרומי שאינו עם מחברי "איטוביב" ואינו בעל‬
‫תחתית "מגנופלסט"‬
‫בכניסה ויציאה מתא בקרה עם מתעל ‪H.D.P.E‬אופן חיבור צינור‬
‫זרימה מבטון‪ ,‬באחת השיטות להלן‪:‬‬
‫‪ .2‬ריתוך מופה חשמלית בקצה הצינור‪ ,‬כך שבעת יציקת המתעל הבטן יעטוף את‬
‫המופה וכל זאת על מנת להבטיח את שליפת הצינור מתא הבקרה‪.‬‬
‫‪ .2‬כאשר בעת ההזמנה של השוחות והקדחים יבוצעו במקצת עגול במפעל ואופן‬
‫חיבור הצינור לשוחה יהיה בעזרת אטם חדירה מסוג ‪ CS910‬תוצרת "וולפמן"‬
‫או ש"ע‪.‬‬
‫ט‪ .‬מפריד שומן ‪ 3‬בורות איגום ‪ 3‬בורות רקב מפ‪.‬א‬
‫ הציוד יהיה מתוצרת "רומולד" או ש"ע מאושר‪.‬‬‫ הציוד יהיה בעל תו תקן ישראלי‪.‬‬‫ התקנת הציוד תבוצע ע"פ הנחיות היצרן ובנוכחות שירות שדה של היצרן‪ ,‬בתום‬‫ההתקנה יועבר דו"ח שירות שדה המאושר את ההתקנה‪.‬‬
‫‪ 0../5‬מפרט צילום וידאו של קווי הביוב‬
‫כללי‬
‫לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט‬
‫הכללי ובמפרט המיוחד‪ ,‬יש לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך‬
‫הקו המונח‪ ,‬לאחר סיום העבודות‪.‬‬
‫הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור‪.‬‬
‫מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך צינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע‬
‫הנחתה‪.‬‬
‫מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה ויש לקוראו ולפרשו‬
‫באופן בלתי נפרד ממסמך זה‪.‬‬
‫פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת‪ ,‬שמטרתה‬
‫לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות‪ ,‬המפרט ולפי הוראות נוספות‬
‫של המפקח שניתנו במהלך הביצוע‪.‬‬
‫ביצוע העבודה‬
‫ ‪- 221‬‬‫לפני ביצוע הצילום על הקבלן הצנרת לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה‬
‫מכל חומרי בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים לפגוע במהלך פעולת‬
‫הצילום‪ .‬הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך‬
‫(ביובית)‪ ,‬הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו‪.‬‬
‫עיתוי עבודה‬
‫‪ .2‬ביצוע הצילום יעשה לאחר הנחת הצנרת‪ ,‬כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם‬
‫לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות‪.‬‬
‫‪ .2‬הצילום ייערך בנוכחות הפיקוח‪.‬‬
‫‪ ./‬על הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילום‪ ,‬לא פחות מיומיים לפני‬
‫ביצוע‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪ .1‬הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות קבלן הצנרת‪ ,‬והמפקח‪.‬‬
‫מהלך הביצוע‬
‫הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים‬
‫בהתאם למגבלות הציוד‪ .‬מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע‬
‫הצילום‪.‬‬
‫הצגת ממצאים‬
‫קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד‬
‫הצילום‪ ,‬שנערך לשביעות רצונו של המפקח‪ .‬תיעוד הצילום יימסר על ידי מדיה מגנטית‬
‫ויכלול ודו"ח מפורט לגבי ממצאים‪.‬‬
‫ ‪- 220‬‬‫‪ 0../0‬שרוולים ופתחים למעבר צנרת‬
‫בכל מקרה קידוחים שיעשו לאחר היציקה יעשו בעזרת מקדח יהלום מדויק ולא ע"י‬
‫חציבה‪.‬‬
‫אין לראות בתוכנית אינסטלציה כתוכנית שרוולים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל מעברי הצנרת (מכל סוג) החוצים "אזורי אש" ימוגנו עם "מעברי אש" תיקניים‬
‫‪‬‬
‫מעברי צנרת דרך קירות של מרחבים מוגנים תעשה ע"פ הוראות ודרישות הג"א ופיקוד‬
‫העורף ות‪.‬י‪ ,2201.1 .‬המעברים יעשו ע"י שרוולים וחומרי איטום המאושרים לשימוש‬
‫ע"י הג"א ופיקוד העורף‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעבר דרך קירות יעשה ע"י שרוולים ממתכת והאטימה תתבצע ע"י חומרים מעכבי אש‬
‫המאושרים לשימוש ונושאי תו תקן ישראלי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל מעברי הצנרת בחלקים קונסטיקבים (אם קיימים) יבוצעו לפי סימון שרוולים‬
‫המופיעים בתוכנית קונסטרוקציה בלבד ולא ע"פ תוכנית אינסטלציה‪.‬‬
‫באם קיים הבדל בין התוכניות יש להודיע מראש לקונסטרוקטור ולקבל אישורו בכתב‪,‬‬
‫כולל הנחיות מדויקות לביצוע‬
‫‪ 0../.‬תכולת העבודה‬
‫א‪ .‬קווי ביוב – בתחום המבנה (עד לחיבור לשוחה)‬
‫‪ .2‬צינורות ביוב מ‪ H.D.P.E -‬בקוטר ‪ 10-260‬מ"מ‪ ,‬להולכת שפכים ביתיים חמים‬
‫תוצרת "גיבריט" או ש"ע‪ .‬צינור פוליפרופילן בקוטר ‪ 10-/2‬מ"מ‪ ,‬להולכת‬
‫שפכים ביתיים חמים‪ ,‬תוצרת "חוליות" או ש"ע‪ .‬הנחת הצינורות כוללת עדכון‬
‫מדידה‪ ,‬פיזור צינורות‪ ,‬אספקת האביזרים‪ ,‬חפירה ו‪3‬או חציבה‪ ,‬חפירת ידיים‬
‫במקומות הנדרשים‪ .‬סילוק עודפי אדמה‪ ,‬שטיפת הקווים‪ ,‬בדיקת הידראוליות‬
‫וריפוד חול ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫כל האביזרים והספיחים הדרושים לביצוע התקנה מושלמת של מערכת‬
‫הצינורות (ברכיים‪ ,‬מסעפים‪ ,‬מופה התפשטות‪ ,‬מופה חשמלית‪ ,‬מצרות‪ ,‬צינורות‬
‫עם עין ביקורת ברכיים לאסלה עם עין ביקורת‪ ,‬נקודות ביקורת בקוטר הנדרש‬
‫בתקרות אקוסטיות בכל שינוי כיוון‪ ,‬נקודות ביקורת לקולטנים בכל קומה‪,‬‬
‫אטמים‪ ,‬פקקים‪ ,‬אביזרי תליה תיקניים‪ ,‬כולל חבקים ומוטות הברגה וכו'‪.)...‬‬
‫‪./‬‬
‫קיבוע בטון לצנרת בקוטר ‪ 10-/2‬ס"מ לרצפה ‪ 3‬קיר לכל אורכה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כל האביזרים כגון‪ :‬מאסף רצפה‪ ,‬מחסום רצפה וכו' יהיו תיקניים מתוצרת‬
‫"גיבריט" או ש"ע עשויים מ‪ H.D.P.E .1 -‬כל האביזרים‪ ,‬כגון‪ :‬מחסום סיפון‪,‬‬
‫יהיו תיקניים מתוצרת "חוליות" או ש"ע עשויים מפ‪.‬פ‪ .‬לבן‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫כל המכסים לק‪.‬ב‪ .‬ומ‪.‬ר‪ .‬יהיו מפליז עם מסגרת מרובעת‪ ,‬תוצרת "מ‪.‬פ‪.‬ה" או‬
‫ש"ע מאושר‪ ,‬כלול במחירי היחידה של ק‪.‬ב‪ 3 .‬ק‪.‬ב‪.‬נ ומ‪.‬ר‪ ,‬המכסה יהיה צבוע‬
‫בגוון הריצוף‪.‬‬
‫קווי מים – בתחום המבנה‬
‫‪ .2‬צנרת פקסגול בקטרים ‪ /2-220‬מ"מ תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק"‪ ,‬דרג ‪ ,21‬או‬
‫ש"ע מאושר‪.‬‬
‫‪ .1‬צנרת "מולטיגול" תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק"‪ ,‬בצבעים שונים למים חמים‬
‫וקרים‪ ,‬דרג ‪ 21‬או ש"ע מאושר‪.‬‬
‫‪ ./‬צינור "פקסגול" בקטרים ‪ 26-21‬מ"מ עם שרוולי השחלה שרשוריים‪.‬‬
‫ ‪- 222‬‬‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪..‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.9‬‬
‫ג‪.‬‬
‫צינור פלדה בקוטר "‪ 1"-/31‬מגולבן סקדיול ‪ 10‬תוצרת "אברות" או ש"ע‪,‬‬
‫צינורות פלדה המשמשים לכיבוי אש יהיו צבועים בצבע אדום חרושתי‪ .‬חיבור‬
‫צנרת במחברי ‪ QUICK-UP‬מאושרים למי שתיה‪.‬‬
‫הנחת צינורות כוללת‪ :‬חפירה ו‪3‬או חציבה‪ ,‬חפירת ידיים במקומות הנדרשים‪,‬‬
‫שטיפת הקווים‪ ,‬בדיקה הידראולית (טסט)‪ ,‬הנחת הצנרת בתקרות אקוסטיות‪,‬‬
‫הצינור יסופק בגלילים או במוטות‪ ,‬קיבוע הצנרת לתקרה עם מוטות הברגה כל‬
‫‪ 1.0‬מ' ותפס אגס תיקני‪.‬‬
‫התקנת שרוולי בידוד לצנרת מים חמים בע‪.‬ד‪ .‬לפי המפרט‪.‬‬
‫בידוד כנגד רעשים‪.‬‬
‫כל האביזרים מצנרת יהיו בעלי תוקן‪ 3‬ישראלי‪.‬‬
‫כל חומר העזר האביזרים ‪ ,‬הספיחים הנדרשים לביצוע מושלם‪ ,‬אביזרים‬
‫לצנרת פלדה מגולבנים מדגם ‪ QUICK-UP‬למי שתיה תוצרת "מודגל" או ש"ע‬
‫מאושר‪ ,‬אביזרים צנרת "פקסגול" יהיו מדגם מחברי פיוז'ן תוצרת "פלסאון"‬
‫או ש"ע המאושר ע"י היצרן‪.‬‬
‫כלים סניטריים – בתחום המבנה‬
‫‪ .2‬כלים סניטריים יכללו סוללות מתחת לטיח‪ ,‬ערכת השלמה‪ ,‬צלחת וידית לברז‪,‬‬
‫מערכות תליה עם צינור גמיש‪ ,‬סיפונים‪ ,‬תיקנים תוצרת "חוליות" או ש"ע‪,‬‬
‫תמיכות וספחים‪ ,‬התחברות לנקודת קליטת דלוחין ‪ 3‬צוואים‪ ,‬חיבור להזנת‬
‫מים‪ .‬סיפון לכיור מטבח ויהיה דגם עם אפשרות לחיבור מדיח‪.‬‬
‫‪ .1‬כל הכלים הסניטריים יהיו מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה" או ש"ע מאושר‪.‬‬
‫‪ ./‬כל הברזים ‪ 3‬מזרמים יהיו אלקטרוניים ללא מגע מתוצרת "י‪ .‬שטרן הנדסה"‬
‫או ש"ע מאושר‪.‬‬
‫‪ .2‬ברזים מכניים יהיו מתוצרת "חמת" או ש"ע מאושר‪.‬‬
‫‪ .5‬הקבלן יספק ‪ 2‬יחידה של שלט עבור אב הבית‪.‬‬
‫‪- 222 -‬‬
‫‪ .61.2.2.2‬פרק ‪-01‬מתקני חשמל‬
‫‪ 00.02‬היקף העבודה‬
‫במסגרת פרויקט זה על הקבלן לבצע מתקן חשמל ‪ ,‬תקשורת ומערכות שונות‪ ,‬מושלם באולם‬
‫ספורט חדש‪.‬‬
‫היקף העבודה יהיה ביו היתר כמפורט להלן‪:‬‬
‫­ ביצוע מתקן מאור וכוח בכל המבנה‪.‬‬
‫­ ביצוע מערכת גילוי וכיבוי אש‪.‬‬
‫­ עבודות חפירה וביצוע תשתיות תת קרקעיות עבור הזנת המבנה וחיבור למערכות‬
‫­ ייצור אספקה והתקנת לוחות חשמל‪.‬‬
‫­ ביצוע מערכת כרזת חירום ומוזיקה רקע‪.‬‬
‫­ בדיקה‪ ,‬הפעלה והרצת כל מערכות החשמל‪ ,‬התקשורת גילוי אש וכו' של המבה‪.‬‬
‫­ הדרכת צוותי האחזקה והתפעול של המזמין‪.‬‬
‫­ הספקת תוכניות איזכור‪ ,‬ספרי הפעלה ויתר התיעוד הנדרש‪.‬‬
‫‪ 00.01‬כללים ותקנים מחייבים‬
‫העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף‪ ,‬בהתאם לחוק החשמל ‪,2111‬‬
‫התקנות בתוקף‪ ,‬התקן הישראלי‪ ,‬המפרטים הטכניים הבין משרדיים הרלוונטים ובהתאם‬
‫לדרישות חברת החשמל‪ ,‬בזק‪ ,‬חב' טלוויזיה בכבלים‪ ,‬חב' ‪(, YES‬טלוויזיה בלוויין) מפקח‪.‬‬
‫העבודה תבוצע בהתאם לתקנים וההנחיות הטכניות בהוצאה האחרונה וכדלקמן‪:‬‬
‫­ פרק ‪ 01‬של המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה של משהב"ט‪.‬‬
‫­ תקן ישראלי ‪.201‬‬
‫­ חוק החשמל ‪.2111‬‬
‫­ דרישות חברת חשמל‪.‬‬
‫­ דרישות חברת "בזק"‪.‬‬
‫­ תקן ‪.VDE‬‬
‫­ מפרט זה והתוכניות‬
‫‪ 00.0/‬לוחות חשמל מתח נמוך‬
‫לוחות החשמל הציבוריים יוצרו ויתאימו לכל דרישות תקן ישראלי ת"י ‪ 2121‬חלק ‪2‬‬
‫בגרסתו העדכנית ביותר‪.‬‬
‫לוחות החשמל שיסופקו ויותקנו בפרויקט זה יהיו לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס‬
‫ובדיקת טיפוס חלקיות‪.‬‬
‫הקבלן יגיש כל המסמכים הנדרשים כדי להוכיח שיצרן הלוחות מוסמך ליצר לוחות‬
‫חשמל העומדים בכל דרישות תקן ישראלי – ת"י ‪ 2121‬חלק ‪ ,2‬לרבות בדיקות טיפוס‬
‫(‪)TYPE TEST‬‬
‫ובדיקות טיפוס חלקיות (‪)PARTIAL TYPE TEST‬‬
‫‪00.0/.2‬‬
‫כללי‬
‫לוחות החשמל אליהם מתייחס מפרט זה הם‪:‬‬
‫­ לוחות כוח ולוחות חלוקה למתח של עד ‪ 2000‬וולט‪.‬‬
‫­ קופסאות חלוקה לכוח‪.‬‬
‫‪00.0/.1‬‬
‫תנאי אקלים‬
‫תנאי האקלים ודרגות האטימות‪:‬‬
‫­ טמפרטורה מקסימלית‪ 11 :‬מעלות צלסיוס ולחות יחסית עד ‪10%‬‬
‫­ טמפרטורה מינימלית‪ 1- :‬מעלות צלסיוס ולחות יחסית עד ‪200%‬‬
‫­ דרגות ההגנה בפני אבק‪ ,‬רטיבות‪ ,‬גזים וכדומה יתאימו לתנאי הסביבה בה‬
‫יוצב לוח‪.‬‬
‫‪00.0/./‬‬
‫יצרן הלוחות‬
‫ ‪- 22/‬‬‫הלוחות ייצרו ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י המזמין המופיע ברשימת יצרני לוחות‬
‫חשמל הנמצאים בפיקוח מכון התקנים הישראלי ואשר הוסמכו על‪-‬ידו לאבטחת‬
‫איכות בהתאם לתקן הישראלי ‪ 1002‬והסמכה לפי ת"י ‪ 2121‬חלק ‪ 2‬של מכון‬
‫התקנים‪.‬‬
‫על הקבלן להגיש למזמין את האישורים הנ"ל ולקבל את אישורו של המזמין‪,‬‬
‫בכתב‪ ,‬לגבי יצרן הלוחות וזאת בטרם תחילת יצור הלוחות‪.‬‬
‫‪00.0/.2‬‬
‫ציוד להתקנה בלוחות‬
‫כל הציוד וההתקנות החשמליות יתאימו לדרישות האחרונות של כל אחד‬
‫מהתקנות והתקנים המפורטים למטה בהתאם לסדר העדיפות‪:‬‬
‫­ חוק החשמל הישראלי‬
‫­ התקן הישראלי‬
‫‪International‬‬
‫‪Electrotechnical‬‬
‫‪Commission‬‬
‫­ )‪(IEC‬‬
‫‪Recommendations‬‬
‫)‪Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE‬‬
‫­ בכל הלוחות שבאתר יותקן ציוד בעל פונקציות זהות‪ ,‬כדוגמת מא"זים‪,‬‬
‫מאמ"תים‪ ,‬שנאי זרם‪ ,‬ממסרים שונים וכדומה‪ ,‬מתוצרת זהה‪ ,‬על מנת לאפשר‬
‫אחידות והוצאות תחזוקה נמוכות‪.‬‬
‫‪00.0/.5‬‬
‫מפסקי זרם חצי אוטומטיים בעלי הגנה תרמית ומגנטית‬
‫­ כל המאמת"ים יתאימו לתקן ‪.IEC 111‬‬
‫­ מאמת"ים של עד ‪( 2000‬כולל) אמפר יהיו קבועים ולזרם קצר של ‪ 21‬ק"א‬
‫לפחות‪.‬‬
‫­ מאמת"ים של ‪( 2210‬כולל) אמפר ומעלה יהיו מפסקי אוויר‪ .‬מפסקים אלו יהיו‬
‫לזרם קצר של ‪ 10‬ק"א לפחות‪.‬‬
‫­ מאמ"תים להגנת מעגלים סופיים יהיו בעלי יחידות הגנה תרמו‪-‬מגנטיות‬
‫ויחידה מתכוננת לזרם קצר‪.‬‬
‫­ מאמ"תים להזנת לוחות משנה יהיו בעלי יחידות הגנה ספרתי בה ניתן יהיה‬
‫לכוון‪ :‬סף הגנה בפני עומס יתר‪ ,‬זרם קצר להפעלה וזמן השהיה להפעלת זרם‬
‫הקצר‪.‬‬
‫‪00.0/.0‬‬
‫מגענים‬
‫המגענים יתאימו לתנאי עבודה של ‪ ,AC3‬כלומר ל ‪ 2,000,000‬הפעלות לפחות‬
‫ולאורך חיים של ‪ 21‬שנים‪.‬‬
‫‪00.0/..‬‬
‫מבנה הלוחות‬
‫מבני הלוחות יתאימו לאחד מצורות ומקומות ההתקנה‪ ,‬בהתאם לנדרש‪:‬‬
‫­ להתקנה על גבי יסודות מוכנים באמצעות מסגרות מוכנות‪ ,‬תמיכות וכדומה‪.‬‬
‫­ להתקנה על קירות של מבנים‪ ,‬עמודים או על גבי מסגרות מוכנות‪.‬‬
‫­ הלוח יבנה לעמידה חופשית על הרצפה עם סוקל הגבהה של ‪ 20‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫­ הלוח יכלול מקום שמור חופשי בשיעור ‪ 21%‬לפחות עבור ציוד נוסף שיותקן‬
‫בעתיד‬
‫­ הלוחות מפח להתקנה בתוך מבנים יבנו מפח פלדה הכל בהתאם לדרישות ת"י‬
‫‪ 2121‬חלק ‪ ,.2‬הכל צבוע או מגולוון ולדרגת האטימות של לפחות ‪.IP54‬‬
‫­ לוחות מפח להתקנה חיצונית יבנו כנ"ל‪ ,‬אבל מפח פלדה בעובי ‪ /‬מ"מ לפחות‪,‬‬
‫דלתות כפולות ולדרגת אטימות של לפחות ‪.IP65‬‬
‫­ מבני הלוחות יאפשרו גישה נוחה ובטוחה‪ ,‬תפעול נח ואפשרות טיפול באלמנט‬
‫מסוים מבלי שיהיה צורך להפסיק את המתח ללוח או לפרק אלמנטים אחרים‪.‬‬
‫­ כל הלוחות ייבנו בבתי מלאכה הנמצאים בפיקוח מכון התקנים הישראלי‬
‫ואשר הוסמכו על ידו להבטחת איכות בהתאם לתקן ישראלי ‪.1002‬‬
‫­ כאשר דרושים לוחות קטנים יחסית ניתן להשתמש בלוחות מודולריים‬
‫מפוליאסטר משוריין כפוף לאישורו של המזמין‪.‬‬
‫­ גובה הלוחות שנועדו לעמידה על הרצפה יהיה ‪ 220‬ס"מ‪.‬‬
‫­ עומק הלוחות בהתאם לנדרש‪ ,‬אבל לא פחות מ‪ 10 -‬ס"מ‪.‬‬
‫­ רוחב כל תא בהתאם לנדרש‪ ,‬אבל לא פחות מ‪ 60 -‬ס"מ‪.‬‬
‫­ רוחב כל דלת לא יעלה על ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫ ‪- 221‬‬‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫דלת כל לוח תחובר למסגרת הלוח באמצעות שלשה צירים חזקים וסידור‬
‫שימנע את פתיחתה של הדלת בזוית גדולה מ‪ -220‬מעלות‪ ,‬ובכל מקרה בזוית‬
‫קטנה מזווית הפתיחה העלולה לפגוע בציוד מורכב על גבי דלת הלוח‪.‬‬
‫כל דלת תחובר אל מערכת ההארקה ע"י מוליך הארקה גמיש בחתך של ‪26‬‬
‫ממ"ר לפחות‪.‬‬
‫סגירת כל דלת תתבצע ע"י סגרי פרפר בשתי נקודות לפחות וסידור נעילה עם‬
‫מנעול צילינדר‪..‬‬
‫הצביעה או הגלוון של הלוחות תתבצע בהתאם למפורט בהמשך‪.‬‬
‫כל פתחי האוורור של הלוחות יכוסו במסננים הניתנים לניקוי והחלפה‪.‬‬
‫כל הלוחות (מיבנה הלוח) יהיו עם דלתות וסידור נעילה עם מנעול צילינדר‪.‬‬
‫‪00.0/.0‬‬
‫אוורור מאולץ‬
‫לוחות בהם יותקן ציוד הפולט חום רב כדוגמת קבלים‪ ,‬ממירים (משני הירות)‪,‬‬
‫מתנעים רכים ודומיהם‪ ,‬יבנו עם פתחים הכוללים מסננים ובמידת הצורך גם‬
‫מאווררים‪.‬‬
‫‪00.0/.9‬‬
‫גילוי וכיבוי אש בלוחות‬
‫לוחות עם מפסק זרם ראשי מעל ‪ 6/‬אמפר יצוידו במערכת לגילוי אש‪ .‬לוחות עם‬
‫מפסק זרם ראשי מעל ‪ 200‬אמפר יצוידו בנוסף גם במערכת לכיבוי אש אוטומטית‬
‫ע"י גז אינרטי‪ ,‬המאושר לשימוש ע"י הרשות הארצית לכיבוי אש‪.‬‬
‫כל מערכת תכלול גלאי אש‪ ,‬אמצעי להתרעה מקומית ויציאה למערכת הבקרה‬
‫המרכזית‪ .‬במקרה של שריפה באחד התאים יוצף הלוח כולו ע"י הגז הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 00.0/.20‬הרכבת ציוד בלוח‬
‫­ כל ציוד המותקן על הדלתות ונמצא תחת מתח יהיה מוגן בפני מגע מקרי‪.‬‬
‫הלוחות יכללו הכנות שיאפשרו התקנה קלה לתוספת של ‪ /0%‬ציוד לפחות‪.‬‬
‫­ כל לוח הכולל יותר מתא אחד יהיה בנוי בצורת תאים נפרדים‪.‬‬
‫­ כל האבזרים‪ ,‬כגון מאמ"תים או מא"זים יהיו ניתנים לפרוק ללא צורך בפרוק‬
‫חיווט של אבזר אחר‪ .‬כל מאמ"ת יחובר בנפרד באמצעות מוליך מתאים לפסי‬
‫הצבירה או למא"ז‪.‬‬
‫­ מוליכי החיבור בין כל מאמ"ת לפסי הצבירה יתאימו לערך המכסימלי של‬
‫תחום כוונון ממסרי ההגנה התרמיים של המאמ"ת‪.‬‬
‫­ במקום שנדרש שהלוח יבנה עם דלתות כפולות‪ ,‬הציוד שאותו יש להרכיב על‬
‫הדלת יורכב על הדלת הפנימית‪.‬‬
‫­ מכשירים או חלקי מכשירים להפעלה ידנית או לקריאה יש להרכיב באופן כזה‬
‫שיתאים לאדם שגובהו ‪ 2.60‬מטר‪.‬‬
‫­ בלוחות המותקנים על גבי הרצפה‪ ,‬פסי צבירה‪ ,‬פסי הארקה ומהדקים לכבלים‬
‫צריכים להימצא לפחות ‪ 10‬ס"מ מעל למפלס הרצפה‪.‬‬
‫­ כל חיבור ממקור חשמל חיצוני צריך להיות מוגן ומופרד מיתר החיבורים‬
‫ומכוסה במכסה שקוף‪ .‬כל חיבור של מתח זר יש לסמן בשלט סנדביץ' לבן על‬
‫רקע אדום‪" :‬זהירות! מתח זר"‪ .‬שלט זה יש להרכיב כך שיישאר במקומו גם‬
‫אם יוחלף הציוד או המכסה שעליו‪.‬‬
‫­ כל האבזרים החשמליים יחוברו ע"י מוליכי נחושת גמישים מבודדי ‪PVC‬‬
‫בחתך לא קטן מ‪ -2.1‬ממ"ר‪ ,‬מתאימים למתח של ‪ 2000‬וולט‪.‬‬
‫­ חיבור מכשירים אלקטרוניים יתבצע בהתאם לדרישות יצרן המכשיר‬
‫ובאמצעות סופיות כבל מתאימות‪.‬‬
‫­ חווט הציד המורכב על גבי דלתות הלוח יאוגד בצמה ויושחל בצינור פלסטי‬
‫שרשורי גמיש‪.‬‬
‫­ חווט הציוד בלוח יתבצע דרך תעלות פלסטיות מחורצות‪.‬‬
‫­ כל הציוד שיורכב בלוחות יהיה מסוג ‪ FINGER PROOF‬למניעת נגיעה‬
‫מקרית בחלקים חיים‪.‬‬
‫­ כל המקומות החשופים למתח‪ ,‬כגון פסי צבירה‪ ,‬יכוסו ע"י כיסויים שקופים‬
‫מתפרקים‪.‬‬
‫­ בתחתית כל לוח יש להתקין פרופיל מחורץ‪ ,‬לכל אורך הלוח‪ ,‬לחיבור הכבלים‬
‫היוצאים והנכנסים‪.‬‬
‫‪ 00.0/.22‬פסי צבירה‬
‫ ‪- 221‬‬‫­ פסי הצבירה‪ ,‬פסי ההארקה ופסי האפס יבוצעו מנחושת‪ ,‬ובמקומות בהם‬
‫האווירה קורוזיבית‪ ,‬יצופו פסי הצבירה בכסף‪ ,‬אבץ‪ ,‬בדיל‪ ,‬צבע‪ ,‬או יבודדו ע"י‬
‫שרוולי בידוד מתאימים‪ .‬פסי הצבירה יותקנו באופן מדורג בין פזה לפזה על‬
‫מנת לאפשר גישה נוחה לחיבורים‪ .‬אם פסי הצבירה ישמשו לחיבור צרכנים‬
‫קבועים‪ ,‬ללא צורך בהוספת צרכנים בעתיד‪ ,‬אין צורך בהתקנה מדורגת‪ .‬חתך‬
‫פסי הצבירה יהיה בדרגה אחת יותר גבוהה מן הדרוש על פי חישובי ההעמסה‬
‫וזרם הקצר‪.‬‬
‫­ חתך פסי האפס בכל לוח יהיה כחתך פסי הצבירה‪.‬‬
‫­ פסי ההארקה יותקנו לכל אורך הלוח‪ .‬חתך פסי ההארקה יהיה חצי חתך‬
‫הפזה‪ .‬פסי ההארקה יותקנו קרוב לחזית הלוח‪ ,‬בחלקו התחתון‪ ,‬על מנת‬
‫לאפשר גישה נוחה לטיפול‪.‬‬
‫‪ 00.0/.21‬מהדקים‬
‫­ לכבלים בחתך של עד ‪ /1‬ממ"ר יותקנו מהדקים מדגם המאפשר להחליף כל‬
‫מהדק בנפרד ואשר חיזוק המוליכים בו נעשה ע"י הפעלת לחץ על פני שטח‬
‫גדול‪ ,‬יחסית‪ ,‬ולא ע"י לחץ נקודתי באמצעות בורג‪ .‬כל המהדקים יצוידו‬
‫בתוויות סימון פלסטיות מתאימות‪.‬‬
‫­ כל המהדקים יסומנו בהתאם למספור המופיע בתוכניות‪.‬‬
‫­ כל מהדקי הכניסה ו\או היציאה ירוכזו בחלקו התחתון של הלוח (פרט‬
‫למקרים שיאושרו ע"י המזמין)‪.‬‬
‫­ הגובה המינימלי ממפלס הרצפה למהדקים הוא ‪ 10‬ס"מ‪ .‬אם יש להתקין יותר‬
‫משורת מהדקים אחת יש להתקין את שורות המהדקים בצורה מדורגת כדי‬
‫לאפשר גישה נוחה לכל מהדק‪.‬‬
‫­ לשם חיבור ‪ 2‬מוליכים בעלי חתך של ‪ 10‬ממ"ר ויותר יחד לנקודת חיבור אחת‬
‫יש להשתמש בלשות נחושת‪ .‬עבור ‪ /‬או יותר מוליכים לנקודת חיבור משותפת‬
‫יש להכין פסי צבירה אשר יחוברו למפסק‪ .‬הכבלים יחוברו אל המפסקים‪,‬‬
‫הלשות או פסי הצבירה באמצעות נעלי כבל‪ ,‬מותאמים לסוג המוליכים נחושת‬
‫או אלומיניום‪.‬‬
‫­ מהדקים נשלפים שיותקנו בלוחות יצוידו בכל האבזרים הנלווים כגון‬
‫מעצורים‪ ,‬מגשרים‪ ,‬סופיות‪ ,‬סימניות‪ ,‬שלטים מודפסים וכדומה‪.‬‬
‫­ יש להפריד בין מהדקים למתחים שונים וכן בין המהדקים המשמשים לחיבורי‬
‫ציוד בעל פונקציות מוגדרות‪ ,‬כגון מהדקי תקשורת‪ ,‬מהדקים למכשירים ל‪- 1 -‬‬
‫‪ 20‬מ"א‪ ,‬וכדומה‪.‬‬
‫­ צבעי המהדקים והמוליכים יתאימו לפונקציות של הציוד המחובר אליהם‬
‫כמפורט מעלה‪.‬‬
‫­ יש להשאיר בכל לוח ‪ /0%‬מהדקים שמורים מכל הסוגים‪.‬‬
‫­‬
‫‪ 00.0/.2/‬שילוט וסימון‬
‫­ כל שדה של כל לוח יסומן באופן ברור על ידי שלט פלסטי חרוט סנדביץ'‬
‫באותיות לבנות על רקע שחור‪ .‬סימון השדה יהיה גדול יותר ונבדל מיתר‬
‫הסימונים שיופיעו על גבי הלוח‪ .‬סימון כל שדה של כל לוח יכלול את‬
‫הפונקציה של אותו שדה‪.‬‬
‫­ כל הציוד שיורכב על גבי דלתות הלוח יסומן ע"י שלטי סנדביץ' אשר יחוברו‬
‫למבנה הדלת ע"י הדבקה וסמרור מתאים‪ .‬כל הציוד שיורכב בלוח יסומן‬
‫בסימון בר קיימה‪ .‬כל האבזרים הנשלפים יסומנו פעמיים‪ :‬סימון על גבי‬
‫הבסיס וסימון על גבי המכשיר הנשלף‪.‬‬
‫­ סימון כל המוליכים המתחברים לציוד או למהדקים יבוצע ע"י סימונים‬
‫פלסטיים מודפסים מולבשים על גבי המוליכים‪ .‬סימון המוליכים יהיה זהה‬
‫לסימונם בתוכניות‪.‬‬
‫­ שילוט הלוח והמעגלים הסופיים בו יתבצע רק לאחר קבלת אישור מן המזמין‬
‫לרשימת תוכן השלטים‪ ,‬גודלם וצבעם‪.‬‬
‫­ כל לוח יסומן ב‪ Mimic Diagram -‬אשר יכיל את הסימון הרלוונטי של הקו‬
‫היחיד על כל תא‪.‬‬
‫‪ 00.0/.22‬בדיקת לוח בבית המלאכה‬
‫­ יצרן הלוח יאפשר‪ ,‬לנציגי המזמין‪ ,‬גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל‬
‫שלבי יצורו‪.‬‬
‫ ‪- 226‬‬‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫לפני משלוח לוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח‪.‬‬
‫הבדיקות יכללו‪:‬‬
‫בדיקת אופן ואיכות הבצוע‪.‬‬
‫בדיקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו עונים‬
‫לסטנדרטים המקובלים ובמיוחד לתקן‪.‬‬
‫בצוע בדיקות בהתאם לתקן‪.‬‬
‫בדיקת צביעה ‪ -‬ויזואלית ובהתאם לתקן‪.‬‬
‫הלוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 00.0/.25‬בדיקת הלוח באתר‬
‫­ הקבלן יערוך בדיקה מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר‪ ,‬לפני הפעלתו‪.‬‬
‫­ הלוח ייבדק שוב בעת ההפעלה‪.‬‬
‫‪ 00.0/.20‬תיעוד‬
‫­ הקבלן ימסור את התיעוד הבא‪:‬‬
‫­ שרטוטים מפורטים של הלוח הכוללים את המידות ופרטי ההרכבה‪.‬‬
‫­ שרטוט בקו יחיד של הלוח‪.‬‬
‫­ תכנית חיווט‪.‬‬
‫­ חתכים אופייניים של מבנה הלוח‪.‬‬
‫­ מראה פני הדלתות‪.‬‬
‫­ מראה פנים הלוח הכולל את הציוד המורכב בתוכו‪.‬‬
‫­ רשימת חלקים מכניים וחשמליים בהתאם למספרם המופיע בשרטוטים‪.‬‬
‫­ קטלוגים של יצרני הציוד‪.‬‬
‫­ פרטי הגנה בפני חלודה ותהליכי צביעה‪.‬‬
‫­ הוראות אחזקה והפעלה‬
‫­ תוכנית המבנה‪ ,‬חתכים‪ ,‬תוכניות בקו יחיד וכדומה יוגשו על גבי דיסקט‪,‬‬
‫כשהם משורטטים ב‪.AutoCad-‬‬
‫‪ 00.02‬כבלים‬
‫‪00.02.2‬‬
‫‪00.02.1‬‬
‫כללי‬
‫­ כל כבלי האספקה‪ ,‬הפיקוד‪ ,‬הבקרה‪ ,‬המכשור‪ ,‬התקשורת וכו' יושחלו בתוך‬
‫מובילים שיונחו בתוך תעלות חפורות ובתוך שוחות בקרה‪.‬‬
‫­ מערך המובילים והשוחות עבור כבלי תקשורת‪ ,‬גילוי וכיבוי אש‪ ,‬סיבים‬
‫אופטיים וכו' יהיה נפרד ממערך המובילים והשוחות עבור יתר הכבלים‪.‬‬
‫­ הנחה ישירה של הכבלים באדמה בתעלות חפורות תעשה רק במקרים‬
‫מיוחדים ובאישור המזמין‪.‬‬
‫­ בכל המקומות בהם חוצים הכבלים כבישים‪ ,‬כבלים אחרים‪ ,‬צנרת מים‪ ,‬גז‬
‫וכדומה‪ ,‬הם יונחו בתוך מובילים אשר יבלטו לפחות ‪ 2‬מטר משני צידי הכביש‬
‫או האינסטלציה האחרת‪.‬‬
‫­ במקומות בהם עוברים כבלים תקרות‪ ,‬קירות‪ ,‬מחיצות או רצפות יש להגן‬
‫עליהם ע"י מובילים אטומים ע"י תווך עמיד באש ובמים‪.‬‬
‫­ כל כבלי ההזנה למתח של עד ‪ 2000‬וולט יהיו מטיפוס ‪.N2YX‬‬
‫­ כל כבלי הפיקוד והמכשור יהיו מסוככים‪.‬‬
‫סימון הכבלים‬
‫גידי כל כבלי הפיקוד יסומנו ע"י סימונים פלסטיים מודפסים שיושחלו על גידי כל‬
‫כבל‪ .‬כל כבל יסומן בשני קצותיו‪ ,‬וכן לכל אורכו‪ ,‬ובמרחק שאינו על ‪ 10‬מטר בין‬
‫הסימונים וכן בכל מעבר דרך קירות‪ ,‬ובכל מפנה‪ ,‬פרט למקומות בהם הכבל מונח‬
‫ישירות באדמה‪ .‬סימון הכבלים יהיה ע"י דיסקיות נירוסטה עליהם יוטבעו מספרי‬
‫הכבלים בהתאם למספריהם בתוכניות‪ .‬הדיסקיות יקושרו לכבלים ע"י אזיקונים‪.‬‬
‫­ סימון‪:‬‬
‫לזרם חילופין‪:‬‬
‫הבידוד של כל מוליך בלוח יהיה בצבע מיוחד המתאים לייעודו ויסומן לפי‬
‫הצורך ;הצבע והסימון יהיו בני קיימא ונוחים לזיהוי‬
‫צבע הבידוד יהיה כמפורט להלן‪:‬‬
‫ ‪- 221‬‬‫א‪ -‬מופע ‪ -‬חום ;במעגלים תלת–מופעיים ייווסף סימון‪ ,‬כגון שרוול או טבעת‬
‫סימון ‪,‬המציינים את שייכותו של כל מוליך למופע מסוים;‬
‫ב‪ -‬אפס ‪ ( N) -‬כחול;‬
‫ג‪ PEN -‬כחול עם סימון באמצעות שרוול או כיוצא בזה ‪,‬בצבע צהוב‪/‬ירוק בכל‬
‫קצה;‬
‫ד‪ -‬הארקה ‪ ( PE ) -‬שילוב של הצבעים צהוב‪/‬ירוק;‬
‫ה‪) -‬מוליך המחבר בין מוליך ‪ PEN‬שבכניסת קו הזינה למבנה ‪,‬לבין פס‬
‫השוואת הפוטנציאלים של המבנה ‪,‬יהיה בצבע כחול עם סימון באמצעות‬
‫שרוול או כיוצא בזה בצבע צהוב‪/‬ירוק בכל קצה של המוליך;‬
‫ו‪ -‬מוליכי מופע ‪,‬אפס )‪ ( N‬ו ‪– PEN‬המשמשים בצרור ‪,‬יהיו בצבע שחור ויסומנו‬
‫בהתאם לייעודם;‬
‫לזרם ישר‬
‫א‪ -‬מוליכי הקטבים ‪ -‬צבע כלשהו ‪,‬למעט צהוב ‪,‬ירוק ושילוב של צהוב‪/‬ירוק;‬
‫ב‪ -‬מוליך הארקה ‪ ( PE ) -‬שילוב של הצבעים צהוב‪/‬ירוק;‬
‫ג‪ -‬הוחלף הלוח ‪,‬יהיו צבעי הזיהוי של בידוד המול‬
‫‪00.02./‬‬
‫כפוף כבלים‬
‫רדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לתקן הישראלי ולהוראות היצרן‪.‬‬
‫‪00.02.2‬‬
‫אורך הכבלים‬
‫אורך הכבלים יכלול קטעי כבלים נוספים הדרושים לשם הנחה רפויה של הכבלים‬
‫וכן קטעים שמורים בכל קצה של כל כבל לשם חיבור נוח לציוד‪.‬‬
‫‪00.02.5‬‬
‫חיבור הכבלים‬
‫חיבור הכבל בשני קצוותיו יעשה בעזרת נעלי כבל תקניים‪ ,‬שרוולים מתכווצים על‬
‫הגידים החשופים ועל קצה נעלי הכבלים‪.‬‬
‫עבור כבלים שחתך מוליכיו מעל ‪ 26‬ממ"ר יש להתקין כפפות מתכווצות על קצה‬
‫המעטה החיצוני של הכבל ועל הגידים החשופים‪.‬‬
‫‪00.02.0‬‬
‫מופות‬
‫הכבלים יהיו רצופים‪ ,‬שלמים וללא מופות בכל קטע שאורכו קטן מ‪ 100-‬מטר‪.‬‬
‫את המופות יש לבצע לפי הוראות היצרן ועל ידי פועלים מאומנים‪.‬‬
‫מיקומן של המופות יצוין בתכניות "לפי ביצוע"‪.‬‬
‫‪ 00.05‬סולמות ומגשי כבלים‬
‫‪ 00.05.2‬סולמות ומגשי כבלים מתכתיים‬
‫­ מערכות של מגשי כבלים ומערכות של סולמות לנשיאת כבלים‪ ,‬יתאימו לת"י‬
‫‪621/1‬‬
‫­ סולמות כבלים יותקנו באולמות סגורים או במקומות מוגנים מפני זיהום כבד‬
‫או מקרני השמש‪ .‬הם צריכים להיות בנויים מפרופילים מתכתיים מרותכים‬
‫זה לזה‪ ,‬ובעלי מרחקים אופקיים בין השלבים לא גדולים מ‪ /0 -‬ס"מ‪.‬‬
‫­ מגשי כבלים יהיו בנויים כתעלות פח‪ .‬עובי הפחים לא יקטן מ‪ -0.2‬ס"מ לפני‬
‫ציפויו באבץ‪ ,‬וגובה הקירות האנכיים לא קטן מ‪ -6‬ס"מ‪ .‬כל המגשים יותקנו‬
‫ויחוזקו לקונסטרוקציה מתכתית אף היא מגולוונת‪.‬‬
‫­ מגשי כבלים המותקנים האחד מעל לשני צריכים להיות מופרדים זה מזה‬
‫במרחקים מזעריים של ‪ /0‬ס"מ‪.‬‬
‫­ יש להתקין מכסים מתאימים למגשים העליונים ולמגשים גלויים לקרני‬
‫השמש‪.‬‬
‫­ מגשי הכבלים צריכים להיות חלק ממערכת מודולרית הכוללת את כל‬
‫האבזרים הדרושים למעבר ממגש למגש‪.‬‬
‫­ כל מערכת המגשים צריכה להיות מוארקת‪ .‬יש להתקין מוליך הארקה לאורך‬
‫כל המגשים בנפרד מן הכבלים המונחים על גבי המגשים‪.‬‬
‫ ‪- 221‬‬‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫מערכות הנשיאה של המגשים יחוברו לתקרה ולקירות רק בצדם האחד של‬
‫המגשים על מנת לאפשר את הנחת הכבלים על המגשים ללא צורך בהשחלה‪.‬‬
‫כל האבזרים הנלווים למגשים כגון מחברים‪ ,‬זוויות וכדומה יבוצעו מאותם‬
‫החומרים מהם בנויים המגשים ויהיו בעלי עובי וגמר זהים‪.‬‬
‫התמיכות שיישאו את המגשים יותקנו במרחקים שאינם עולים על ‪ 2‬מטר זה‬
‫מזה‪.‬‬
‫כל סולמות הכבלים‪ ,‬המגשים‪ ,‬מערכות הנשיאה והחיבור של הסולמות‬
‫והמגשים‪ ,‬וכל מרכיבי המתכת האחרים חייבים להיות מצופים באבץ חם‪ .‬כל‬
‫הברגים‪ ,‬האומים והטבעות לאומים אלו חייבים להיות מצופים בקדמיום או‬
‫באבץ בתהליך אלקטרוליטי‪ .‬כל מערכות הנשיאה ו\או תמיכה לכבלים‬
‫שיותקנו באזורים בהם קיימים תנאי סביבה קורוזיביים ו\או לחות גבוהה‬
‫חייבים להיות מוגנים בהגנה נוספת‪ ,‬מיוחדת לסביבה הקורוזיבית‪.‬‬
‫‪00.05.1‬‬
‫סולמות ומגשי כבלים מחומרים אחרים‬
‫­ בסביבה קורוזיבית במיוחד יש להתקין סולמות ומגשי כבלים מפלדת אל‪-‬חלד‬
‫או מפיברגלס‪.‬‬
‫­ את הסולמות ומגשי הכבלים מפלדת אל‪-‬חלד יש להתקין ולהאריק באופן‬
‫שתואר בתת הפרק קודם‪.‬‬
‫‪00.05./‬‬
‫הנחת כבלים על סולמות כבלים‬
‫­ הכבלים שיונחו על גבי סולמות כבלים יקושרו אליהם ע"י אזיקונים‪.‬‬
‫­ כבלים שחתך מוליכיו ‪ 1‬ממ"ר ופחות מותר לקשור ‪ 2‬כבלים יחד‪ .‬קשירת‬
‫הכבלים לסולמות תתבצע במרחקים של עד ‪ 10‬ס"מ בין נקודות הקשירה‪ .‬אם‬
‫הנחת הכבלים מתבצעת בשתי שכבות או יותר‪ ,‬יש לסיים את הנחת השכבה‬
‫הראשונה וקשירתה לסולם לפני הנחת השכבה השניה‪ .‬קשירת השכבה‬
‫החדשה תתבצע בהתאם לתנאים שתוארו למעלה וכך כל השכבות‪.‬‬
‫‪ 00.00‬מובילים (צינורות)‪ ,‬שוחות בקרה‪ ,‬תעלות למובילים והנחת המובילים‬
‫‪ 00.00.2‬חפירה‬
‫­ הקבלן יחפור ו‪3‬או יחצוב תעלות בעומק ‪ 210‬ס"מ לפחות מפני הקרקע‬
‫הסופיים‪ .‬רוחב קרקעית התעלה לא יהיה קטן מ‪ 60 -‬ס"מ‪.‬‬
‫­ בגמר החפירה ו‪3‬או החציבה ינקה הקבלן את התעלה מאבנים וירפד את‬
‫התעלה בחול ים מנופה בשכבה של ‪ 20‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫‪00.00.1‬‬
‫הנחה‬
‫­ לפני הנחת המובילים בתעלה יש להניח רפידת חול‪ ,‬בעובי לא קטן מ‪ 20 -‬ס"מ‪,‬‬
‫על פני כל תחתית התעלה‪.‬‬
‫­ בגמר ריפוד התעלה ייגש הקבלן לביצוע הנחת המובילים‪.‬‬
‫­ המובילים יונחו בשכבות‪ ,‬כאשר המרחק בין המובילים באותה השכבה יהיה ‪1‬‬
‫ס"מ לפחות‪.‬‬
‫­ בכל שיכבה יונחו המובילים בקווים ישרים ומקבילים זה לזה‪.‬‬
‫­ שכבת מובילים שניה על גבי השכבה הראשונה תונח על גבי שלש תמוכות לכל‬
‫מוביל‪ .‬המובילים יונחו כך שלא יהיו קרובים מדי זה לזה‪ .‬בין שכבת מובילים‬
‫אחת לזו שמעליה‪ ,‬תפריד שכבת ריפוד חול ים מנופה של ‪ 1‬ס"מ לפחות‪ .‬החול‬
‫צריך למלא את כל החללים שבין המובילים‪ ,‬בין שכבות המובילים ובין‬
‫המובילים לדופן התעלה‪.‬‬
‫‪00.00./‬‬
‫כיסוי המובילים ומילוי חוזר‬
‫­ הקבלן יספק ויכסה את המובילים בחול מנופה בשכבה של ‪ 20‬ס"מ לפחות מעל‬
‫לנקודה העליונה של הצינור הגבוה ביותר‪.‬‬
‫­ הקבלן יניח על החול‪ ,‬בתוך התעלה‪ ,‬סרט סימון ברוחב ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬בצבע אדום או‬
‫צהוב‪ .‬הסרט לכבלי החשמל ישא את סמל הברק ואת המשפט זהירות כבלי‬
‫חשמל‪.‬‬
‫­ בגמר כיסוי המובילים בחול תמולא התעלה בעפר שנחפר מתוך התעלה או‬
‫ממקום אחר‪ ,‬תוך הרטבה והידוק ע"י כלים מכניים עד למפלס עבודות העפר‬
‫בשטח המתקן‪ .‬עפר המילוי יהיה נקי מאבנים ומרגבי עפר‪.‬‬
‫ ‪- 221‬‬‫­ עודפי העפר והפסולת יסולקו ע"י הקבלן‪.‬‬
‫‪00.00.2‬‬
‫ניקוי המובילים‬
‫לאחר גמר הנחת המובילים‪ ,‬חיבורם אל תאי הביקורת וכיסויים‪ ,‬יש לבצע בהם‬
‫ניקוי ראשוני ע"י העברת מברשת ניקוי מברזל בכל מוביל על מנת לנקות אותם‬
‫משאריות חול ועפר‪ .‬על פעולה זו יש לחזור עד אשר המובילים יהיו נקיים לחלוטין‬
‫משאריות לכלוך כלשהם‪.‬‬
‫בגמר פעולת הניקוי הראשוני יש להעביר בכל הצינורות מנדרול תיקני לשם ביצוע‬
‫הניקוי הסופי‪.‬‬
‫‪00.00.5‬‬
‫חבלי משיכה ואטימת המובילים‬
‫בתום ניקוי המובילים יש להשחיל בכל אחד מהם חבל משיכה מניילון‪ ,‬או‬
‫פוליפרופילן‪ ,‬בחתך מתאים‪ .‬לאחר השחלת החבלים יש להתקין על פי כל מוביל‬
‫התקן מיוחד מגומי או פלסטיק לשם מניעת נזק מן הכבלים בשעת ההשחלה לתוך‬
‫המובילים‪ .‬בגמר פעולה זו יש לאטום כל מוביל באטם שנועד לכך‪ .‬כל אטם יכלול‬
‫לולאה לקשירת החבל המושחל‪.‬‬
‫‪00.00.0‬‬
‫השחלת כבלים לתוך מובילים‬
‫­ החיבור בין חבל המשיכה לכבל צריך להתבצע כך שהמעטה החיצוני של הכבל‬
‫לא יפגע בשעת המשיכה‪ ,‬לשם כך יש להשתמש בשרוול גרירה תקני‪.‬‬
‫­ מותר להשתמש בחומרי סיכה על מנת להקטין את החיכוך בעת ההשחלה של‬
‫הכבלים‪ .‬חומרי סיכה אלו צריכים להיות בעלי תכונות שלא יגרמו נזק למעטה‬
‫החיצוני של הכבל וכן ימנעו את הדבקות הכבל לדופן המוביל או לכבל אחר‬
‫המושחל בו‪.‬‬
‫­ אין למשוך כבלים בכוחות העלולים לגרום נזק למעטה החיצוני שלהם‪.‬‬
‫­ בזמן ההשחלה יש להקפיד שהכבל לא יפותל ושלא יפגע המעטה החיצוני שלו‪.‬‬
‫­ מעבר הכבלים בשוחות הביקורת יתבצע לאורך קירות השוחה על מנת לשמור‬
‫על גמישות הכבל וגישה נוחה אליהם‪.‬‬
‫­ שחרור הכבל מן התוף צריך להתבצע‪ ,‬לאחר התקנת התוף על גבי תמוכות‬
‫מתאימות שיתמכו במוט ברזל שיעבור במרכז התוף‪ ,‬ע"י משיכת קטע כבל בעל‬
‫אורך שנקבע מראש‪ ,‬תוך כדי סיבוב התוף‪.‬‬
‫­ מספר הפועלים שיועסקו בהשחלת כבל דרך מספר שוחות ביקורת יהיה‬
‫כמספר שוחות הביקורת ועוד שני פועלים לפחות בכל קצה של הכבל‪ .‬התיאום‬
‫בין הפועלים לשם ביצוע ההשחלה יהיה באמצעות טלפונים או מכשירי קשר‬
‫מתאימים‪.‬‬
‫­ השחלת הכבל תתבצע בעזרת גלילי הנחיה תקניים אשר יותקנו בכל השוחות‪.‬‬
‫­ כמו כן‪ ,‬בין תוף הכבל לשוחה הראשונה יש להתקין גלילי הנחיה על מנת למנוע‬
‫את גרירת הכבל על האדמה‪.‬‬
‫­ בכל קצה של כל כבל יש להשאיר לולאה בעלת אורך שתאפשר חיבור נוח‬
‫לציוד‪.‬‬
‫­ אם נדרשים כלים מכניים לשם הרמת הכבל יש להגן על הכבל מפני גרימת נזק‬
‫למעטה החיצוני ע"י שימוש בחומרים רכים שיפרידו בין הכלי המכני לכבל‪.‬‬
‫­ לאחר שהכבל הורד מן התוף יש להשחילו ללא דיחוי לתוך המוביל‪.‬‬
‫‪00.00..‬‬
‫בדיקת בידוד ורציפות הכבל‬
‫כבלים למתח של ‪ 2000‬וולט ייבדקו ע"י "מגר" של ‪ 100‬וולט וכבלי פיקוד ע"י‬
‫"מגר" של ‪ 200‬וולט‪.‬‬
‫‪00.00.0‬‬
‫מובילים לכבלי חשמל‬
‫המובילים לכבלי החשמל יהיו מ‪ ,PVC -‬מסוג קשיח וכבה מאליו או מפוליאטילן‬
‫ויעמדו בכל דרישות התקן הישראלי‪.‬‬
‫מובילים מפוליאטילן יהיו במידות המפורטות להלן‪:‬‬
‫­ "‪ - 1‬קוטר חיצוני ‪ 221‬מ"מ‪ ,‬עובי דופן ‪ 2/.1‬מ"מ‪.‬‬
‫­ "‪ - 6‬קוטר חיצוני ‪ 260‬מ"מ‪ ,‬עובי דופן ‪ 1.1‬מ"מ‪.‬‬
‫­ "‪ - 1‬קוטר חיצוני ‪ 220‬מ"מ‪ ,‬עובי דופן ‪ 6.6‬מ"מ‪.‬‬
‫­ מובילים מ‪ PVC -‬יהיו במידות המפורטות להלן‪:‬‬
‫ ‪- 2/0‬‬‫­ "‪ - 1‬קוטר חיצוני ‪ 221‬מ"מ‪ ,‬עובי דופן ‪ 20.1‬מ"מ‪.‬‬
‫­ "‪ - 6‬קוטר חיצוני ‪ 260‬מ"מ‪ ,‬עובי דופן ‪ 1.1‬מ"מ‪.‬‬
‫­ "‪ - 1‬קוטר חיצוני ‪ 200‬מ"מ‪ ,‬עובי דופן ‪ 1./‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ 00.00.9‬שוחות בקרה‬
‫­ שוחות הבקרה הטרומיות צריכות להיות תאי בטון ב‪ -/0‬מזוין‪ ,‬יצוק במפעל‪.‬‬
‫­ עובי הדופן של כל תא צריך להיות ‪ 22‬ס"מ לפחות‪ .‬עובי דופן הרצפה והתקרה‬
‫צריכים להיות של ‪ 20‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫­ ריצפת כל תא צריכה לכלול ברזל עגול בקוטר ‪ ,22‬מרותך לרשת הזיון של התא‬
‫כולו‪ .‬אל הברזל הזה יש לרתך קוץ הארקה מגולוון ‪ 1031‬כשקצהו גלוי בתוך‬
‫התא‪.‬‬
‫­ ברצפת התא‪ ,‬במרכז המכסה‪ ,‬יש להתקין עוגן מגולוון ל‪ 2.1 -‬טון‪ ,‬לשם משיכת‬
‫כבלים‪.‬‬
‫­ רצפת כל תא צריכה להיות בעלת שיפוע של ‪ ,2%‬לניקוז ולכלול תא ניקוז‬
‫בקוטר ‪ /0‬ס"מ ובעומק של ‪ 10‬ס"מ‪ .‬תא הניקוז צריך להיות אטום בתחתיתו‪.‬‬
‫­ תמיכות הכבלים בכל תא תבוצע על ידי מסילות מגולוונות שיותקנו לאורך‬
‫הקירות במרחק של ‪ 10‬ס"מ זה מזה‪ ,‬בהיקף התא כולו‪ .‬חיזוק המסילות‬
‫לקירות יתבצע ע"י ברגי פיליפס "‪.232‬‬
‫­ כל תא יכלול מכסה כבד ל‪ 21 -‬טון (או ‪ 1‬טון במקומות בהם לא ינועו כלי רכב‬
‫כבדים) עם שלט "חשמל"‪.‬‬
‫­ התקנת התא תכלול שכבת מצע מהודק מסוג א' בעובי של ‪ 21‬ס"מ לפחות‪ .‬מעל‬
‫למצע תונח שכבת בטון רזה בעובי של ‪ 1‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫­‬
‫‪ 00.00.20‬סימון תוואי הכבלים‬
‫תוואי תעלות הכבלים יסומן כל ‪ 20‬מטר בתוך האתר ובכל נקודת מפנה‪ ,‬ע"י‬
‫שלטים‪ .‬מידות כל שלט ‪ 20310‬ס"מ‪ .‬כל שלט סימון יותקן על גבי צינור מגולוון של‬
‫"‪ ,1‬מעוגן בבסיס בטון‪.‬‬
‫‪ 00.0.‬מתקני תאורה‬
‫‪ 00.0..2‬כללי‬
‫מתקן התאורה צריך להתאים לדרישות התהליך‪ ,‬התפעול והתחזוקה של המתקן‪.‬‬
‫כל מה שייקבע ביחס לעמודי תאורה מתייחס‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬לבניינים או מבנים‬
‫אחרים שעליהם יותקנו מתקני התאורה‪.‬‬
‫מערכת התאורה תופעל ע"י מפסקים‪ ,‬בנוסף למאמ"תים‪.‬‬
‫כל מערכות תאורת החוץ יכילו גופים לתאורת הצפה עמידים במזג האוויר‪.‬‬
‫כל גופי התאורה יהיו בעלי נצילות גבוה (מעל ‪ 10%‬לפחות) עשוים חומרים‬
‫באיכות גבוה ועל‪-‬ידי יצרנים מוכרים ובעלי ניסיון‪.‬‬
‫כל גוף תאוה יהיה בעל תעודת בדיקה מכון התקנים‪.‬‬
‫‪00.0..1‬‬
‫כבלי אספקה‪ ,‬הארקות‬
‫­ כבלי אספקה לעמודי התאורה יושחלו מעמוד לעמוד‪ ,‬בתוך צינור מאתים‪,‬‬
‫והחיבורים לעמודים יבוצעו בקופסאות הסתעפות או על גבי מגשי הציוד בכל‬
‫עמוד‪ ,‬מאחורי דלת או מכסה‪ .‬כבלי האספקה יהיו של ארבעה גידים לשם‬
‫אספקת שלוש פזות ואפס‪ ,‬או חמשה גידים לשלוש פזות‪ ,‬אפס והארקה‪.‬‬
‫­ החתך המינימלי של מוליכי האספקה צריך להבטיח מפל מתח מקסימלי של‬
‫‪ 2.1%‬מן המתח הנומינלי בכל נקודה של המערכת‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬החתך‬
‫המינימלי של מוליכי האספקה יהיה ‪ 2.1‬ממ"ר‪.‬‬
‫­ יונח כבל חד גידי יחד עם כבל האספקה ויחובר לכל קופסת הסתעפות או מגש‬
‫על מנת להבטיח רציפות הארקה במערכת התאורה‪ ,‬גם בשעה שכבלי האספקה‬
‫מנותקים‪ .‬במקרה של עמודי תאורה גבוהים יש להתקין אלקטרודת הארקה‬
‫ליד העמוד שאליה יש להאריק את העמוד‪.‬‬
‫‪00.0../‬‬
‫אבזרי עזר‬
‫כל קופסת הסתעפות תכיל מאמ"ת מתאים‪.‬‬
‫אבזרי העזר של גופי התאורה יכולים אף הם להיות מותקנים בקופסת‬
‫ההסתעפות או על גבי המגש שבעמוד התאורה‪.‬‬
‫‪- 2/2 -‬‬
‫‪00.0..2‬‬
‫שונות‬
‫יש להתייחס רמת הארת הנורות לאחר ‪ 2000‬שעות פעולה‪.‬‬
‫גופי התאורה צריכים להתאים למקומות ולסביבה בהם יותקנו‪ .‬יש להקדיש‬
‫תשומת לב מיוחדת להגנת גופי התאורה נגד חלודה וסכנות של גזים‪.‬‬
‫באזורים שבהם יש סכנת התפוצצות יש להתקין ציוד הארה מתאים לסיווג‬
‫האזור‪.‬‬
‫כל גופי התאורה לתאורת חירום צריכים להיות מצוידים במצברים נטענים אשר‬
‫יספקו חשמל להפעלת הנורות למשך ‪ 220‬דקות לפחות‪ .‬גופי תאורת החירום‬
‫יותקנו בכל יציאות החירום ובשטחים ציבוריים‪ ,‬בהתאם לדישות הרשויות‬
‫לכיבוי אש וליתר הרשויות‪.‬‬
‫‪00.0..5‬‬
‫בתי תקע‬
‫באתר יותקנו קופסאות בתי תקע שיכללו שקע תלת פאזי אחד‪ ,‬שני שקעים חד‬
‫פאזיים‪ ,‬מאמ"ת תלת פאזי‪ ,‬מאמ"ת חד פאזי וממסר להגנה בפני זרם דלף‪.‬‬
‫כמו כן בתוך המבנים‪ ,‬כגון משרדים‪ ,‬חדר בקרה‪ ,‬מחסנים‪ ,‬בתי מלאכה‪ ,‬מעבדה‬
‫וכו'‪ ,‬יותקנו בתי תקע חד פאזיים ו‪3‬או תלת פאזיים בקופסאות או בודדים‪.‬‬
‫‪ 00.00‬מתקן תאורה‬
‫‪ 00.00.2‬כללי‬
‫­ המושג "ש"ת" או ש"ע (שווה ערך) (שווה תכונות)‪ ,‬פירושו שווה בכל התכונות‬
‫כאחת‪ :‬החשמליות‪ ,‬המכניות‪ ,‬האופטיות‪ ,‬הצורניות‪ ,‬בסוג החומרים מהם הוא‬
‫עשוי‪ ,‬באופן הצביעה‪ ,‬באטימותו‪ ,‬בעמידותו בתנאי האקלים‪ ,‬באורך חייו‬
‫וכיוצ"ב‪ .‬הפוסק היחיד בעניין זה יהיה המזמין‪.‬‬
‫­ תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת העבודה‪ ,‬ימציא הקבלן דוגמאות של גופי‬
‫תאורה לאישור המזמין‪.‬‬
‫­ הקבלן יזמן את המזמין לשם עריכת ביקורת ומתן אישור‪ ,‬בכתב‪ ,‬לעבודתו‪,‬‬
‫במועדים כדלקמן‪:‬‬
‫­ לאחר סימון מיקום העמודים‪.‬‬
‫­ בגמר הביצוע של כל העבודה‪ :‬בשלב זה יבצע הקבלן הפעלה ניסיונית לשם‬
‫בדיקת יעילות המתקן‪ .‬ההפעלה תבוצע בשעות החשיכה‪ .‬בהתאם לדרישת‬
‫המפקח יבצע הקבלן בדיקות פוטומטריות ותימדד עוצמת ההארה‪.‬‬
‫­ בגמר העבודה‪ ,‬לאחר שהמתקן עבר את הביקורת של המהנדס הבודק ללא‬
‫הסתייגויות‪ ,‬ולאחר שהקבלן ערך בעצמו ביקורת התאמה‪ ,‬הפעלה וויסות‬
‫הציוד והמציא למפקח ‪ 1‬ערכות תכניות עדות (‪ ,)as made‬לרבות פרטים‬
‫אחרים‪ ,‬כגון מספרי מעגלים‪ ,‬יעוד ציוד‪ ,‬לוחות חשמל‪ ,‬הסברים‪ ,‬הוראות‬
‫הפעלה‪ ,‬קטלוגים וכו'‪ ,‬יזמן הקבלן את המפקח‪ ,‬לשם עריכת ביקורת של טיב‬
‫העבודה והתאמתה לדרישות‪.‬‬
‫­ על הקבלן לצרף נתונים ותוצאות ממוחשבות של עוצמת התאורה ואת‬
‫המרחקים בין העמודים‪.‬‬
‫­ הקבלן יספק את גופי התאורה מספק גופי תאורה אשר יש ביכולתו לבצע‬
‫חישובים ושרות‪ ,‬כולל בדיקת עוצמת האור באתר‪.‬‬
‫­ על הקבלן לקבל את אישורו של המזמין לכל הנתונים והחישובים הרלוונטיים‪.‬‬
‫­ כל הנורות יהיו ‪DAY LIGHT‬תוצרת ‪ OSRAM‬או ש"ת‪.‬‬
‫‪00.00.1‬‬
‫התקנת הציוד‬
‫­ אם‪ ,‬מסיבה כל שהיא‪ ,‬לא תהיה אפשרות להשלים את השחלת הכבלים לתוך‬
‫הצינורות וחיבורם לציוד‪ ,‬על הקבלן להגן עליהם ולאטום את פתחי הצינורות‬
‫האלו באפוקסי על מנת למנוע חדירת מים ורטיבות ולסמן את מקומם בסימון‬
‫בר קיימא‪ .‬עם הצבת העמודים‪ ,‬המרכזיות וכו' ישחיל הקבלן את הכבלים‬
‫וישלים את החיבורים ללא כל תשלום נוסף תמורת עבודות אלו‪.‬‬
‫­ עקב השימוש בצינורות ומגבלות באפשרויות ההשחלה‪ ,‬יוכנסו כל הכבלים לכל‬
‫העמודים אף אם הם ישמשו בחלקם למעבר בלבד‪ .‬החיבורים וההסתעפויות‬
‫יבוצעו על המגשים שבעמודים בעזרת מהדקי חרסינה לכל המוליכים‪.‬‬
‫­ כל כבל יסומן בשלט סנדוויץ' שיכלול את מספר המעגל ויעד ההזנה או מקור‬
‫האספקה וכן את חתך הכבל‪ .‬השלט יחובר לכבל בתוך כל עמוד ובלוח במקום‬
‫ ‪- 2/2‬‬‫קרוב ככל האפשר לכניסת הכבלים‪ .‬השלט יחובר לכבל באמצעות טבעת‬
‫פלסטית מתאימה‪ .‬חיבור השלטים לכבלים יבוצע כך שניתן יהיה לקרוא את‬
‫הכתוב בהם מבלי להזיזם‪.‬‬
‫­ כל מוליך יסומן בשני קצותיו במספר המתאים למספר המהדק או מספר‬
‫הבורג שעל האבזר‪ .‬על הקבלן להגיש תוכנית הכוללת את מספור המוליכים‬
‫והמהדקים‪ .‬הסימון אשר יולבש על כל מוליך יהיה שרוול מחומר פלסטי‪.‬‬
‫חיבור הסימון צריך להיות יציב על מנת למנוע את אבדנו‪.‬‬
‫‪00.00./‬‬
‫הארקה בשיטת אלקטרודות ומוליך נחושת‬
‫­ העמודים וכל חלקי המתכת של המתקן יחוברו אל מוליך הארקה מרכזי ואל‬
‫מערכת אלקטרודות שמיקומן ומיספרן יקבע ע"י המפקח‪ .‬המוליך ייכנס וייצא‬
‫מכל עמוד ללא חיתוכו‪.‬‬
‫­ את נקודת הכיפוף של כל מוליך יש לחבר אל בורג ההארקה שבעמוד‪,‬‬
‫באמצעות שלה עשויה מפליז‪ .‬המוליך יותקן בחפירות באופן חופשי‪ ,‬במקביל‬
‫לצינורות (ולא בתוכם)‪ ,‬פרט לקטעים של מעברי כביש ובקטע הכניסה לעמוד‬
‫(בצינור נפרד)‪.‬‬
‫­ לפני התקנת מוליך ההארקה יש לקבל את אישורו של המפקח ביחס לשטח‬
‫חתך המוליך והדגם‪.‬‬
‫­ כל אלקטרודה תהיה בעלת חתך של "‪ 131‬מדגם קופרוולד‪ ,‬באורך ‪ /‬מטר‬
‫(מורכבת משני קטעים באורך של ‪ 2.1‬מטר כל יחידה עם מחבר מקורי)‪ ,‬תקועה‬
‫אנכית באדמה‪ ,‬מעליה בריכת בטון בקוטר ‪ 60‬ס"מ מטיפוס ביוב‪ ,‬כולל מכסה‪.‬‬
‫כל אלקטרודה תצויד בראש קדח מקורי בקצה התחתון ובמיתקן החדרה‬
‫מקורי בחלקו העליון על‪-‬מנת לאפשר החדרה נוחה של האלקטרודה לאדמה‪.‬‬
‫­ חיבור מוליך ההארקה לאלקטרודה יתבצע על‪-‬ידי מחבר מקורי מתאים‬
‫למוליך ההארקה‪.‬‬
‫­ בכל מקום חיבור אל מוליך ההארקה‪ ,‬יש להתקין שלט "זהירות הארקה‪ ,‬לא‬
‫לפרק"‪.‬‬
‫‪00.00.2‬‬
‫עמודי תאורה מפלדה‬
‫כללי‬
‫­ עבור כל דגם עמוד יש לספק מסמך של יצרן העמוד המאשר את התאמת סוג‬
‫העמוד וגובהו אל הבסיס שיוכן לעמוד על‪-‬פי פרט והנחיות יצרן סטנדרטיות‪.‬‬
‫­ העמודים יהיו בגובה בהתאם לתוכניות ולכתב הכמויות‪ .‬העמוד יהיה עשוי‬
‫מפח‪-‬פלדה ‪ ,ST - 12‬בעובי ‪ 1‬מ"מ לפחות‪ .‬העמודים ייוצרו בהתאם לתוכניות‬
‫ולדרישות המכניות‪ ,‬כמפורט בתקן הישראלי מס' ‪.122‬‬
‫­ שטח פני העמודים‪ ,‬כולל הפינות‪ ,‬יהיה חלק לגמרי וללא כל סימנים חיצוניים‬
‫של ריתוך‪.‬‬
‫­ כל עמוד יסופק עם פלטת יסוד מפלדה כנ"ל‪ ,‬מותאם לברגי היסוד‪ ,‬שני אומים‬
‫ודיסקית לכל בורג‪ .‬פלטת היסוד תרותך‪ ,‬בנוסף לכך‪ ,‬על ידי ‪ 1‬צלעות לעמוד‬
‫עצמו‪ .‬הצלעות יהיו מפח‪-‬פלדה כנ"ל‪ ,‬בעובי ‪ 6‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫­ המידות המינימליות בין החורים בפלטת היסוד ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫­ העמודים‪ ,‬כולל פלטת היסוד‪ ,‬יוטבלו באמבט אבץ חם ויצופו מבפנים ומבחוץ‬
‫בהתאם לנדרש‪ .‬גם האומים והדיסקיות יצופו באבץ חם‪ .‬לשם כך יש לספק‬
‫אומים בעלי קוטר גדול יותר במידה כזו שעל אף הציפוי באבץ יהיה ניתן‬
‫להעלותם על ברגי היסוד‪.‬‬
‫­ לפני ביצוע הציפוי ינוקו כל חלקי המתכת בהתזת חול‪.‬‬
‫­ עובי שכבת האבץ יהיה ‪ 60‬מקרון לפחות‪ ,‬והיא תהיה חלקה לגמרי ללא כל‬
‫בליטות‪.‬‬
‫­ ברגי היסוד יהיו של "‪ 1 1/4‬לפחות‪ ,‬יבנו בצורת כלוב ולא יהיו מגולוונים‪.‬‬
‫­ לכל עמוד יהיה תא או שני תאים לאבזרים‪ .‬פתחי התאים יפנו תמיד לצד‬
‫האחורי של העמוד‪ .‬כל תא יכלול חיזוקים ומסגרות וכל האבזרים וחומרי‬
‫העזר הדרושים להתקנת מגשים נושאי אבזרים‪ ,‬חיבור כבלים וכו'‪ .‬בתוך‬
‫התאים יהיו מגשים שיכילו את כל האבזרים לכל הנורות שיותקנו על העמוד‪.‬‬
‫לכל נורה יהיה מג ש נפרד בתוך התא‪ .‬כל נורה תוגן ע"י מא"ז של עד ‪ 26‬אמפר‪.‬‬
‫המגש יכיל מהדקי חרסינה בכמות דרושה‪.‬‬
‫­ התאים יסגרו באמצעות מכסים מפלדה ומנעולים מפליז הניתנים לפתיחה על‬
‫ידי ברגי אלן שקועים‪ .‬הברגים יצופו בקדמיום או יגולוונו‪.‬‬
‫ ‪- 2//‬‬‫­ מכסי התאים יתאימו במדויק לפתחים‪ .‬המכסים יצופו בהתאם לפרוט לגבי‬
‫העמודים עצמם‪.‬‬
‫­ הארקת כל עמוד תבוצע ע"י בורג הארקה מיוחד שירותך לשם כך בתוך התא‬
‫ושלא יהיה קשור במגש האביזרים‪.‬‬
‫­ כל עמוד יסומן במספרו של העמוד‪ ,‬בצבע שחור‪ ,‬ע"י שבלונות לספרות בגודל ‪1‬‬
‫ס"מ‪ .‬המספור יבוצע בהתאם להוראות המפקח‪ .‬כל שלט שעליו יצוין מספר‬
‫העמוד‪ ,‬מספר המעגל ומקור ההזנה יחובר לעמוד‪ ,‬תמיד‪ ,‬בצדו האחורי‪.‬‬
‫‪00.00.5‬‬
‫פנסים‬
‫כללי‬
‫על החברות המספקות את גופי התאורה להיות בעלות ידע הנדסי בתחום התאורה‬
‫ובעלי יכולת ליווי טכני הכולל תכנון תאורה באמצעות מחשב‪ .‬על החברות לכלול‬
‫צוות אחד לפחות בעל ידע וניסיון בתפעול גופי תאורה וטיפול בתקלות באתר על‪-‬‬
‫פי דרישות המזמין‪.‬‬
‫הפנסים יסופקו ע"י הקבלן‪ .‬עבודת הקבלן‪ ,‬במסגרת אספקת הפנסים‪ ,‬תכלול‬
‫חישובי תאורה ממוחשבים לפנסים המוצעים על ידו על מנת להבטיח את רמת‬
‫התאורה הנדרשת‪ ,‬אחידות העוצמה ומניעת בהיקות באזורי המתקן השונים‪.‬‬
‫אם הפנסים הם מתוצרת הארץ‪ ,‬המיוצרים על‪-‬פי הסכם ידע עם יצרן בחו"ל‪ ,‬יש‬
‫להגיש למפקח אישור התאמת המוצר לדרישות תקן ארץ המוצא‪ .‬לכל פנס יצורפו‬
‫המסמכים הבאים‪:‬‬
‫­ דגם גוף הפנס‪ ,‬תיאורו וקטלוג של היצרן‪.‬‬
‫­ טיפוס והספק הנורה לה נועד הפנס‪.‬‬
‫­ טיפוס והספק ציוד העזר‪.‬‬
‫­ שטף האור בלומנים היוצא מהפנס‪ ,‬כאשר מורכבים בו מקורות האור שעבורם‬
‫תוכנן‪.‬‬
‫­ נצילות‪.‬‬
‫­ עקומת החלוקה של עצמת האור‪.‬‬
‫מבנה הפנסים (כללי)‬
‫­‬
‫­ מבנה הפנסים‪ :‬מבנה הפנס והחומרים המשמשים לייצורו יתאימו לדרישות‬
‫ת"י ‪ .111‬גוף הפנס יהיה עשוי מחומר לא ברזלי כגון אלומיניום יצוק‪,‬‬
‫אלומיניום משוך‪ ,‬פוליאסטר משוריין או פלסטיק מחוזק‪.‬‬
‫­ רפלקטור‪ :‬הרפלקטור יהיה עשוי אלומיניום טהור‪ ,11.1% ,‬מלוטש ועם ציפוי‬
‫אנודי‪ .‬הרפלקטור יהיה מעובד בצורה‪ ,‬גודל וזוויות לקבלת הערכים הדרושים‬
‫של עצמת ההארה ופיזור האור וזאת בהתאמה לסוגי הנורות שיותקנו בפנס‪.‬‬
‫­ מכסה‪ :‬מכסה הפנס יהיה שקוף מכל צדדיו ועשוי מחומר פלסטי בלתי שביר‪,‬‬
‫נקי וצלול או מזכוכית מוקשה‪ .‬המכסה יהיה אטום בפני חדירת אבק וגשם‪,‬‬
‫המכסה יפתח כלפי מטה ללא עזרת כלים ויישאר מחובר לגוף הפנס לאחר‬
‫פתיחתו‪ .‬המכסה יכלול מנגנון הבטחה נוסף שימנע את הינתקותו של המכסה‬
‫מן הפנס לאחר פתיחתו‪ .‬בעת הפתיחה לא יישארו בידי החשמלאי המטפל‬
‫חלקים מתפרקים של הפנס‪.‬‬
‫­ חלקים‪ :‬הברגים‪ ,‬האומים ושאר האבזרים יהיו מובטחים נגד התפוררות‬
‫והשתחררות בתנודות ורעידות‪ .‬כל חלקי הברזל בפנס כגון ברגים‪ ,‬אומים וכו'‬
‫יהיו מוגנים בפני חלודה על‪-‬ידי ציפוי באבץ חם או בקדמיום‪.‬‬
‫­ נשימה‪ :‬למרות אטימות הפנס לרטיבות (‪ ,)IP66‬תתאפשר "נשימה" של הפנס‬
‫(התפשטות בגלל שינויי טמפרטורה)‪ ,‬על‪-‬ידי מסנן מתאים‪.‬‬
‫­ דרישות ספציפיות‪:‬‬
‫על העמודים המותקים בשטח יותקנו גופי תאורה עם נורות ‪ 2000‬וואט מ"ה‪,‬‬
‫ציוד אוטורגלטור‪ .‬דרגת הגנה נדרשת‪.IP66 :‬‬
‫רפלקטור‪ :‬אסימטרי‬
‫גופי תאורה פנים‪:‬‬
‫גוף תאורה מצויד בנורות פלורוסנטיות ‪ T5‬ושילוב משנקים אלקטרונים ‪,A2‬‬
‫ומפזר אור פריזמטי או אופל או אטום או כמפורט בתוכניות‪ ,‬תוך שמירה על‬
‫נצילות גבוהה ותאורה אחידה‪.‬‬
‫ ‪- 2/1‬‬‫האופטית‬
‫נצילות‬
‫מקרה‬
‫בכל‬
‫גוף ‪:‬פלדה בציפוי אפוקסי פוליאסטר‪.‬‬
‫לא‬
‫יפחת‬
‫מ‪.1/%-‬‬
‫מפזר אור ‪:‬אקרילי פריזמטי (או כמפורט בתוכניות) מותקן בתוך מסגרת הניתנת‬
‫מיוחדים‪.‬‬
‫קפיצים‬
‫בעזרת‬
‫קלה‬
‫להתקנה‬
‫התקנה ‪:‬שקועה בתקרה מילימטרית‪ ,‬או גבס‪ .‬להתקנה בתקרת גבס יזמין הקבלן‬
‫בנפרד סט התקנה ‪.‬‬
‫ציוד ‪:‬אלקטרוני‬
‫נורות‪ , OSRAM Daylight :‬צבע אור (‪)approx. 6500K , light color 765‬‬
‫‪00.00.0‬‬
‫ציוד הדלקה‬
‫מגשי ציוד ההדלקה‪:‬‬
‫­ מגשי האבזרים ימוקמו מול הפתחים בעמודים‪ ,‬כך שתהיה גישה נוחה לכל‬
‫הציוד‪.‬‬
‫­ כל מגש אבזרים יהיה עשוי מפח‪-‬פלדה בעובי ‪ 2.1‬מ"מ‪ ,‬מצופה באבץ חם‪.‬‬
‫מידות המגשים יאפשרו את הכנסתם הנוחה לתוך הפתחים שבעמוד התאורה‬
‫ויהיו בהם חורים ותפסנים לשם חיזוקם לעמוד‪ .‬לכל מגש יהיה גגון פח‪,‬‬
‫מצופה אבץ כנ"ל‪ ,‬שיגן על הציוד המורכב‪.‬‬
‫­ על כל מגש יותקנו פסי מהדקים ומהדקי ‪ COPAC‬מתוצרת ‪ ,SOGEXI‬או‬
‫שווה ערך‪ ,‬לכל הכבלים ובהתאם לחתכי המוליכים‪ ,‬כולל מהדקים לחבורי‬
‫הפנסים‪ ,‬וכן חיזוקים ושלות לכבלים הנכנסים והיוצאים מהעמוד‪ .‬כל‬
‫המהדקים יישלטו בצורה ברורה וברת קיימא בציוני המעגלים‪ ,‬הפזות וכו'‪.‬‬
‫המא"זים שיותקנו על גבי המגשים יכוסו בכיסויים מתאימים‪.‬‬
‫­ המז"זים יתאימו גם לניתוק האפס‪.‬‬
‫­ כל מוליך על כל מגש‪ ,‬ללא יוצא מהכלל‪ ,‬יבודד על‪-‬ידי שרוול בידוד פלסטי‪.‬‬
‫המוליך בין הפנס למצת יהיה בעל תכונות של מוליך מתח גבוה‪.‬‬
‫­ מגשי האבזרים בעמודים יכללו פסי הארקה מנחושת מצוידים בברגים‬
‫ודיסקיות‪ .‬לפני הזמנת הציוד על הקבלן להציג למזמין דוגמא של מגש‪.‬‬
‫­ כל האבזרים שיותקנו על המגשים ובתוך הפנסים יהיו מסוג משובח‪ ,‬מאושרים‬
‫ע"י מכון התקנים‪.‬‬
‫­ למרות ההגדרות המדויקות של הציוד‪ ,‬על הקבלן לבדוק‪ ,‬יחד עם ספק הציוד‪,‬‬
‫את רמת ההרמוניות שהציוד יוצר ברשת אספקת החשמל ובמידת הצורך‬
‫להציע אבזרי הדלקה שונים‪ ,‬העונים על דרישות המפרט והתקנים‪.‬‬
‫­ הקבלן אחראי‪ ,‬חוזית‪ ,‬למסירת מתקן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת‬
‫מדרישות התקן‪ .‬הקבלן יחוייב להתקין‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬מסנני הרמוניות אם‬
‫יתברר שרמת ההרמוניות עולה על המותר‪.‬‬
‫­ העבודה כוללת אספקה‪ ,‬התקנה וחיבור כבלים בעלי חתכים שידרשו‪ ,‬ובכל‬
‫מקרה לא פחות מ‪ NYY /*2.1 -‬בין כל פנס ומהדקי החיבור שעל גבי המגשים‪.‬‬
‫­ כל גופי התאורה המוצעים יהיו בעלי תעודת בדיקה ו\או התאמה לתקן‬
‫ישראלי ‪ 20‬על כל חלקיו‪ ,‬ממכון התקנים‪.‬‬
‫‪00.00..‬‬
‫יסודות לעמודים‬
‫­ העמודים יותקנו על גבי יסודות שייוצקו מראש‪ .‬היסודות יתוכננו על‪-‬ידי‬
‫מהנדס קונסטרוקטור מטעם הקבלן לאחר שבדק את סוג הקרקע‪ .‬תוכנית‬
‫היסודות תוגש לאישור המפקח כשהיא חתומה בידי מהנדס הקונסטרוקציות‪.‬‬
‫הכנת תוכנית היסודות היא באחריות הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫­ על הקבלן לקבל מהמפקח את הגובה הנכון בכל מקום‪ .‬מחיר היחידה יכלול‬
‫את כל ההוצאות הדרושות להכנת היסודות‪.‬‬
‫­ לתוך היסוד יוכנסו צינורות שרשוריים‪ ,‬בקטרים מקסימליים‪ ,‬לשם העברת‬
‫הכבלים ומוליכי ההארקה לכיוונים הדרושים‪:‬‬
‫­ כל כבל יוכנס בצינור נפרד‪.‬‬
‫­ צינור נפרד למוליך ההארקה‪.‬‬
‫­ הצינורות יגיעו למרכז כל יסוד‪ .‬לעמודים קיצוניים ופינתיים יוכנסו ‪ 2‬צינורות‬
‫נוספים‪ ,‬שמורים‪ ,‬להעברת כבלים נוספים בעתיד‪ .‬מחירם כלול במחיר היסוד‪.‬‬
‫כל הצינורות ייקושרו יחד במרכז‪ ,‬והם יבלטו כ ‪ 21‬ס"מ‪ ,‬מפני היסוד‪.‬‬
‫‪- 2/1 -‬‬
‫‪00.00.0‬‬
‫הצבת עמודים‬
‫­ העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים‪ .‬העמודים‬
‫יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים‪ ,‬בציר העמודים‪ ,‬בעזרת מערכות האומים‬
‫והדיסקיות‪ .‬כל האומים והדסקיות יהיו מצופים בקדמיום נגד חלודה‪ ,‬או‬
‫מגולוונים‪ .‬אם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטות היסוד‪ ,‬ייעשה זאת‬
‫הקבלן ללא תשלום נוסף‪.‬‬
‫­ ברגי היסוד שיבלטו מעל היסוד והאומים יימרחו‪ ,‬לפני ואחרי הצבת העמודים‪,‬‬
‫במשחה מונעת חלודה‪ .‬לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים יורכב‬
‫עוד אום בטחון על כל בורג‪ .‬בגמר עבודה זו יותקנו על הברגים והאומים‬
‫כובעונים פלסטיים ממולאים במשחה‪.‬‬
‫­ על הקבלן למרוח זפת חמה מתחת לפלטה וגם ובחלקו הפנימי של כל עמוד עד‬
‫כ‪ /0 -‬ס"מ גובה‪ ,‬לפני הצבת העמודים‪.‬‬
‫­ בגמר הצבת העמוד יש למלא את המרווח בין פלטת העמוד לבסיס בבטון רזה‪,‬‬
‫או בחומר מילוי אחר בהתאם להנחיית המפקח‪.‬‬
‫­ עם סיום העבודות ולאחר חישמול המתקן‪ ,‬ייערך הקבלן כיוון הפנסים‬
‫כמפורט בסעיף ‪ .01.01.20‬המחיר עבור עבודה זאת כלול ביתר סעיפי מתקן‬
‫התאורה ולא יהיה תשלום נוסף‪.‬‬
‫‪00.00.9‬‬
‫שלטים‬
‫הקבלן יכין ‪ 2‬שלטים בגודל מתאים שיכללו את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫­ המחלקה האחראית על בצוע העבודה‪.‬‬
‫­ שם הקבלן‪.‬‬
‫­ שם האחראי במקום וכתובתו‪.‬‬
‫­ את השלטים הנ"ל יש להציג במקום נראה לעין באופן ברור‪ ,‬בהתחלה ובסוף‬
‫הקטע שבו עובד הקבלן‪.‬‬
‫‪ 00.00.20‬כיוון גופי התאורה‬
‫לפני מסירת מתקן התאורה יבצע הקבלן‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬כוון סופי של הפנסים על‪-‬‬
‫מנת להשיג את רמות התאורה האופטימליות המתוכננות‪.‬‬
‫הקבלן יבצע מדידות של רמות התאורה (אנכית ואופקית) ושל הבהיקות ב‪22 -‬‬
‫נקודות לפחות‪ ,‬בכל שדה טיפוסי של דרך‪ .‬יש לרשום את התוצאות ולהגישן‬
‫למנהלת הפרויקט לבדיקה ואישור‪ .‬יש לבצע בדיקות נוספות אם יידרשו על‪-‬ידי‬
‫המזמין‪.‬‬
‫‪ 00.09‬בקורת סופית וסיום העבודות‬
‫לפני ביצע הבדיקה הסופית והכוללת של המתקן יכין הקבלן תכניות של המתקן כפי‬
‫­‬
‫שבוצע למעשה בתוכנת שרטוט ממוחשבת מסוג ‪ AutoCad‬בפורמת "‪ "DWG‬עם‬
‫כל הקבצים הנלווים) ויסמן בהם את כל השנויים והסטיות שנעשו בבצוע ביחס‬
‫לתכניות המקוריות‪ ,‬כפי שאושרו לבצוע‪.‬‬
‫כל הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור המפקח‪.‬‬
‫­‬
‫את התכניות ימסור למזמין בשלושה עותקים ועל גבי דיסקט ‪ CD‬הכוללים את‬
‫­‬
‫המידע הרלוונטי‪ .‬תכניות אלו יתוקנו‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬במידה ויהיו שנויים בתהליך‬
‫ההפעלה והמסירה של המתקן‪.‬‬
‫התיעוד יכלול את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫­‬
‫הוראות הפעלה ואחזקה‪.‬‬
‫­‬
‫רשימת הציוד שסופק כולל מספר קטלוג של כל פריט‪.‬‬
‫­‬
‫קטלוגים של כל הציוד שסופק‪.‬‬
‫­‬
‫רשימה של חלקי חילוף מומלצים על ידי יצרני הציוד‪ ,‬כולל כמויות מומלצות ומלאי‬
‫­‬
‫מינימלי‪.‬‬
‫הכנת התכניות לאחר ביצוע והתיעוד ומסירתם למפקח והדרכת צוותי המזמין הם‬
‫­‬
‫תנאים מוקדמים למתן תעודת סיום העבודה וקבלת תשלום סופי עבור ביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫תמורת הכנת תכניות לאחר ביצוע‪ ,‬תמורת התיעוד ותמורת ההדרכה לא תשולם‬
‫­‬
‫תוספת כל שהיא בנפרד‪.‬‬
‫ ‪- 2/6‬‬‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫כל הפעולות המופיעות בסעיף לעיל תתואמנה עם המזמין‪.‬‬
‫כל הבדיקות תעשנה אך ורק בנוכחות המזמין‪.‬‬
‫סיום העבודות יהיה לאחר‪:‬‬
‫הרצת המתקן בעומס לפי דרישות המפרט‪.‬‬
‫מסירת התוכניות המעודכנות והספרות הטכנית‪.‬‬
‫‪ 00.20‬מפרט טכני לביצוע הארקת יסוד‬
‫­ הארקת יסוד תבוצע בהתאם לפרטים הרשומים בקובץ התקנות ‪2121‬הארקת יסוד‬
‫מהדורה אחרונה‪.‬‬
‫­ העבודה תכלול את כל עבודות העזר הדרושות להשלמת העבודה‪ ,‬כולל הארקות של‬
‫המתקן ויורכב מ‪:‬‬
‫­ בכל מבנה (כולל סניק בר‪ ,‬חדר משאבות‪ ,‬חדר מדחסים‪ ,‬שוחת כבלים יצוקה וכו') תבוצע‬
‫הארקת יסוד בהתאם לדרישות החוק ומערכת הארקה כללית‪ .‬המערכות הנ"ל תכלולנה‬
‫בין היתר‪:‬‬
‫­ פס הארקות יסוד היקפי לפי התכניות‪ ,‬מותקן בקורות היסוד ועשוי מפס ברזל ‪10X/.1‬‬
‫מ"מ או ברזל בנין בקוטר ‪ 20‬מ"מ לפחות‪ .‬הנ"ל יהיה בנוסף לברזלי הזיון‪.‬‬
‫­ ‪ 1‬יציאות חוץ‪ ,‬מפס הארקת היסוד עשויות מברזל מגולבן במידות ‪ 10X/.1‬מ"מ‬
‫המסתימות בקופסה שקועה‪ ,‬הכל בשלמות ולפי התכניות והדרישות המפורטות בחוק‬
‫החשמל‪.‬‬
‫­ חיבור בין פס הארקת היסוד לפס השוואת הפוטנציאלים יבוצע באמצעות פס ברזל‬
‫מגולבן ‪ 10X/.1‬מ"מ‪.‬‬
‫­ פס השוואת פוטנציאלים עשוי מנחושת אלקטרוליטית במידות ‪ 10X1‬מ"מ עם חורי‬
‫הברגה "‪ ,13/‬ברגי פליז מתאימים‪ .‬פס השוואת פוטנציאלים יהיה מותקן בלוח החשמל‬
‫ויצויד בכסוי מתאים לפי דרישת החוק‪.‬‬
‫­ ביצוע חיבור לפס השוואת הפוטנציאלים של כל הגופים מתכתיים כגון‪ :‬צנרת מים‪ ,‬צנרת‬
‫ותעלות מיזוג אויר וכו'‪.‬‬
‫­ מבנה הפירמידה יאורק באופן הבא‪ :‬באותם העמודים המופיעים בתוכנית שעליהם‬
‫נשענת הפירמידה המתכתית ירתך הקבלן את פס ההארקה לפלטת הברזל שמבוטנת‬
‫בראש הכלונס‪ .‬הריתוך יבוצע לתחתית הפלטה לפני יציקת הבטון‪ .‬על הקבלן להזמין את‬
‫המפקח ולהראות לו את הריתוכים לפני שמבוצעת יציקת ראש הכלונס‪.‬‬
‫­ כל הציוד החשמלי יאורק היטב כנדרש לפי החוק‪.‬יש להגיע להתנגדות הארקה בכניסה‬
‫ללוח כולל יסודותיהם ברמה הנידרשת על‪-‬ידי חברת החשמל‪.‬‬
‫­ במידת הצורך יתקין הקבלן על חשבונו אלקטרודת הארקה חיצונית אשר תחובר ליציאות‬
‫החוץ של הארקת היסוד עד לקבלת התנגדות נמוכה מספיק לפי דרישות חוק החשמל‬
‫וחברת החשמל‪.‬‬
‫­ בתפר התפשטות יבצע הקבלן מעבר באמצעות חוט נחושת גמיש מושחל בצינור בין שתי‬
‫קופסאות משני צידי התפר‪ .‬חוט הנחושת יחובר לפסי הארקה באמצעות נעלי כבל‬
‫וברגים מתאימים‪ .‬חתך החוט יהיה ‪ 11‬ממ"ר‪.‬‬
‫­ בתאי הכבלים בשטח יאורקו הפסים המחורצים שיותקנו על הקירות ויחוברו באמצעות‬
‫חוט נחושת לפס השוואת פוטנציאלים של השוחה וכן באמצעות חוט נחושת שיעבור דרך‬
‫כל השוחות למטרה זאת‪.‬‬
‫‪ 00.22‬מערכת טלפונים‪ ,‬ומערכות טלוויזיה השונות‪.‬‬
‫‪ 00.22.2‬כללי‬
‫כל העבודות הקשורות בהתקנת קוי בזק ומערכות טלוויזיה השונות‪ ,‬יבוצעו לפי‬
‫דרישות הטכניות של החברות ובתאום עמם‪ ,‬לאחר קבלת האישורים המתאימים‬
‫ותחת פיקוח נציג החברה‪.‬‬
‫כל החומרים כגון‪ :‬צנרת‪ ,‬בריכות‪ ,‬כבלים‪ ,‬אביזרים‪ ,‬תיבות‪3‬פילרים‪ ,‬גומחות וכו'‬
‫יהיו על פי המפרטים ודרישות החברות הנ"ל ויכללו כל חומרי העזר הדרושים‬
‫להקמתם‪.‬‬
‫עם סיום התשתית ולפני השחלת הכבלים הקבלן יבקש אישור החברות הנ"ל על‬
‫תקינות המתקן‪ .‬רק לאחר מכן ישחיל הכבלים ויגיש אישור סופי על תקינות‬
‫המערכת כולה‪.‬‬
‫‪00.22.1‬‬
‫ארונות בזק‬
‫ ‪- 2/1‬‬‫יהיו במידות לפי דרישות בזק עם גב עץ בעובי ‪ 21‬מ"מ וכל הציוד הדרוש לפי‬
‫מהדקי קרונה‪ ,‬אגנית נרוסטה וכו'‪ .‬יש לקבל אישור חברת‬
‫דרישת בזק‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫בזק לפני אספקת הארונות‪.‬‬
‫‪ 00.21‬הארקות‬
‫‪00.21.2‬‬
‫כללי‬
‫מערכת ההארקה תתאים לתקנים הישראליים ולחוק החשמל הישראלי‪ ,‬כולל‬
‫הארקות יסודות המבנים‪.‬‬
‫יש להאריק את כל הציוד החשמלי והאחר אשר יותקן במקום‪.‬‬
‫ההתנגדות הכללית‪ ,‬של כל מתקן‪ ,‬כלפי המסה של האדמה לא תעלה על ‪ 1‬אוהם‪.‬‬
‫‪00.21.1‬‬
‫הארקת יסוד‬
‫כל הארקות היסוד יבוצעו בהתאם לדרישות תקנות החשמל‪ ,‬הארקות יסוד‬
‫ובהתאם לפרוט המופיע שם‪.‬‬
‫הארקת היסוד תכלול‪:‬‬
‫­ טבעת גישור‪ ,‬העשויה ממוט ברזל עגול בקוטר של ‪ 20‬מ"מ לפחות או פס‬
‫ברזל בחתך של ‪ 200‬ממ"ר לפחות ובעובי של ‪ /.1‬מ"מ לפחות‪ .‬הטבעת צריכה‬
‫להיות רציפה (מרותכת) לכל אורכה‪ .‬טבעת הגישור תחובר אל קונסטרוקצית‬
‫היסודות בהתאם להוראות התקן‪.‬‬
‫­ קטעי ברזל מרותכים אל טבעת הגישור יבלטו מחוץ לקירות המבנים לצורך‬
‫חיבורם למערכת ההארקה הכללית של המבנה‪ ,‬אלקטרודות הארקה‬
‫וכדומה‪.‬‬
‫­ קטעי ברזל מרותכים אל טבעת הגישור יבלטו במקומות אחדים בתוך כל‬
‫מבנה לצורך חיבור אחד מהם אל פס השוואת הפוטנציאלים‪.‬‬
‫‪00.21./‬‬
‫פס השוואת פוטנציאלים‬
‫פס נחושת‪ ,‬במידות הדרושות עם חורים וברגי פליז‪ ,‬לחיבור מוליכי ההארקה‪.‬‬
‫הפס יאפשר את חיבורם של כל מוליכי ההארקה‪ ,‬ולא פחות מ‪ -1‬מוליכים‪.‬‬
‫פס השוואת הפוטנציאלים יחובר לקיר באמצעות מבדדי מרחק‪.‬‬
‫‪00.21.2‬‬
‫אלקטרודת הארקה‬
‫אלקטרודת ההארקה תהיה מסגסוגת נחושת‪ ,‬באורך ובקוטר הנדרשים לשם‬
‫יצירת ההתנגדות הנדרשת של מערכת ההארקה כלפי מסת האדמה‪.‬‬
‫כל אלקטרודת הארקה תכלול שלט תיקני "הארקה" וסידור המאפשר חיבור‬
‫מוליכי הארקה של ‪ 10‬ממ"ר‪ ,‬כולל ברגים‪ ,‬דיסקיות ואומים מצופים קדמיום‪.‬‬
‫כל אלקטרודת הארקה תכלול שוחת ביקורת מבטון מזוין במידות מינימליות של‬
‫‪ 10‬ס"מ קוטר‪ ,‬ו‪ -10‬ס"מ עומק וכן מכסה לשוחה מתאים לתקן הישראלי‪ .‬המכסה‬
‫יהיה צבוע בירוק‪-‬צהוב וישא שלט "הארקה"‪.‬‬
‫‪00.21.5‬‬
‫הארקת קונסטרוקציות מתכתיות‬
‫יש להאריק את כל קונסטרוקציות המתכת‪ ,‬כגון לוחות חשמל‪ ,‬תעלות וסולמות‬
‫כבלים מתכתיות‪ ,‬תמיכות לחיבורי כבלים למנועים וכדומה‪.‬‬
‫חיבור של הארקה כולל מוליכי נחושת בחתכים המתאימים‪ ,‬נעלי כבל מתאימים‪,‬‬
‫ריתוך ברגים לחיבור ההארקות‪ ,‬ניקוי‪ ,‬הכנה לצבע וצביעה של מקומות כגון‬
‫ריתוכים וכו'‪.‬‬
‫‪00.21.0‬‬
‫הארקת מנועים‬
‫הארקת המנועים כוללת "גישור" בין קונסטרוקצית המתכת של בסיס המנוע לבין‬
‫הבסיס של המנוע‪ .‬את ה"גשרים" יש לבצע ע"י מוליכי נחושת מבודדי ‪PVC‬‬
‫בחתכים זהים לחתכי הפזות של המנועים אבל לא פחות מ‪ 26 -‬ממ"ר‪.‬‬
‫‪.61.2.2.2‬‬
‫‪ 00.2/‬הגדרת הנקודות‬
‫‪00.2/.2‬‬
‫נקודת מאור רגילה‬
‫ ‪- 2/1‬‬‫נקודת מאור קבועה לקיר או לתקרה במעגל סופי חד פאזי‪ ,‬נקודה אחת או‬
‫יותר על מעגל אחד‪ ,‬בהתאם לתכנית‪ ,‬החל מהלוח ועד לנקודה באמצעות‬
‫כבל דגם ‪ N2XY‬או צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר ‪ 16‬מ"מ‬
‫בהתקנה סמויה ‪,‬או צינור דגם "פנ" בחללי ביניים‪ .‬כולל קופסאות מעבר‬
‫והסתעפות עם חוטים ‪ 3 X 1.5‬ממ"ר עבור פאזה‪ ,‬אפס והארקה‪ .‬כולל‬
‫מפסק מאור רגיל‪ ,‬כפול‪ ,‬מחליף או לחצן קפיצי‪.‬‬
‫על‪-‬יד כל נקודת מאור יותקן בתקרה וו‪-‬תליה המתאים לשאת משקל של‬
‫‪ 20‬ק"ג לפחות‪.‬‬
‫‪00.2/.1‬‬
‫נקודת מאור במעגל תלת‪-‬פאזי‬
‫נקודת מאור כנ"ל אך במעגל תלת‪-‬פאזי ‪ 2.1X/‬ממ"ר‪.‬‬
‫‪00.2/./‬‬
‫נקודת מאור לגוף תאורת חרום‬
‫נקודת מאור כפולה או דו תכליתית קבועה לתקרה במעגל סופי חד פאזי‪,‬‬
‫נקודה אחת או יותר על מעגל אחד‪ ,‬בהתאם לתכנית‪ ,‬החל מהלוח ועד‬
‫לנקודה באמצעות כבל דגם ‪ N2XY‬או צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף‬
‫בקוטר ‪ 16‬מ"מ בהתקנה סמויה ‪,‬או צינור דגם "פנ" בחללי ביניים‪ .‬כולל‬
‫קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים ‪ 4 X 1.5‬ממ"ר עבור פאזה‪ ,‬אפס‬
‫והארקה‪ .‬כולל מפסק מאור רגיל‪ .‬ובתוספת חוט נוסף להדלקה כפולה‬
‫לנברשת או המחווט לפני המפסק לטעינת המצבר של גוף התאורה הדו‬
‫תכליתי‬
‫‪00.2/.2‬‬
‫נקודת מפסק מחליף או לחצן מאור‬
‫נקודת מפסק מחליף עבור הדלקה מחליפה משני מקומות במעגל מאור‬
‫חד פאזי‪ .‬או נקודת לחצן מדרגות ‪.‬‬
‫‪00.2/.5‬‬
‫נקודת חיבור קיר רגילה (בחוט ‪ 1.5‬ממ"ר)‬
‫נקודת חיבור קיר קבועה לקיר במעגל סופי חד פאזי‪ ,‬נקודה אחת או יותר‬
‫על מעגל אחד‪ ,‬החל מהלוח ועד לנקודה באמצעות כבל דגם ‪ N2XY‬או‬
‫צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר ‪ 16‬מ"מ בהתקנה סמויה ‪,‬‬
‫כולל קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים ‪ 3 X 2.5‬ממ"ר עבור פאזה‪,‬‬
‫אפס והארקה‪ .‬כולל בית תקע חד קוטבי‪.‬‬
‫‪00.2/.0‬‬
‫נקודת חיבור קיר על מעגל ניפרד‬
‫נקודת חיבור קיר קבועה לקיר במעגל סופי חד פאזי‪ ,‬נקודה אחת על מעגל‬
‫ניפרד בהתאם לתכנית‪ ,‬החל מהלוח ועד לנקודה באמצעות כבל דגם‬
‫‪ N2XY‬או צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר ‪ 16‬מ"מ בהתקנה‬
‫סמויה ‪ ,‬כולל קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים ‪ 3 X 2.5‬ממ"ר עבור‬
‫פאזה‪ ,‬אפס והארקה‪ .‬כולל בית תקע תלת קוטבי‪.‬‬
‫‪- 2/1 -‬‬
‫‪00.2/..‬‬
‫נקודת דוד שמש‬
‫נקודה למחמם מים סולרי ו\או חשמלי‪ ,‬החל מהלוח ועד לנקודה‬
‫באמצעות כבל דגם ‪ N2XY‬או צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר‬
‫‪ 16‬מ"מ בהתקנה סמויה‪ ,‬או צינורות דגם "פנ" בחללי בינים‪ ,‬כולל‬
‫קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים ‪ 3 X 2.5‬ממ"ר עבור פאזה‪ ,‬אפס‬
‫והארקה‪ .‬כולל מפסק דו‪-‬קוטבי עם סידור לנורת סימון מותקן תה"ט‬
‫ומפסק בטחון מוגן מים ‪ 2X16A‬מותקן ליד דוד המים‪ .‬כולל ביצוע גשרי‬
‫הארקה ליד הדוד‪.‬‬
‫‪00.2/.0‬‬
‫נקודת טלפון‬
‫נקודת טלפון בצינור מריכף קוטר ‪ 16‬מ"מ בהתקנה סמויה כולל אספקת‬
‫והשחלת כבל ‪ 1‬זוגות תקני‪ .‬כולל‪ ,‬קופסאות מעבר והסתעפות וכל ציוד‬
‫עזר שיידרש‪ ,‬בהתאם לתכניות‪ ,‬החל מארון התקשורת ועד לנקודה‪.‬‬
‫הנקודה תסתיים בשקע טלפון‪.‬‬
‫‪00.2/.9‬‬
‫נקודת טלוויזיה אק"מ‬
‫נקודת טלוויזיה לאנטנה לקליטה מרקזית‪ ,‬בצינור מריכף בקוטר ‪ 16‬מ"מ‪,‬‬
‫בהתקנה סמויה‪ ,‬עם כבל קואקס תקני כולל קופסאות וכל ציוד עזר‬
‫שיידרש‪ ,‬בהתאם לתכניות‪ ,‬החל מארון התקשורת ועד לנקודה שתסתיים‬
‫באביזר לחיבור אנטנת טלוויזיה ורדיו‪.‬‬
‫‪ 00.2/.20‬נקודת טלוויזיה בכבלים (טל"כ)‬
‫נקודת טלוויזיה בכבלים הכוללת צינור מריכף בקוטר ‪ 16‬מ"מ בהתקנה‬
‫סמויה‪ ,‬עם כבל קואקס תקני כולל קופסאות וכל ציוד עזר שיידרש‪,‬‬
‫בהתאם לתכניות‪ ,‬החל מארון התקשורת ועד לנקודה שתסתיים באביזר‬
‫חיבור תקני בתוך קופסה ‪ 11‬מ"מ עם מכסה‪.‬‬
‫‪ 00.2/.22‬נקודת מזגן חד פאזי‬
‫נקודת מזגן חד פאזי קבועה לקיר בחלל הגג במעגל סופי חד פאזי‪ ,‬נקודה‬
‫אחת על מעגל ניפרד בהתאם לתכנית‪ ,‬החל מהלוח ועד לנקודה על‪-‬יד‬
‫היחידה החיצונית או הפנימית לפי סוג המזגן‪ ,‬באמצעות כבל דגם ‪N2XY‬‬
‫או צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר כנדרש‪ ,‬בהתקנה סמויה ‪,‬‬
‫כולל קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים בחתך כנדרש וכמפורט‬
‫בתוכניות עבור פאזה‪ ,‬אפס והארקה‪ .‬כולל מפסק ביטחון מותקן על=יד‬
‫היחידה החיצונית‪ ,‬כולל כל הדרוש להתקנה לפי תוכנית‪.‬‬
‫‪ 00.2/.21‬איטום מעברי כבלים‪.‬‬
‫לאחר התקנתם יש לבצע אטימה של מעברי הכבלים ולכל‬
‫שרוולי‪3‬צינורות יציאה ו‪3‬או כניסה למבנה משני קצוותיהם‪ ,‬בצד שבתוך‬
‫המבנה ובקצוותיהם שמחוץ למבנה (באדמה ו‪3‬או בשוחת בטון)‪ .‬האיטום‬
‫נגד מעברי אש ועשן יבוצע בין אזורי אש השונים כהגדרתם בתקן ישראלי‬
‫‪ 2220‬שיהיה עמיד במשך ‪ 220‬דקות לפחות‪ .‬במגע עם האש לא תורשה‬
‫פליטת גזים רעילים‪ ,‬רמת הרעילות תהיה לפי תקן ישראלי ‪ .111‬החומרים‬
‫והשיטה לביצוע האיטום יהיו כדוגמת ‪ KBS‬תוצרת ‪ GRUNAV‬ויענו‬
‫לדרישות אחד התקנים הבאים לפחות‪BS 476, NFPA ,DIN 4102 :‬‬
‫‪.251, UL 263‬‬
‫החומרים יהיו בעלי גמישות שתבטיח אפשרות להחדרת כבלים נוספים‬
‫דרך המעבר לאחר אטימתו‪.‬‬
‫כחומר מיגון לפתחים גדולים בפני מעבר אש‪ ,‬עשן וגזים מאושר שימוש‬
‫בחומר ‪.FLAMMASTIK‬‬
‫כחומר מיגון לפתחים קטנים בפני מעבר אש‪ ,‬עשן וגזים מאושר שימוש‬
‫במעברים תקניים ‪ MCT‬או ‪ FSP-1000‬של חב' מונו אלקטר בע"מ‪.‬‬
‫‪ 00.2/.2/‬נקודת לחצן הפסקת חשמל‬
‫ ‪- 210‬‬‫נקודת לחצן (‪ (NORMALLY OPEN‬עם שני מגעים ‪ CO‬לניתוק‬
‫החשמל לשימוש כבאים מותקן בקופסה עם זכוכית המיועדת לשבירה‬
‫בזמן חרום ולהפעלה אוטומטית של הלחצן המותקן בה‪ .‬הלחצן יותקן‬
‫בקופסה ריבועית תה"ט‪ ,‬הכוללת שילוט מתאים‪ ,‬הנחיות פעולה‪ ,‬פטיש‬
‫ושרשרת‪ .‬החל מהלוח ועד לנקודה באמצעות צינורות פלסטיים דגם‬
‫"פד" מריכף בקוטר ‪ 26‬מ"מ בהתקנה סמויה כולל קופסאות מעבר‬
‫והסתעפות עם חוטים ‪ / X 2.1‬ממ"ר כולל אביזר סופי‪.‬‬
‫‪ 00.2/.22‬נקודת טלפון‬
‫נקודת טלפון בצינור מריכף קוטר ‪ 26‬מ"מ בהתקנה סמויה עם כבל טלפון‬
‫כמפורט בתוכניות לרבות חיבור‪ .‬כולל‪ ,‬קופסאות מעבר החל מארון‬
‫התקשורת ועד לנקודה‪ .‬הנקודה תסתיים בשקע טלפון דגם בזק‪.‬‬
‫‪ 00.2/.25‬נקודת גלוי אש‬
‫נקודת גלאי אש לחצן אזעקה ידני או צופר וכו' בצינור תקני למערכת גלוי‬
‫אש בקוטר ‪ 26‬מ"מ בהתקנה סמויה‪ ,‬עם חוט משיכה תקני מנילון כולל‬
‫קופסאות מעבר‪ ,‬החל מארון התקשורת ועד לנקודה או מנקודה סמוכה‬
‫בהתאם לתרשים הצנרת שבתוכניות‪.‬‬
‫‪ 00.2/.20‬נקודת תקשורת‬
‫נקודת תקשורת כגון‪ :‬נקודת שמע למוסיקת רקע ו‪3‬או כריזת חרום‪ ,‬נקודת‬
‫גלאי נפח‪ ,‬מפסק דלת וכו' בצינור מריכף דגם "פנ" בקוטר ‪ 26‬מ"מ‬
‫בהתקנה סמויה‪ ,‬עם חוט משיכה תקני מנילון החל מקופסה בחלל‬
‫תקרה כפולה ועד לארון התקשורת כמפורט בתוכניות‪ .‬החיווט של הנקודה‬
‫יבוצע על ידי אחרים במסגרת חוזה נפרד‪.‬‬
‫‪ 00.2/.2.‬נקודת רשת מחשבים‬
‫הכנה לנקודה רשת מחשבים בצינור מריכף דגם "פנ" בקוטר ‪ 2/‬מ"מ‬
‫בהתקנה סמויה‪ ,‬עם חוט משיכה תקני מנילון החל מקופסה בחלל‬
‫תקרה כפולה ועד לארון התקשורת כמפורט בתוכניות‪ .‬החיווט של הנקודה‬
‫יבוצע על ידי אחרים במסגרת חוזה נפרד‪.‬‬
‫‪ 00.2/.20‬נקודת טלויזיה‬
‫נקודת טליזיה בצינור מריכף קוטר ‪ 26‬מ"מ בהתקנה סמויה עם כבל‬
‫קואקס כנדרש ע"י חברת ערוצי זהב‪ ,‬כולל קופסאות מעבר החל מארון‬
‫התקשורת ועד לנקודה‪.‬הנקודה תסתיים בשקע טלויזיה תקני‪.‬‬
‫‪ 00.2/.29‬נקודת מאור במתח נמוך‬
‫נקודת מאור במתח נמוך קבועה לקיר או לתקרה במעגל סופי חד פאזי‪,‬‬
‫נקודה אחת או יותר על מעגל אחד‪ ,‬בהתאם לתכנית‪ ,‬החל מלוח החשמל‬
‫ועד לנקודה באמצעות צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר ‪26‬‬
‫מ"מ בהתקנה סמויה ‪,‬או צינור מרירון בהתקנה גלויה כולל קופסאות‬
‫מעבר והסתעפות עם חוטים ‪ 2 X 2.1‬ממ"ר כולל מפסק מאור רגיל‪ ,‬כפול‪,‬‬
‫מחליף או לחצן קפיצי בלתי שבירים‪.‬‬
‫‪ 00.2/.10‬נקודת מזגן תלת פאזי‬
‫ ‪- 212‬‬‫נקודת מזגן חד פאזי במעגל סופי תלת פאזי‪ ,‬נקודה אחת על מעגל ניפרד‬
‫בהתאם לתכנית‪ ,‬החל מהלוח ועד לנקודה (היחידה החיצונית או פנימית‬
‫לפי תוכניות מ"א)‪ ,‬באמצעות צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר‬
‫כמפורט בתוכנית‪ ,‬בהתקנה סמויה‪ ,‬או צינור דגם "פנ" בחללי ביניים ‪,‬‬
‫כולל קופסאות מעבר והסתעפות‪ .‬המעגל יבוצע עם כבל דגם ‪N2XY‬‬
‫בקוטר כמפורט בתוכנית‪ ,‬כולל מפסק ביטחון ‪ 21X1‬אמפר‪ ,‬דגם מוגן מים‬
‫עם סידור נעילה‪ ,‬מותקן על עמודון על גג המבנה על‪-‬יד היחידה החיצונית‪.‬‬
‫‪ 00.2/.12‬נקודת בית תקע ‪ 20X/‬אמפר‬
‫נקודת בית תקע תלת פאזי ‪ ,‬נקודה אחת על מעגל ניפרד בהתאם לתכנית‪,‬‬
‫החל מהלוח ועד לנקודה באמצעות צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף‬
‫בקוטר ‪ 2/‬מ"מ בהתקנה סמויה ‪ ,‬או צינור דגם "פנ" בחללי ביניים‪.‬כולל‬
‫קופסאות מעבר והסתעפות עם כבל ‪ 1 X 2.5 N2XY‬ממ"ר עבור פאזות‪,‬‬
‫אפס והארקה‪ .‬כולל בית תקע ‪ 1‬פינים‪.‬‬
‫‪ 00.2/.11‬נקודת בית תקע ‪ /1X/‬אמפר‬
‫נקודת בית תקע תלת פאזי ‪ ,‬נקודה אחת על מעגל ניפרד בהתאם לתכנית‪,‬‬
‫החל מהלוח ועד לנקודה באמצעות צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף‬
‫בקוטר ‪ 2/‬מ"מ בהתקנה סמויה ‪ ,‬או צינור דגם "פנ" בחללי ביניים‪.‬כולל‬
‫קופסאות מעבר והסתעפות עם כבל ‪ 1 X 4 N2XY‬ממ"ר עבור פאזות‪,‬‬
‫אפס והארקה‪ .‬כולל בית תקע ‪ /2X1‬אמפר‪.‬‬
‫‪ 00.2/.1/‬נקודת קופסת שקעים להתקנה שועה צפה‬
‫נקודת כוח החל מהלוח ועד לקופסא המותנת ברצפת האולם‪ ,‬לרבות‬
‫חיבור והפעלה‪ ,‬עם מעגל חד‪-‬פאזי ‪ 2.1‬ממ"ר‪.‬‬
‫‪ 00.2/.12‬קופסת שקעים שקועה ברצפה‬
‫קופסת אביזרים עם דלת צירית‪ ,‬המיועדת להתקנה ברצפות ומכילה כל‬
‫הציוד חשמל ותקשורת המפורט בתוכניות‪.‬‬
‫‪ 00.2/.15‬נקודת מתקן יבוש‬
‫נקודת מתקן למייבש שיער או ליבוש ידיים בשרותים‪ ,‬בהתקנה החל‬
‫מהלוח ועד לנקודה באמצעות צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר‬
‫‪ 26‬מ"מ בהתקנה סמויה ‪ ,‬או צינורות דגם "פנ" בחללי בינים‪ ,‬כולל‬
‫קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים ‪ / X 2.1‬ממ"ר עבור פאזה‪ ,‬אפס‬
‫והארקה‪ .‬כולל מפסק דו‪-‬קוטבי עם סידור לנורת סימון תה"ט‪ .‬כולל חיבור‬
‫המכשיר שיסופק על ידי המזמין בחיבור ישיר בהתאם לתקנות‪.‬‬
‫‪ 00.2/.10‬גוף תאורה‬
‫ג"ת כולל גם הצגת תעודות בדיקה מכון התקנים‪ ,‬אישור הגוף על‪-‬ידי‬
‫המפקח‪ ,‬אספקה והתקנת גוף תאורה וכל ציוד העזר הנדרש להפעלתו‬
‫התקנית‪ ,‬זרוע וכל הדרוש להתקנה סטנדרטית או להתקנה מיוחדת לפי‬
‫פרט האדריכל‪.‬‬
‫‪ 00.2/.1.‬מבנה לוח חשמל מפח‬
‫מבנה לוח חשמל מפח עם פנלים ודלתות כולל סידור נעילה‪ .‬הלוח מיועד‬
‫בעיקר למאמתי"ם ואביזרים מודולריים אחרים כולל פסים לאפס‬
‫והארקה‪ ,‬חיווט‪ ,‬שילוט‪,‬הובלה ‪ ,‬התקנה‪ ,‬חיבור כל המעגלים בשלמות‪,‬‬
‫מהדקים ‪ ,‬סרגלים וכו' עד להפעלתו כולל מקום שמור כמפורט‪.‬‬
‫‪ 00.2/.10‬קופסת פיקוד מקומית‬
‫קופסת פיקוד או לוח מקומי קטן מותקן בקופסה מפוליאסטר משוריין‬
‫עם דלת וסידור נעילה עם מנעול רב בריח‪ .‬כולל מהדקים וחיווט של ציוד‬
‫המותקן בה‪ .‬הקופסא תוצרת ‪ HIMMEL‬או שווה ערך‪.‬‬
‫‪ 00.2/.19‬צנרת בהתקנה סמויה או גלויה‬
‫ ‪- 212‬‬‫הזנות תקשורת‪ ,‬קשר בין לוחות לפיקוד‪ ,‬קשר בין ארונות תקשורת‪ ,‬צנרת‬
‫שמורה וכו'‪ .‬יהיו מסוג כבה מעליו‬
‫‪ 00.2/./0‬תעלות פלסטיות‬
‫תעלות פלסטיות תהיינה תוצרת פלגל עם מכסה‪ ,‬סופיות‪ ,‬זוויות‪ ,‬חיזוקים‬
‫פנימיים‪ ,‬מחזיקי כבל וכו'‪.‬‬
‫‪ 00.2/./2‬צנרת בחפירה תת קרקעית‬
‫צנרת מסוגים שונים בחפירה תת קרקעית תהיה דגם "קוברה" דו‪-‬שכבתי‬
‫עם דופן חלקה או פי‪.‬וי‪.‬סי עבור בזק מדגם המאושר על ידי "בזק"‪.‬‬
‫המחיר כולל פתיחת פתחים בתאי כבלים‪ ,‬איטומם וכל הדרוש כגון‪:‬‬
‫סימון‪ ,‬חוט משיכה‪ ,‬מרווחים בין הצינורות וכו'‪ .‬המחיר לפי מ"א‪.‬‬
‫‪ 00.2/./1‬אלקטרודת הארקה‬
‫אלקטרודת הארקה יהיו מפלדה מצופה בנחושת דוגמת "ארדינג" כולל‬
‫המחברים‪ ,‬המופות ‪ ,‬ראש החדרה‪ ,‬ביצוע מדידה שוטפת של התנגדות‬
‫הארקה וכן מדידת לולאת התקלה ומסירת דו"ח בכתב‪ .‬עומק‬
‫ההחדרה יקבע בכל מקום בהתאם לנדרש לפי נתוני הצרכנים ובהתאם‬
‫למדידות השוטפות תוך כדי ההחדרה עד לקבלת ההתנגדות הדרושה‪.‬‬
‫‪ 00.2/.//‬בריכת הארקה‬
‫בריכת בטון בקוטר ‪ 40‬ס"מ ובעומק ‪ 60‬ס"מ עבור אלקטרודת הארקה‬
‫כולל פס עם מחבר בראש האלקטרודה‪ ,‬חיבור האלקטרודה לפס הארקה‬
‫וכן מכסה כבד לכביש‪ ,‬וסימון השוחה כנדרש "זהירות! הארקה לא‬
‫לפרק!"‪.‬‬
‫‪ 00.2/./2‬שוחת כבלים עגולה‬
‫שוחה טרומית עשויה מחוליות וגמר בחוליה קונית עם מכסה כביש‬
‫כבד‪.‬כולל חפירה ‪ ,‬מצע כורכר מהודק (ללא תחתית)‪ ,‬שלבי ירידה‪ ,‬מילוי‬
‫החפירה‪ ,‬פילוס בהתאם לפני השטח הסופיים‪ ,‬הכנת פתחים לצנרת‬
‫ואיטום‪.‬גודל השוחות יהיה ‪ 100‬ס"מ קוטר ועומק ‪ 200‬ס"מ או קוטר ‪80‬‬
‫ס"מ ועומק ‪ 150‬ס"מ כמפורט בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ 00.2/./5‬שוחת "בזק"‬
‫שוחת "בזק" תהיה תקנית מדגם ‪ A1‬או ‪ A2‬או ‪ P‬לפי תוכנית סטנדרטית‬
‫של "בזק"‪ .‬השוחות בעומק ‪ 2‬מטר וכוללות שלבי ירידה‪ ,‬פתחים כנדרש‬
‫כולל המסגרת והמכסים‪.‬‬
‫‪ 00.2/./0‬ארון תקשורת‬
‫ארון תקשורת איזורי יהיה במידות הבאות‪:‬‬
‫גובה‪ 200 :‬ס"מ ‪ +‬הגבהה של ‪ 20‬ס"מ (סוקל)‪.‬‬
‫‪ 60‬ס"מ‪.‬‬
‫רוחב‪:‬‬
‫‪ /1‬ס"מ‪.‬‬
‫עומק‪:‬‬
‫הלוח עשוי מפח עם דלתות וסידורי נעילה לכל דלת‪ ,‬עם מפתח רב בריח‪.‬‬
‫כולל גב עץ וחלוקה פנימית עם מדפי עץ כמפורט בתוכנית ובמפרט לעיל‪.‬‬
‫‪ 00.2/./.‬מתקן הארקות למבנה‬
‫על הקבלן לבצע מיכלול הארקת יסוד כולל ביצוע המתקן בהתאם‬
‫לתוכנית והפרטים הארקה‪ ,‬ריתוכים‪ ,‬יציאות חיצוניות‪ ,‬קופסאות‪,‬‬
‫שילוט‪ ,‬התקנת פסי השוואת פוטנציאלים ראשי ומשניים והארקת כל‬
‫צנרת המים‪ ,‬הגז ‪ ,‬תעלות מ"א‪ ,‬תקרות מונמכות וביצוע נקודות הארקה‬
‫בארונות טלפון וכו' כנידרש בחוק‪.‬‬
‫ ‪- 21/‬‬‫‪ 00.2/./0‬חפירה תת קרקעית‬
‫חפירה תת קרקעית באמצעות כלי או בידיים עבור צנרת חשמל ‪ ,‬תקשורת‬
‫וכו' כולל חפירה‪ ,‬מצע חול‪ ,‬כיסוי ‪ ,‬הידוק‪ ,‬סרט סימון‪ ,‬שילוט תוואי וכו'‬
‫כולל סילוק שאריות‪ .‬עומק החפירה ורוחבה יהיה כנדרש‬
‫בתוכניות‪.‬החפירה תימדד לפי מטר אורך בהתאם למספר עומקים‬
‫ורוחבים כפי שיבואו לידי ביטוי בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ 00.2/./9‬קונסטרוקציה מתכתית מגולבנת‬
‫קונסטרוקציה מתכתית‪ ,‬עבור הנחת כבלים כגון‪ :‬סולמות‪ ,‬תעלות‪,‬‬
‫מגשים‪ ,‬סטנדים‪ ,‬זויות תמיכה וכו' תהייה מגולבנת באבץ חם בעובי ‪60‬‬
‫מיקרון לפחות‬
‫‪ 00.2/.20‬נקודת הארקה‬
‫הארקת יסוד של מבנה כגון‪ :‬הארקת ציוד במבנה קיים‪ ,‬ציוד בשטח וכו'‬
‫כולל צינור בקוטר ‪ 23‬מ"מ וחוט נחושת גלוי מפס הארקה של פילר או‬
‫שוחה קרובה‪ ,‬או לוח קרוב‪ .‬כולל מהדק הארקה כבד תקני‪ ,‬סימון‪,‬‬
‫שילוט וכו'‪ .‬כולל ביצוע הכנות להארקה כגון ריתוך בורג‪ ,‬הסרת צבע‬
‫וכו'‪ .‬חתך החוט כמפורט בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ 00.2/.22‬איטום מעברי כבלים נגד אש‬
‫חומר אטימה נגד אש יהיה למשך שעתיים במעברים בין איזורי אש‪ ,‬פירי‬
‫כבלים‪ ,‬יציאות מלוח חשמל‪ ,‬צנרת כבלים וכו'‪ .‬החומר דוגמת ‪ KBS‬או‬
‫שווה ערך מאושר על ידי המפקח ויעמוד בתקנים הדרושים‪.‬‬
‫‪ 00.2/.21‬איטום מעברי כבלים נגד מים‬
‫חומר אטימה נגד חדירת מים בשוחות‪ ,‬כניסות תקשורת‪ ,‬ארונות תקשורת‬
‫וכו' יהיה באמצעות פוליאוריטן מוקצף‪ ,‬חומרים סילקוניים וכו'‪.‬‬
‫‪ 00.2/.2/‬כבלי חשמל ותקשורת‬
‫כבלי חשמל ו‪3‬או תקשורת‪ ,‬פיקוד וכו' טעונים אישר על ידי המפקח לפני‬
‫אספקתם ויהיו בעלי תו תקן‪ .‬חוטים מנחושת יהיו מבודדים פי‪.‬וי‪.‬סי‬
‫מושחלים בצינורות ו‪3‬או חוטי נחושת גלויה מונחים בחפירה ו‪3‬או‬
‫מושחלים בצינורות כולל חיבורים משני הקצוות וחומרי ואביזרי העזר‬
‫הדרושים‪.‬‬
‫‪ 00.2/.22‬התקנה של כבל חשמל ו‪3‬או תקשורת בשטחי פתוח‬
‫התקנה בלבד של כבל חשמל ו‪3‬או תקשורת שיסופק על ידי אחרים או על‬
‫ידי הקבלן‪ .‬מחיר ההנחה זהה להתקנה בתעלה פתוחה‪ ,‬תעלה תת‬
‫קרקעית‪ ,‬השחלה בצינור וכו' כולל אביזרי עזר להנחה כגון גלגיליות‪,‬‬
‫תותבים בפתחים‪ ,‬משטחי הגנה וכו'‪ .‬כן כולל מחיר הנחת כבל את חיבורו‬
‫בשני קצותיו כולל נעלי כבל‪ ,‬סופיות מתכווצות (מסוג כפפה לכבלים‬
‫הכבדים) ושאר חומרי העזר הדרושים וכן סימונו כנדרש במפרט‪.‬‬
‫‪ 00.2/.25‬צינור הגנה גמיש‬
‫צינור הגנה מתכתי גמיש יהיה עם מעטה פי‪.‬וי‪.‬סי כולל מחברים‪ ,‬מתאמים‪,‬‬
‫אומים וכל הדרוש לחיבור הצינור לקופסת החיבורים של המנוע או‬
‫הפיקוד‪.‬‬
‫‪ 00.2/.20‬פתיחת כביש אספלט‬
‫פתיחת כביש אספלט לצורך חפירה כולל ניסור הכביש והחזרתו למצב‬
‫הקודם לאחר סתימת החפירה כולל כורכר מהודק‪ ,‬הרטבה‪ ,‬כיסוי‬
‫אספלט והידוקו‪ .‬המחיר יהיה לפי מ"ר ויכלול את כל חומרי העזר‬
‫הדרושים‪.‬‬
‫‪ 00.2/.2.‬פתיחת משטח מרוצף‬
‫ ‪- 211‬‬‫פתיחת משטח מרוצף מכל סוג שהוא לצורך ביצוע חפירה‪ .‬כולל החזרת‬
‫החול המהודק למקומו וריצוף מחדש כולל השלמת מרצפות אם יחסרו‬
‫או ינזקו בפתיחה‪ .‬המחיר יהיה לפי מ"ר והוא בנוסף למחיר החפירה‪.‬‬
‫‪ 00.2/.20‬אביזר חרום דו תכליתי‬
‫אביזר חרום דו תכליתי להתקנה בתוך או מחוץ גוף תאורה‪ ,‬יהיה להפעלה‬
‫אחת הנורות בתפוקה של לא פחות מ‪ 10%-‬למשך ‪ 10‬דקות‪.‬‬
‫‪00.22‬‬
‫ערכת גילוי אש ועשן ממונעת (‪ )Addressable‬אנלוגית‬
‫כללי‬
‫הקבלן יספק מערכת זהה למערכת מותקנת בבית הספר הקיים או מערכת מסוגלת‬
‫לתקשורת מלאה בין המערכות‪ .‬כל ההתראות באולם הספורט יגיעו גם לרכזת‬
‫המותקנת בבית הספר‪ .‬הקבלן יספק כל ציוד העזר הדרוש לצורך ביצוע הקשר‬
‫והתקשורת המלאה בין המערכות‪.‬‬
‫החברה המבצעת תהיה בעלת ידע וניסיון בהתקנה ושירות של מערכות אוטומטיות‬
‫לגילוי וכיבוי אש‪.‬‬
‫כל הציוד המוצע יהיה מאושר בתקן ‪ UL‬ובאישור מכון התקנים הישראלי וזאת על מנת‬
‫למנוע אי התאמה טכנית או בעיות באספקת ציוד וחלפים‪.‬‬
‫המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתרעה במקרה של אש או עשן‪ .‬המערכת תתוכנן‪,‬‬
‫תותקן‪ ,‬תיבדק ותחוזק בהתאם ל‪.NFPA 72 A, B, C, D, E, F -‬‬
‫על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו‪ ,‬להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד‪.‬‬
‫המערכת תהיה בעלת מוניטין בינלאומי בשטח גילוי אש‪3‬ועשן‪.‬‬
‫רכיבי המערכת ישאו אישור ‪ UL‬ומכון התקנים הישראלי‪ ,‬תקן ‪ 2220‬על ארבעת חלקיו‪.‬‬
‫הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק‪ ,‬הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים‬
‫האחרים‪ ,‬יהיו תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה‬
‫אלו‪.‬‬
‫לחברה המציעה יהיה תקן ת"י ‪.1002‬‬
‫‪00.22.2‬‬
‫מסמכים ישימים‬
‫על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו‪ ,‬לצרף‪:‬‬
‫מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים‪ ,‬לרבות הוראות הפעלה‪ ,‬בדיקה‪,‬‬
‫ניסוי ואחזקה‪.‬‬
‫תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות ‪ UL‬ומכון התקנים הישראלי‪.‬‬
‫‪00.22.1‬‬
‫איפיון המערכת‬
‫מערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת (‪ )ADDRESSABLE‬אנלוגית משולבת‬
‫כריזה‪.‬‬
‫לא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית‪.‬‬
‫כל סוגי הגלאים (אופטיים‪ ,‬חום)‪ ,‬יהיו מסוג אנלוגי‪ ,‬עם תושבת אחידה שתאפשר‬
‫התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת‪.‬‬
‫‪00.22./‬‬
‫לוח פיקוד ובקרה אנלוגי לגילוי אש‬
‫כללי‬
‫‪00.22./.2‬‬
‫מרכזית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי וכן‬
‫בעלת תו תקן ‪.UL‬‬
‫המרכזיה תהיה מסוג ‪ ADDRESSABLE‬אנלוגית‪ .‬יחידת‬
‫הבקרה תהיה מבוססת על עקרון המודולריות ובכך יהיה ניתן‬
‫להרחיב את המערכת עד ל‪ 2000 -‬יח' קצה ממוענות (גלאים‪,‬‬
‫לחצנים וכו')‪ .‬ותכלול עד ‪ 20‬חוגי בקרה‪ ,‬כאשר בכל חוג (‪)LOP‬‬
‫יחוברו ‪ 61‬עד ‪ 210‬אביזרי כתובת (גלאים‪ ,‬לחצנים‪ ,‬צופרים‬
‫וכדומה)‪ .‬החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש‪ ,‬אזורי גילוי‬
‫קולקטיביים‪ ,‬כאשר החיווט לכל אזור יבוצע בעזרת שני מוליכים‪.‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫לוח הבקרה יכלול מערכת כריזת חרום משולבת עם מערך גילוי‬
‫האש‪ .‬מערכת כריזת החרום תכלול יחידת זיכרון ובקרה‪ ,‬אשר בה‬
‫יאוחסנו מספר הודעות מוקלטות והתראות קוליות‪ .‬במקרה של‬
‫התראת אש‪ ,‬המערכת תאפשר שליפת ההודעה המתאימה‬
‫מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או האזורים‬
‫הרלוונטיים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי‪ ,‬אשר‬
‫יאפשרו להעביר התראות והודעות אל כל אחד מהאזורים או לכל‬
‫האזורים בו זמנית‪ ,‬בצורה ידנית וסלקטיבית‪.‬‬
‫המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש‪ ,‬בהספק המתאים‬
‫לכמות הרמקולים המפורטת הכתב הכמויות ורזרבה של ‪10%‬‬
‫לפחות‪ .‬חישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו של המפקח לפני‬
‫תחילת הביצוע‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬תכלול המערכת ‪ TONE-GENARATOR‬וגונג שיופעל‬
‫עם הפעלת המיקרופון המקומי‪.‬‬
‫מרכזית גילוי האש תכלול ‪ 2‬יציאות ‪ RS-232‬אשר יאפשרו לחבר‬
‫את המערכת אל מרכז שליטה ובקרה ממוחשב אשר יאפשר הצגה‬
‫גרפית של כל ההתרחשויות בזמן אמת ע"ג צג גרפי {מוניטור}‬
‫מערך גילוי אש יהיה משולב ברשת תקשורת עם מרכז שליטה‬
‫ותצוגה גרפית ‪.)Information Management System( I.M.S‬‬
‫המערכת הנדרשת‪ ,‬מיועדת לשילוב מבוקר בזמן אמת‪ ,‬של מערך‬
‫רכזות גילוי אש מסוגים שונים ברחבי קמפוס‪ .‬המערכת תאפשר‬
‫קישוריות בין רכזות גילוי האש באמצעות ציוד תקשורת ועל גבי‬
‫תווך כגון סיב אופטי ו‪3‬או כבל שזור ומסוכך‪ .‬המערכת תאפשר‬
‫שליטה ובקרה מרכזית באמצעות יחידת תצוגה גרפית ממוחשבת‬
‫‪ .I.M.S‬ניתן יהיה לשלב מגוון רכזות רחב כגון רכזות‬
‫קונבנציונליות‪ ,‬רכזות ממוענות ורכזות ממוענות אנלוגיות‪.‬‬
‫המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום ‪ -‬כיחידה‬
‫אינטגרלית‪ ,‬לשידור הודעות חרום והודעות שוטפות אל השטחים‬
‫הציבוריים והפרוזדורים‪ .‬המערכת תאפשר העברת הודעות‬
‫סלקטיביות לכל אחד מהאזורים בנפרד או לכל האזורים וכל‬
‫השטחים הציבוריים יחד‪ .‬בחירת אזורי הכריזה תתבצע מהרכזת‬
‫המקומית או מעמדת ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר בקרה‬
‫או בדלפק המודיעין‪.‬‬
‫לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה או חמרן וניתן להתקנה על‬
‫הקיר בהתאם למיקום שיקבע ע"י המפקח‪.‬‬
‫יחידות הבקרה יהיו מודולריות‪ ,‬בעלות רכיבים מסוג מוליכים‬
‫למחצה המורכבים על כרטיסים נשלפים המאפשרים הרחבת‬
‫המערכת‪.‬‬
‫כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו‪ ,‬ורכיבי הבקרה יהיו‬
‫מבוקרים בשיטה של "בקרה עצמית" מתמדת למקרה של נתק‪,‬‬
‫קצר או תקלה אחרת‪.‬‬
‫קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית‪-‬חזותית ברורה על הלוח‪,‬‬
‫שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת השונים‪ :‬גלאים‪ ,‬קוים‪ ,‬טעינה‬
‫וכו'‪.‬‬
‫לוח יציג את המצבים הבאים‪:‬‬
‫מערכת בפעולה ‪.‬‬
‫­‬
‫השתקת צופרים‪.‬‬
‫­‬
‫הפסקת פעולת נצנצים לאחר ‪RESET‬‬
‫­‬
‫תקלה במערכת הכריזה ‪.‬‬
‫­‬
‫תקלת מגבר‪ ,‬בקרת קו רמקולים‪.‬‬
‫­‬
‫תקלת טלפון כבאים‪.‬‬
‫­‬
‫תקלה באביזר גילוי אש ‪.‬‬
‫­‬
‫הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על‪-‬ידי מי שלא‬
‫הוסמך לכך‪ ,‬את הפסקת פעולתו של הלוח כולו או אזורים בו‪ ,‬וכן‬
‫מטען‪ ,‬צופר וכו'‪.‬‬
‫ ‪- 216‬‬‫למערכת יהיו ‪ 1‬רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות‪.‬‬
‫הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו או ניטרול חלקים ממנו‪ ,‬יוכל‬
‫להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך בעזרת קוד כניסה מתאים‪ ,‬וגם אז‪,‬‬
‫הניתוק יצביע בהתראה קולית על הניתוק הקיים‪.‬‬
‫‪00.22./.1‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫תצוגת ‪ LCD‬אלפא נומרית בעברית בלבד של ‪ 2‬שורות ו‪10 -‬‬
‫­‬
‫תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת‬
‫השונים‪ .‬השורה העליונה תציין את המיקום המדוייק‬
‫והשורה התחתונה תציין סטטוס ואירועים ממרכיבי‬
‫המערכת השונים‪.‬‬
‫מרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה‬
‫­‬
‫‪ BUILT-IN‬שבעזרתם ניתן יהיה להגדיר בשטח או לבצע‬
‫שינויים בעת הצורך‪ ,‬של האזורים ופונקציות ההפעלה‬
‫השונות הנדרשות מהמערכת‪ ,‬ללא צורך בביצוע שינויי‬
‫חומרה או תוכנה כלשהם‪.‬‬
‫המרכזייה תאפשר שליטה של ‪ 2,000‬כתובות כולל‪INPUT :‬‬
‫­‬
‫או ‪.OUTPUT‬‬
‫מרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה ‪VERIFICATION‬‬
‫­‬
‫‪ ALARM‬למניעת התראות שווא‪.‬‬
‫מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית‪ ,‬לבדיקת‬
‫­‬
‫תקינותה של המערכת ומרכיביה השונים‪.‬‬
‫ניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב ‪ TEST‬בלי שהדבר‬
‫­‬
‫יפריע לקליטת אזעקות מאזורים אחרים‪.‬‬
‫ניתן יהיה לחבר למרכזיה ‪ 2‬לוחות התראה משניים בעזרת‬
‫­‬
‫קו תקשורת של שני מוליכים בלבד אשר יספק את כל‬
‫האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח‬
‫הבקרה הראשי‪ .‬כל לוח משנה יכלול תצוגת ‪ LCD‬אלפא‬
‫נומרית בעברית בלבד של ‪ 2‬שורות ו‪ 10 -‬תווים‪.‬‬
‫מרכזית הגילוי תכלול מערכת כריזת חרום משולבת‬
‫­‬
‫(‪ )BUILT-IN‬אשר תכלול את המרכיבים העיקריים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫יחידת בקרה מרכזית אשר תכלול יחידת זיכרון לאחסון‬
‫­‬
‫הודעות מוקלטות‪ ,‬מערכת מיתוג אוטומטית להעברת‬
‫ההודעות אל אזורי הכריזה השונים‪ ,‬כניסות שמע ממקורות‬
‫שמע מקוריים (מיקרופון מקומי‪ ,‬מיקרופון מרוחק וכו')‪.‬‬
‫מחולל אותות (‪ )TONE-GENARATOR‬להעברת ‪ 1‬טונים‬
‫­‬
‫שונים להתראה‪.‬‬
‫מערכת מיתוג ידנית אשר תאפשר העברת ההודעות‬
‫­‬
‫לאזורים שונים על פי בחירת המפעיל או לכל האזורים בו‬
‫זמנית‪.‬‬
‫מיקרופון מקומי אשר יאפשר כריזת חרום או הודעות‬
‫­‬
‫ממרכז הבקרה‪.‬‬
‫יחידת גונג אשר יופעל לפני ההודעה‪.‬‬
‫­‬
‫מגברי הספק בהספק מתאים לכמות הרמקולים שמפורטת‬
‫­‬
‫בתוכניות עם רזרבה של ‪.10%‬‬
‫מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות‬
‫­‬
‫שונות כמו‪ :‬הפעלת מערכות כיבוי‪ ,‬הפעלת חייגן אוטומטי‪,‬‬
‫הפעלת צופרים‪ ,‬הפעלת מדפי אש‪ ,‬הפעלת מגנטים לסגירת‬
‫דלתות וכו'‪.‬‬
‫בנוסף לתצוגת ‪ LCD‬בעברית‪ ,‬תכלול המרכזייה‪:‬‬
‫­‬
‫נורות בקרה למתח הפעולה‪ ,‬אזעקה במקרה של שריפה‪,‬‬
‫­‬
‫סימון תקלה וכו'‪.‬‬
‫מפסקים להדממת צופר‪ ,‬למצב בדיקה‪ RESET ,‬וכו'‪.‬‬
‫­‬
‫‪00.22././‬‬
‫יחידת ספק הכוח‬
‫ ‪- 211‬‬‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל‪ ,‬באמצעות יחידת‬
‫מצברי חרום אשר יאפשר המשך פעילותה של המערכת‬
‫למשך ‪ 12‬שעות‪.‬‬
‫ספק הכוח יהיה חלק אינטגרלי של יח' הבקרה‪ ,‬ובנוי על‬
‫עקרון הבא‪:‬‬
‫יחידת המרה‪ )21%( 2/0VAC -‬ל‪ 21 VDC-‬המסוגלת לספק‬
‫זרמים נדרשים בהתאם לתוצרת המערכת‪.‬‬
‫יחידת טעינה למצברים‪.‬‬
‫מצברי ג'ל אטומים‪.‬‬
‫מרכזית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען טרנזיסטורי מיוצב‪,‬‬
‫עם אפשרות לטעינת זליגה בהספק הנדרש לאספקת כל‬
‫הדרוש לכל המערכת‪ .‬טעינת המצברים תהיה רצופה‪,‬‬
‫אוטומטית ועוקבת אחר מצב הטעינה של המצברים בכל‬
‫עת‪.‬‬
‫כדי להתריע על מצב חירום‪ ,‬כשהמערכת פועלת על‬
‫המצברים‪ ,‬תופיע בלוח התצוגה אזהרה אור‪-‬קולית‪.‬‬
‫יחידת ספק הכוח תכיל הגנה מפני מתחי יתר למנוע תפקוד‬
‫לקוי או נזק שעלול להגרם דרך כניסת המתח‪.‬‬
‫יחידת הבקרה תצויד במצבר ובמטען להפעלת המערכת‬
‫במקרה של הפסקה ברשת החשמל‪ 12 ,‬שעות מרגע התקלה‪.‬‬
‫בתום זמן זה‪ ,‬על המערכת להפעיל אזעקה לפחות ‪ /0‬דקות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫כאשר תהיה הפסקה באספקת החשמל‪ ,‬יחידת ספק הכוח‬
‫תחבר את המצברים‪ ,‬והמערכת תפעל כרגיל‪.‬‬
‫כשאספקת זרם החשמל תתחדש‪ ,‬יחידת הבקרה תמשיך‬
‫לפעול כרגיל‪.‬‬
‫אפיוני הטענת המצברים יתוכנתו בהתאם לנתוני יצרן‬
‫המצברים‪ .‬ניתן יהיה לקבוע את סוג הסוללות (ג'ל‪ ,‬עופרת‬
‫‪,‬ניקל קדמיום)‪.‬‬
‫זמן הטעינה יבוקר אוטומטית בהתאם לטמפרטורת‬
‫הסביבה של המצברים‪ ,‬לאחר פריקה מלאה של מצברים‬
‫תהיה למערכת היכולת להטעין ‪ 10%‬מקיבול המצברים תוך‬
‫‪ 21‬שעות‪.‬‬
‫מערכת הטעינה תברר את מצב טעינת המצברים לוידוי‬
‫קיבולת טעינה תקין (אם במשך ‪ 16‬שע' זרם הטעינה עדיין‬
‫מעל ‪ 100mA‬המערכת תתריע על תקלת קיבולת מצברים)‪.‬‬
‫לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה‪.‬‬
‫אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה‪.‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬תידלק נורית אזהרה לאות שמערכת הצפירה‬
‫מנותקת‪.‬‬
‫בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא‬
‫בעת אזעקה‪ ,‬הרי במידה ותיכנס אזעקה נוספת‪ ,‬תחזור‬
‫האזעקה הקולית ותפעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫נוסף על כך‪ ,‬עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על ‪,RESET‬‬
‫תחזור כל המערכת לקדמותה‪ ,‬כולל נכונות לפעולה של‬
‫מערכת הגילוי וההתראה הקולית חזותית‪.‬‬
‫אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה ‪-‬‬
‫‪.RESET‬‬
‫אפשרות להתממשקות במערכת חרום‪:‬‬
‫יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה‪ ,‬כך‬
‫שהגלאי הראשון שיפעל‪ ,‬יפעיל את מערכת האזעקה‪ ,‬אך‬
‫הפיקוד להפעלת מערכת החירום לא יפעל אלא רק לאחר‬
‫שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני האזורים‪.‬‬
‫תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת החירום‬
‫בפועל‪ .‬את ההשהיה ניתן יהיה לכוון לכל ערך זמן רצוי‪.‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת‪ ,‬תיקוני‬
‫רגישות של כל גלאי וגלאי בהתאם לתנאים המשתנים‪,‬‬
‫קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי והצגתה על‬
‫פני מדפסת‪.‬‬
‫אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים‬
‫כמו יום‪3‬לילה או לפי משטר שעות‪ ,‬חגים וכדומה‪.‬‬
‫אפשרות תכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות‬
‫בהתאם למשטרי עבודה משתנים‪.‬‬
‫"בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר‬
‫תסומן בלוח הבקרה בצורה קולית‪3‬חזותית‪.‬‬
‫הפעלה לצורך ניסוי‪ .‬במצב זה יפעל צופר האזעקה עם‬
‫הפעלת כל גלאי‪ ,‬אולם יעשה ‪ RESET‬אוטומטי תוך מספר‬
‫שניות לאחר הפעלת הגלאי‪ .‬הסימון בלוח הבקרה יעלם רק‬
‫עם העברת הלוח למצב פעולה רגיל‪.‬‬
‫ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים‪.‬‬
‫הפסקה כזו תתריע על הפסקת האזור בלוח הפיקוד‬
‫והבקרה‪.‬‬
‫ישנה אפשרות לשלב מערכת כריזת חרום‪ ,‬כך שהרמקולים‬
‫המחוברים יפעלו אוטומטית בזמן אש וישמיעו הודעות‬
‫מוקלטות לאזורים השונים‪.‬‬
‫‪00.22./.2‬‬
‫צופר אזעקה‬
‫צופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפני שריפה‪.‬‬
‫במקביל יופעלו צופרים אחרים במבנה‪ .‬יתאפשר ביטול פעולה זו‬
‫באמצעות מתג‪ ,‬כך שבמקרה של ביטול פעולת הצופר תידלק נורית‬
‫סימון ויופעל זמזם תקלה‪.‬‬
‫‪00.22./.5‬‬
‫הפעלת חרום בעת אזעקה‬
‫לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה‪ .‬יתאפשר‬
‫­‬
‫ביטול כל אחת מפעולות החירום‪ .‬ביטול כזה ידליק נורית‬
‫משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה‪ .‬חלק מההפעלות‬
‫ישארו עד לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור מספר שניות‬
‫ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת‪.‬‬
‫אל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי‪ .‬חייגן זה‬
‫­‬
‫יחייג בשיטה אוטומטית למינויים אשר יקבעו‪ ,‬וימסור‬
‫הודעה מוקלטת של שריפה בבנין הנדון‪ .‬ההודעה תמסר ללא‬
‫הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני‪ .‬החייגן יתוכנת‪ ,‬כך שיחייג‬
‫ביום רק לאחר התראת ‪ 2‬גלאים ויותר‪ .‬ולאחר שעות היום‪,‬‬
‫בשבתות וחגים‪ ,‬יחייג לאחר התראת גלאי אחד ויותר‪.‬‬
‫המערכת תאגור בזכרון פנימי את ‪ 600‬האירועים האחרונים‬
‫­‬
‫אשר ניתן יהיה לקבל הדפסה של האירועים השונים בחתך‬
‫של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן‪ ,‬ארועים שטופלו בציון‬
‫מועד וזמן‪ ,‬מערכות חרום שהופעלו בציון מועד זמן‪ ,‬תקלות‬
‫במערכת וארועים שלא טופלו בציוד מועד וזמן‪.‬‬
‫‪00.22./.0‬‬
‫סדר פעולות המערכת‬
‫כאשר ‪ /‬גלאים מתריעים בקומה‪ ,‬תתבצע הפסקת חשמל לאחר ‪20‬‬
‫דקות‪ ,‬בקומת ההתרעה‪ ,‬בקומה מעל ומתחת‪.‬‬
‫כאשר ‪ 2‬גלאים מתריעים בקומה‪ ,‬ישוחררו אלקטרו מגנטים‬
‫לדלתות בקומה ותריסי העשן ישוחררו לפי אזור הגילוי‪.‬‬
‫כאשר גלאי אחד מתריע‪ ,‬יופעלו צופרי פינוי קומה‪ ,‬לאחר וידוא‬
‫אזעקה (‪.)VERIFICATION‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫הפסקת מיזוג אויר תתבצע לפי אזורי שליטת לוחות מיזוג האוויר‪,‬‬
‫כאשר ‪ 2‬גלאים או יותר מתריעים‪ .‬בביצוע ‪ ,RESET‬מיזוג האוויר‬
‫יחזור לעבוד כרגיל‪.‬‬
‫לוח נוריות עזר במערכת‪:‬‬
‫­ במערכת ימוקם פאנל נוריות אינטגרלי המספק אינדיקציה על‬
‫המצבים הבאים‪:‬‬
‫­ נורית כללית ‪ -‬כאשר כיבוי אחד בגז פועל‪.‬‬
‫­ נורית כללית ‪ -‬כאשר ‪ 2‬כיבויים בגז פועלים‪.‬‬
‫­ נורית כללית ‪ -‬כאשר ‪ /‬כיבויים בגז פועלים‪.‬‬
‫­ או לחליפין נורית כללית מהבהבת לאט מסמנת כיבוי אחד‬
‫הופעל‬
‫­ מהבהבת מהר מסמנת שני כיבויים הופעלו‬
‫­ דולקת באופן קבוע מסמנת שהופעלו שלוש כיבויים ומעלה‪.‬‬
‫­ נורית כללית ‪ -‬כאשר צופרים מנוטרלים‪.‬‬
‫­ נורית כללית ‪ -‬כאשר כיבויים מנוטרלים‪.‬‬
‫­ נורית כללית ‪ -‬כאשר יחידות הפעלת מפסקי זרם‪3‬מגנטים וכו'‬
‫מנוטרלים‪.‬‬
‫­ נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ"ל‪.‬‬
‫‪00.22./..‬‬
‫רמות גישה למערכת‪:‬‬
‫למערכת ינתנו ‪ 1‬רמות גישה שונות‪ ,‬לפי קודים שונים‪.‬‬
‫הקודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות‬
‫איפיונים‪ .‬כך שאיש אחזקה‪ ,‬מנהל אחזקה‪ ,‬טכנאי שרות או כל‬
‫משתמש אחר‪ ,‬יוכלו לשנות איפיונים ע"י קוד משלהם‪.‬‬
‫‪00.22.2‬‬
‫פנל משנה לחיווי ולבקרה‬
‫­ כל יחידה תכלול תצוגת ‪ LCD‬אלפא נומרית בעברית בלבד של ‪ 2‬שורות ו‪10 -‬‬
‫תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים‪ .‬השורה‬
‫העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סטטוס‬
‫ואירועים ממרכיבי המערכת השונים‪ .‬בנוסף לתצוגת ‪ LCD‬בעברית‪ ,‬תכלול‬
‫כל יחידה נורות בקרה למתח הפעולה‪ ,‬אזעקה במקרה של שריפה‪ ,‬סימון‬
‫תקלה וכו'‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬כולל הלוח מפסקים להדממת צופר‪ ,‬למצב בדיקה‪,‬‬
‫‪ RESET‬וכו'‪.‬‬
‫­ היחידה תפעל במקרה של הפסקת חשמל‪ ,‬באמצעות יחידת מצברי חרום‬
‫אשר יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך ‪ 12‬שעות‪.‬‬
‫­ כאופציה יתאפשר שילוב מודולי חיווי קוליים ביחידה‪ ,‬לשימוש כיחידת‬
‫בקרת כריזה בטיחותית‪ .‬המערכת תאפשר חיבור מספר יחידות חיווי ע"ג‬
‫הרשת וע"פ דרישה או‪ ,‬לשם יצירת מעגל הגנת מערכת נוסף‪ ,‬מכשל חיווי‪.‬‬
‫‪00.22.5‬‬
‫לוח סינופטי‬
‫­ הלוח הסינופטי יענה לדרישות תקן ‪ ANSI/UL 161‬מהדורה אחרונה ותקן‬
‫ישראלי ת"י ‪ 2220‬ויישאו תו תקן בהתאם‪.‬‬
‫­ הלוח יותקן (ימוגן) בתוך קופסת פח מתאימה‪ ,‬בעלת דלת עם חלון שקוף‬
‫ומנעול בחזית‪.‬‬
‫­ הלוח יהיה מסוג דיגיטאלי‪ .‬בכל מקרה של גלאי מזעיק יציג הלוח את כתובת‬
‫הגלאי‪.‬‬
‫­ במקרה של הפעלת מערכת כיבוי תוצג גם הודעה בעברית על הפעלת‬
‫המערכת‪.‬‬
‫ ‪- 210‬‬‫‪00.22.0‬‬
‫אמצעי התראה‬
‫כל אמצעי ההתראה יפעלו עפ"י משטרי פעולה אשר יפורטו בהמשך‪.‬‬
‫אמצעי התראה יכללו‪:‬‬
‫צופרי אזעקה בכל שטחי המבנה‪.‬‬
‫­‬
‫רמקולי כריזת חירום‪.‬‬
‫­‬
‫רמקולי כריזת חירום משולב נצנץ חיצוני‪.‬‬
‫­‬
‫שלטי "אש" בכל שטחי המבנה‪.‬‬
‫­‬
‫קשר לכוחות סיוע (שומרים‪ ,‬מכבי אש‪ ,‬ממוני בטיחות וכו')‪.‬‬
‫­‬
‫יחידת התראה משנית (לוח משנה)‪.‬‬
‫­‬
‫‪00.22..‬‬
‫אמצעי כיבוי‬
‫במקומות שיוגדרו יותקנו מערוכת כיבוי אוטומטיות בגז ‪ , FM-200‬או‬
‫­‬
‫‪ NAF 125‬מאושר ‪ UL‬לפי ‪. NFPA 2001‬‬
‫בחדרי גנרטורים יותקנו מערוכת כיבוי אוטומטיות באבקה כימית יבשה‪.‬‬
‫­‬
‫המערכות יכללו מיכל צנרת וגלאים תרמיים מאושר ‪ UL‬ורשות הכבאות‪.‬‬
‫אמצעי הכיבוי אוטומטית יופעלו לאחר פעולה משולבת של שני גלאים או‬
‫­‬
‫ע"י אמצעי הפעלה ידניים‪.‬‬
‫‪00.22.0‬‬
‫רמקולי כריזה‬
‫­ ייעשה שימוש ברמקולי "‪ 1‬לכרזת חרום כולל גריל ברחבי המבנה‪ ,‬חדרי‬
‫המדרגות וכו'‪.‬‬
‫­ וברמקולי שופר לחללים טכניים ‪.‬‬
‫­ רמקול חיצוני משולב נצנץ בעוצמה של ‪ 185 CD‬לפי תקן ‪UL-1480/1971‬‬
‫‪.‬‬
‫­ רמקולי "‪ 1‬יהיו מסוג המותאם להתקנה גלויה על קיר או תקרת בטון ו‪3‬או‬
‫להתקנה משולבת בתקרות אקוסטיות‪.‬‬
‫­ כל רמקול יכלול שנאי בעל ‪ 1‬סנפים לפחות‪.‬‬
‫­ הרמקולים יהיו בעלי אישור ‪. UL‬‬
‫‪00.22.9‬‬
‫גלאים‬
‫‪00.22.9.2‬‬
‫גלאי אופטי אנלוגי‬
‫­ הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן ‪.UL-268‬‬
‫­ הגלאי יהיה בעל אישור מכון התקנים הישראלי‪.‬‬
‫­ הגלאי יאפשר למערכת ביצוע בדיקת רגישות‪ ,‬תיקון‬
‫אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים‬
‫ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו‪ :‬יום‪3‬לילה וכדומה‪.‬‬
‫­ הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי‪ ,‬עם מקור קבוע של‬
‫אלומת אור המופק מפוטו דיודה‪.‬‬
‫­ הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור‪.‬‬
‫­ הגלאי מצויד במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק‪.‬‬
‫­ המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך‪ ,‬על מנת למנוע הפרעות‬
‫חשמליות כאשר מותקן בלוחות חשמל או בקרבת מוליכים‬
‫חשמליים‪.‬‬
‫­ הגלאי מוגן מפני הפרעות ‪ RFI‬העשויים להיגרם ממשדרים‬
‫אשר עשויים להימצא במקום‪.‬‬
‫­ הגלאי מצויד יחידה תרמית אשר מפעילה אותו בטמפרטורה‬
‫של ‪ 11‬מעלות צלזיוס ללא כל קשר לעשן‪.‬‬
‫­ בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היוניזציה או החום ויהיה‬
‫מסוג ‪ ADDRESSABLE‬עם מנגנון לקביעת הכתובת לצורך‬
‫זיהויו בלוח‪.‬‬
‫ ‪- 212‬‬‫‪ 00.22.20‬גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי‬
‫הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של ‪ 11‬מעלות צלזיוס‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬יגיב הגלאי לעלית‬
‫טמפרטורה של ‪ 6.1‬מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על‬
‫דקה אחת‪.‬‬
‫בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג‬
‫‪.ADDRESSABLE‬‬
‫הגלאי יהיה נושא תו תקן ‪ F.M.‬ו‪ U.L. 521 -‬וכן אישור מכון התקנים הישראלי‬
‫{מת"י}‪.‬‬
‫‪ 00.22.22‬גלאי משולב אופטי‪3‬חום‬
‫הגלאי יכיל ‪ 2‬אלמנטים בלתי תלויים ויהווה ‪ 2‬כתובות ברכזת‪.‬‬
‫­‬
‫רגישויות לעשן בגלאי אופטי ינועו בין ‪ 0.2%/FT‬עד ‪( 3.7%/FT‬חלון ‪.)UL‬‬
‫­‬
‫רגישות גלאי חום יגיב לטמפ' סבירה של ‪ 11‬מעלות צלזיוס קבוע‪ ,‬בנוסף‬
‫­‬
‫לכך ייתן התראה לעליית טמפ' של ‪ 20‬מעלות צלזיוס מעל הטמפ'‬
‫הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת‪.‬‬
‫דרגת הגנה ‪ IP 61‬ללא בסיס‪.‬‬
‫­‬
‫הגלאי יהיה נושא תו תקן ‪ F.M.‬ו‪ U.L. 521 -‬וכן אישור מכון התקנים‬
‫­‬
‫הישראלי מת"י}‪.‬‬
‫‪ 00.22.21‬גלאי עשן יוניזציה אנלוגי‬
‫הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן ‪ UL-268‬וכן אישור מ"תי‪.‬‬
‫­‬
‫הגלאי יאפשר למערכת לבצע רגישות רציפה‪ ,‬ביצוע תיקון אוטומטי של‬
‫­‬
‫הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה‬
‫מתוכנתים מראש כמו‪ :‬יום‪3‬לילה וכדומה‪.‬‬
‫הגלאי מוגן ברשת מסביב על‪-‬מנת למנוע חדירה של חרקים או חלקיקי אבן‬
‫­‬
‫גדולים אשר גורמים לאזעקות סרק‪.‬‬
‫הגלאי יעבוד באופן יציב בתנאים משתנים של טמפרטורה‪ ,‬לחות ורעשים‬
‫­‬
‫הנובעים משדות אלקטרוסטטיים הנמצאים בקרבתו‪.‬‬
‫הגלאי מצויד בנורית קבועה ‪ LED‬אשר תדלוק בזמן הפעלת הגלאי‪ ,‬עד‬
‫­‬
‫שיבוצע ‪ RESET ALARM‬מלוח גילוי האש‪.‬‬
‫הגלאי צורך בזמן רגיעה זרם שאינו עולה על ‪ 16‬מיקרו אמפר נומינלי‪.‬‬
‫­‬
‫ראש הגלאי מובטח בנעילה מיוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר לאנשים‬
‫­‬
‫שלא הוסמכו‪ ,‬לפרק את הראש מהבסיס‪.‬‬
‫הגלאי מצויד במנגנון ויזואלי לציון תקינות הגלאי‪.‬‬
‫­‬
‫הבסיס של כל גלאי יהיה בסיס מסוג ‪ ADDRESSABLE‬עם מנגנון‬
‫­‬
‫לקביעת כתובת הזיהוי‪.‬‬
‫קיימת אפשרות להתקין מכל גלאי נורית אזעקה מרחוק‪.‬‬
‫­‬
‫ניתן לחבר נורית אזעקה משותפת לקבוצת גלאים‪ ,‬באמצעות שני מוליכים‪.‬‬
‫­‬
‫הגלאי והבסיס‪ ,‬כל אחד בנפרד‪ ,‬נושא תקן ‪ U.L. 268‬כנדרש‪.‬‬
‫­‬
‫טמפרטורת העיבוד והלחות שבהם עומד הגלאי‪ ,‬הינם ע"פ דרישת התקן‬
‫­‬
‫‪ U.L. 268‬פרק ‪VARIABLE AMBIENT TEMPERATURE 12‬‬
‫‪TESTS‬‬
‫במידה ויידרש‪ ,‬ניתן יהיה להתקין בסיס עם צפצפה‪ .‬הצפצפה תתריע כאשר‬
‫­‬
‫תהיה התראה מהגלאים בחדרים הסמוכים‪ ,‬משני צידי החדר‪ .‬הצפצפה‬
‫תופעל ע"פ דרישה ותהיה מכותבת‪ ,‬אך היא לא תיכלל ב ‪ 2,000 -‬הכתובות‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬כתובת הגלאי כוללת את כתובת הצפצפה‪.‬‬
‫­‬
‫גלאי להבה‬
‫­ הגלאי יהיה נושא תו תקן ‪ F.M.‬ו‪ U.L. 521 -‬וכן אישור מכון‬
‫התקנים הישראלי {מת"י}‪.‬‬
‫­ הגלאי יהיה גלאי משולב מסוג ‪ UV\IR‬ומיועד לאתר להבה‪ ,‬באותם‬
‫המקומות אשר בהם אפשרית שריפה ללא יצירת עשן אלא להבה‪,‬‬
‫בטכנולוגיה של אינפרא אדום‪.‬‬
‫‪ 20-/0‬וולט ז"י‪.‬‬
‫­ מתח עבודה‪:‬‬
‫‪UV/O. 185 to 0/245 microns‬‬
‫­ טווח‪:‬‬
‫ ‪- 212‬‬‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫­‬
‫‪1850 to 2450 angstroms‬‬
‫‪IR/4/2 TO 4.7 microns‬‬
‫רגישות‪2' X 2' Gasoline Fire @ 50 FT. :‬‬
‫‪2' X 2' JPA Fire @ 100 FT.‬‬
‫‪20' X 20' JPA Fire @ 150 FT.‬‬
‫‪0.1 Or 3.0 seconds, selectable‬‬
‫זמן תגובה‪:‬‬
‫(‪ C‬מעלות ‪ C to 75‬מעלות ‪ F )10-‬מעלות ‪to 261‬‬
‫טווח טמפ'‪:‬‬
‫‪ F‬מעלות ‪10-‬‬
‫‪0 to 11% RH‬‬
‫טווח לחות‪:‬‬
‫גלאי להבה אינפרא אדום (‪)IR3‬‬
‫­ הגלאי יהיה נושא תו תקן ‪ ATEX ,CENELEC ,FM‬מוגן‬
‫התפוצצות‪.‬‬
‫­ הגלאי יהיה גלאי משולב מסוג ‪ IR3‬תלת קרן למניעת התראות שווא‬
‫ומיועד לאתר להבה באותם המקומות אשר בהם אפשרית שריפה ללא‬
‫יצירת עשן אלא להבה בטכנולוגיה של אינפרא אדום‪.‬‬
‫‪ 21-/2‬וולט ז"י‬
‫­ מתח עבודה‪:‬‬
‫עד ‪ /0‬מ'‬
‫­ טווח‪:‬‬
‫‪ 1‬שנ'‬
‫­ זמן תגובה‪:‬‬
‫מאונך ‪ 200‬מעלות מאוזן ‪ 200‬מעלות‬
‫­ זווית ראיה‪:‬‬
‫‪ -40‬מעלות צלזיוס עד ‪ 75‬מעלות צלזיוס‬
‫­ טווח טמפ'‪:‬‬
‫‪0-11%‬‬
‫­ טווח לחות‪:‬‬
‫פלב"מ‬
‫­ מארז‪:‬‬
‫­ אטימות‪IP66,IP67 :‬‬
‫‪ 00.22.2/‬גלאי חום לתנאי סביבה קשים‬
‫­ הגלאי יהיה נושא תו תקן ‪ F.M.‬ו‪ U.L. 521 -‬וכן אישור מכון התקנים‬
‫הישראלי {מת"י}‪.‬‬
‫­ גלאי חום להתקנה חיצונית עם דרגת הגנה ‪ IP61‬עם טמפרטורה קבועה של‬
‫‪ 210‬מעלות ‪ F‬כולל יחידת כתובת‪.‬‬
‫­ ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת‪.‬‬
‫‪ 00.22.22‬גלאי עשן מדגם אלומה‬
‫­ הגלאי יהיה נושא תו תקן ‪ F.M.‬ו‪ U.L. 521 -‬וכן אישור מכון התקנים‬
‫הישראלי {מת"י}‪.‬‬
‫­ הגלאי מורכב ממשדר ומקלט‪ ,‬עובד עם קרן אינפרא אדום שנמדדת ע"י‬
‫המקלט הקובע את עוצמת האפלה הנגרמת ע"י חלקיקי עשן‪.‬‬
‫­ כאשר עוצמת הקרן במקלט יורדת מתחת לערך מסויים מתקבלת התראה‬
‫בלוח הבקרה‪ .‬ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת‪.‬‬
‫‪ 21 - /6‬וולט ‪.DC‬‬
‫­ מתח עבודה‪:‬‬
‫‪ 1.2‬מ' עד ‪ 201‬מ'‬
‫­ טווח עבודה‪:‬‬
‫­ רוחב כיסוי קרן‪ :‬עד ‪ 21./‬מ'‬
‫‪ 00.22.25‬גלאי עשן פוטו להתקנה בתעלות מיזוג אויר‬
‫­ הגלאי יהיה נושא תו תקן ‪ F.M.‬ו‪ U.L. 521 -‬וכן אישור מכון התקנים‬
‫הישראלי {מת"י}‪.‬‬
‫­ היחידה מקבלת דוגמא של אוויר מן התעלה‪ ,‬מעבירה אותה לתוך תא שבו‬
‫ממוקם הגלאי‪ ,‬במידה והאוויר מכיל ריכוז גבוה של עשן הגלאי יופעל ויראה‬
‫התראה חזותית בעזרת נורת אינדיקציה שתחובר במקביל אליו ותותקן‬
‫בצורה חיצונית ונראית לעין‪ ,‬וכן התראה ללוח הבקרה‪ .‬גלאים אלו יכילו‬
‫אמצעי לכיוון רגישות‪ .‬ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת‪.‬‬
‫‪ /6‬עד ‪ 21‬וולט ז"י‪.‬‬
‫­ מתח עבודה‪:‬‬
‫‪ 222‬עד ‪1220 m/min‬‬
‫­ טווח מהירות אוויר‪:‬‬
‫ ‪- 21/‬‬‫­‬
‫טווח טמפ' עבודה‪ 0 :‬מעלות צלזיוס עד ‪ 10‬מעלות צלזיוס‬
‫‪ 00.22.20‬גלאי כבל‬
‫גלאי כבל מיועד להתקנה באזורים כגון תעלות כבלים הנמצאות במנהרות כבלים‬
‫תת קרקעיות ‪,‬מקומות פתוחים ‪,‬כבלי חשמל במחסנים‪ ,‬לוחות חשמל וכד'‬
‫הגלאי יכלול כל אביזרי הגילוי הדרושים להתקנת גלאי הכבל‪ .‬עקרון הפעולה‬
‫יוגדר לפי אזורים‪ .‬קופסאות החיבורים יצוידו ביחידות כתובת מתאימות ויהיו‬
‫עם דרגת הגנה ‪ IP65‬לכל אזור תחובר יח' כתובת‪.‬‬
‫‪ 00.22.2.‬בסיס הגלאי‬
‫הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג שני‪.‬‬
‫הבסיס יהיה מתאים לגלאים אנאלוגיים ממוענים עם התראת אמת ( ‪ANALOG‬‬
‫‪ .)ADDRESSABLE TRUE ALARM DETECTORS‬כל גלאי יהיה עם‬
‫כתובת‪.‬‬
‫הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה‪.‬‬
‫הגלאי יכלול נורית אינדיקציה מהבהבת בזמן פעולת הגלאי‪ .‬תהיה אפשרות חיבור‬
‫נורית אינדיקציה מקבילה‪.‬‬
‫‪ 00.22.20‬לחצני אזעקה וכיבוי‬
‫הלחצנים יהיו מאושרים ‪ ANSI/UL /1‬מהדורה אחרונה ות"י ‪ 2220‬חלק ‪.6‬‬
‫הלחצנים יהיו בעלי יחידת כתובת‪.‬‬
‫במקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז‪ ,‬יותקנו לחצנים להפעלה ידנית של‬
‫מערכת הכיבוי‪.‬‬
‫הלחצנים יותקנו במקומות כמפורט על גבי התוכניות בגובה של ‪ 260‬ס"מ‪.‬‬
‫הלחצנים יהיו מדגם משיכה‪ ,‬מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג‪ ,‬ויותקנו עם שילוט‬
‫מתאים (בעברית) להפעלת הלחצן‪.‬‬
‫‪ 00.22.29‬נורית סימון‬
‫בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור‪ ,‬ארון‪ ,‬לוח חשמל‪ ,‬בחלל תקרה תלויה‪ ,‬בחלל‬
‫רצפה צפה וכו' תותקן נורית סימון חיצונית מבסיס הגלאי‪.‬‬
‫הנורית תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי‪.‬‬
‫הנורית תהבהב‪3‬תדלוק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל‪.‬‬
‫הנורית תהיה מופעלת בזרם נמוך ללא מקור מתח חיצוני ותכלול עדשה מגדילה‬
‫שתאפשר לחזות בדליקתה בזוית רחבה וממרחק‪.‬‬
‫כל נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי‪.‬‬
‫‪ 00.22.10‬צופרים‬
‫­ הצופרים יהיו מאושרים ‪ ANSI/UL 161‬מהדורה אחרונה ות"י ‪ 2220‬חלק‬
‫‪.20‬‬
‫­ הצופרים יתאימו לעבודה במערכת מכותבת (עם יחידת כתובת) ויהיו צופרים‬
‫אלקטרוניים‪.‬‬
‫­ הצופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול‪ ,‬שופר וכן אוסצילטור נפרד לכל צופר‪.‬‬
‫­ עוצמת הצופרים תהיה ‪ 10‬דציבלים לפחות במרחק של ‪ /‬מטרים מהצופר‪.‬‬
‫­ הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה ל"השתקת‬
‫צופרים"‪.‬‬
‫­ מתח הפעלת הצופרים יהיה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל צריכת זרם נמוכה‪.‬‬
‫­ עבור צופר עם נצנץ על הנצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגרלי‬
‫לצופר ויפעל במקביל להפעלת הצופר‪ .‬קצב ההבהוב ‪ 60‬פלשים בדקה‬
‫בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור ממרחק ‪ /0‬מטרים לפחות‪ .‬גם לאחר‬
‫שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ להבהב ולא יפסיק עש שיעשה‬
‫‪ RESET‬למערכת‪.‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫­‬
‫­‬
‫בחדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן‪ ,‬בנוסף לצופר האזעקה‪ ,‬גם‬
‫צופר פינוי (בטון שונה) ומתחתיו שלט אדום עם חריטה בצבע לבן‪" :‬צופר‬
‫פינוי‪ ,‬מערכת כיבוי אש הופעלה‪ ,‬יש לפנות את החדר מיידית"‪ ,‬במקביל‬
‫יהבהב שלט מחוץ לחדר‪" :‬בחדר הופעלה מערכת כיבוי בגז"‪.‬‬
‫ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר‬
‫שחרור הגז‪ .‬תחת הצופר יותקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן‪" :‬צופר‬
‫שחרור גז – מערכת כיבוי אש הופעלה בארון חשמל"‪.‬‬
‫‪ 00.22.12‬חייגן טלפון אוטומטי‬
‫יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג ל‪ 1 -‬מנויי טלפון וסידור‬
‫­‬
‫מתאים למסירת הודעה מוקלטת‪.‬‬
‫מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין‪.‬‬
‫­‬
‫חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הטלפון באופן שלא יהיה תלוי בפעולת‬
‫­‬
‫מרכזית הטלפון או מהמכשירים עצמם‪.‬‬
‫חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים‪:‬‬
‫­‬
‫שרות מכבי האש – קו מבצעי‪.‬‬
‫­‬
‫שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום‪.‬‬
‫­‬
‫פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה של המערכת‬
‫­‬
‫המפורטת לעיל‪.‬‬
‫החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק"‪.‬‬
‫­‬
‫החייגן יפסיק את פעולתו האוטומטית לאחר ‪ 1‬סיבובים‪ ,‬בכל סיבוב הוא‬
‫­‬
‫יחייג לכל המנויים הקבועים מראש‪.‬‬
‫אורך ההודעה היוצאת למנויים יהיה ‪ /0‬שניות לפחות‪.‬‬
‫­‬
‫מתח ההפעלה של החייגן יהיה זהה למתח החרום של יח' החרום בלוח‬
‫­‬
‫הפיקוד ובעל צריכת זרם נמוכה‪.‬‬
‫‪ 00.22.11‬יח' כתובת אנאלוגית ‪ 2-10 mA‬לחיבור גלאי הגז אל רכזת גילוי האש‬
‫­ יח' כתובת אנאלוגית ‪ 1-20 mA‬יותקנו עבור חיבור רגשים למערכת גילוי אש‬
‫כגון‪ :‬גלאי גז בוטן‪ ,‬פרומן‪ ,‬מימן‪.CO ,‬‬
‫­ יח' הכתובת יכולה לקבל התראות ב‪ / -‬רמות ‪( ,‬גבוה ‪ ,‬בינוני ‪ ,‬נמוך) ובכל‬
‫רמה אחד מארבעת המצבים אש‪ ,‬בטיחות‪ ,‬בקרה‪ ,‬תקלה‪.‬‬
‫­ כל הנתונים נשמרים ביח' הזכרון של המערכת כך שאפשר להעביר את‬
‫הנתונים בצורה גרפית בתקשורת למערכות אחרות‪.‬‬
‫­ מערכת גילוי האש תאפשר חיבור אינטגרלי של גלאים לגילוי גז דרך יח'‬
‫אנלוגיות מכותבות‪.‬‬
‫­ המערכת תהיה מאושרת ‪ UL‬לחיבור גלאי גז‪.‬‬
‫‪ 00.22.1/‬חווט וצנרת חשמל‬
‫­ צנרת החשמל תהיה מסוג מרירון או מריכף כבה מאליו בקטרים של ‪ 26‬מ"מ‬
‫ו‪ 2/ -‬מ"מ‪ ,‬כל סבוב ו‪3‬או הסתעפות יעשו על ידי קשתות ו‪3‬או קופסאות‬
‫הסתעפות מתאימות‪.‬‬
‫­ החיווט אל מרכיבי המערכת יהי מסוג כבל שזור מסוכך ומפותל בחתך של ‪21‬‬
‫‪.AWG‬‬
‫­ התקנת החיווט והצנרת תכלול מעברים‪ ,‬תמיכות וחיבורים מכל הסוגים‬
‫הנדרשים‪.‬‬
‫­ הקבלן יהיה אחראי לכל החיווט של המערכת ויאטום את כל הפתחים‬
‫והמעברים אשר ידרשו להיעשות במהלך ההתקנה‪.‬‬
‫­ כל החיבורים בגלאים‪ ,‬בלחצנים‪ ,‬בצופרים ובלוח הבקרה יעשו בעזרת נעלי‬
‫כבל תקניים‪ .‬לא יהיו חיבורים בקופסאות המעבר אלא במרכיבי המערכת‬
‫בלבד‪.‬‬
‫­ בכל מקרה של התקנת צנרת חיצונית יותקנו קופסאות מעבר מוגנות מים‬
‫מסוג ‪.WATERPROOF‬‬
‫‪ 00.22.12‬ממשק תקשורת ‪RS-232‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫ניתן יהיה לשלב עד ‪ 1‬פורטים ממשק ‪ RS-232‬דו כיווני להתחברות מערכות‬
‫בקרת מבנה‪ ,‬ביפרים‪ ,‬מדפסות וכו'‪.‬‬
‫‪ 00.22.15‬רישות מערכות גילוי אש ‪RS-485‬‬
‫ניתן יהיה לרשת מספר מערכות גילוי אש ועשן לצורך העברת אינפורמציה‬
‫­‬
‫ברשת תקשורת אל מרכז שליטה ובקרה‬
‫ניתן יהיה להוסיף ולהרחיב את המערכת בכל שלב ולשלבה ברשת‬
‫­‬
‫התקשורת הקיימת‪.‬‬
‫הרשת תאפשר שילוב של עד ‪ /16‬מערכות ברשת התקשורת בארכיטקטורת‬
‫­‬
‫‪.TOKEN RING‬‬
‫תווך התקשורת בין הרכזות יכול להתבצע בכבילות שונות כגון‪,RS-485 :‬‬
‫­‬
‫כבילה אופטית‪ ,‬כבל טלפון וכו'‪.‬‬
‫‪00.25‬‬
‫מערכת לכריזת חרום והגברת קול וצילצולים‬
‫המערכת תתאים לכל הדרישות הרשויות הרלוונטיות (משטרת ישראל‪ ,‬פקה"ע‪ ,‬מכון‬
‫התקנים וכו')‪.‬‬
‫המערכת תשמש הן לצורכי כריזת חרום עם אפשרות פנייה לכל המבנים והן לצורכי‬
‫הגברת קול עם אפשרות פנייה למספר אזורים‪ .‬כמו‪-‬כן תשמש כמערכת צילצולים‬
‫מוזיקאליים‪.‬‬
‫אזורי כריזה‪:‬‬
‫‪ .2‬כיתות וחדרים‪.‬‬
‫‪ .2‬אזורים ציבוריים (פנים)‬
‫‪ ./‬רמקולים מרחביים חיצוניים‬
‫המגבר‪ ,‬יחידת המיקרופון וכל הציוד הראשי ימוקם בנישה מוכנה באגף המזכירות‪.‬‬
‫חיווט המערכת לכל המבנים יהיה דרך מערכת תשתית‪ ,‬צינור אחד בקוטר "‪ 2‬מארון‬
‫הראשי במזכירות ועד לארון תקשורת של כל מבנה‪.‬‬
‫במידה והציוד והפתרון הטכני המוצע ע"י הקבלן‪ ,‬מצריך התקנת ציוד גם בארונות‬
‫תקשורת המשניים (של המבנים)‪ ,‬יש לכלול את העלות של הציוד במחיר העבודה‪ .‬לא יהיה‬
‫תוספת מחיר עבור ציוד נוסף‪.‬‬
‫מערכת השמע מורכבת ממספר רמקולים להתקנה חיצונית ורמקולים להתקנה פנימית‪.‬‬
‫באגף כיתות ד‪-‬ה‪-‬ו יש לספק נק' מיקרופון חיצוני‪.‬‬
‫‪00.25.2‬‬
‫שעון ציצולים מוזיקאלי‪:‬‬
‫יהיה בעל תוכנית שבועית ויכלול סוללת גיבוי ל‪ 16-‬שעות‪ .‬היחידה יהיה‬
‫כדוגמת דגם פלש‪.‬‬
‫‪00.25.1‬‬
‫מתקן צילצולים אלאקטרוני‬
‫יהיה בעל ‪ 1‬צלילים שונים לפחות‪.‬‬
‫‪00.25./‬‬
‫עמדת מיקרופון ראשית‪:‬‬
‫העמדה תאפשר כריזה ל‪ 20-‬אזורים לפחות וכן כריזה כללית‪ .‬העמדה‬
‫בצורה מיקרופון עם צוואר גמיש או שפופרת כדוגמת דגם ‪TDW-12, TD-‬‬
‫‪ ,12H‬תוצרת אייפון‪.‬‬
‫‪00.25.2‬‬
‫מסד ‪:‬‬
‫מסד ציוד תיקני בגודל ‪ ,20 U‬עשוי ממתכת שעברה טיפול נגד קורוזיה‬
‫וחלודה ‪ .‬דפנות המסד יהיו ניתנות לפירוק לצורך טיפול נח בציוד‬
‫ובאביזרים הפנימיים ‪ .‬חזית המסד תורכב מפנלים במידות תיקניות‬
‫(כפולות של "‪) 2.11‬‬
‫‪00.25.5‬‬
‫מגבר‪3‬מיקסר משולב ‪:‬‬
‫ ‪- 216‬‬‫מגבר‪3‬מיקסר משולב המותאם לעבודה בתנאים קשים מהרגיל ( ‪HEAVY‬‬
‫‪ , )DUTY‬הכולל ‪:‬‬
‫הספק נומינלי ‪ , 300 W RMS :‬אחוז עיוותים ‪ :‬טוב מ ‪ 2%‬ב ‪, 2KHZ‬‬
‫תחום הענות ‪:‬‬
‫‪ ,) + / db) 10-20000HZ‬מתח יציאה ‪ , 10 VL , 200 VL :‬עכבת עומס ‪:‬‬
‫‪ 1 , 1 , 26‬אוהם ‪,‬‬
‫יחס אות לרעש ‪:‬טוב מ ‪. 10 db‬‬
‫כניסות ‪ , 1 MIC + / AUX :‬לכניסת מיקרופון ‪ 2‬יש עדיפות על המוסיקה‬
‫(‪, )OVERIDE‬‬
‫כאשר לכל כניסה יש ‪ /‬ווסתים ניפרדים ‪ :‬עוצמה ‪ BASS ,‬ו ‪. TREBLE -‬‬
‫נורית בקרה ‪ , OVERLOAD‬נורית בקרה ‪ PEAK OUT‬ומד עוצמה ‪VU‬‬
‫‪. METER‬‬
‫הגנות בפני קצר ‪ ,‬נתק עומס יתר ‪ -‬נתיך חצי אוטומטי ‪ .‬נתיך מהיר בכניסת‬
‫המתח ‪.‬‬
‫‪00.25.0‬‬
‫מערכות מיתוג ‪:‬‬
‫במסד תותקן מערכת מיתוג מתאימה שתאפשר כריזת חירום כללית וכן‬
‫ניתוק אוטומטי בעת הכריזה של כל ערבלי הצליל המקומיים‪.‬‬
‫‪00.25..‬‬
‫עמדת הפעלת כריזה ראשית ‪:‬‬
‫קונסולת כריזה ‪ ,‬על בסיס שולחני קשיח וחזק (‪ , ) ABS‬צוואר גמיש‬
‫(‪ )GOOSE NECK‬ולחצן ‪ . PTT‬המיקרופון דינמי עם קפסולת ‪, AKG‬‬
‫בעל עקומה קרדיואידית עם ביטול רעשי רקע סביבתיים ‪.‬‬
‫הענות לתדר ‪ 10-21000 HZ :‬במרחק ‪ 1‬ס"מ ‪ ,‬רגישות ‪ 0.12 mv - 1/ db :‬ב‬
‫‪. 2000 HZ‬‬
‫עכבה ‪ 2/0 :‬אוהם ‪ ,‬עומס מינימלי ‪ 600 :‬אוהם ‪.‬‬
‫‪00.25.0‬‬
‫מטען ומצברים ‪:‬‬
‫מטען מתאים ‪ +‬מצברים ‪ , 21 V‬מזוודים במסד‪ ,‬מסוג ללא טיפול‬
‫(‪ , )MAINTENANCE FREE‬אשר יאפשרו הפעלה אוטומטית של‬
‫המערכת‪ ,‬במשך ‪ /‬שעות שידור רצופות ‪ -‬בעת הפסקת חשמל ‪.‬‬
‫‪00.25.9‬‬
‫טיונר ‪:‬‬
‫טיונר דיגיטלי ‪ , FM3AM‬באיכות גבוהה ‪ ,‬עם ‪ /0‬תחנות קבועות ‪ ,‬כולל כבל‬
‫חיבור קואקסיאלי ואנטנת ‪ FM‬מתאימה להתקנה חיצונית להשגת קליטת‬
‫תחנות טובה ‪.‬‬
‫‪00.25.20‬‬
‫נגן סרט ‪:‬‬
‫נגן סרט מקצועי ‪ , HEAVY DUTY -‬כפול ‪ ,‬בעל ‪ 2‬מנגנונים ‪ ,‬ראשים‬
‫מתהפכים ‪ ,‬עובר אוטומטית בין הקלטות ‪DOLBY B/C ,‬‬
‫‪00.25.22‬‬
‫נגן תקליטורים ‪:‬‬
‫נגן תקליטורים מקצועי ‪ , HEAVY DUTY -‬עם מגש ל‪ -1‬דיסקים‪.‬‬
‫‪00.25.21‬‬
‫ערבל צליל מקומי ‪:‬‬
‫ערבל צליל קומפקטי בעל ‪ 1‬ערוצים הכולל ‪:‬‬
‫‪12 INPUTS , 4 LOW-Z DISCRETE TRANSISTOR‬‬
‫‪MIC/LINE INPUTS, 4 STEREO LINE .‬‬
‫‪TRS INSERT JACKS ON ALL LOW-Z INPUTS . 2‬‬
‫‪BAND EQ ON EACH INPUT .‬‬
‫‪2 AUX SENDS PER CHANNEL . 2 STEREO AUX‬‬
‫‪RETURNS .‬‬
‫‪RCA TAPE IN/OUT JACKS WITH VOLUME‬‬
‫‪CONTROL . INTERNAL POWER SUPPLY .‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫‪SWITCHABLE +48V PHANTOM POWER .‬‬
‫ערבל הצליל יהיה כדוגמת ‪. PEAVEY UNITY 300‬‬
‫‪00.20‬‬
‫‪00.25.2/‬‬
‫רמקול פנימי ‪:‬‬
‫רמקול מטיפוס ‪ , FULL RANGE‬בעל אחוז עיוותים נמוך ‪.‬‬
‫הרמקול יזווד בתיבת תהודה דקורטיבית עשויה מעץ ויכלול שנאי קו ‪.‬‬
‫הספק ‪ , 20 W RMS:‬עכבה ‪ 1:‬אוהם ‪ ,‬נצילות ‪. 12 db ) 2W 3 2M( :‬‬
‫תחום הענות ‪ , 60-20000 HZ :‬זוית פיזור ‪ 220 :‬מעלות ‪.‬‬
‫ממברנה ‪ :‬קון כפול עם טוויטר מכני ‪.‬‬
‫רמקול כנ"ל להתקנה בתיקרות ביניים ‪ -‬יסופק עם תיבת תהודה ובתוכה‬
‫חומר מבודד מתאים ‪ ,‬גריל אקוסטי ודקורטיבי וכן אביזרי הרכבה‬
‫שיותאמו לסוג התקרה הקיים ‪.‬‬
‫‪00.25.22‬‬
‫רמקול להתקנה חיצונית ‪:‬‬
‫רמקול שופר באיכות גבוהה ‪.‬‬
‫הספק ‪/0 W RMS:‬‬
‫כולל שנאי קו‪.‬‬
‫‪00.25.25‬‬
‫חיווט לרמקולים ‪:‬‬
‫כבל דו גידי ‪ ,‬בעל מעטה כפול ‪ ,‬מזוהה קוטביות ‪ ,‬עם מוליכי נחושת בקוטר‬
‫של ‪ 2‬מ"מ ‪.‬‬
‫‪00.25.20‬‬
‫חיווט לערבלי הצליל ולמיקרופונים ‪:‬‬
‫כבל ‪ 1‬גידים (‪ 0.1‬מ"מ) מסוכך סיכוך רשת מלא ‪.‬‬
‫מערכת כריזת חרום ומוזיקת רקע‬
‫‪00.20.2‬‬
‫כללי‬
‫­‬
‫­‬
‫במבנן תותקן מערכת כריזה כללית ומערכת הגברה מיוחדת לאולם‬
‫הספורט שבקומה ראשונה‪.‬‬
‫כמו‪-‬כן יותקנו מספר עמדות מיקרופון כריזה (עמדות קצין ביטחון)‪.‬‬
‫‪00.20.1‬‬
‫המערכת תכלול את המרכיבים העיקריים הבאים‪:‬‬
‫מרכזי הגברה נפרדים לכריזה והגברה לאולם הספורט‬
‫למערכת כריזה יהיוו ‪ 6‬אזורים כריזה‪.‬‬
‫­ רמקולים "‪ 6‬ו‪ 1" -‬שיותקנו בתקרות אקוסטיות או בתיבות עץ דקורטיביות‪.‬‬
‫­ רמקולים שיותקנו באזורים ציבוריים חיצוניים‪.‬‬
‫­ רמקולים שופרים למערכת באולם הספורט‬
‫‪00.20./‬‬
‫מטרת המערכת ודרישות תפעוליות‪:‬‬
‫מטרתה של מערכת הקולית היא שידור כריזת חרום והודעות שוטפות בכל‬
‫המבנה והגברת קול איחותית ומוזיקה רקע באולם הספורט‬
‫המערכת מיועדת לפעולה רצופה של ‪ 21‬שעות ביממה‪.‬‬
‫שידור הודעות ייעשה באמצעות מיקרופונים במזכירות ובאולם הספורט‬
‫ושני מוקדים נוספים‪.‬‬
‫המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרום‪.‬‬
‫המערכת תוזן ממתח הרשת "‪ "220 VAC‬וכן ממתח ישר "‪,"24VDC‬‬
‫ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תיעשה אוטומטית‪ ,‬ללא צורך בפעולה‬
‫ידנית כלשהיא‪.‬‬
‫המערכת תסופק עם מצברי חרום ללא טיפול ‪,FREE MAINTENANCE‬‬
‫אשר יאפשרו הפעלת המערכת במשך ‪ /0‬דקות שידור רצופות לאחר הפסקת‬
‫מתח‪ ,‬וכן מטען‪ ,‬אשר יטעין את המצברים ברשת החשמל‪ ,‬בטעינת טפטוף‬
‫וטעינה מהירה‪ ,‬לפי הצורך‪.‬‬
‫המגברים ורשת הקוים יפעלו בשיטת ‪ CONSTANT VOLTAGE‬במתח‬
‫של ‪.70V‬‬
‫הציוד יותקן במוקד הקוים‪.‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫‪00.20.2‬‬
‫מפרט טכני למרכיבי מוקד המערכת‪:‬‬
‫מסגרת המסד תיבנה מפרופיל אלומיניום בעובי של ‪ 2‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע‪ ,‬ועוד תוספת מקום פנוי של‬
‫‪ 21%‬כרזרבה‪.‬‬
‫בנין יחידות ההגברה יותקנו שלבי איוורור בגובה ("¾‪.)2‬‬
‫דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום‪ ,‬ותהיה אפשרות להסירן בשעת הצורך‪.‬‬
‫כל חלקי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה‪.‬‬
‫כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת‪ ,‬ובצבע סופי של בסיס‬
‫אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה‪.‬‬
‫בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד‪.‬‬
‫בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתן‪ ,‬סוג הגלגלים ייקבע‬
‫בהתאם לעומס ויכלול רזרבה של ‪ 20%‬לפחות‪.‬‬
‫המסד יכלול פנל ‪ AC/DC‬עם מפסיקי הפעלה ראשיים‪ ,‬נוריות לציון‬
‫אספקת המתחים‪ ,‬נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כח‪,‬‬
‫לאספקת זרם ישר למערכות המיתוג והבקרה‪.‬‬
‫המסד יכלול מערכת אוורור מאולץ‪.‬‬
‫‪00.20.5‬‬
‫מגברי הספק‪:‬‬
‫בנוספת למפורט בכתב הכמויות‪:‬‬
‫היחידות המותקנות בתוך זיווד הרמקולים יאפשרו הגבר של ‪201DB‬‬
‫לאות המקור וכן יעמדו בדרישות יחס אות לרעש של ‪ 220 DB‬לפחות‪.‬‬
‫היחידות תותקנה אינטגראלית בזיווד הרמקול ‪.‬‬
‫מגברים מקומיים‪.‬‬
‫מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים‪ ,‬בזיווג‬
‫המיועד להתקנה במסדר ברוחב "‪.21‬‬
‫הספק יציאה יהי ‪ R.M.S‬להספק הנקוב בכל רוחב תחום ההיענות‪.‬‬
‫עכבת העומס תהיה ‪ 1‬אוהם או מוצא במתח קבוע ‪ S100V‬או ‪.70.7V‬‬
‫בחישוב ההעמסה תילקח בחשבון רזרבה של ‪./0%‬‬
‫מתחי האספקה ‪.24VDC ,230VAC‬‬
‫עכבת הכניסה ‪ 100K‬אוהם לפחות‪.‬‬
‫ציבות בשינוי עומס (‪ )OUPUT REGULATION‬ביציאת קו‪,100V‬‬
‫‪1.5BD‬‬
‫הפרש בין עומס מלא לעומס בריקם‪.‬‬
‫תחום היענות לתדר ‪ 10 - 21 KHZ‬בנייחות של עד ‪.-/ DB‬‬
‫תחום היענות להספק ‪ 10 – 21 KHZ‬בנייחות עד ‪ ,-/ DB‬בחצי הספק‬
‫המוצא הנקוב‪.‬‬
‫אחוז עיוותים‪ :‬מתחת ך‪ ,2% -‬בתדר ‪ ,2KHZ‬בהפסק מוצא מלא‪.‬‬
‫רעש מוצא ‪ 85DB‬לפחות ביחס להפסק יציאה מלא‪.‬‬
‫תחום טמפרטורת עבודה ‪ 11‬מעלות עד מינוס ‪ 20‬מעלות צלסיוס‪.‬‬
‫כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים‪ ,‬לצורך חיבור‬
‫וניתוק המערכת בזמן השרות‪.‬‬
‫המגברים יהיו מוגנים בפני עומס יתר‪ ,‬קצר או נתק ביציאה‪.‬‬
‫כל חלקי המערכת במגבר‪ ,‬יעברו תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של‬
‫אנודיזיה נגד איכול וחלודה‪.‬‬
‫‪00.20.0‬‬
‫כבלים‪:‬‬
‫כבל רמקולים‪:‬‬
‫כבל טרמופלסטי‪ ,‬ארבע – גידי שזור‪ ,‬מוזהב בעל מוליכי נחושת‬
‫אלקטרוליטית‬
‫בקוטר של ‪ 0.1‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫הכבל יסוכך ברדיד אלומיניום כאשר גיד ההארקה חופף לציפוי‬
‫האלומיניום‪.‬‬
‫כבל מיקרופון‪:‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של ‪ 0.21‬ממ"ר כל‬
‫אחד‪ ,‬בהרכב ‪ 7 x 0.25‬מ"מ‪ ,‬בידוד המוליכים פי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬בצבעים שונים‪,‬‬
‫סיכוך אפיפה (רשת) מחוטי נחושת סביב המוליכים‪ ,‬ומעטה בגנה חיצוני‬
‫מפי‪.‬וי‪.‬סי אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות‪.‬‬
‫‪00.2.‬‬
‫מערכת לחיסכון באנרגיה ‪"SUPER NOVA-1-10G. KIT" -‬‬
‫‪00.2..2‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪ ‬המערכת נועדת לניהול חסכוני של צרכנים חשמליים כגון מיזוג אוויר‬
‫או תאורה בחדרים בעלי שטח עד ‪ 200‬מ"ר‪ .‬המערכת מביאה לחיסכון‬
‫מרבי בחשמל‪ ,‬תוך שמירה והגנה על צרכן החשמלי בהתאם לנוכחות‬
‫אנשים בחלל המבוקר‪.‬‬
‫‪ ‬המערכת בעלת אמינות גבוהה מאפשרת החזרת השקעה בטווח קצר‬
‫ומקנה ליחידת המיזוג‪3‬תאורה אורך חיים ממושך‪.‬‬
‫‪ ‬גלאי תנועה של המערכת בעל רגישות זיהוי גבוהה במיוחד – מבוסס‬
‫"אפקט דופלר"‪ .‬ביצועי הגלאי גבוהים במיוחד ואינם מושפעים‬
‫מטמפרטורת חדר‪ ,‬בהשוואה לגלאי ‪.IR‬‬
‫‪ ‬הגלאי מוזן מיחידת מיתוג‪3‬ספק כוח באמצעות כבל תקשורת בעל ‪1‬‬
‫גידים במתח ‪ 12VDC‬מיוצב‪ .‬ישנה הפרדה גלוונית בין מתח רשת לבין‬
‫מתח ‪ 12VDC‬של הגלאי‪.‬‬
‫‪ ‬המערכת מותאמת ליחידת מיזוג חד פאזית בהספק מרבי של ‪ 2.1‬כ"ס‬
‫או למערכת מאור בהספק מרבי של ‪.5KW‬‬
‫‪ ‬המערכת מאפשרת כוונון זמן השהיית ניתוק של צרכן החשמלי לאחר‬
‫זיהוי תנועה אחרונה‪.‬‬
‫‪ ‬מצב "טכנאי" לבדיקת תקינות וכוונון המערכת בעת התקנה‪.‬‬
‫‪ ‬התקנה קלה ונוחה‪.‬‬
‫‪ ‬תוצרת ‪ ,AlfaSmart‬כחול‪-‬לבן‪.‬‬
‫‪00.2..1‬‬
‫תכולת המערכת‪:‬‬
‫‪ .2‬יחידת מיתוג‪3‬ספק כוח לגלאי‪ ,‬דגם ‪.ALFA-12-1M-2‬‬
‫‪ .2‬יחידת גלאי תנועה‪ ,‬דגם ‪.ALFA-12N-10‬‬
‫‪ ./‬מתאם התקנה מתכוונן ליחידת הגלאי‪ ,‬דגם ‪ SRB-30‬כולל ברגים‬
‫ודיבלים‪.‬‬
‫‪ .1‬כבל תקשורת במתך נמוך )‪ (12VDC‬בעל ‪ 1‬גידים באורך של ‪ 1‬מטר‪.‬‬
‫‪ .1‬הוראות התקנה‪3‬מפרט לקוח‪.‬‬
‫‪ .6‬אריזת קרטון‪.‬‬
‫‪00.2../‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .2‬זהירות‪ :‬לפני חיבור של יחידת המיתוג או טיפול בה יש להבטיח‬
‫ניתוקה ממתח הרשת!‬
‫‪ .2‬המערכת מיועדת להתקנה פנימית (בתוך המבנים) בלבד‪ .‬יש להימנע‬
‫מהתזת מים ישירה על חלקי המערכת‪.‬‬
‫‪ ./‬המערכת מיועדת להתקנה ע"י אנשי מקצוע בלבד‪ ,‬בעלי רישיון חשמל‪.‬‬
‫‪ .1‬בהתקנת המערכת (עבודה עם חשמל) יש להקפיד על כללי בטיחות‪.‬‬
- 260 -
‫ ספק כוח‬3 ‫התחברות גלאי ליחידת מיתוג‬
BROWN
(NC)
NO
COM
5
ON
NC
DIS
GND
-12V
ALFA-12N-10
MOTION
DETECTOR
SENS
+12V
ORANGE
IN
BLUE
GREEN
ON
2
3
ON
4
JUMPER
1
OFF
DETECTOR
CONTACTOR
25A (res)
CR
+12V
+12V
RY
GREEN
-12V
BLUE
ORANGE
BROWN
(NC)
CHAIN
(OPTION)
ALFA-12-1M-2
POWER
UNIT
R N N R
INPUT
MAIN
POWER
230VAC
OUTPUT
TO
A/C LIGHT
230VAC
00.2..2
‫‪- 262 -‬‬
‫‪00.2..0‬‬
‫כללי‬
‫הינה יחידת מיתוג חד פאזית למערכות מיזוג אוויר בהספק מרבי של ‪2.1‬‬
‫כ"ס או למערכות מאור בהספק מרבי של ‪ .5KW‬היחידה מתחברת לגלאי‬
‫תנועה ‪ ALFA-12N-24‬או ‪ ALFA-12N-10‬לצורך הפעלת צרכן חשמלי‬
‫בעת נוכחות אנשים בלבד‪.‬‬
‫‪00.2...‬‬
‫יחידת מיתוג ‪ 3‬ספק כוח ‪ ALFA-12-1M-2‬כוללת‪:‬‬
‫‪ .2‬מגען מיתוג )‪.(Contactor‬‬
‫‪ .2‬פק מתח נמוך ‪( 12VDC‬מיוצב) עבור גלאי התנועה‪.‬‬
‫‪ ./‬מחברי ברגים לכניסה ויציאת מתח וחיבורי הארקה ‪ -‬עובי חוט‬
‫מקסימאלי ‪ 1‬מ"מ‪.²‬‬
‫‪ .1‬מחברי ברגים להזנה ופיקוד של גלאי התנועה – עובי חוט מקסימאלי –‬
‫‪ 2‬מ"מ‪²‬‬
‫‪ .1‬מחברי ברגים לחיבור יחידת כוח נוספת‪-‬שרשור יחידות– עובי חוט‬
‫מקסימאלי – ‪ 2‬מ"מ‪²‬‬
‫‪ .6‬מארז פלסטי (בסיס ומכסה)‬
‫‪00.2..0‬‬
‫תכונות יחידת המיתוג‪:‬‬
‫‪ ‬מתח עבודה‪50/60 Hz ,230 VAC±10% :‬‬
‫‪ ‬הספק יציאה מקסימאלי‪2.1HP@240VAC (Cosφ=0.4) :‬‬
‫‪ ‬זרם יציאה מקסימאלי‪25A@240VAC (Cosφ=1) :‬‬
‫‪ ‬צריכת זרם מקסימאלי מרשת החשמל‪100mA@250VAC :‬‬
‫‪ ‬מתח הזנה לגלאי תנועה‪ 22VDC :‬מיוצב‪ .‬הפרדה גלוונית ממתח‬
‫הרשת‪.‬‬
‫‪ ‬צריכת זרם מקסימאלית ב‪200mA :12VDC -‬‬
‫‪ ‬טמפרטורת עבודה‪-25°C to 45°C :‬‬
‫‪ ‬זיווד‪-‬קופסת חשמל פלסטית תקנית כבית מאליו‪.‬‬
‫‪ ‬מידות היחידה‪ 211 X 221 X 10 :‬מ"מ‬
‫‪00.2..9‬‬
‫‪ - ALFA-12-1M-2‬שרטוט חשמלי‪:‬‬
‫‪CR‬‬
‫שרשור להפעלת צרכן חשמלי נוסך )‪.(+12V, CR‬‬
‫‪./‬‬
‫‪( R-N‬צד שמאל לפי שרטוט)‪ :‬כניסת מתח ראשי‬
‫‪+12V‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ :CHAIN‬התחברות ליחידת מיתוג נוספת לצורך‬
‫‪ALFA-12-1M-2‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪UNIT‬‬
‫‪+12V‬‬
‫)‪.(+12V, -12V, RY) ALFA-12N-24(10‬‬
‫‪CHAIN‬‬
‫)‪(OPTION‬‬
‫‪-12V‬‬
‫‪ :DETECTOR‬התחברות ל גלאי תנועה מסוג‬
‫‪RY‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪00.2..5‬‬
‫יחידת מיתוג ‪ 3‬ספק כוח ‪ALFA-12-1M-2‬‬
‫‪DETECTOR‬‬
‫‪CONTACTOR‬‬
‫)‪25A (res‬‬
‫‪ 230VAC‬להספקת חשמל ליחידה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪( R-N‬צד ימני לפי שרטוט)‪ :‬יציאת מתח‬
‫‪R N N R‬‬
‫‪ 230VAC‬אחרי מגען המערכת להספקת חשמל‬
‫לצרכן בהתאם לדרישה מגלאי תנועה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫חיבור הארקה‬
‫‪00.2..20‬‬
‫‪00.2..22‬‬
‫‪ - ALFA-12-1M-2‬שרטוט חשמלי‪:‬‬
‫‪OUTPUT‬‬
‫‪TO‬‬
‫‪A/C LIGHT‬‬
‫‪230VAC‬‬
‫‪INPUT‬‬
‫‪MAIN‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪230VAC‬‬
‫הוראות התקנת יחידת ‪ALFA-12-1M-2‬‬
‫‪ .2‬ההתקנה תעשה רק ע"י חשמלאי או גורם מוסמך בהתאם "לחוק‬
‫החשמל"‪.‬‬
‫ ‪- 262‬‬‫‪ .2‬אספקת המתח למזגן‪3‬תאורה חייבת להיות דרך נתיך חצי אוטומטי‬
‫המתאים לזרם הצרכן‪ .‬יש לסמן את הנתיך הנ"ל כדי להקל על זיהויו‬
‫לצורך ניתוק הצרכן‪.‬‬
‫‪ ./‬לפני ההתקנה או בעת טיפול במערכת יש לוודא שאספקת החשמל‬
‫מנותקת!‪.‬‬
‫‪ .1‬מקם את יחידת המיתוג סמוך לשקע ההזנה של המזגן‪ .‬החיבור לקיר‬
‫יעשה באמצעות ‪ 1‬דיבלים ‪ 6‬מ"מ ובורגי סיבית ‪./ X 10‬‬
‫‪ .1‬הוצא את תקע המזגן מהחשמל‪ .‬חתוך את כבל ההזנה המקורי של‬
‫המזגן‪ .‬את הצד עם התקע חבר ליח' במחבר הכניסה "‪POWER‬‬
‫‪ ." INPUT MAIN‬את הכבל המחובר למזגן חבר למחבר היציאה " ‪C‬‬
‫‪ ." POWER TO A3LIGHT‬במידה ואינך משתמש בכבל המקורי של‬
‫המזגן‪ ,‬יש לוודא שכבל ההזנה ליח' יהיה בעובי חתך שאינו פחות‬
‫מחתך כבל ההזנה המקורי של המזגן‪ .‬יש להתקין בצד אחד של כבל‬
‫ההזנה תקע המתאים לתקע המקורי של המזגן‪.‬‬
‫‪ .6‬חבר את כבל התקשורת של גלאי התנועה למחבר המתאים ע"פ‬
‫השרטוט החשמלי‪.‬‬
‫יש להקפיד על התקנת כבל תקשורת רחוק ככל‬
‫האפשר מקווי מתח רשת ‪.‬‬
‫‪ .1‬יש להתקין מפסק חשמלי כפול (‪ )DOUBLE POLE‬בין נקודת ההזנה‬
‫ובין יח' המיתוג ובסמוך אליה לצורך עבודות שרות‪.‬‬
‫‪ .1‬לתאורה יש להשתמש בכבל הזנה תקני בעל בידוד כפול‪ .‬יש לוודא‬
‫שבחיבור גופי תאורה מתכתיים יהיה כבל ההזנה עם הארקה מתאימה‬
‫שתחובר למהדק הארקה ביחידה‪.‬‬
‫יש להקפיד על הפרדה של כל מעגל חשמלי שיש לו‬
‫מאמ"ת משלו‪ ,‬הן בתאורה והן במיזוג‪.‬‬
‫כל מעגל יופעל בנפרד ע"י יחידות מיתוג מת אימות‬
‫מסדרת "‪. "SUPER NOVA‬‬
‫אופן התקנה של יחידת התאורה דומה לאופן‬
‫התקנת יחידת מיזוג‪.‬‬
‫‪ .1‬סגור את המכסה של יחידת המיתוג ‪,‬חבר את מתח ההזנה‬
‫למזגן‪3‬תאורה ובדוק את פעולת הגלאי במצב טכנאי ‪(DIP‬‬
‫)‪ SWITHES 1,2,3,4=OFF; 5=ON‬ע"פ השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬הפעל מזגן ‪3‬תאורה ‪ ,‬נורית חיווי ב גלאי תדלוק בצבע‬
‫ירוק ( סימן זיהוי תנועה בחדר) לאחר ‪ /‬שניות של‬
‫איפוס המערכת‪.‬‬
‫‪ ‬יש להימנ ע מתזוזה בחדר במשך ‪ 1‬שניות ‪ ,‬הנורית‬
‫הירוקה תכבה ‪ ,‬נורית האדומה תדלוק והמזגן ‪3‬תאורה‬
‫מפסיק ים את פעולת ם‪.‬‬
‫‪ ‬לבצע תנוע ת גוף מינורית בחדר ולוודא שהמזגן ‪3‬תאורה‬
‫חידש ו את פעולת ם במיידית ‪.‬‬
‫‪ .20‬לאחר בדיקת תקינות‪ ,‬נתק את מתח ההזנה של המזגן‪3‬תארה‪ ,‬כוון את‬
‫ה‪ DIP SWITHES-‬ע"פ מצב עבודה הרצוי‪.‬‬
‫‪ .22‬וודה שהגלאי מכוון לכיוון האובייקט המבוקר ונמצא כ‪ 11-‬מעלות‬
‫כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ .22‬סגור סופית את מכסה הגלאי בעזרת בורג ההידוק שבתחתית הגלאי‪.‬‬
‫‪ 00.2..21‬גלאי תנועה ‪.ALFA-12N-10‬‬
‫‪ 00.2..21.2‬כללי‪:‬‬
‫הגלאי מיועד לזהות תנועות אדם בחלל המבוקר ששטחו עד ‪ 200‬מ"ר‪ .‬בעת‬
‫זיהוי תנועה ע"י הגלאי‪ ,‬מופעלת יחידת המיתוג המאפשרת הספקת חשמל‬
‫לצרכן חשמלי המפוקד ע"י המערכת‪ .‬כאשר אין תנועה בחדר פעולת צרכן‬
‫החשמל תפסק‪.‬‬
‫‪- 26/ -‬‬
‫‪ 00.2..21.1‬תכונות יחידת הגלאי‪:‬‬
‫‪ ‬הגלאי מבוסס על חיישן שפועל על עקרון דופלר בתדר ‪10.525 GHz‬‬
‫‪ ‬הגלאי כולל נורית חיווי ירוקה אשר תידלק בעת זיהוי תנועה‪.‬‬
‫‪ ‬הגלאי כולל נורית חיווי אדומה אשר תאיר באופן קבוע כאשר‬
‫הגלאי אינו מזהה תנועה ונגמר זמן השהיה לכיבוי הצרכן‬
‫החשמלי‪ .‬הנורית תהבהב בקצב של אחת לשנייה כשהגלאי‬
‫נמצא במצב "‪( "On Delay‬ראה ‪- DIP SWITCH-5‬השהיית‬
‫פעולת צרכן)‪.‬‬
‫‪ ‬בגלאי קיים פוטנציומטר לכיוון עדין של רגישות גילוי התנועה‪.‬‬
‫‪ ‬הגלאי כולל מפסקים )‪ )DIP SWITHES‬לביצוע כיווני זמני‬
‫השהיה ורגישות‪.‬‬
‫‪ ‬הגלאי כולל ‪ 2‬כניסות שרות‪:‬‬
‫"פיקוד שבת" (הפעלה קבועה)‪ :‬אפשרות הפעלה‬
‫קבועה לגלאי – ע"י פיקוד חיצו ני (מגע יבש)‪.‬‬
‫כשהמפסק סגור הגלאי מנוטרל ויחידת המיזוג‬
‫מופעלת קבוע‪ .‬שימוש אפשרי ‪ :‬פיקוד ע"י "שעון‬
‫שבת" או כיבוי מרכזי של צרכני חשמל‪.‬‬
‫"פיקוד אש" (כיבוי קבוע)‪ :‬אפשרות כיבוי קבוע‬
‫לגלאי – חיבור מפסק חיצוני (מגע יבש)‪.‬‬
‫כשהמפסק סגור הגלאי מנוטרל ויחידת המיזוג‬
‫כבוי ה קבוע‪ .‬שימוש אפשרי ‪ :‬חיבור למערכת גילוי‬
‫אש לכיבוי יזום של כל המזגנים במבנה‪.‬‬
‫‪ 00.2..21./‬שיקולי בחירת מיקום הגלאי‬
‫‪ .2‬הגלאי אמור להיות מותקן במרחק של ‪ 20-20‬ס"מ מהתקרה בעזרת‬
‫מתאם התקנה המקורי המסופק בערכה‪.‬‬
‫‪ .2‬חשוב להתקין את הגלאי על הקיר (או בפינת הקיר) סמוך אל דלת‬
‫הכניסה‪ .‬יש לכוון את הגלאי לכיוון הימצאותו של האדם המצא בחדר‪.‬‬
‫רצוי למקם את הגלאי בפינת החדר לכיסוי שטח גדול יותר‪.‬‬
‫‪ ./‬ישנן שתי אפשרויות התקנה של הגלאי‪ :‬פינתית ותקרתית (ראה‬
‫בהמשך)‪.‬‬
‫‪ .1‬יש להקפיד על התקנה נכונה ובזווית של כ‪ 11-‬מעלות כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ .1‬יש להימנע מהתקנת גלאי מול דלת הכניסה בחדרים למניעת‬
‫הפעלות סרק‪.‬‬
‫‪- 261 -‬‬
‫‪ 00.2..21.2‬כיווני הגלאי‪:‬‬
‫‪ .2‬פירוט פעולת ה‪:Dip Switches-‬‬
‫המשמעות‬
‫מספר ב‪-‬‬
‫הכיתוב‬
‫קביעת משך השהיית כיבוי ה צרכן החשמלי‪.‬משך‬
‫ה זמן שלאחריו הצרכן החשמלי יכובה אם לא התגלתה‬
‫‪Dip Switch‬‬
‫‪3,2,1‬‬
‫‪OFF Delay‬‬
‫תנועה בחדר‪.‬‬
‫משך‬
‫ההשהיה‬
‫מפסק ‪1‬‬
‫מפסק ‪3‬‬
‫מפסק ‪2‬‬
‫‪ 1‬שניות‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ 2.1‬דקות‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ 1‬דקות‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ 20‬דקות‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ 21‬דקות‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ 20‬דקות‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ 21‬דקות‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ /0‬דקות‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫* מפסק ב ‪ – ON -‬רגישות נמוכה ( ‪ ) LOW‬לגילוי תנועה‪.‬‬
‫* מפסק ב ‪ – OFF -‬רגישו ת גבוהה ( ‪ ) HIGH‬לגילוי תנועה‪.‬‬
‫מפסק ב ‪– ON -‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Mode H-L‬‬
‫השהיית הפעלה קצרה ( ‪ ) SHORT‬של ‪1‬‬
‫שניות‬
‫מפסק ב ‪ – OFF -‬השהיית הפעלה ארוכה ( ‪ ) LONG‬של ‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ON delay L-S‬‬
‫דקות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מפסק )‪ ( DIP-Switch‬מס' ‪ 1‬משמש כבורר "גס" בין‬
‫שני תחומים‪ :‬רגישות גבוהה‪ -‬רגישות נמוכה‪.‬‬
‫פוטנציומטר הרגישות )‪ (SENS‬משמש כבורר "עדין"‬
‫בתוך כל אחד מ‪ 2-‬התחומים‪ .‬הגברת הרגישות‬
‫מתבצעת ע"י סיבוב פוטנציומטר בכיוון השעון‪.‬‬
‫‪ 00.2..21.5‬הגדרת ברירת מחדל של מפסקים )‪:(Factory SET‬‬
‫מפסק מספר ‪1‬‬
‫‪ OFF‬השהי ה בהפעלה של ‪ 1‬דקות ‪ -‬פעילה‬
‫מפסק מספר ‪1‬‬
‫‪ OFF‬רגישות זיהוי גבוה‬
‫מפסק מספר ‪/‬‬
‫‪ON‬‬
‫מפסק מספר ‪2‬‬
‫‪OFF‬‬
‫מפסק מספר ‪2‬‬
‫‪OFF‬‬
‫הש הית כיבוי‬
‫דקות‬
‫‪-‬‬
‫פוטנציומטר הרגישות‬
‫רגישות בינונית‪.‬‬
‫אם ברצונך לשנות תכונות עבודה ‪,‬קרא בעיון את‬
‫הוראות ההפעלה והכוונון המצורפות‪.‬‬
‫"‪"SENS‬‬
‫מכוון לאמצע‬
‫‪25‬‬
‫‪-‬‬
‫‪- 261 -‬‬
‫‪ 00.2..21.0‬הוראות התקנה‬
‫סדר פעולות‪:‬‬
‫‪ . 2‬חובה לנתק את צרכן החשמלי מכל מקו ר מתח‬
‫ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת‬
‫לוודא ניתוק מוחלט עד תום ההתקנה‪.‬‬
‫‪ . 2‬הדק את החלק המתאים אל הקיר בפינה ( איור ‪ 2‬ב' )‬
‫או אל ה תקרה ( איור ‪ 2‬א' ) בעזרת הדיבלים הקיימים‬
‫ב ערכ ת ההתקנה‬
‫שני סוגים של בסיסי ההתקנה‪:‬‬
‫איור‪ 2‬א'‪ .‬בסיס להתקנה תקרתית‬
‫איור‪ 2‬ב'‪ .‬בסיס להתקנה פינתית‬
‫‪ . /‬פתח את בורג הידוק מכסה הגלאי (לא עד הסוף)‬
‫והורד את המכסה ‪.‬‬
‫‪ . 1‬פתח את בורג הידוק הכרטיס האלקטרוני (לא עד‬
‫הסוף) והוצא את הכרטיס‪.‬‬
‫‪ . 1‬קדח שני חורים של ‪ 1‬מ"מ בגב בית הגלאי לפי‬
‫איור ‪( 2‬העליון לכבל תקשורת‪ ,‬התחתו ן לבורג מתאם‬
‫ה התקנה)‬
‫איור ‪1‬‬
‫‪.6‬‬
‫הרכב את מתאם ההתקנה המתכוונן לפי איורים ‪: /-.‬‬
‫הרכבת מתאם מתכוונן‪:‬‬
‫‪- 266 -‬‬
‫איור ‪ :/‬הכנס בעזרת הבורג את הכדור‬
‫איור ‪ :2‬הכדור נכנס עד הסוף עם‬
‫הפאזה כלפי מעלה ‪1‬‬
‫חריצים בחלק הפלסטי‬
‫כלפי מעלה ‪ 2 ,‬חריצים‬
‫כלפי מטה‬
‫איור ‪ :5‬הוסף מתאם‬
‫איור ‪ :0‬חבר את המכלול ע"י‬
‫הבורג הארוך המוכנס‬
‫דרך החור בבסיס‬
‫הגלאי‪.‬‬
‫‪- 261 -‬‬
‫איור ‪ :.‬סובב את הבסיס הגלאי ב‪ 10-‬מעלות‪,‬‬
‫חברו אל בסיס ההתקנה בעזרת שני ברגים‬
‫מהסט‪.‬‬
‫‪ . 1‬הכנס את כבל ה תקשורת דרך הקדח העליון (איור‬
‫‪ ) 1‬וחווט לפי השרטוט החשמלי ‪.‬‬
‫חיבור הגלאי‬
‫כבל התקשורת ‪ -‬השתמש בכבל התקני המצורף למכשיר ‪.‬‬
‫ניתן להאריך את כבל התקשורת עד ‪ 200‬מטר‪ .‬יש לשמור על הסדר‬
‫הנכון של החוטים‪.‬‬
‫תיאור‬
‫מחבר‬
‫‪+‬‬
‫ ‪32V‬‬‫כניסת ההזנה ‪ 22 VDC‬ל גלאי – לפי הסימון‪.‬‬
‫"כניסת שבת" ה גורמת למזגן לפעול ללא תלות בתנועה‬
‫בחדר ‪ .‬בעת ביצוע קצר (לאדמה) בהדק זה ‪ ,‬נורית החיווי‬
‫הירוקה ( ‪ ) LED‬כבויה ‪ ,‬הגלאי מנוטרל והמזגן פועל רצוף‪.‬‬
‫* ‪IN‬‬
‫נורית החיווי ( ‪ ) LED‬האדומה מהבהבת בקצב של ‪ 2‬שנייה‬
‫דולקת ו ‪ 2 -‬שנייה כבויה‬
‫הדק " אדמה" (זהה להדק ( ‪ ) -‬שבכניסות ההזנה)‪ .‬מיועד‬
‫‪GND‬‬
‫לחיבור קו משותף של כניסת שרות‪.‬‬
‫כניסת "פיקוד אש" המונעת מהמזגן לפעול – ללא‬
‫תלות בתנועה בחדר ‪ .‬בעת ביצוע קצר (לאדמה) בהדק זה‬
‫* ‪DIS‬‬
‫נוריות החיווי‪ ,‬הירוקה והאדומה‪ ,‬מהבהבות לסירוגין‬
‫בקצב של ‪ 232‬שנייה והמזגן כבוי ‪.‬‬
‫‪NO,NC,‬‬
‫יציאות ממסר פיקוד של הגלאי‪.‬‬
‫‪COM‬‬
‫‪ – Jumper‬תפקידו במצב ‪ - ON‬לגשר את היציאה‬
‫" ‪ " COM‬אל ‪ , +12V‬מצבו ‪ OFF‬הופך את היציאות‬
‫‪ NC, COM , NO‬למגעים יבשים ( ‪) Dry contact‬‬
‫של ‪ 2‬אמפר ב ‪ 12 -‬וולט בלבד ‪.‬‬
‫הזהרה ‪:‬‬
‫ ‪- 261‬‬‫‪ ‬אין לחבר מתח ‪ 400V AC , 230V AC‬דרך מגע יבש‬
‫של ממסר הגלאי‪.‬‬
‫‪ ‬במידה וכניס ות " ‪ " IN‬ו– " ‪ " DIS‬מופלות יחד ‪,‬‬
‫המערכת תפעל לפ י ההגדרה של – " ‪." DIS‬‬
‫כניסת ‪ " DIS " -‬בעדיפות גבוהה יותר ‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪. 20‬‬
‫‪. 22‬‬
‫‪. 22‬‬
‫‪. 2/‬‬
‫כוון את הזווית הנדרשת של מתאם הגלאי והדק את‬
‫בורג הציר ‪.‬‬
‫החזר את כרטיס האלקטרוני למקומו והדק את‬
‫הבורג ‪.‬‬
‫העבר את ‪ Dip Switch‬מס ' ‪ /‬ל ‪( OFF -‬מצב השהיית‬
‫‪ 1‬שניות בכיבוי ה צרכן ‪ -‬בדיקת טכנאי לאחר‬
‫התקנה) ‪ .‬כוון את יתר מפסקי ה ‪Dip-Switches -‬‬
‫בהתאם למצב הרצוי‪.‬‬
‫סגור זמנית את מכסה הגלאי ללא הידוק ה בורג ‪.‬‬
‫בצע התקנה של יחיד ת מיתוג ‪ 3‬ספק כוח ע"פ‬
‫ההוראות ש קשורות ליחידת המיתוג‪.‬‬
‫בצע בדיקת תקינות וכוונון של הגלאי‪.‬‬
‫‪- 261 -‬‬
‫‪00.20‬‬
‫מערכת לחיסכון באנרגיה ‪"SUPER NOVA-1D-10G. KIT" -‬‬
‫מפרט טכני והוראות התקנה ‪SUPER NOVA – 1D-10G. KIT -‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪00.20.2‬‬
‫‪ ‬ה מערכת נועדת לניהול חסכוני של צרכנים חשמל יים כגון‬
‫מיזוג אוויר ותאורה בחללים בעלי שטח עד ‪ 200‬מ"ר ‪.‬‬
‫המערכת מביאה לחיסכון מרבי ב חשמל ‪ ,‬תוך שמירה והגנה‬
‫על צרכן החשמלי בהתאם לנ וכחות אנשים בחלל המבוקר‪.‬‬
‫‪ ‬המערכת כוללת ‪ 2‬יחידות מיתוג (ראשית ‪ Master -‬ומשנית ‪-‬‬
‫‪ ) Slave‬אשר מתחברות ל ‪ 2 -‬מעגלי חשמל נפרדים (מאור ‪-‬‬
‫ראשי ‪ Master -‬ומיזוג ‪ -‬משני ‪ ) Slave -‬ונשלטים באמצעות‬
‫פיקוד משוטף ע"י גלאי תנועה יעודי במתך נמוך )‪. (12VDC‬‬
‫‪ ‬המערכת בעלת אמינות גבוהה מאפשרת ה חזרת השקעה בטווח‬
‫קצר ו מקנה ליחידת המיזוג ‪3‬תאורה אורך חיים ממושך ‪.‬‬
‫‪ ‬גלאי תנועה של המערכת בעל רגישות זיהוי גבוהה במיוח ד –‬
‫מבוסס "אפקט דופלר" ‪ .‬ביצועי הגלאי גבוהים ואינם מושפעים‬
‫מטמפרטורת חדר‪ ,‬בהשוואה לגלאי ‪. IR‬‬
‫‪ ‬הגלאי מוזן מיחידת מיתוג‪3‬ספק כוח באמצעות כבל תקשורת ב על‬
‫‪ 1‬גידים במתח נמוך ‪ 12VDC‬מיוצב‪ .‬ישנה הפרדה גלוונית בין‬
‫מתח רשת לבין מתח ‪ 12VDC‬של הגלאי‪.‬‬
‫‪ ‬המערכת מותאמת ליחידת מיזוג חד פאזית בהספק מרבי של‬
‫‪ 2.1‬כ"ס ולמערכת מאור בהספק מרבי של ‪. 5KW‬‬
‫‪ ‬המערכת מאפשרת כוונון זמן השהיית ניתוק של צרכן החשמלי‬
‫לאחר זיהוי תנועה אחרו נ ה‪.‬‬
‫‪ ‬מצב "טכנאי" לבדיקת תקינות וכוונון המערכת בעת‬
‫התקנה‪.‬‬
‫‪ ‬התקנה קלה ונוחה ‪.‬‬
‫‪ ‬תוצרת ‪ , AlfaSmart‬כחול ‪ -‬לבן‪.‬‬
‫‪00.20.1‬‬
‫תכולת המערכת‪:‬‬
‫‪ . 2‬יח ידת מיתוג ‪3‬ספק כוח לגלאי‪ ,‬דגם ‪ ALFA-12-1M-2‬למיתוג‬
‫מעגל חשמל של תאורה‪.‬‬
‫‪ . 2‬יח ידת מיתוג ‪ ,‬דגם ‪ ALFA-12-1S-2‬למיתוג מעגל חשמל של‬
‫יחידת מיזוג אוויר‪.‬‬
‫‪ . /‬יח ידת גלאי תנועה ‪ ,‬דגם ‪. ALFA-12N-10‬‬
‫‪ . 1‬מתאם התקנה מתכוונן ליחידת הגלאי ‪ ,‬דגם ‪ SRB-30‬כולל‬
‫ברגים ודיבלים‪.‬‬
‫‪ . 1‬כבל תקשורת במתך נמוך )‪ (12VDC‬בעל ‪ 1‬גידים באורך של‬
‫‪ 20‬מטר ים‬
‫)‪ – (Unshielded Alarm Cable 4 x 1/0.5‬ראה עמוד ‪– / -‬‬
‫‪. Cable-A, Cable-B‬‬
‫‪ . 6‬מפרט טכני והוראות התקנה‪.‬‬
‫‪ . 1‬אריזת ק רטון‪.‬‬
‫‪00.20./‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .2‬זהירות‪ :‬לפני חיבור של יחידת המיתוג או טיפול בה יש להבטיח ניתוקה‬
‫ממתח הרשת!‬
‫‪ . 2‬המערכת מיועדת להתקנה פנימית (בתוך המבנים) בלבד‪ .‬יש‬
‫להימנע מהתזת מים ישירה על חלקי המערכת‪.‬‬
‫‪ . /‬המערכת מיועדת להתקנה ע"י אנשי מקצוע בלבד‪ ,‬בעלי רישיון‬
‫חשמל‪.‬‬
- 210 ‫ בהתקנת המערכת (ע בודה עם חשמל) יש להקפיד על כללי‬. 1
.‫בטיחות‬
‫התחברות גלאי ליחידות מיתוג ראשית ומשנית‬
GRE
EN
BROWN(NC)
1 2 3 4 5
NO
JUMPER
ON
OFF
DETECTOR
ORANGE
BROWN(NC)
BLUE(NC)
CR
+12V
-12V
RY
GREEN
+12V
BLUE
BROWN (NC)
CABLE-B 4 x 0.5mm²
ORANGE
ON
COM
ALFA-12N-10
MOTION
DETECTOR
SENS
ON
NC
DIS
IN
-12V
+12V
GND
BLUE
ORANGE
CHAIN
ALFA-12-1M-2
POWER
UNIT
-MASTER-
CONTACTOR
25A (res)
R N N R
INPUT
MAIN
POWER
230VAC
OUTPUT TO
LIGHT
230VAC
BROWN(NC)
BLUE(NC)
GREEN
CR
ORANGE
+12V
CABLE-A 4 x 0.5mm²
00.20.2
CHAIN
CONTACTOR
25A (res)
ALFA-12-1S-2
POWER
UNIT
-SLAVE-
R N N R
INPUT
OUTPUT
MAIN
TO A/C
POWER
230VAC
230VAC
ALFA-12-1M-2 ‫ספק כוח‬
3 Master -‫יחידת מיתוג ראשית‬
‫כללי‬
00.20.5
00.20.5.2
‫ ‪- 212‬‬‫הינה יחידת מיתוג חד פאזית למערכות מיזוג אוויר בהספק‬
‫מרבי של ‪ 2.1‬כ"ס או למער כות מאור בהספק מרבי של‬
‫‪ . 5KW‬היחידה מתחברת לגלאי תנועה ‪ ALFA-12N-24‬או‬
‫‪ ALFA-12N-10‬לצורך הפעלת צרכן חשמלי ב עת נוכחות‬
‫אנשים בלבד‪.‬‬
‫‪ 00.20.5.1‬יחידת מיתוג ראשית ‪ 3‬ספק כוח ‪ ALFA-12-1M-2‬כוללת‪:‬‬
‫מגען מיתוג )‪. (Contactor‬‬
‫‪.2‬‬
‫ספק מתח נמוך ‪( 12VDC‬מיוצב) עבור גלאי ה תנועה ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מחבר י ברגים לכניסה ויציאת מתח וחיבורי הארקה ‪ -‬עובי‬
‫‪./‬‬
‫חוט מקסימאלי ‪ 1‬מ"מ ‪. ²‬‬
‫מחבר י ברגים להזנה ופיקוד של גלאי התנועה – עובי‬
‫‪.1‬‬
‫חוט מקסימאלי – ‪ 2‬מ"מ ‪²‬‬
‫מחבר י ברגים לחיבור יחידת כוח נוספת ‪ -‬שרשור יחידות– עובי‬
‫‪.1‬‬
‫חוט מקסימאלי – ‪ 2‬מ"מ ‪²‬‬
‫מארז פלסטי (בסיס ומכסה)‬
‫‪.6‬‬
‫‪ 00.20.5./‬תכונות יחידת המיתוג‪:‬‬
‫מתח עבודה‪50/60 Hz ,230 VAC±10% :‬‬
‫‪‬‬
‫הספק יציאה מקסימאלי‪(Cosφ=0.4) :‬‬
‫‪‬‬
‫‪2.1 HP@240VAC‬‬
‫זרם יציאה מקסימאלי‪25A@240VAC (Cosφ=1) :‬‬
‫‪‬‬
‫צריכת זרם מקסימאלי מרשת החשמל ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪100mA@250VAC‬‬
‫מתח הזנה לגלאי תנועה‪ 22 VDC :‬מיוצב‪ .‬הפרדה‬
‫‪‬‬
‫גלוונית ממתח הרשת‪.‬‬
‫צריכת זרם מקסימאלית ב ‪200mA : 12VDC -‬‬
‫‪‬‬
‫טמפרטורת עבודה ‪-25°C…45°C :‬‬
‫‪‬‬
‫זיווד ‪ -‬קופסת חשמל פלסטית תקנית כב י ת מאליו ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מידות היחידה‪ 211 X 221 X 10 :‬מ"מ‬
‫‪‬‬
‫‪00.20.5.2‬‬
‫)‪.CR‬‬
‫‪./‬‬
‫‪CONTACTOR‬‬
‫)‪25A (res‬‬
‫‪R N N R‬‬
‫‪( R-N‬צד ימני לפי שרטוט)‪ :‬יציאת מתח‬
‫‪ 230VAC‬אחרי מגען המערכת להספקת חשמל‬
‫לצרכן בהתאם לדרישה מגלאי תנועה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪DETECTOR‬‬
‫‪( R-N‬צד שמאל לפי שרטוט)‪ :‬כניסת מתח ראשי‬
‫‪ 230VAC‬להספקת חשמל ליחידה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪CR‬‬
‫לצורך שרשור להפעלת צרכן חשמלי נוסך ‪(+12V,‬‬
‫‪+12V‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ :CHAIN‬התחברות ליחידת מיתוג נוספת‬
‫‪ALFA-12-1M-2‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪UNIT‬‬
‫‪+12V‬‬
‫)‪.(+12V, -12V, RY) ALFA-12N-24(10‬‬
‫‪CHAIN‬‬
‫)‪(OPTION‬‬
‫‪-12V‬‬
‫‪ :DETECTOR‬התחברות לגלאי תנועה מסוג‬
‫‪RY‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ - ALFA-12-1M-2‬שרטוט חשמלי‪:‬‬
‫חיבור הארקה‬
‫‪OUTPUT‬‬
‫‪TO‬‬
‫‪A/C LIGHT‬‬
‫‪230VAC‬‬
‫‪INPUT‬‬
‫‪MAIN‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪230VAC‬‬
‫‪ 00.20.5.5‬הוראות התקנת יחידת ‪ALFA-12-1M-2‬‬
‫‪ . 1‬ההתקנה תעשה רק ע"י חשמלאי או גורם מוסמך‬
‫בהתאם "לחוק החשמל"‪.‬‬
‫‪ . 2‬אספקת המתח למזגן ‪3‬ת אורה חייבת להיות דרך נתיך‬
‫חצי אוטומטי המתאים לזרם ה צרכן ‪ .‬יש לסמן את‬
‫הנתיך הנ"ל כדי להקל על זיהויו לצורך ניתוק ה צרכן ‪.‬‬
‫ ‪- 212‬‬‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫לפני ההתקנה או בעת טיפול במערכת יש לוודא‬
‫שאספקת החשמל מנותקת!‪.‬‬
‫מקם את יח ידת ה מיתוג סמוך לשקע ההזנה של המזגן‪.‬‬
‫החיבור לקיר יעשה באמצעות ‪ 1‬די בלים ‪ 6‬מ"מ ובורגי‬
‫סיבית ‪. / X 10‬‬
‫הוצא את תקע המזגן מהחשמל‪ .‬חתוך את כבל ההזנה‬
‫המקורי של המזגן‪ .‬את הצד עם התקע חבר ליח' במחבר‬
‫הכניסה " ‪ ." INPUT MAIN POW ER‬את הכבל‬
‫המחובר למזגן חבר למחבר היציאה " ‪TO A 3 C LIGHT‬‬
‫‪ ." POW ER‬במידה ואינך משתמש בכבל המקורי של‬
‫המזגן‪ ,‬יש לו ודא שכבל ההזנה ליח' יהיה בעובי חתך‬
‫שאינו פחות מחתך כבל ההזנה המקורי של המזגן‪ .‬יש‬
‫להתקין בצד אחד של כבל ההזנה תקע המתאים לתקע‬
‫המקורי של המזגן ‪.‬‬
‫חבר את כבל התקשורת של גלאי ה תנועה למחבר‬
‫המתאים ע"פ השרטוט החשמלי ‪.‬‬
‫יש להקפיד על התקנת כבל תקשורת רחוק ככל האפשר‬
‫מק ווי מתח רשת ‪.‬‬
‫יש להתקין מפסק חשמלי כפול ( ‪ ) DOUBLE POLE‬בין‬
‫נקודת ההזנה ובין יח' המיתוג ובסמוך אליה לצורך‬
‫עבודות שרות‪.‬‬
‫לתאורה יש להשתמש בכבל הזנה תקני בעל בידוד כפול‪.‬‬
‫יש לוודא שבחיבור גופי תאורה מתכתיים יהיה כבל‬
‫ההזנה עם הארקה מתאימה שתחובר למהדק הארקה‬
‫ב יח ידה ‪.‬‬
‫יש להקפיד על הפרדה של כל מעגל חשמלי שיש לו‬
‫מאמ"ת משלו‪ ,‬הן בתאורה והן במיזוג‪.‬‬
‫כל מעגל יופעל בנפרד ע"י יחידות מיתוג מתאימות‬
‫מסדרת "‪. "SUPER NOVA‬‬
‫אופן התקנה של יחידת התאורה דומה לאופן התקנת‬
‫יחידת מיזוג‪.‬‬
‫סגור את המכסה של יחידת המיתוג ‪ ,‬חבר את מתח‬
‫הה זנה למזגן ‪3‬תאורה ובדוק את פעולת הגלאי במצב‬
‫טכנאי )‪ (DIP SW ITHES 1,2,3,4=OFF; 5=ON‬ע"פ‬
‫השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪. 11‬‬
‫‪. 11‬‬
‫‪. 12‬‬
‫הפעל מזגן ‪3‬תאורה ‪ ,‬נורית חיווי בגלאי תדלוק בצבע‬
‫ירוק ( סימן זיהוי תנועה בחדר) לאחר ‪ /‬שניות של‬
‫איפוס המערכת‪.‬‬
‫יש להימנ ע מתזוזה בחדר במשך ‪ 1‬שניות ‪ ,‬הנורית‬
‫הירוקה תכ בה ‪ ,‬נורית האדומה תדלוק והמזגן ‪3‬תאורה‬
‫מפסיק ים את פעולת ם‪.‬‬
‫לבצע תנוע ת גוף מינורית בחדר ולוודא שהמזגן ‪3‬תאורה‬
‫חידש ו את פעולת ם במיידית ‪.‬‬
‫לאחר בדיקת תקינות‪ ,‬נתק את מתח ההזנה של‬
‫המזגן ‪3‬תארה ‪ ,‬כוון את ה ‪ DIP SWITHES -‬ע"פ מצב‬
‫עבודה הרצוי‪.‬‬
‫וודה שהגלאי מכוון לכיוון האובייק ט המבוקר ונמצא כ ‪-‬‬
‫‪ 11‬מעלות כלפי מטה‪.‬‬
‫סגור סופית את מכסה הגלאי בעזרת בורג ההידוק‬
‫שבתחתית הגלאי ‪.‬‬
‫יחידת מיתוג משנית )‪ALFA-12-1S-2 (SLAVE‬‬
‫‪00.20.0‬‬
‫‪ 00.20.0.2‬כללי‬
‫ ‪- 21/‬‬‫הינה יחידת מיתוג משנית‪ ,‬חד פאזית למערכות מיזוג‬
‫אוויר בהספק מרבי של ‪ 2.1‬כ"ס או למערכות מאור‬
‫בהספק מרבי של ‪ . 5KW‬היחידה מתחברת ליחידת מיתוג‬
‫ראשית באמצעות כבל תקשורת במתח נמוך )‪(12VDC‬‬
‫לצורך הפרדת מעגלי חשמל ראשי ומשני ו הפעלת צרכן‬
‫חשמלי נוסף ב עת נוכחות אנשים בלבד בהתאם לפקודות‬
‫של גלאי התנועה ‪.‬‬
‫‪ 00.20.0.1‬יחידת מיתוג משנית ‪ ALFA-12-1S-2‬כוללת‪:‬‬
‫‪ . 1‬כרטיס אלקטרוני עם מגען מיתוג )‪. (Contactor‬‬
‫‪ . 2‬מח בר י ברגים לכניסה ויציאת מתח וחיבורי הארקה ‪-‬‬
‫עובי חוט מקסימאלי ‪ 1‬מ"מ ‪. ²‬‬
‫‪ . 3‬מחבר י ברגים ל פיקוד ( ‪ 2‬גידים) מיחידה ראשית – עובי‬
‫חוט מקסימאלי – ‪ 2‬מ"מ ‪. ²‬‬
‫‪ . 4‬מארז פלסטי (בסיס ומכסה)‪.‬‬
‫‪ 00.20.0./‬תכונות יחידת המיתוג‪:‬‬
‫‪ ‬מתח עבודה‪50/60 Hz ,230 VAC±10% :‬‬
‫‪ ‬הספק יציאה מקסימאלי‪2.1 HP@240VAC (Cosφ=0.4) :‬‬
‫‪ ‬זרם יציאה מקסימאלי‪25A@240VAC (Cosφ=1) :‬‬
‫‪ ‬צריכת זרם מקסימאלי ת מרשת החשמל ‪:‬‬
‫‪50mA@250VAC‬‬
‫‪ ‬צריכת זרם מקסימאלית מיחידת מיתוג ראשית (מעגל‬
‫פיקוד ‪20mA :) 12VDC‬‬
‫‪ ‬טמפרטורת עבודה ‪-25°C…45°C :‬‬
‫‪ ‬זיווד ‪ -‬קופסת חשמל פלסטית תקנית כב י ת מאליו ‪.‬‬
‫‪ ‬מידות היחידה‪ 211 X 221 X 10 :‬מ"מ‬
‫‪- 211 -‬‬
‫‪00.20..‬‬
‫‪ - ALFA-12-1S-2‬שרטוט חשמלי‪:‬‬
‫‪CR‬‬
‫שרשור )‪.(+12V, CR‬‬
‫‪( R-N .2‬צד שמאל לפי שרטוט)‪ :‬כניסת מתח ראשי‬
‫‪ 230VAC‬להספקת חשמל ליחידה‪.‬‬
‫‪( R-N ./‬צד ימני לפי שרטוט)‪ :‬יציאת מתח ‪230VAC‬‬
‫‪+12V‬‬
‫‪ :CHAIN .2‬התחברות ליחידת מיתוג ראשית לצורך‬
‫‪CHAIN‬‬
‫‪ALFA-12-1S-2‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪UNIT‬‬
‫‪-SLAVE‬‬‫‪CONTACTOR‬‬
‫)‪25A (res‬‬
‫אחרי מגען המערכת להספקת חשמל לצרכן בהתאם‬
‫לדרישה מגלאי תנועה‪.‬‬
‫‪R N N R‬‬
‫‪ .1‬חיבור הארקה‬
‫‪OUTPUT‬‬
‫‪TO‬‬
‫‪A/C LIGHT‬‬
‫‪230VAC‬‬
‫‪00.20.0‬‬
‫‪INPUT‬‬
‫‪MAIN‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪230VAC‬‬
‫הוראות התקנת יחידת ‪ALFA-12-1S-2‬‬
‫אופן ההתקנה של היחידה המשנית הינו דומה לאופן ההתקנה של‬
‫היחידה הראשית (ראה מפרט של היחידה הראשית)‪ .‬יש לקחת‬
‫בחשבון תוספת חיבור (שרשור במתח נמוך ‪ - ) 12VDC‬ראה סעיף‬
‫" התחברו ת גלאי ליחידות מיתוג" – ‪. CABLE-B‬‬
‫גלאי תנועה ‪.ALFA-12N-10‬‬
‫‪00.20.9‬‬
‫‪ 00.20.9.2‬כללי‪:‬‬
‫הגלאי מיועד לזהות תנועות אדם ב חלל המבוקר ששטחו ע ד‬
‫‪ 200‬מ"ר‪ .‬ב עת זיהוי תנועה ע"י הגלאי‪ ,‬מופעלת יחיד ת‬
‫ה מיתוג המאפשרת הספקת חשמל לצרכן חשמלי המפוק ד ע"י‬
‫המערכת‪ .‬כאשר אין תנועה בחדר פעולת צרכן החשמל תפסק‪.‬‬
‫‪00.20.9.1‬‬
‫תכונות יחידת הגלאי‪:‬‬
‫‪ ‬הגלאי מבוסס על חיישן שפועל על עקרון דופלר בתדר‬
‫‪10.525 GHz‬‬
‫‪ ‬הגלאי כולל נורית חיווי ירוקה אשר תידלק בעת זיהוי‬
‫תנועה‪.‬‬
‫‪ ‬הגלאי כולל נורית חיווי אדומה אשר תאיר באופן‬
‫קבוע כאשר הגלאי אינו מזהה תנועה ונגמר זמן‬
‫השהיה לכיבוי הצרכן החשמלי‪ .‬הנורית תהבהב בקצב‬
‫של אחת לשנייה כשהגלאי נמצא במצב "‪" On Delay‬‬
‫( ראה ‪ - DIP SW ITCH-5‬השהיית פעולת צרכן )‪.‬‬
‫‪ ‬בגלאי קיים פוטנציומטר לכיוון עדין של רגישות גילוי‬
‫ה תנועה ‪.‬‬
‫‪ ‬הגלאי כולל מפסקים )‪ ) DIP SW ITHES‬לביצוע‬
‫כיווני זמני השהיה ורגישות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הגלאי כולל ‪ 2‬כניסות שרות‪:‬‬
‫"פיקו ד שבת" (הפעלה קבועה) ‪ :‬אפשרות הפעלה קבועה לגלאי – ע"י‬
‫פיקוד חיצוני (מגע יבש)‪.‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫כשהמפסק סגור הגלאי מנוטרל ויחידת המיזו ג מופעלת‬
‫קבוע‪ .‬ש ימוש אפשרי ‪ :‬פיקוד ע"י "שעון שבת" או כיבו י‬
‫מרכזי של צרכני חשמל‪.‬‬
‫"פיקוד אש" (כיבוי קבוע)‪ :‬אפשרות כיבוי קבוע לגלאי – חיבור‬
‫מפסק חיצוני (מגע יבש)‪.‬‬
‫כשהמפסק סגור הגלאי מנוטרל ויחידת המיזוג כבויה קבוע‪.‬‬
‫שימוש אפשרי ‪ :‬חיבור למערכת גילוי אש לכיבוי יזום של כל‬
‫המזגנים במבנה‪.‬‬
‫‪00.20.9./‬‬
‫שיקולי בחירת מיקום הגלאי‬
‫‪ . 2‬הגלאי אמור להיות מותקן במרחק של ‪ 20-20‬ס"מ מהתקרה‬
‫בעזרת מתאם התקנה המקורי ה מסופק בערכה‪.‬‬
‫‪ . 2‬חשוב להתקין את הגלאי על הקיר (או בפינ ת הקיר ) סמוך‬
‫אל דלת הכניסה‪ .‬יש לכוון את הגלאי לכיוו ן הימצאות ו של‬
‫האדם ה מצא בחדר‪ .‬רצוי למקם את הגלאי בפינת החדר‬
‫לכיסוי שטח גדול יותר‪.‬‬
‫‪ . /‬יש נן שתי אפשרויות התקנה של הגלאי ‪ :‬פינתית‬
‫ותקרתית (ראה בהמשך) ‪.‬‬
‫‪ . 1‬יש להקפיד על התקנה נכונה ובז ווית של כ ‪ 11 -‬מעלות‬
‫כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ . 1‬יש להימנע מהתקנת גלאי מול דלת הכניסה בחדרים‬
‫למניעת הפעלות סרק‪.‬‬
‫‪00.20.9.2‬‬
‫כיווני הגלאי‪:‬‬
‫פירוט פעולת ה ‪: Dip Switches -‬‬
‫הכיתוב‬
‫המשמעות‬
‫קביעת משך השהיית כיבוי ה צרכן החשמלי‪.‬משך ה זמן שלאחריו‬
‫הצרכן החשמלי יכובה אם לא התגלתה תנועה בחדר‪.‬‬
‫משך ההשהיה‬
‫מפסק ‪3‬‬
‫מפסק ‪2‬‬
‫‪OFF Delay‬‬
‫מספר ב‪-‬‬
‫‪Dip Switch‬‬
‫‪3,2,1‬‬
‫מפסק ‪1‬‬
‫‪ 1‬שניות‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ 2.1‬דקות‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ 1‬דקות‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ 20‬דקות‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ 21‬דקות‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ 20‬דקות‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ 21‬דקות‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ /0‬דקות‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫* מפסק ב ‪ – ON -‬רגישות נמוכה ( ‪ ) LOW‬לגילוי תנועה‪.‬‬
‫* מפסק ב ‪ – OFF -‬רגישות גבוהה ( ‪ ) HIGH‬לגילוי תנועה‪.‬‬
‫מפסק ב ‪ – ON -‬השהיית הפעלה קצרה ( ‪ ) SHORT‬של ‪ 1‬שניות‬
‫מפסק ב ‪ – OFF -‬השהיית הפעלה ארוכה ( ‪ ) LONG‬של ‪ 1‬דקות‬
‫‪Mode H-L‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ON delay L-S‬‬
‫‪5‬‬
‫* מפסק )‪ ( DIP-Switch‬מס ' ‪ 1‬משמש כ בורר "גס" בין שני‬
‫תחומים‪ :‬רגישות גבוהה ‪ -‬רגישות נמוכה‪.‬‬
‫* פוטנציומטר הרגישות )‪ (SENS‬משמש כבורר "עדין" בתוך כל‬
‫אחד מ ‪ 2 -‬התחומים‪ .‬הגברת הרגישות מתבצעת ע"י סיבוב‬
‫פוטנציומטר בכיוון השעון‪.‬‬
‫‪- 216 -‬‬
‫‪00.20.9.5‬‬
‫הגדרת ברירת מחדל של מפסקים )‪:(Factory SET‬‬
‫מפסק מספר ‪1‬‬
‫‪ OFF‬השהי ה בהפעלה ש ל ‪ 1‬דקות ‪ -‬פעילה‬
‫מפסק מספר ‪1‬‬
‫‪ OFF‬רגישות זיהוי גבוה‬
‫מפסק מספר ‪/‬‬
‫‪ON‬‬
‫מפסק מספר ‪2‬‬
‫‪OFF‬‬
‫מפסק מספר ‪2‬‬
‫‪OFF‬‬
‫השהית כיבוי ‪ 25 -‬דקות‬
‫פוטנציומטר הרגישות "‪ "SENS‬מכוון לאמצע ‪ -‬רגישות‬
‫בינונית‪.‬‬
‫אם ברצונך לשנות תכונות עבודה ‪,‬קרא בעיון את הוראות‬
‫ההפעלה והכוונון המצורפות‪.‬‬
‫‪ 00.20.9.0‬הוראות התקנה‬
‫סדר פעולות‪:‬‬
‫‪ . 2‬חובה לנתק את צרכן החשמלי מכל מקור מתח ולנקוט בכל‬
‫אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לוודא ניתוק מוחלט עד‬
‫תום ההתקנה‪.‬‬
‫‪ . 2‬הדק את החלק המתאים אל הקיר בפינה ( איור ‪ 2‬ב' ) או אל‬
‫ה תקרה ( איור ‪ 2‬א' ) בעזרת הדיבלים הקיימים ב ערכ ת‬
‫ההתקנה‬
‫‪- 211 -‬‬
‫שנ י סוגים של בסיסי ההתק נה‪:‬‬
‫איור‪ 2‬ב'‪ .‬בסיס להתקנה פינתית‬
‫איור‪ 2‬א'‪ .‬בסיס להתקנה תקרתית‬
‫‪ . /‬פתח את בורג הידוק מכסה הגלאי (לא עד הסוף) והורד את‬
‫המכסה ‪.‬‬
‫‪ . 1‬פתח את בורג הידוק הכרטיס האלקטרוני (לא עד הסוף)‬
‫והוצא את הכרטיס‪.‬‬
‫‪ . 1‬קדח שני חורים של ‪ 1‬מ"מ בגב בית הגלאי לפי איור ‪( 2‬העליון‬
‫לכבל תקשורת‪ ,‬התחתון לבורג מתאם ה התקנה)‬
‫איור ‪1‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫‪.6‬‬
‫הרכב את מתאם ההתקנה המתכוונן לפי א יורים ‪: /-1‬‬
‫הרכבת מתאם מתכוונן‪:‬‬
‫איור ‪ :/‬הכנס בעזרת הבורג את הכדור‬
‫איור ‪ :2‬הכדור נכנס עד הסוף עם הפאזה‬
‫כלפי מעלה ‪ 1‬חריצים בחלק הפלסטי‬
‫כלפי מעלה ‪ 2 ,‬חריצים כלפי מטה‬
‫איור ‪ :5‬הוסף מתאם‬
‫איור ‪ :0‬חבר את המכלול ע"י הבורג‬
‫הארוך המוכנס‬
‫דרך החור בבסיס הגלאי‪.‬‬
‫‪- 211 -‬‬
‫איור ‪ :.‬סובב את הבסיס הגלאי ב‪ 10-‬מעלות‪,‬‬
‫חברו אל בסיס ההתקנה בעזרת שני ברגים‬
‫מהסט‪.‬‬
‫‪ . 1‬הכנס את כבל ה תקשורת דרך הקדח העליון (איור ‪ ) 2‬וחווט‬
‫לפי השרטוט החשמלי‪.‬‬
‫‪00.20.9..‬‬
‫מחבר‬
‫‪+ 32V -‬‬
‫* ‪IN‬‬
‫‪GND‬‬
‫* ‪DIS‬‬
‫‪NO,NC,‬‬
‫‪COM‬‬
‫חיבור הגלאי‬
‫כבל התקשורת ‪ -‬השתמש בכבל התקני המצורף למכשיר ‪.‬‬
‫ניתן להאריך את כבל התקשורת עד ‪ 200‬מטר‪ .‬יש לש מור‬
‫על הסדר הנכון של החוטים‪.‬‬
‫תיאור‬
‫כניסת ההזנה ‪ 22 VDC‬ל גלאי – לפי הסימון‪.‬‬
‫"כניסת שבת" ה גורמת למזגן לפעול ללא תלות בתנועה בחדר ‪ .‬בעת ביצוע‬
‫קצר (לאדמה) בהדק זה ‪ ,‬נורית החיווי הירוקה ( ‪ ) LED‬כבויה ‪,‬‬
‫הגלאי מנוטרל והמזגן פועל רצוף‪ .‬נורית החיווי ( ‪) LED‬‬
‫האדומה מהבהבת בקצב של ‪ 2‬שנייה דולקת ו ‪ 2 -‬שנייה כבויה‬
‫הדק "אדמה" (זהה להדק ( ‪ ) -‬שבכניסות ההזנה)‪ .‬מיועד לחיבור קו משות ף‬
‫של כניסת שרות‪.‬‬
‫כניסת "פיקוד אש" המונעת מהמזגן לפעול – ללא תלות בתנועה בחדר ‪.‬‬
‫בעת ביצוע קצר (לאדמה) בהדק זה נוריות החיווי‪ ,‬ה ירוקה‬
‫והאדומה‪ ,‬מהבהבות לסירוגין בקצב של ‪ 232‬שנייה והמזגן כבוי ‪.‬‬
‫יציאות ממסר פיקוד של הגלאי‪.‬‬
‫‪ – Jumper‬תפקידו במצב ‪ - ON‬לגשר את היציאה‬
‫" ‪ " COM‬אל ‪ , +12V‬מצבו ‪ OFF‬הופך את היציאות ‪, NO‬‬
‫‪ NC, COM‬למגעים יבשים ( ‪ ) Dry contact‬של ‪ 2‬אמפר‬
‫ב ‪ 12 -‬וולט בלבד ‪.‬‬
‫הזהרה ‪:‬‬
‫‪ ‬אין לחבר מתח ‪ 400V AC , 230V AC‬דרך מגע יבש‬
‫של ממסר הגלאי‪.‬‬
‫‪ ‬במידה וכניסות " ‪ " IN‬ו– " ‪ " DIS‬מופלות יחד ‪,‬‬
‫המערכת תפעל לפ י ההגדרה של – " ‪." DIS‬‬
‫כניסת ‪ " DIS " -‬בעדיפות גבוהה יותר ‪.‬‬
‫‪ . 2‬כוון את הזווית הנדרשת של מתאם הגלאי והדק את בורג‬
‫הציר ‪.‬‬
‫‪ . 2‬החזר את כרטיס האלקטרוני למקומו והדק את הבורג ‪.‬‬
‫ ‪- 210‬‬‫‪./‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.6‬‬
‫העבר את ‪ Dip Switch‬מס ' ‪ /‬ל ‪( OFF -‬מצב השהיית ‪ 1‬שניות‬
‫בכיבוי ה צרכן ‪ -‬בדיקת טכנאי לאחר התקנה) ‪ .‬כוון את יתר‬
‫מפסקי ה ‪ Dip-Switches -‬בהתאם למצב הרצוי‪.‬‬
‫סגור זמנית את מכסה הגלאי ללא הידוק ה בורג ‪.‬‬
‫בצע התקנה של יחיד ת מיתוג ‪ 3‬ספק כוח ע"פ ההוראות‬
‫ש קשורות ליחידת המיתוג‪.‬‬
‫בצע בדיקת תקינות וכוונון של הגלאי‪.‬‬
‫ ‪- 212‬‬‫פרק ‪ – 09‬עבודות טיח‬
‫כללי‬
‫‪09.02‬‬
‫הטיח יהיה טיח חרושתי מובא‪ ,‬על בסיס צמנט‪ ,‬כדוגמת ביח"ר טרמוקיר או כרמית‬
‫נושא תו תקן‪ ,‬לא יותר יצור טיח באתר‪ .‬יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות היצרן‬
‫ויאושפר ‪ 1‬ימים לפחות הטיח יבוצע גם בכפוף לאמור בתקן ‪ 2120‬חלק ‪ 2‬ו‪.2 -‬‬
‫הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל ‪ 2.1‬מ' לקבלת סרגל שני כוונים‪ .‬במפגש בין בטון‬
‫לבלוקים‪ ,‬בין קירות ומחיצות ניצבים‪ ,‬בין קירות בנויים לבידוד בגשרי קור‪ ,‬על גבי‬
‫גשרי קור ובמפגש בין תקרות קירות תיושם רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות‬
‫‪ /10‬גרם למ"ר אשר תוטבע בתוך הטיח גודל עין ‪ 20320‬מ"מ‪.‬‬
‫הרשת תונח בחפייה של ‪ /0‬ס"מ לפחות מעבר לקו המפגש בין החומרים‬
‫יש לנקות את הקיר משאריות אבק‪ ,‬לכלוך ושמן‪.‬‬
‫יש להסיר שאריות שמן תבניות או סולר ע"ג בטונים בעזרת לחץ מים ו‪3‬או שימוש‬
‫במים ושפשוף בעזרת מטאטא כביש קשיח לפני יישום טיח‬
‫טיח פנים יהיה בעובי כולל של ‪ 21‬מ"מ לפחות ולא יותר מ ‪ 20‬מ"מ‪ ,‬אלא אם צויין‬
‫אחרת‪ .‬בכל קווי המגע בין טיח על קיר ותקרה‪ ,‬יבוצע חריץ הפרדה בחתך ‪ 1‬על ‪ 1‬מ"מ‪.‬‬
‫‪09.01‬‬
‫שכבת הרבצה‬
‫ע"ג שטחי בטון הן פנימים והן חיצוניים תבוצע שכבת הרבצה‪ .‬כן תבוצע שכבת‬
‫הרבצה ע"ג קירות באזורים רטובים (מקלחת וכו')‬
‫‪09.0/‬‬
‫פינות חיזוק‬
‫בכל פינה‪ ,‬הן בטיח פנים והן בטיח חוץ הן אופקיות והן אנכיות תותקן פינת חיזוק מ‬
‫‪ PVC‬גרמנית‪.‬‬
‫‪09.02‬‬
‫טיח כתשתית לחיפוי‬
‫מתחת לחיפוי קרמיקה יבוצע בנוסף לאיטום כמפורט פרק ‪ 01‬לעיל גם טיח מיישר‬
‫לרבות שכבת הרבצה תחתונה‬
‫‪09.05‬‬
‫טיח למרחבים מוגנים‬
‫טיח למרחבים מוגנים יהיה טיח קל מיצור חרושתי כנ"ל ‪ ,‬מאושר ע"י פיקוד העורף‬
‫פרק ‪– 20‬עבודות ריצוף‬
‫‪20.02‬‬
‫‪20.01‬‬
‫ריצוף גרניט פורצלן ע"ג מילוי‬
‫הריצוף יבוצע ע"ג מילוי יבוצע כמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬המילוי‬
‫הריצוף יבוצע ע"ג מילוי שומשום רחוץ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ניקוי גב האריח‬
‫חובה להסיר מגב האריח לפני תחילת העבודה ובמהלכה אבק וכל חומר אחר‬
‫אשר יכול לפגוע בהדבקות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הנחת האריחים‬
‫ע"ג מילוי השומשום תיושם שכבת טיט "ריצופית סופר" תוצרת תרמוקיר‬
‫בעובי ‪ 2.1 – /‬ס"מ‪ .‬לא יהיו אזורים מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת‬
‫טיט‪ .‬על גב האריח מורחים שכבה דקה של טיט "ריצופית סופר" כנ"ל לא‬
‫סירוק‪ ,‬על גב האריח‪ ,‬לשיפור ההדבקות ולמילוי החריצים‪ .‬מצמידים את‬
‫האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב תוך שמירה על מישקים‬
‫במידות הנדרשות‪ ,‬במקומות בהם נקבעו מישקי הרפייה חורצים את שכבת‬
‫הטיט‪ ,‬לאחר שהתייצבה‪ ,‬לכל עומקה וברוחב המישק‪ ,‬מקישים על האריחים‬
‫באמצעות פטיש גומי‪ ,‬עד שיגיעו למפלס המתוכנן‪ ,‬ועודפי המלט צמנט יצאו‬
‫מהמישקים‪.‬‬
‫יש לנקות את שאריות הטיט מבין המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר‬
‫של הרובה‪ .‬מוודאים שפינות אריחים סמוכים יתלכדו לאותו מישור‪.‬‬
‫פוגות בריצוף גרניט פורצלן‬
‫ ‪- 212‬‬‫פוגות יהיו ברוחב ‪ 1‬מ"מ לפי בחירת האדריכל‪ .‬עצוב הפוגות ייעשה ע"י שומרי מרחק‬
‫מ‪ ,P.V.C-‬מיוחדים למטרה זו‪.‬‬
‫הרובה למילוי המישקים תהיה רובה אפוקסי מגוונת תוצרת (‪. RG )KERAPOXY‬‬
‫יישום הרובה תבוצע על פי הוראת ספק החומר‪.‬‬
‫שאריות רובה שהתקשתה וכן חומרי צמנט אחרים‪ ,‬יש לנקות בעזרת חומרי ניקוי‬
‫מאושרים ע"י הספק‪.‬‬
‫בפינות‪ ,‬במפגש בין מישורים תיושם רובה אלסטית תוצרת ‪ L‬תוצרת "‪"MAPEI‬‬
‫ישום הרובה וניקויה לפי הוראות היצרן‪.‬‬
‫ישום הרובה יעשה ‪ 20‬ימים לפחות לאחר סיום עבודות הריצוף‪.‬‬
‫גוונים לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫‪20.0/‬‬
‫חיפוי קירות‬
‫א‪ .‬ביצוע החיפוי‬
‫חיפוי קירות באריחי קרמיקה‪3‬חרסינה‪3‬גרניט פורצלן כמוצג בכתב הכמויות‬
‫יעשה כדלקמן ‪:‬‬
‫‪ .2‬התשתית תהיה מישורית סרגל שני כוונים‬
‫‪ .2‬החיפוי יעשה בהדבקה בדבק מוכן‪ ,‬ארוז בשקים סגורים‪ ,‬בדבק "פלסטומר‬
‫‪ "602‬לאריחים עד ‪ /0*/0‬ס"מ‪ ,‬ובדבק "פלסטומר ‪ "60/‬לאריחים מעל ‪/0*/0‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫‪ ./‬הדבק ימרח על פני התשתית במרית משוננת‪.‬‬
‫‪ .1‬הרובה למילוי המישקים תהיה רובה אולטרא קולור פלוס של חברת‬
‫"‪ "MAPEI‬מתאימה לפוגות ברוחב ‪ 1‬מ"מ‪ .‬רוחב המישקים (פוגות) יהיה ‪1‬‬
‫מ"מ‪ .‬בגוון לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫‪ .1‬את האריחים יש להדק אל הדבק כך ששכבת הדבק המהודקת תהיה בעובי‬
‫‪ 1‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ .6‬החיפוי יעשה מעל פני הריצוף באריחים שלמים‪.‬‬
‫‪ .1‬בתחתית החיפוי בין הקיר לרצפה וכן במפגש בין קירות יושאר מרווח של ‪1‬‬
‫ימולא ברובה אלסטית תוצרת "‪ "MAPEI‬כנ"ל בגוון‬
‫מ"מ‪ .‬מרווח זה‬
‫הרובה הקשיחה‪.‬‬
‫‪ .1‬עבוד חורים בקרמיקה לצינורות ואביזרים יבוצע במכשיר מיוחד‪ .‬לא יותר‬
‫שימוש בחלקי אריח‪.‬‬
‫‪ .1‬קווי הפוגות ברצפה יהיו נמשכים לקווי הפוגות בקירות‬
‫‪ .20‬בחלקו העליון של החיפוי יותקן פנל מעץ יפאה ברוחב ‪ 10‬מ"מ כמפורט‬
‫בפרטים‬
‫ב‪.‬‬
‫‪20.02‬‬
‫מפגש בין מישורים וגמר חיפוי בפרופיל אלומיניום‬
‫אם לא נדרש בתוכניות אחרת מפגש בין מישורים (פינות) וגמר חיפוי אופקי או‬
‫אנכי יבוצע בפינת אלומיניום לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫חיפוי פרקט‬
‫הרצפה תהיה רצפת פרקט ‪ BI-POWER SLEEPER‬מתוצרת חברת ‪PERSTIGE‬‬
‫‪ SPORT SYSTEMS‬ארה"ב או ש"ע‬
‫א‪ .‬תשתית הבטון‬
‫פני תשתית הבטון המיועדת לחיפוי חייבת להיות ישרה וחלקה לחלוטין‪ ,‬סטייה‬
‫מותרת ‪ / -3 +‬מ"מ לאורך סרגל של ‪ /‬מ' ‪ .‬על הקבלן להוריד בליטות‪ ,‬למלא‬
‫חורים וגומחות לקבלת המשטח הנדרש‪.‬‬
‫ב‪ .‬תשתית הפרקט‬
‫תשתית הפרקט תכלול ‪:‬‬
‫‪ .2‬כיסוי ביריעות פוליאתילן בחפיפה של ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬למניעת העברת לחות‬
‫מתשתית הבטון לפרקט‪.‬‬
‫‪ .2‬רפידות גומי ‪ 22( BI-POWER PAD‬יח' למ"ר) בעובי ‪ 22321‬מ"מ בעלות‬
‫מבנה של ‪ 1‬קונוסים לפי תקן ‪( MAIL SPEC.‬עמידה לשנוי צורה ואלסטיות‬
‫למשך ‪ 10‬שנה לפחות)‪.‬‬
‫ ‪- 21/‬‬‫‪./‬‬
‫‪.1‬‬
‫תשתית קורות מעץ לבן‪ .‬הקורות יונחו לרוחב האולם במרחקים של ‪ //‬מ"מ‬
‫(מרכז קורה למרכז קורה)‪ ,‬כאשר לתחתית יחוברו רפידות גומי‪.‬‬
‫שכבת לוח סנדביץ ‪ 22‬מ"מ המחוברת לקורות עם ברגי עץ וזאת לקבלת‬
‫משטח חלק ואחיד‪.‬‬
‫ג‪ .‬הפרקט‬
‫‪ .2‬הפרקט יבוצע מלוחות עץ מייפל צפוני קשה ‪ 20‬מ"מ ‪ 11 X‬מ"מ (זכר נקבה)‬
‫מאושר ‪FIBA‬‬
‫‪ .2‬לוחות הפרקט יחוברו לתשתית ע"י מסמור פנימי על הזכר‪ .‬יש לדאוג‬
‫למרווח התפשטות של ‪ 2 - /‬מ"מ כל ‪ 1‬שורות של לוחות פרקט‪.‬‬
‫ד‪ .‬שיוף וגימור‬
‫‪ .2‬שיוף באמצעות משייף טופ‪ ,‬נייר זכוכית‪.‬‬
‫‪ .2‬מריחת ‪ 2‬שכבות פריימר ‪ SEALER‬דו רכיבי‪ 2 +‬שכבות לקה ‪ FINISH‬דו‬
‫רכיבי עמידה בשחיקה בהתאם לתקן ‪.FIBA‬‬
‫‪ ./‬סימון מגרשים וצביעה בהתאם לנדרש לפי התוכניות‪.‬‬
‫‪ .1‬פנל מייפל תואם ‪ 60 X 50‬עם פתחי אוורור כל ‪ 21‬ס"מ‪.‬‬
‫ה‪ .‬אישורים ותקנים‬
‫‪ .2‬אישור ‪ F.I.B.A.‬להתאמת הפרקט למשחקים בינלאומיים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור עמידה לתקן ‪D.I.N‬‬
‫‪ ./‬אישור מכון התקנים הישראלי עמידה לאש בהתאם לתקן ‪II.3.2-755‬‬
‫פרק ‪ – 22‬עבודות צבע‬
‫‪ 22.02‬צבע‬
‫כללי‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עבודת הצבע יבוצעו גם לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו גם את שכבות‬
‫היסוד וההכנה הנדרשות אף אם לא צויינו במפורש במסמך ממיסמכי‬
‫החוזה‪.‬‬
‫גוון לפי בחירת האדריכל‬
‫כל הצבעים למיניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז‪3‬חוזה זה‬
‫יהיו בגוון לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין גוונים "מוכנים" בהתאם‬
‫לקטלוג גוונים של היצרן‪ ,‬ו‪3‬או לדרוש גוונים על פי מניפת "טמבור"‬
‫לגווני מיקס (‪ ,)MIX‬ו‪3‬או לדרוש ערבוב ידני של מספר גוונים‪.‬‬
‫המזמין שומר לעצמו את הזכות לשלב גוונים שונים לפי בחירת‬
‫האדריכל ללא תוספת מחיר‪.‬‬
‫עבודות הצבע של מוצרי מסגרות תבוצענה ע"י מפעל מאושר‬
‫לפי תקן ‪.ISO 1002‬‬
‫‪ 22.01‬גלוון‬
‫כל חלקי המתכת שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה‪ ,‬הן במסגרות אומן והן במסגרות‬
‫חרש אם לא נדרש בתוכניות במפורש אחרת יגולונו כמכלולים לאחר בצוע העיבודים‬
‫והריתוכים‪ ,‬הסרת שלקות וליטוש‪ .‬הגלוון יבצע בחם‪ ,‬בטבילה באמבט‪ ,‬או בהתזת אבץ‬
‫(לאלמנטים העשויים מפרופילים דקים) כשעובי הגלוון המזערי הוא ‪ 10‬מיקרון‪ ,‬הכול‬
‫לפי דרישות ת"י ‪.121‬‬
‫כל חלקי המתכת המגולוונים כנ"ל הנראים לעין ייצבעו כמפורט להלן‪ .‬חלקי מתכת‬
‫נסתרים מתחת לתקרות אקוסטיות בתוך ארונות וכו' לא ייצבעו‪.‬‬
‫‪ 22.0/‬צביעת מוצרי פלדה מגולוונת (למעט מסגרות חרש)‬
‫צביעת מוצרי פלדה מגולוונים‪ ,‬תבוצע כדלקמן‪:‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫א‪.‬‬
‫הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם‬
‫בהתזה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הסרת הברק בנייר לטש עדין‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק‪.‬‬
‫ד‪ 2 .‬שכבות בהתזה של צבע פוליאוריטן דו רכיבי‪ ,‬אוניקריל מטל‪-‬רסט‬
‫של ניר לט או ש"ע לפי בחירת האדריכל בעובי ‪ 60‬מיקרון כל‬
‫שכבה ‪ -‬סה"כ ‪ 210‬מיקרון ‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫צביעת מסגרות חרש תבוצע כמפורט בפרק ‪ 01‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 22.02‬צביעת שטחי טיח פנים‬
‫צביעת שטחי פנים תעשה כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬הסרת גרגרים ונטפים רופפים‪.‬‬
‫ב‪ .‬החלקת פני השטח בנייר לטש‬
‫ניקוי מאבק‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪ .‬צביעת שכבת יסוד טמבורפיל של טמבור והמתנה לייבוש מלא‪.‬‬
‫ה‪ .‬צביעת שכבה ראשונה אמולסיה אקרילית כמפורט בתוכניות מדוללת לפי הנחיות‬
‫היצרן‪.‬‬
‫צביעת שכבה שנייה של אמולסיה אקרילית מדוללת לפי הנחיות היצרן‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫צביעת שכבה שלישית במידה ונדרשת‪ ,‬לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד‪ ,‬כמו שכבה‬
‫ז‪.‬‬
‫שנייה‪.‬‬
‫‪ 22.05‬צביעת שטחי גבס‬
‫צביעת שטחי גבס תבוצע כמפורט בסעיף ‪ 22.01‬ב – ז לעיל‪.‬‬
‫‪ 22.00‬שליכט צבעוני‬
‫ע"ג שכבת טיח מיישרת סרגל שני כוונים תבוצע שליכטה צבעונית גמישה‬
‫מאספקת נירלט או ש"ע‪ ,‬אשר תבוצע בגוון ומרקם שיאושרו מראש ע"י המפקח‪.‬‬
‫הקבלן יכין מראש דוגמה בשטח ‪ 2‬מ"ר לאישור המפקח‪ .‬השליכטה תבוצע ברצף‬
‫רטוב על רטוב ללא סימני הפסקה בין המיטות או בכל מקום אחר‪.‬‬
‫השליכטה ותכלול גם הכל כנדרש ע"י יצרן השליכטה לרבות הכנה ופריימר‪.‬‬
‫פרק ‪ – 21‬עבודות מסגרות אומן (אלומיניום)‬
‫כללי‬
‫‪21.02‬‬
‫עבודות אלומיניום יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק ‪ 22‬מסגרות אומן (אלומיניום)‪ ,‬וכן‬
‫בכפוף להוראות בתכניות ברשימות והמפרט המיוחד שלהלן‪.‬‬
‫פריטי האלומיניום יבוצעו במפעל הנמצא תחת השגחה של מכון התקנים‪.‬‬
‫‪21.01‬‬
‫אישור תוכניות ייצור‪ ,‬דיגום פריטים וייצורם‬
‫למסמכי המכרז מצורפים הנחיות מידות ורשימות של הפריטים הנדרשים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫במסגרת עבודתו יתכנן הקבלן את פרטי האלומיניום תכנון מפורט ( ‪Shop‬‬
‫‪)Drawings‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן יעביר לאישור המפקח בתוך ‪ 6‬שבועות מהיום הנקוב ב צ‪.‬ה‪.‬ע‪ ,.‬תכניות‬
‫ייצור (‪ )Shop Drawings‬מפורטות ושלמות של כל המוצרים‪ ,‬האביזרים‬
‫והפריטים שיצורם נכלל במסגרת העבודה (להלן הפריטים)‪ .‬תכניות אלה תהיינה‬
‫תואמות לרשימת האלומיניום ולתכניות העקרוניות המצורפות לחוזה זה‪,‬‬
‫ותהיינה לפי המפורט במפרט הטכני המיוחד ותכלולנה גם‪:‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫שם יצרן הפרופילים‪.‬‬
‫מספרי הפרופילים‪.‬‬
‫חזיתות כולל מידות לכל אלמנטי האלומיניום‪.‬‬
‫פרטים בקנ"מ ‪ 2:1‬ו‪ 2.2-‬לפי הצורך‪.‬‬
‫פרטי חיבור‪ ,‬זיגוג‪ ,‬איטום וחיבור למבנה בחתכים אופקיים ואנכיים‪.‬‬
‫פרטי משקוף עיוור‪.‬‬
‫פרוט אביזרים ופרזול‪.‬‬
‫פרטי האיטום‪.‬‬
‫במידה ויעשה שימוש בפרופילים אחרים צהמצויין ברשימה יציג הקבלן‬
‫הן את הפרופילים הנדרשים והן את הפרופילים המוצעים לאישור‬
‫המפקח‬
‫המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצור‬
‫האמורות כנדרש‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬להתאמת ייצור הפריטים להוראות‬
‫החוזה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪21.0/‬‬
‫אישור תכניות הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי‬
‫המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין‪.‬‬
‫חומרים וציפויים‬
‫א‪.‬‬
‫כל האביזרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י ‪ 2061‬חלקים ‪ 2‬ו‪ ,2 -‬המתייחסים‬
‫לחלונות אלומיניום‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פרופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים‪ ,‬בעובי ‪ 2‬מ"מ‬
‫לפחות‪ .‬דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף‬
‫המותרת לפחים כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫רמת גימור‬
‫‪.2‬‬
‫פרופילים‬
‫פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין יהיו בגמר מאולגן בגוון טבעי בעובי‬
‫‪ 20‬מיקרון בהתאם לרשימות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אמצעי חיבור‬
‫ברגים‪ ,‬אומים‪ ,‬מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים‬
‫פלדלת אל חלד בלתי מגנטית‪ ,‬אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים‬
‫אחרים המתאימים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי‪ ,‬כך שלא ייווצר‬
‫תא חשמלי‪ .‬כמו כן‪ ,‬הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫אמצעי עיגון‬
‫אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום‪ ,‬או פלדת אלחלד‬
‫או חומרים בלתי מחלידים אחרים‪ ,‬בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה‬
‫נמצא הבניין‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אביזרים ופרזול‬
‫האביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום מאולגן טבעי או פלדה בלתי‬
‫מחלידה בגמר מוברש כמפורט‪ ,‬שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוק על‬
‫ידו‪ .‬האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקנים ויאושרו ע"י‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫סרגלי זיגוג‬
‫הסרגלים לקביעת השמשה במגרעת הזיגוג יהיו במקומות ובמידות‬
‫המצוינים בתוכניות‪.‬‬
‫הסרגלים יהיו בצבע המסגרת‪ ,‬חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף‪,‬‬
‫חיבור ישר בצורה מדויקת ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה‪.‬‬
‫‪- 216 -‬‬
‫‪21.02‬‬
‫זיגוג‬
‫עובי וסוגי הזכוכית יהיו בהתאם לרשימות האלומיניום אך בכל מקרה לא פחות‬
‫א‪.‬‬
‫מהנדרש ב‪-‬ת"י ‪ 2011‬חלק ‪ , 2‬הקבלן יחשב את העובי הנדרש לכל פריט לפי‬
‫התקן‪.‬‬
‫לא יהיו פגמים בזכוכית כמוגדר בת"י ‪.1/1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כל הזכוכיות תהיינה מסוג א' ללא בועות‪ ,‬כתמים‪ ,‬שריטות‪ ,‬או פגמים אחרים‬
‫כמוגדר בתקן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עובי הזכוכיות יהיה בהתאם לדרישות התקנים‪ ,‬אך בכל מקרה לא פחות מעובי‬
‫כמצוין ברשימת אלומיניום‪ .‬בכל מקום שבו צוין "לפחות" לגבי העובי‪ ,‬על הקבלן‬
‫להציג חישובים הערוכים לפי פרק ד' לתקן‪ ,‬שעל פיהם נקבע עובי הזיגוג‪.‬‬
‫עובי הזכוכית כפי שיחושב ע"י הקבלן יהיה העובי הנדרש לביצוע‪ ,‬גם אם הוא‬
‫עולה על העובי המוזכר בתוכניות ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הקבלן ימציא מסמכים המאשרים כי סוגי הזכוכית עומדים בדרישות התקנים‬
‫המצוינים במפרט ומתאימים לדרישות המיוחדות לסוגים השונים‪ .‬זכוכית‬
‫מחוסמת תישא חותמת של מפעל חיסום‪ ,‬על כל לוח זכוכית שיותקן בשטח‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫במידה והקבלן ימצא אי התאמה בסוגי ועובי הזכוכית המתוארים ברשימת‬
‫האלומיניום בהשוואה לדרישות החוק ותפקודם בבניין‪ ,‬עליו להודיע על כך לפני‬
‫הייצור למפקח ולקבל הוראותיו‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫אופן הזיגוג יהיה בהתאם להוראות יצרן הזכוכית‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫האטמים יהיו עשויים ניאופרן או אי‪.‬פי‪.‬די‪.‬אם האטמים יהיו מהודקים ולחוצים‬
‫היטב לכל אורכם בתוך המסגרות‪ ,‬והפינות תהיינה מחוברות ואטומות‪.‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫פרק ‪ 25‬מתקני מיזוג אויר‬
‫‪ 25.02‬כללי‬
‫המפרט המצורף ושרטוטי המכרז המצורפים אליו מיועדים לתאר ולכסות הספקתם‪,‬‬
‫הרכבתם והפעלתם של מתקני מיזוג אויר מושלמים לכל פרטיהם כמפורט וכמתואר‬
‫בתכניות המצורפות למפרט זה‪.‬‬
‫על הקבלן לעיין בתכניות ולהבטיח כי העבודה כולה תבוצע בתאום עם עבודות הבניין‪,‬‬
‫לפי תנאי המקום‪ ,‬ברמה ובדרך הטובה ביותר‪ .‬על המתקן להיות כפוף‪ ,‬בכל המובנים‪,‬‬
‫למפרט הטכני ולתכניות המסופקות‪ .‬העבודה תבוצע לפי הסטנדרטים המקובלים‬
‫במקצוע‬
‫בארה"ב ובהתאם לתקנים או לנהלים המקובלים ובתוקף בארץ‪.‬‬
‫בכל מקרה של הזכרת פריט‪ ,‬חלק או אביזר של ציוד כל שהוא ביחיד‪ ,‬הכוונה היא‬
‫כפי הנדרש להשלמת המתקנים בבניין האמור‪.‬‬
‫לרבים‪,‬‬
‫‪ 25.01‬היקף המפרט‬
‫יש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות‪ ,‬ועל כן כל עבודה המתוארת בתכניות ‪ -‬אין זה‬
‫מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה ולהפך‪ ,‬בכל מקרה של סתירה בין‬
‫השניים מחייב המפרט לכל דבר‪.‬‬
‫כמו כן כפוף מפרט זה למפרט הכללי כפי שהוכן ע"י הועדה הבין משרדית‪ ,‬ומיועד‬
‫להוסיף ולא לגרוע‪ .‬התנאים הכללים הנ"ל בתוקף בין אם צורפו למפרט זה ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪ 25.0/‬חומרים וציוד‬
‫כל החומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל‬
‫הבחינות לדרישת התקן הישראלי העדכני‪ ,‬ובהעדרו לדרישת התקן האמריקאי לעבודות‬
‫מיזוג אויר‪ .‬הם יתאימו כמו‪-‬כן לדגימות אותם החומרים אשר נבדקו ונמצאו כשרים‬
‫לתפקידם על ידי המפקח‪ .‬חומרים אשר לא יתאימו לנ"ל יסולקו ממקום העבודה לפי‬
‫הוראות המפקח‪ ,‬על ידי הקבלן ועל חשבונו תוך ‪ 11‬שעות ממתן ההוראה וחומרים‬
‫אחרים יובאו במקומם‪ .‬לא סילק הקבלן את הנ"ל רשאי המפקח לסלקם על חשבון‬
‫הקבלן ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪ 25.02‬תאור המערכת‬
‫על הגג יותקנו יחידות עיבוי בקירור אוויר‪ .‬יחידות פיזור אוויר של האולם מותקנות בחלל‬
‫יעודי ומפזרות אוויר באמצעות קופסאות אקוסטיות ומפזרי אוויר ישירות לחלל האולם‪.‬‬
‫היחידות מטיפוס משאבות חום כ"א לתפוקה של ‪ 6.1‬טון קירור וספיקת אוויר של ‪2,100‬‬
‫‪ - CFM‬סה"כ ‪ 1‬יחידות‪.‬‬
‫היחידות דוגמת תוצרת חברת "יוניק"‪" ,‬אוריס" או שווה ערך‪ .‬נצילות היחידה (‪)COP‬‬
‫לא תפחת מ ‪./.2‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש לפרק היחידות המפוצלות הישנות מהמקלטים הקיימים ולהתקין במקומם ‪1‬‬
‫יחידות מפוצלות חדשות בהספק של ‪ 1.1‬כ"ס כ"א‪ .‬המעבים על גג האולם החדש‪.‬‬
‫דירוג אנרגטי של היחידות לא יפחת מ ‪.B‬‬
‫אוויר צח יסופק באמצעות פתחים לחלל יניקה ליד היחידות‪.‬‬
‫תנאי התכנון‪:‬‬
‫טמפ' חוץ ‪.DB 5 11 F-‬‬
‫טמפ' פנים ‪.DB 5 11 F-‬‬
‫‪ 25.05‬עבודות נוספות שיש לבצע‬
‫ב‪ .‬כל עבודות סגירת מחיצות‪ ,‬תקרות‪ ,‬בסיסים ליחידות‪.‬‬
‫ב‪ .‬פתחים בקירות למעבר תעלות אוויר‪.‬‬
‫ג‪ .‬כל עבודות נגרות כגון הרכבת מסגרות לגרילים‪.‬‬
‫ד‪ .‬נקודות החשמל ליחידות מיזוג האוויר‪.‬‬
‫ ‪- 211‬‬‫‪ 25.00‬יחידות טיפול באוויר‬
‫מבנה היחידה יהיה כמפורט בפרקים ‪ 2102‬ו‪ 210/ -‬של המפרט הכללי של הועדה הבין‬
‫משרדית‪.‬‬
‫יחידות טיפול ב אוויר תהיינה מתוכננות ובנויות לתפוקה כמפורט בתכניות‪ .‬כל יחידה‬
‫תכלול ‪ :‬מפוח‪ ,‬סליל להתפשטות ישירה‪ ,‬מסננים‪ ,‬אמבטיית מי עיבוי‪ ,‬מנוע בגודל‬
‫מתאים‪ ,‬חיבורי ניקוז וחשמל כנדרש‪.‬‬
‫המבנה‬
‫א‪.‬‬
‫המבנה יהיה מפח מגולוון ‪ 2.1‬מ"מ לפחות‪ ,‬צבוע עם מסגרות פרופילים‬
‫המתאימים‪ ,‬לקבלת קשיחות ולמניעת רעידות‪ .‬דפנות התא עם ברגים‪ ,‬לצורך‬
‫גישה לתוך היחידה‪.‬‬
‫מפוחים והנע‬
‫ב‪.‬‬
‫המפוח יהיה מטיפוס צנטריפוגלי ‪ .‬כפות נטויות קדימה עם כניסה ורוחב כפולים‬
‫ומאוזן סטטית ודינמית‪ ,‬הנע ע"י רצועות‪.‬‬
‫מפוח המעבה מטיפוס צנטריפוגלי‪ .‬כל יחידה תסופק עם שני מפוחים‪ ,‬כפות‬
‫קדימה‪ .‬ציר משותף לשני המאיצים‪.‬‬
‫עצמאי‪ .‬הכנפיים מאלומיניום‪.‬‬
‫סוללת קירור וחימום‬
‫ג‪.‬‬
‫הסוללות תיבנינה ממסגרת של פח מגולוון ‪ 2 232‬מ"מ עובי לפחות‪ ,‬מצינורות‬
‫נחושת "‪ /31‬קוטר חיצוני דגם "‪ "L‬ומעלי אלומיניום בצפיפות מתאימה ‪.‬חיבור‬
‫העלים לצינורות יהיה קשיח וייעשה על ידי הרחבה מכנית של הצינורות‪.‬‬
‫הסוללות תתוכננה לעבודה עם גז בהתפשטות ישירה‪ .‬עומק שורות – ‪ 1‬לסוללת‬
‫המעבה ו – ‪ 6‬לסוללת הקירור‪.‬‬
‫המעבה יתוכנן להפרש טמפ' של ‪ 21‬מעלות פרנהייט (חוץ ‪.)5 11 F‬‬
‫מסננים‬
‫ד‪.‬‬
‫המסננים יהיו מטיפוס לניקוי מתוצרת " ‪ "AAF‬או שווה ערך מאושר‪ .‬הספק‬
‫המסננים יתוכנן למהירות אויר מכסימלית של ‪ /00‬רגל לדקה‪ .‬המסננים יונחו‬
‫בתוך מסילות מתאימות לצורך הוצאה בקלות להחלפה‪ .‬המסננים יותאמו היטב‬
‫שלא תהיינה דליפות אוויר‪.‬‬
‫אמבטיית מי עיבוי‬
‫ה‪.‬‬
‫האמבטיה תבטיח ניקוז מלא של היחידה ותהיה מפח עם דופן כפולה מצופה‬
‫בזפת ומבודדת למניעת היוצרות מי עיבוי עליה מבחוץ‪ .‬האמבט יצופה ב‪2 -‬‬
‫חלודה‪.‬‬
‫מפני‬
‫להגנה‬
‫ביטומיני‬
‫חומר‬
‫שכבות‬
‫‪25.0.‬‬
‫יחידת עיבוי‬
‫המדחס יהיה מטיפוס הרמטי‪ ,‬עם מגינים ללחץ גז‪ ,‬ופריקת דרגות‪ .‬המעבה עם‬
‫מפוחים ציריים‪ .‬הגז העובד ‪.R-410‬‬
‫‪ 25.00‬לוח חשמל‬
‫הלוח יהיה עבור ‪ 1‬יחידות האולם ויתואם להפעלה אוטומטית ומלאה של הציוד‬
‫אותו הוא משרת‪ .‬הלוח יכלול את מפסקי הזרם‪ ,‬המבטחים‪ ,‬הממסרים‪ ,‬המגענים‬
‫וכו'‪ .‬כמו כן מד זרם ומד מתח‪ ,‬מפסיק ראשי ומנורות סימון‪ .‬הלוח יהיה אטום‬
‫למים ויכיל כל האביזרים לפעולה אוטומטית מושלמת של היחידות‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫יותקנו בלוח מגעים לאפשר הפעלה מרחוק של היחידות ‪.‬‬
‫‪ 25.09‬תעלות אויר‬
‫התעלות יותקנו כנתון בתכניות‪ .‬על כל שינוי‪ ,‬כתוצאה מאי התאמה או שינויים במבנה‪,‬‬
‫יקבל הקבלן אישור המפקח‪ .‬כל תעלות האוויר בתוך המבנה תבנינה‬
‫מפח מגולוון תוצרת חוץ וללא בידוד תעלות מחוץ למבנה עם בידוד אקוסטי פנימי מצמר‬
‫זכוכית בעובי "‪ .2‬התעלות תהיינה אטומות לחדירת מים‪.‬הפח יהיה מתוצרת משובחת‬
‫והגלוון לא יתקלף בשעת כיפוף הפח‪ .‬מבנה התעלות‪ ,‬היציאות‪ ,‬הקשתות‪ ,‬ההסתעפויות‪,‬‬
‫שינוי חתך‪ ,‬מכוני אויר וכו'‪ .‬ייעשו בהתאם לתקנים הנהוגים ובתוקף בארץ‪.‬‬
‫תליית התעלות לתקרה תיעשה בתליות מתאימות אל הפרופילים של תקרת האולם‪.‬‬
‫החיבור ליחידה ייעשה על ידי בד גמיש מברזנט‪ ,‬לא דליק ואטום לחלוטין‪ .‬חיבור הבד אל‬
‫היחידה ייעשה בצורה הדוקה ואטומה למנוע נזילת אויר‪ .‬אורכו של כל חיבור גמיש כזה‬
‫ס"מ‪ ,‬במצב לא מתוח‪.‬‬
‫יהיה כ ‪20 -‬‬
‫‪- 211 -‬‬
‫‪ 25.20‬מפזרי אויר‬
‫מפזרי האוויר ושבכות אויר חוזר יסופקו במידות כפי שסומנו בתכניות‪ .‬כל המפזרים‬
‫ואביזריהם יהיו מאלומיניום מאולגן‪ ,‬וצבועים בצבע שרוף בתנור בהתאם להוראות‬
‫המפקח‪.‬‬
‫מפזרי האוויר יהיו תיקרתיים או קיריים‪ ,‬עגולים או מרובעים כמופיע בתכניות וכוללים‬
‫וסתי כמות‪.‬‬
‫הרכבת השבכות תיעשה על ידי ברגיי עץ לתוך מסגרות עץ‪.‬‬
‫‪ 25.22‬מפוחי אוורור‬
‫המפוחים יהיו ציריים ובדגם כמופיע בתכניות‪ .‬מפוחי הוצאת עשן יהיו עמידי אש למשך‬
‫שעתיים לטמפ' של ‪ 210‬מעלות צלזיוס‪( .‬אוורור מחסנים)‪ ,‬ויהיו מטיפוס מפוח תעלה‪.‬‬
‫המפוחים יהיו דו כווניים לאוורור שוטף ויתאימו גם לפעולה בזמן שריפה‪.‬‬
‫המפוחים דוגמת שבח עם ‪ 2‬מהירויות ‪ 21003100‬סבל"ד ויספקו אוויר כנגד לחץ סטטי‬
‫כמופיע בתכניות‪ .‬המפוח יכיל רשתות הגנה בשני הצדדים ויהיה בעל גוף ארוך‪.‬‬
‫‪ 25.21‬צנרת נחושת‬
‫צנרת מנחושת אשר תתאים לגז ‪ ,R-410-A‬כולל כל האביזרים תותקן בין יחידות‬
‫העיבוי ומפזר האוויר‪ .‬על הקבלן להגיש סכימת צנרת ואביזרים מדויקת ומושלמת‬
‫שתתאים לציוד המסופק על ידי עם ציון קוטרי הצינורות וכו'‪.‬‬
‫צינורות היניקה יבודדו בבידוד דוגמת ארמפלקס בעובי "‪ 232‬חיבורי הבידוד ייעשו על ידי‬
‫הדבקה‪ .‬צינורות הנחושת יהיו מדגם "‪ "L‬נקיים ויבשים היטב‪ .‬הלחמת הצינורות תיעשה‬
‫בחוט כסף סילפוס‪.‬‬
‫כמו כן תכלול הצנרת קפילר להתפשטות ומיבש מסנן‪ .‬יש לתכנן את צנרת הנחושת כך‬
‫שתבטיח תנועת שמן טובה למדחס‪.‬‬
‫קוטר צנרת הגז על פי אורך הצנרת תותאם לפי המלצת היצרן‪.‬‬
‫‪ 25.2/‬תכולת העבודה‬
‫העבודה תחשב ככוללת את‪:‬‬
‫א‪ .‬כל הנדרש למילוי התנאים הנזכרים במסמכי החוזה על כל פרטיהם‪ .‬אי הבנת תנאי‬
‫כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר כסיבה מספקת לתשלום נוסף מכל סוג שהוא‬
‫ב‪ .‬כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם‬
‫נכללים בה) והפחת שלהם‪.‬‬
‫ג‪ .‬כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי התיאור הטכני והתנאים הכללים‪.‬‬
‫ד‪ .‬שרות ואחריות לשנתיים מיום קבלת המתקן על ידי המפקח‪ ,‬צמוד לאחריות לטיב‬
‫ואיכות העבודה‪ ,‬החלקים והציוד לרבות מילוי גז ושמן של מערכת הקירור‪.‬‬
‫פרק ‪ - 29‬מסגרות חרש‬
‫‪ 29.02‬לליכ‬
‫העבודות המוזכרות בפרק זה יבוצעו לפי המפרט הכללי לעבודות מסגרות חרש פרק ‪,21‬‬
‫מהדורת ‪ 2000‬וכן לפי ת"י ‪.2221‬‬
‫‪ 29.01‬גילבון‬
‫כל אלמנטי הפלדה גלויים יגולבנו בטבילה חמה לגילבון בעובי ‪ 200‬מיקרון‪,‬‬
‫ויצבעו בצביעה אלקטרוסטטית שתיושם במפעל ע"פ הנחיות היצרן‪ ,‬בהתאמה לתנאי‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫‪29.0/‬‬
‫צביעה אלקטרוסטטית – אלמנטי פלדה גלויים‬
‫‪ .a‬הכנת השטח‬
‫בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו‪3‬או איתור‬
‫מוצרים שאינם מתאימים לצביעה‪.‬‬
‫‪- 210 -‬‬
‫‪.b‬‬
‫במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט‬
‫חם בהתזה‪ ,‬לחליפין באמצעות אלקלי חם בתזה‪.‬‬
‫‪.c‬‬
‫התזת גרגירי פלדה מסוג ‪ GRIT )ANGULAR( GL 10‬בגודל ‪ 2.0-0.1‬מ"מ‪.‬‬
‫‪.d‬‬
‫ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק‪.‬‬
‫‪.e‬‬
‫בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ‪.‬‬
‫‪.f‬‬
‫במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין‬
‫‪ ./6‬לפי הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון‪.‬‬
‫צביעה‬
‫איבוק בשיטת ה‪ )FRICTION( TRIBO-‬או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה‬
‫על בסיס פוליאסטר טהור מסוג ‪ )HIGH BILD( HB‬בעלת תכונות ‪FREE OUT‬‬
‫‪ GASING‬בעובי ‪ 10‬מיקרון לפחות בשכבה אחת‪ .‬האבקה תהיה מתוצרת אוניברקול‬
‫סידרה ‪ 1000‬מאושרת לפי תקן ‪ G.S.B‬הגרמני לדהייה או שווה ערך‪.‬‬
‫הגוון לפי דרישת המזמין‪.‬‬
‫קליה‬
‫קליה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של ‪ 210-211‬למשך ‪ 20‬דקות‪ .‬לאחר מכן‬
‫‪ 220-210‬למשך ‪ 20‬דקות נוספות‪.‬‬
‫קירור‬
‫קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד‪ .‬אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם‬
‫ירדה הטמפרטורה לרמה של ‪ /1-10‬לפחות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬טמפרטורת המתכת לא תפחת מ‪ 211-‬למשך ‪ 21‬דקות‪.‬‬
‫בקרת איכות‬
‫בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים‪.‬‬
‫בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים ‪ 2‬מ"מ לא יהיה קילוף‪.‬‬
‫מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה‪.‬‬
‫‪ 29.02‬תכנון מפורט‬
‫התכנון המפורט הן של הקונסטרוקציה והן של כיסוי הגג יוכן ע"י הקבלן לפי דרישות‬
‫המפרט הכללי לעבודות בניה ות"י ‪ 2221‬ויאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫הקבלן לא יהיה רשאי לסטות מתכניות הקונסטרוקציה שהוכנו ע"י המזמין‪.‬‬
‫התכנון יבוצע בהתבסס על ההוראה שלא יבוצעו ריתוכים באתר אלא במפעל בלבד‪ .‬כל‬
‫החיבורים באתר יהיו חיבורים יבשים בלבד ע"י ברגים‪ ,‬אלא אם אושר שימוש בריתוך‬
‫באתר מראש ובכתב ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪- 212 -‬‬
‫‪29.05‬‬
‫חומרים‬
‫א‪.‬‬
‫פרופילים‪ ,‬צינורות ופחים מפלדה‬
‫‪ .2‬פרופילים מרובעים ו‪3‬או עגולים חלולים מעורגלים בחם (‪ RHS‬ו‪3‬או ‪GHS‬‬
‫בהתאמה) וכן כל פחי החיבור המחברים ביניהם יהיו מפלדה בעלת תכונות‬
‫השוות לפחות לפלדה מסוג ‪.FE 360‬‬
‫‪ .2‬פרופילים וצינורות אחרים מעורגלים בחם וכן כל פחי החיבור האחרים‬
‫לרבות פחים ועוגנים בבטון יהיו מפלדה בעלת התכונות המתוארות במפרט‬
‫הכללי‪ ,‬סעיפים ‪.21002‬‬
‫‪ ./‬פרופילים מפח מכופף יהיו מפלדה לפי סעיף ‪ 2‬לעיל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ברגים‪ ,‬אומים ודיסקיות‬
‫‪ .2‬ברגים המחברים בין אלמנטי קונסטרוקציה ראשיים (כגון חלקי אגדים‪,‬‬
‫חלקי קורות ראשיות וכו') יהיו לפחות מדרגת חוזק ‪ 1.1‬לפי ‪2111-11132‬‬
‫‪ ISO‬כמפורט בסעיף ‪ /.2‬של ת"י ‪.2221‬‬
‫‪ .2‬ברגי עיגון יהיו מדרגת חוזק ‪1.6‬‬
‫‪ ./‬ברגים אחרים יהיו לפחות מדרגת חוזק ‪ 1.6‬לפי ‪ ISO 2111-11132‬כמפורט‬
‫בסעיף ‪ /.2‬של ת"י ‪.2221‬‬
‫‪ .1‬אומים יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים עליהם‬
‫הן מורכבות‪ ,‬כמפורט בת"י ‪ ,2221‬חלק ‪ ,2‬טבלה ‪./.1‬‬
‫‪ .1‬דיסקיות ודיסקיות קפיציות יהיו לפי ת"י ‪ ,2221‬חלק ‪ ,2‬סעיף ‪./.2./‬‬
‫‪ .6‬כל האומים‪ ,‬הברגים‪ ,‬הדיסקיות והדיסקיות הקפיציות יהיו מגולוונים‪.‬‬
‫‪ .1‬ברגי העיגון של אלמנטים קונסטרוקטיביים ראשיים לאלמנטי הבטון ייענו‬
‫לדרישות החשובים הסטטיים אך לא יהיו קטנים מ – "‪.131‬‬
‫‪ .1‬קוטר הברגים שישמשו לחיבור אלמנטים קונסטרוקטיביים לא יקטן בכל‬
‫מקרה מ – "‪.232‬‬
‫‪ .1‬כל חיבורי הברגים יבוצעו בשני אומים או אום ושייבה קפיצית‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ריתוך‬
‫‪ .2‬כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים‪ ,‬שהוסמכו כמוגדר בת"י‬
‫‪ 221‬חלק ‪.2‬‬
‫נוהלי הריתוך יתאימו לנדרש בת"י ‪ 20/2‬חלק ‪.2‬‬
‫‪ .2‬התאמת הפלדה לריתוך‪ :‬פלדת הריתוך תתאים מבחינה מטלורגית לפלדת‬
‫הרכיבים – ראה תקנים ת"י ‪ ,2//1‬ת"י ‪ ,2//1‬ת"י ‪ 2/10‬ובכל מקרה חוזק‬
‫חומר הרתך (מתכת המילוי) יגדל מחוזק חומר הבסיס (הפרופיל המרותך)‪.‬‬
‫‪ ./‬התאמת אלקטרודות‪ :‬יש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג הפלדה‪.‬‬
‫‪ .1‬הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים המחוברים‪ ,‬אלא‬
‫אם נקבע אחרת בתכניות‪.‬‬
‫‪ .1‬נוהל ריתוך יוגש ע"י הקבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר‬
‫קבלת האישור‪ ,‬אלא אם יפטור המפקח את הקבלן מראש ובכתב ממילוי‬
‫דרישה זו‪.‬‬
‫ ‪- 212‬‬‫‪ .6‬בדיקות ללא הרס יבוצעו לפי דרישות ת"י ‪ 2221‬סעיף ‪ 22.1.6‬בכל מקרה בו‬
‫ידרוש זאת המפקח וכן לפי דרישות תקן אמריקאי למבנה פלדה ‪D 2.2‬‬
‫‪ AWS‬רמה ‪.C‬‬
‫‪29.00‬‬
‫‪29.0.‬‬
‫ייצור קונסטרוקציות‬
‫‪.2‬‬
‫בכל תכניות הביצוע יצוין באופן ברור סוגי הפלדה‪ ,‬קטרי הברגים ועוביי‬
‫הריתוך‪.‬‬
‫השימוש בלהבה אסור בכל שלבי הייצור ו‪3‬או ההקמה של הקונסטרוקציה לכל‬
‫פעולה שהיא לרבות חיתוך‪ ,‬חירור וכו'‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כל סימ ן של שימוש בלהבה שימצא על אלמנט קונסטרוקציה יהווה סיבה‬
‫מספקת לפסילת האלמנט כולו ע"י המפקח‪ .‬הקבלן יהיה חייב להחליפו‬
‫באלמנט חדש מבלי שהדבר יזכה אותו בתמורה נוספת כלשהיא לרבות תמורה‬
‫כספית ו‪3‬או הארכת תקופת הביצוע‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫כל הריתוכים יבוצעו במפעל במהלך הייצור‪ ,‬למעט ריתוכים שביצועם באתר‬
‫אושר מראש ובכתב ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫כל ההכנות הדרושות לביצוע חיבורים באתר לרבות חירור עבור חיבורים‬
‫בברגים ויצירת שיפוע עבור (גרונג) ריתוכים יבוצעו בזמן הייצור‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫בזמן הייצור יקבלו כל אלמנטי הקונסטרוקציה סימון ברור ויציב של זהותם‪.‬‬
‫במקומות בהם מתחבר אלמנט מסויים אל אלמנטים אחרים תסומן גם זהותם‬
‫של האלמנטים האחרים‪.‬‬
‫בקרת איכות‬
‫‪.2‬‬
‫הקבלן ימנה ויעסיק מהנדס מטעמו לצורך בקרת איכות על עבודות מסגרות‬
‫חרש וחפוי הכלולות במכרז‪3‬חוזה זה‪ .‬המנוי יכנס לתוקף לאחר קבלת אישור‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המהנדס יכין פרוגרמה לבקרת איכות ויגישה לאישור המפקח‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫ביצוע העבודות יחל רק לאחר אישור הפרוגרמה בכתב ע"י המפקח‪.‬‬
‫הפרוגרמה תיושם במלואה בזמן הביצוע‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות‬
‫קונסטרוקצית הבטון הקיימת ואת התאמתה לחלקי המבנה המתוכננים‬
‫העשויים להתחבר לקונסטרוקציה הקיימת וזאת קודם לתכנון המפורט וביצוע‬
‫קונסטרוקצית הפלדה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת‬
‫המבנה החדש‪ ,‬מפלסי המבנים הקיימים לפני התחלת הייצור‪ ,‬וכן מיקומם‬
‫ומפלסיהם של היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הקיימים לצורך קביעת‬
‫המידות המדוייקות של קונסטרוקצית הפלדה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן‪:‬‬
‫הדיוק במידות בין חורי ברגים ‪ -‬עבור החיבורים למינהם ‪ 1.5‬מ"מ‪.‬‬
‫הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים ‪ 3.0‬מ"מ‪.‬‬
‫הדיוק במידות האורך של המרישים (פטות) ‪ 2.0‬מ"מ‪.‬‬
‫הדיוק במפלסי העמודים ‪ 2.0‬מ"מ‪.‬‬
‫‪- 21/ -‬‬
‫‪29.00‬‬
‫חיפוי קיר חוץ בלוחות אקוה פאנל‬
‫חיפוי קירות בלוחות אקווה פנל תבוצע לפי מפרט אורבונד כדלקמן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫התקנת לוחות אקוה פאנל בשכיבה באמצעות ברגי מקסי ‪ SN-39 MM‬כל ‪ 20‬ס"מ‬
‫לקסטות הקיר (בחפיפה בין הלוחות)‬
‫בין הלוחות יש להשאיר מרווח של ‪ /-1‬מ"מ לצורך מילוי ב"מרק אקוה פאנל" ‪Joint‬‬
‫‪Filler gray‬‬
‫יישום רשת שריון ‪ 20‬ס"מ במיישקים בשילוב "מרק אקוה פאנל"‬
‫יישום פריימר ע"ג כל הלוחות ‪ 21‬שעות לאחר יישום "מרק אקוה פאנל במיישקים"‬
‫יישום שכבה צמנטית חיצונית ‪ Basecoat‬בשילוב רשת חיזוק(‪ 260‬גר'‪3‬מ"ר)‬
‫חיצונית על פני כל שטח הלוחות‪ .‬סה"כ עובי כולל של השכבה ‪ 1‬מ"מ (זמן יבוש‪1 -‬‬
‫ימים)‬
‫במפגשים‪3‬זוויות ‪ 10.0‬יש להשתמש בפינה ‪ pvc‬משולב רשת‪.‬‬
‫החלקת הלוחות באמצעות נייר לטש כהכנה לגמר צבע‪.‬‬
‫צביעת הלוחות תעשה באמצעות גמר סופרקריל בשתי שכבות תוצרת טמבור‪ ,‬נירלט‬
‫או ש"ע במרקם וגוון שיבחר ע"י המזמין ובהתאם להוראות ייצרן הצבע‪.‬‬
‫ט‪ .‬יש לקבל יעוץ‪3‬הנחיה טרם הרכבת הלוחות מנציג חברת אורבונד‪.‬‬
‫י‪ .‬חובה ליישם תפר התפשטות כל ‪ 21‬מ"א (עפ"י מפרטי חברת אורבונד‪).‬‬
‫‪29.09‬‬
‫כיסוי גג‬
‫המערכת כוללת‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫קסטות מחוררות ‪ ,21%‬ברוחב ‪ 100‬מ"מ ובגובה ‪ 200‬מ"מ ובעובי ‪ 2.21‬מ"מ‬
‫כדוגמת ‪ A – 2003100 MONTANA‬או ש"ע‪ .‬הקסטה תקובע בשלושה ברגים‬
‫במידות ‪ 6./X21‬מ"מ בכל סמך‪ .‬שתי הקסטות הקיצוניות תקובענה בשישה‬
‫ברגים לכל קסטה בכל סמך‪ ,‬לקבלת עומסי שפה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחתך הקסטה יונחו מזרני צמר זכוכית בעובי "‪ 1‬ובמשקל מרחבי ‪ 21‬ק"ג למ"ק‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫מעל הקסטה יקובעו לוחות פיבר צמנט כדוגמת ‪COMPRESSED‬‬
‫‪ HARDIPANEL‬בעובי ‪ 21‬מ"מ עם ברגים בקוטר ‪ 6./‬מ"מ כל ‪ /00‬מ"מ מבורג‬
‫לבורג‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫על לוחות הפיברצמנט יונח מחסום אדים‪ -‬כדוגמת יריעות ביטוליות בחפיפות‬
‫‪ 20‬ס"מ‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫על לוחות הפיבר צמנט האטומים יפרשו קסטות בעובי ‪ 0.11‬מ"מ רצופות ללא‬
‫חפיות אשר יחוברו בשיטת "קל זיפ"‪ .‬הלוחות צבועים בגוון חיצוני על פי בחירת‬
‫האדריכל מצידו הפנימי ייצבע הלוח ב‪ 22 RSL-‬מיקרון‪ .‬לוחות הכיסוי יקובעו‬
‫עם מחברים סמויים דרך לוחות הצמנטיים אל מרישי הקסטות בברגים‬
‫קודחים בקוטר ‪ 6./‬מ"מ ‪.‬‬
‫פרטי האיטום‪3‬חיבור יבוצעו ע"פ הוראות מפורשות של היצרן‪.‬‬
‫פרטים אלו חייבים באישור המפקח‪.‬‬
‫גמר וגוון לרבות מידות הפחים לבחירת האדריכל‪.‬‬
‫יש לקבל אשור המפקח – חתך הגג ומרכיביו ‪.‬‬
‫‪29.20‬‬
‫הרכבה‬
‫על הקבלן לסייר בבנין ולבדוק את כל דרכי הגישה‪ ,‬האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה‬
‫האפשריות‪ .‬שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך‬
‫שהיא חייבת לקבל מראש‪ ,‬את אישורו של המפקח‪ .‬מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות‬
‫בחיבור בין האלמנטים הקיימים לאלמנטים החדשים‪ ,‬כולל תימוכים זמניים נדרשים‪.‬‬
‫‪- 211 -‬‬
‫על הקבלן לנקוט‪ ,‬בעת ההרכבה‪ ,‬בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות‬
‫הקונסטרוקציה ושלמות חלקי המבנה הקיימים‪.‬‬
‫בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם‪ ,‬הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע‬
‫התהוותם של מאמצים‪ ,‬בלתי מחושבים‪ ,‬בחלקים הנושאים‪.‬‬
‫מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המפקח‪.‬‬
‫האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי‬
‫הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה‪.‬‬
‫כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫האחריות לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו‪ ,‬יהיה‬
‫על חשבונו‪.‬‬
‫תכולת העבודה‬
‫‪29.22‬‬
‫העבודה כוללת את כל החומרים והמלאכות הנדרשים ע"מ לקבל מוצר שלם ומוגמר‬
‫עפ"י כל דרישות התכניות‪ ,‬המפרטים ותכלול בין היתר את ביצוע המלאכות והחומרים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫כל אלמנטי הפלדה‪.‬‬
‫ברגי העיגון‪ ,‬הברגים‪ ,‬הווים‪ ,‬ניקוב ו‪3‬או קידוח החורים לברגים‪ ,‬חיתוך‪ ,‬ריתוך‬
‫וכו'‪.‬‬
‫פלטות העיגון והחיבור‪.‬‬
‫גילבון‪ ,‬צבע‪.‬‬
‫מערכת הורדת מי גשם‪.‬‬
‫כל הפלשונגים מפח‪ ,‬פחי החיבור‪ ,‬סגירות שונות ואיטומים‪.‬‬
‫בדיקות לביקורת איכות הריתוך‪.‬‬
‫בקרת איכות‪.‬‬
‫תכניות ביצוע‪.‬‬
‫הובלה והרכבה‪.‬‬
‫בדיקות אטימות המבנה לחדירת מים ע"פ ת"י ‪.2116‬‬
‫‪- 211 -‬‬
‫פרק‬
‫‪11.02‬‬
‫‪11‬‬
‫–‬
‫רכיבים‬
‫מתועשים‬
‫בבנין‬
‫כללי‬
‫דוגמאות וקטעים ניסיוניים‬
‫א‪.‬‬
‫בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק ‪ ,22‬הקבלן יספק דוגמה‪ ,‬מכל מוצר‬
‫ויכין קטע ניסיוני מכל עבודה אשר תסופק או במסגרת חוזה זה‪ .‬שטח‬
‫כל דוגמה יהיה ‪ 1‬מ"ר לפחות לרבות אביזרי קצה‪.‬‬
‫בניגוד לאמור במפרט הכללי כל ההוצאות כרוכות במילוי הוראת סעיף‬
‫זה עד לאישור הדוגמה יחולו על הקבלן ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תכן‬
‫כל ההוצאות הכרוכות בהכנת התכן המפורט ע"י הקבלן בכפוף לאמור‬
‫בסעיף ‪ 2202‬של המפרט הכללי יחולו על הקבלן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫סוג לוחות הגבס‬
‫לוחות הגבס יהיו מסוג מצופה קרטון‪ .‬תוצרת אורבונד‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫עמידות נגד אש‬
‫ציפויים‪ ,‬תקרות‪ ,‬סינורים‪ ,‬סגירות וכו' מגבס בעלי אפיון נגד אש יכללו‬
‫את כל הטיפולים נגד אש כמוגדר בתו תקן האמריקאי וכמצוין בפרטים‬
‫במפרט המיוחד תוצרת אורבונד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שיטת אורבונד‬
‫כל עבודות הגבס‪ ,‬אלא אם נדרש במפורש אחרת‪ ,‬יבוצע בשיטת הבנייה‬
‫בחומרים‪ ,‬באביזרים‪ ,‬בחומרי העזר במפרטים ופרטים של חברת‬
‫אורבונד ובכלל זה לוחות‪ ,‬פרופילים‪ ,‬ברגים‪ ,‬חומרי איחוי‪ ,‬החלקה‪,‬‬
‫איטום‪ ,‬דבקים‪ ,‬מגני פינה‪ ,‬חומרי בידוד‪ ,‬תופסני סרט‪ ,‬קופסאות חשמל‪,‬‬
‫מתקנים חרושתיים להרכבת אביזרים‪ ,‬פתחי שירות – לא תותר חריגה‬
‫ממפרטי אורבונד אלא באישור המפקח בכתב‪ .‬לא יותר שימוש בחומרים‬
‫ואביזרים שלא ממסגרת ושיטת אורבונד אלא באישור המפקח בכתב‪.‬‬
‫הקבלן חייב להחזיק באתר העבודה באופן קבוע את המפרטים והפרטים‬
‫של חברת אורבונד‪ .‬כל האמור והמפורט במפרטים ובפרטים יחשב ככלול‬
‫בעבודה אף אם לא צוין במפורש במסמך ממסמכי החוזה‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בו יידרש על פי מפרטי אורבונד בצוע עבודה‬
‫בסטנדרט גבוה יותר מהנדרש בתוכניות ובמפרטים נשוא חוזה זה‪.‬‬
‫העבודה תבוצע לפי מפרט אורבונד (לאחר שהדבר אושר ע"י המפקח)‬
‫ללא תוספת מחיר‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בידוד‬
‫בידוד יהיה כמפורט בתוכניות‪ .‬התקנת הבידוד בציפויים אנכיים תבוצע‬
‫ע"י תופסני סרט אופקיים כל ‪ 60‬ס"מ לרבות סרט עליון וסרט תחתון‪.‬‬
‫ציפוי גבס ע"ג קירות‬
‫‪11.01‬‬
‫ציפוי גבס יבוצע ע"ג שלד פח פלדה מגולוון כמפורט בסעיף ‪ 22021‬של המפרט‬
‫א‪.‬‬
‫הכללי לרכיבים מתועשים בבניין‪ .‬הניצבים יובאו לאתר כשבהם ‪ 1‬חורים‬
‫להעברת צנרת‪.‬‬
‫הסטד בחיפוי קירות אבן לא יחובר לקירות‬
‫ב‪.‬‬
‫המרחק המקסימאלי בין הזקפים לא יעלה על ‪ 100‬מ"מ ולא יפחת מהמלצות‬
‫היצרן כמובא במפרט אורבונד לגבי שימושי וגבהי המחיצות השונים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חיפוי יעשה בלוחות גבס ורטיקליים שלמים לכל גובה המחיצה וברוחב הקיים‪.‬‬
‫לא יותר שימוש בחלקי לוחות‪ .‬המישקים בין לוחות יהיו תמיד ע"ג זקף או‬
‫מסילה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫סרט השריון המיועד לאיחוי יהיה מנייר במטרה למנוע זיהוי עקבות התפרים‬
‫והמישקים לאחר הצביעה‪ .‬לא יותר שימוש בסרט שריון מרשת‪.‬‬
‫‪- 216 -‬‬
‫‪11.0/‬‬
‫‪11.02‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל הפינות הבולטות‪ ,‬אם לא נדרש במפורש ובכתב ע"י המפקח אחרת‪ ,‬יוגנו‬
‫באמצעות מגיני פינה מתכתיים קשיחים סטנדרטים מהספקת אורבונד ‪/1 * /1‬‬
‫מ"מ‬
‫ו‪.‬‬
‫מזוזות מצידי דלתות יבוצעו באמצעות פרופילי ‪ RHS‬אשר יעוגנו לרצפה‬
‫ולתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות "סנדלים"‪ .‬מעל משקוף הדלת יקבע‬
‫פרןפיל ‪ RHS‬נוסף אופקי שיחובר בברגים אל שני הזקפים‪ .‬זקפי המזוזות‬
‫והמסילה העליונה יפנו בבסיסם אל הפתח‪ .‬לוח הגבס מצידי הפתח יותקן בצורת‬
‫ח או ר לפי פרטי אורבונד למניעת סדקים‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בקירות ארוכים מ ‪ 21 -‬מ' יבוצע תפר התפשטות לפי התקן במקום שיאושר ע"י‬
‫המפקח‪ .‬ביצוע התפר יחשב ככלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫קופסאות חשמל יותקנו עם תופסני פלסטיק מתאימים לגבס ומריחת דבק‬
‫‪ PERLFIX‬במפגש בין הקופסא לגבס‪ .‬תמיכת המובילים תעשה רק ע"ג תופסני‬
‫סרט‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫מאחורי מאחזי יד ואביזרים באזורי שירותים‪ ,‬פרוזדורים‪ ,‬יבוצעו חיזוקים מפח‬
‫מגולוון בעובי ‪ 2‬מ"מ באורך וברוחב כנדרש‪.‬‬
‫תקרות תותב‬
‫תקרות תותב תתוכננה ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן אשר יעביר‬
‫א‪.‬‬
‫מראש תוכניות ופרטים מאושרים על ידו לאישור המפקח וכן יפקח אישית על‬
‫ביצוען ויהיה אחראי על יציבותן‪ .‬המהנדס מטעם הקבלן יעביר בסוף העבודה‬
‫אישור למזמין כי התקרות תוכננו על ידו‪ ,‬בצוען לווה על ידו והן יציבות מבחינה‬
‫סטטית וראויות לשימוש‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בניגוד לאמור במפרט הכללי לא תותר תלית המבנה הנושא בחוט מגולוון או‬
‫סרט פלדה‪ .‬תליית המבנה הנושא את התקרה תבוצע רק במתקני תליה‬
‫חרושתים סטנדרטיים תוצרת אורבונד מתאימים למשקל התקרה מסוג‬
‫טוויסטר או נוניוס‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בתקרות שאינן תקרות גבס יותר שימוש במוטות הברגה בקוטר מינימאלי של ‪6‬‬
‫מ"מ לרבות אומים לפילוס (עם שם היצרן ע"ג קופסאות סגורות) לפי הנחיות‬
‫יצרני התקרות‪ .‬עיגון תקרות גבס יעשה לפי פרטי אורבונד‪ .‬עיגון תקרות אחרות‬
‫יבוצע בברגים ומיתדים של פיליפס לפי ההוראות יצרני התקרות‪.‬‬
‫לא יותר שימוש ביריות לעיגון התלייה‪ .‬המבנה הנושא יתוכנן ע"י הקבלן‬
‫במסגרת חובתו להכנת התכן המפורט‪ .‬בכל מקרה המרחק בין התליות‬
‫כנ"ל לא יעלה על ‪ 0.10‬מ' לכל כוון‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫פרופילי הקונסטרוקציה לתלית תקרות גבס תהיה מסוג ‪ F – 11‬ו‪3‬או ‪C – 60‬‬
‫וקורות ‪ I‬לגישור – הכל על פי הנדרש‪ .‬לא יותר שימוש בפרופילים מאולתרים‬
‫כגון מרישים ומסילות המיועדים למחיצות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אמבטיות ותעלות לגופי תאורה יתלו בשיטה זהה לתקרה ובמנותק‬
‫מקונסטרוקצית התקרה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫התקרות צריכות לעמוד בדרישות ת"י ‪ 122‬ות"י ‪ 111‬בדרגת ‪ IV 2./‬לפחות‪.‬‬
‫תקרות אקוסטיות עשויות מגשי פח‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫תקרת תבוצע ממגשי פח אטומים מגולבנים וצבועים בתנור ‪,‬עובי הפח ‪ 0.1‬מ"מ רוחב‬
‫המגשים ‪ /0‬מ"מ דגם ‪ SWPLANKS‬מסדרת ‪ ORCAL‬תוצרת‬
‫‪ ARMSTRONG‬או ש"ע ‪ .‬לכל מגש תהיה "כתף" בגובה ‪ 10‬מ"מ לפחות‪ ,‬עם‬
‫כיפוף פנימי של ‪ 20‬מ"מ לצורך חיזוק המגש‪.‬‬
‫‪- 211 -‬‬
‫‪11.05‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הפח יהיה צבוע בצבע מוכן (‪ )PRE-PAINT‬משני הצדדים‪ .‬הצביעה של הפח‬
‫תיעשה בתנור‪ .‬הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי ‪10‬‬
‫מיקרון‪ ,‬בגוון ‪ RAL‬לפי בחירת המפקח‪ .‬הצד הפנימי של הפחים ייצבע בצבע‬
‫להגנה‪ .‬הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המגשים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה‬
‫עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על ‪ 2.20‬מטר‪.‬‬
‫הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק‬
‫לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו‪.‬‬
‫כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח‪ .‬מגשי הפח יהיו‬
‫בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים‪.‬‬
‫החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או‬
‫אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר לאורך קירות‪,‬‬
‫מחיצות‪ ,‬סינרים וכד'‪ ,‬וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר‪.‬‬
‫הקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוון ‪ RAL‬התואם את התקרה עצמה‬
‫ו‪3‬או בצבע שחור‪ .‬יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים (אחד למשנהו)‬
‫וכן על חיתוכי זויות (גרונג) מדויקים בהחלט‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫התקרות תכלולנה חיתוך פתחים‪ ,‬חורים ואלמנטים אחרים כנדרש‪ .‬כל‬
‫החיתוכים יבוצעו במפעל‪ ,‬לא יותר לבצע חיתוכים באתר‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה‬
‫לחלל שמעל לתקרה‪ .‬חלוקת המגשים‪ ,‬קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי‬
‫הנחיות המפקח‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין האריחים או‬
‫מגשים ופרופילים הנושאים‪.‬‬
‫חיפוי קירות‪ ,‬מחיצות הפרדה ודלתות מודולריות לשרותים‬
‫א‪.‬‬
‫מכלולי המחיצות והדלתות לשירותים יהיו מטרספה ‪ PL-13‬המסופקים ע"י‬
‫חברת "פנל פרויקטים"‪ .‬מירקם וגוון לבחירת האדריכל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תאים‬
‫‪ )2‬פאה של תא תעשה מלוח שלם‪.‬‬
‫‪ )2‬כפני הדלתות לתאים ייעשו מחומר זהה‪ ,‬עם חפיות באזורי המפגש‪.‬‬
‫‪- 211 -‬‬
‫‪11.00‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרזול‬
‫הפרזול יהיה עשוי מנירוסטה ומצופה ניילון מונוליתי בגוון לבחירת האדריכל‪,‬‬
‫הפרזול יכלול‪ :‬עמודי תמיכה‪ ,‬רגליות מתכווננות בחזית ובצד‪ ,‬מחברי קירות‪,‬‬
‫פרופילים מקשרים‪ ,‬חבקים‪ ,‬צירים‪ ,‬ידיות‪ ,‬מנעולי תפוס פנוי‪ ,‬וו תליה פנימי לכל‬
‫תא‪ ,‬ואביזרי נכים תקניים בכל תא נכים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫דרישות נוספות‬
‫‪ )2‬כל כנף של דלת תכלול בקצה גומי מיוחד לסגירה רכה‪ .‬המרווח בין קצה הכנף‬
‫כלפי העמוד יסגר ע"י סרגל‪.‬‬
‫‪ )2‬התאמת הצבעים בין החומרים השונים‪ ,‬אלומיניום (פרופילים) יציקת ניילון‬
‫(ידיות)‪ ,‬פלדת אל חלד (צירים) על פי סרגל ‪ ,RAL‬בעת אישור מבנה הדגם‪.‬‬
‫‪ )/‬התקנת כל המכלול תהיה לאחר שהרצפה והקירות יהיו כבר מחופים באריחי‬
‫גרניט פורצלן‪.‬‬
‫תכולת העבודה‬
‫העבודה תכלול גם‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫אלמנטי ההקשחה המיוחדים על פי מפרט אורבונד מסביב לפתחים‪ ,‬בקצוות‬
‫חופשיים ולגבהים בלתי סטנדרטים כפי שהם נדרשים במכרז‪3‬חוזה זה‪ ,‬לרבות‬
‫חיזוק באמצעות פרופילי ‪. RHS‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מתקני תליה לקבועות ואביזרים למיניהם כגון קבועות סניטריות‪ ,‬מאחזים‪,‬‬
‫תמיכות וכו' חרושתיים מאספקת "אורבנד" מתאימים ליעוד ומשקל הקבועות‬
‫והאביזרים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫רצועות קומפריבנד‪ ,‬תוצרת פלציב בעובי ‪ 1‬מ"מ‪ ,‬אטימה במסטיק אקרילי‬
‫כאיטום אקוסטי ו‪3‬או לאיטום נגד אש כמתואר בין הציפויים לבין התקרה‬
‫והרצפות‪ ,‬איטום סגירה של חדירות מסביב לפתחים עבור תעלות‪ ,‬סולמות‪,‬‬
‫צינורות‪ ,‬שקעי חשמל וכיו"ב‪ ,‬לאחר הרכבתם בהתאם לפרט ובתאום והנחיות‬
‫המפקח‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תכנון‪ ,‬כל אלמנטי התמיכה העיגון והחיזוק של התקרה ובכלל זה אלמנטים‬
‫מיוחדים כגון גשרי עקיפה ותליה‪ ,‬קורות תמיכה וכו'‪ ,‬כל ההכנות ואביזרים‬
‫לקיבוע ולתליה של אלמנטי תאורה‪ ,‬מיזוג אוויר‪ ,‬רמקולים וכו'‪ ,‬פתיחת פתחים‬
‫בהתאמה לגופי תאורה‪ ,‬לגרילים של מיזוג אוויר‪ ,‬לרמקולים ולכל פתח אחר‬
‫שיידרש‪ ,‬לרבות עיבוד גמר שולי הפתח‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫פרופיל ו‪ L-‬ו‪ Z-‬בהיקף תקרות וכל פרטי הקצה‪ ,‬הפינה‪ ,‬החיבור‪ ,‬ההפרדה וכו'‬
‫פרק ‪ - 12‬עבודות פירוק והריסה‬
‫‪12.02‬‬
‫עבודות פירוק והריסה‬
‫מועדי ביצוע עבודות אלה במקומות השונים יתואמו עם המפקח לאחר קבלת הוראתו‬
‫בכתב‪ .‬עבודות הפרוק והריסה תבוצענה תוך הקפדה מלאה על כללי הזהירות‬
‫והבטיחות והקבלן הוא האחראי היחידי לכל נזק העלול להגרם לרכוש ו‪3‬או לנפש בעת‬
‫עבודתו‪.‬‬
‫האלמנטים הראויים לשמוש חוזר לפי דעתו הבלעדית של המפקח יפורקו בזהירות‬
‫מרבית ויאוחסנו במקום שיידרש ע"י המפקח‪ .‬במידה ותוך כדי עבודתו יגרם נזק‬
‫לאלמנטים שאינם מיועדים להריסה ו‪3‬או פירוק‪ ,‬יהיה על הקבלן לתקנם על חשבונו‬
‫לשביעות רצונו הגמורה של המפקח‪ .‬הפירוק וההריסה יבוצעו בהתאם לתכנית עבודה‬
‫מוסכמת‪ ,‬ע"י צוות שיכיל מספר מספיק של עובדים מאומנים ובהשגחתו המתמדת של‬
‫מומחה בעל ידע וניסיון מקיף מקצועי וניהולי‪.‬‬
‫מכשירי ההרמה וכל ציוד אשר יופעל למטרת הפרוק יהיו במצב סדיר‪ ,‬תקין וראוי‬
‫לשימוש להנחת דעתו של המפקח‪.‬‬
‫‪- 211 -‬‬
‫‪12.01‬‬
‫א‪.‬‬
‫גילוי קונסטרוקציה קיימת‬
‫בכל מקרה על הקבלן לוודא ע"י הורדת הציפויים הקיימים (כגון‪ :‬טיח‪ ,‬ציפויי‬
‫קיר למיניהם‪ ,‬חרסינה) שתוך כדי עבודתו אין הוא פוגע בחלקים הנושאים של‬
‫המבנה הקיים ובמיוחד יסודות‪ ,‬עמודים‪ ,‬קורות‪ ,‬תקרות‪ ,‬קירות‪ ,‬קונסטרוקצית‬
‫פלדה וכו'‪ .‬במקרה של ספק עליו לפנות למפקח ולקבל את אישורו לביצוע‬
‫העבודה‪.‬‬
‫ההריסות תבוצענה בכל מקרה תוך כדי תמיכת חלקי מבנים בהתאם לדרישות‬
‫בטיחות ועל מנת שלא לגרום נזק למבנים ולאלמנטים שלא מיועדים להריסה‪.‬‬
‫תמיכות אלו תבוצענה ע"י הקבלן על חשבונו ללא כל תשלום נפרד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הריסה‬
‫פירושו‪ :‬הריסה בכל דרך שהיא‪ ,‬מכנית או בידיים‪ ,‬באופן שהחלק המיועד‬
‫להריסה יסולק כולו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פירוק‬
‫פירושו‪ :‬פירוק הפריט הנדון באופן שישאר שלם ויימסר לנותן העבודה נקי‪ ,‬ללא‬
‫חלקים עודפים‪ ,‬מוכן לשי מוש חוזר‪ .‬הרשות בידי המפקח לוותר על פריט כלשהו‬
‫ואז על הקבלן לפנותו אל מחוץ לשטח הבנין‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כלים ו‪3‬או שיטות הריסה‬
‫ההריסות יבוצעו בכלים ובשיטות מתאימות להוראות החוזה‪ ,‬לחוקי הבטיחות‬
‫ובאישור המפקח‪ .‬כמו כן יש לקבל מהמפקח אישור על שיטת ביצוע ההריסה‬
‫והכלים שמותר בהם להשתמש לנ"ל‪.‬‬
‫סילוק חומרים מהריסה ופירוק‬
‫הסעיפים בכתב הכמויות של כל עבודות הפירוק‪ ,‬החציבה‪ ,‬ההריסה וכו' כוללים את‬
‫הוצאת וסילוק של כל החומרים כגון‪ :‬בטונים‪ ,‬בניה‪ ,‬ריצוף‪ ,‬טיח‪ ,‬מדרגות‪ ,‬מעקות‪,‬‬
‫מערכות חשמל‪ ,‬אינסטלציה ושל כל חומר מפורק בשלמותו או בחלקו ו‪3‬או של כל‬
‫חומרי פסולת מחציבות והריסות‪ .‬סילוק הפסולת תהיה למקום המיועד לכך ע"י‬
‫הרשות המוסמכת ללא כל הגבלת מרחק הובלה‪ .‬כמו כן תבוצע הרחקת הפסולת‬
‫משטח המבנה יום יום‪.‬‬
‫פרק ‪ - 20‬עבודות פיתוח האתר‬
‫‪20.02‬‬
‫כללי‬
‫העבודות שלהלן הכלולות בפרק עבודות פיתוח האתר יבוצעו לפי הוראות הפרק‬
‫המתאים במפרט המיוחד בנוסף להנחיות המפורטות בפרק זה‪ .‬הנחיות הפרקים הנ"ל‬
‫מהוות חלק בלתי נפרד מהנחיות פרק זה‪.‬‬
‫‪20.01‬‬
‫עבודות הכנה‬
‫‪ 10.02.2‬לא תבוצע כל עבודת כריתת ו‪3‬או עקירת עצים ו‪3‬או עקירת גדמי עצים או כל‬
‫פגיעה בעצים קיימים ללא הוראה מפורשת של המפקח גם אם צוין כך‬
‫בתכניות‪.‬‬
‫‪ 10.02.2‬על הקבלן להימנע מריסוס קוטלי עשבים מעבר לשטחים שצוינו ולמלא‬
‫בדייקנות הוראות יישום חומרי הדברת העשבים‪ .‬הקבלן אחראי לכל נזק‬
‫שייגרם בשל שימוש לא נכון או שלא כמפורט בחומרי ההדברה‪.‬‬
‫‪ 10.02./‬יש לפנות למפקח לקבלת הנחיות לגבי סוג חומר ההדברה לקטילת עשבים‬
‫לפני תחילת העבודה‪.‬‬
‫‪ 10.02.1‬כל עבודות הפירוק תבוצענה בזהירות מרבית תוך שמירה על שלמות‬
‫החומרים‪ ,‬החלקים והאביזרים ו‪3‬או המתקנים הקיימים‪ .‬על הקבלן לקבל‬
‫אישורו של המפקח‪ ,‬ומראש‪ ,‬לאופן הפירוק המוצע על ידו‪.‬‬
‫ ‪- 200‬‬‫‪ 10.02.1‬כל העבודות בפרק זה כוללות הכנה והידוק שתית ותשתית‪ .‬בהיעדר סעיף‬
‫נפרד בכתב הכמויות‪ ,‬כלולים מחיר השתית והתשתית במחירי היחידה ולא‬
‫ימדדו בנפרד‪ .‬העבודה כוללת‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הכנת השתית לגבהים הדרושים בהתחשב בגבהים הסופיים בתוכניות‬
‫ובהפחתת שכבות תשתית‪ ,‬חול וחומרי הריצוף‪3‬הבניה שצוינו‪ .‬השתית‬
‫תהודק לפי מידות הריצוף או הבניה בתוספת ‪ 2.00‬מטר מכל צד‪ .‬הכנת‬
‫השתית היא בחפירה ו‪3‬או מילוי בשכבה שגובהה עד ‪ /0‬ס"מ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הידוק השתית תוך הרטבה אופטימלית לצפיפות של ‪ 16%‬מודיפייד‬
‫א‪.‬אש‪.‬או‪ .‬הידוק מילוי לשתית יהא בשכבות של ‪ 21‬ס"מ מקסימום‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שכבת תשתית שעובייה עד ‪ 20‬ס"מ לאחר הידוק בהרטבה אופטימלית‬
‫לצפיפות של ‪ 200%‬מודיפייד א‪.‬אש‪.‬או‪ .‬סוג התשתית הינו מצע סוג א'‬
‫ו‪3‬או כורכר‪ .‬מידות שכבת התשתית יהיו כמידות הריצוף‪3‬הבניה‬
‫בתוספת של ‪ 10‬ס"מ מכל צד‪.‬‬
‫‪ 10.02.6‬עבודות פיתוח וסלילה על שטחי מילוי יבוצעו רק כשהמילוי בוצע על פי‬
‫דרישות המפרטים והתכניות ונבדק שהידוקן עומד בצפיפות הנדרשת‪ .‬יש‬
‫לקבל את אישורו של המפקח לנ"ל לפני תחילת ביצוע כל עבודה‪.‬‬
‫הקבלן יפרק ויסלק על חשבונו כל עבודת פיתוח וסלילה שתבוצע ללא אישור‬
‫מוקדם של המפקח לטיב המילוי‪.‬‬
‫‪20.0/‬‬
‫ריצופים מדרכות ומדרגות‬
‫‪ 10.0/.2‬כל עבודות הריצוף בפרק זה כוללות שכבת חול נקי או שווה ערך באישור‬
‫המפקח בעובי ‪ 1‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫‪ 10.0/.2‬כל היציקות כוללות קיטום פינות בסרגלי פלסטיק ‪ 2.132.1‬של כל פינה‪.‬‬
‫הטפסות תהיינה מלוחות עץ חדשים מרוחים בשמן ‪ -‬הכל לפי הנחיות סעיף‬
‫"בטון חשוף" בפרק ‪( 02‬עבודות בטון יצוק באתר) של המפרט המיוחד‪.‬‬
‫‪ 10.0/./‬על הקבלן להשתמש במרצפות שלמות וחצאים שיוצרו ע"י היצרן וניסור‬
‫מותר רק במידות שונות מהנ"ל‪ .‬חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבד‪ .‬לא‬
‫יותר שימוש ב"גיליוטינה"‪.‬‬
‫בריצוף שטחים בעלי שוליים מעוגלים יש לרצף מעבר לשטח המתוכנן באופן‬
‫שיתאפשר ניסור במקום של קו השוליים המתוכנן‪ .‬הסטייה המרבית‬
‫המותרת מהקו הישר או העיגול שצוין בתכניות או במפרטים תהא ‪ 1‬מ"מ‪.‬‬
‫מרצפות שחורגות מהקו או שהסטייה בהן מעל המותר תפורקנה ותוחלפנה‬
‫על ידי הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ 10.0/.1‬בהיעדר סעיף נפרד בכתב הכמויות תיכלל חגורת בטון סמויה‪ ,‬בעבודת‬
‫הריצוף ללא מדידה ותשלום נפרד‪ .‬חתך החגורה יהא ‪ 20X20‬ס"מ ויהא‬
‫מבטון ב‪ 20 -‬כולל ‪ 2‬ברזלי אורך בקוטר ‪ 1‬וברזל קושר ‪ .6@20‬פני החגורה‬
‫יונמכו מפני הריצוף הסמוך ב‪ / -‬ס"מ ויהיו בשיפוע של ‪ 20%‬כלפי חוץ‪.‬‬
‫‪- 202 -‬‬
‫‪ 10.0/.1‬במידה שלא צוין בתכניות‪3‬בפרטים על הקבלן לקבל הוראות המפקח ביחס‬
‫לקו‪3‬קווים להתחלת דוגמת הריצוף‪ .‬כמו כן על הקבלן לקבל הנחיות המפקח‬
‫לגבי אופן סגירת מרווח הקטן מ‪ / -‬ס"מ בין הריצוף לאלמנטים כגון קירות‪,‬‬
‫ערוגות מוגבהות‪ ,‬ספסלים וכו'‪ .‬המפקח רשאי לדרוש שהסגירה תהיה בבטון‬
‫הכולל פיגמנט דומה לצבע המרצפות ולא יהיה לכך תשלום נפרד מסעיף‬
‫עבודת הריצוף‪ ,‬או במרצפות מנוסרות‪.‬‬
‫‪ 10.0/.6‬על הקבלן לבצע דוגמת ריצוף לפי התכניות‪3‬הפרטים ברוחב מזערי של ‪2.00‬‬
‫מ"א ובאורך מזערי של ‪ /.0‬מ"א לפי הדוגמא שצוינה בתכניות‪3‬בפרטים‬
‫ולקבל אישור המפקח ולפני המשך העבודה‪ .‬במידה שימצא המפקח שאין‬
‫הביצוע תואם את הדרישות יפרק הקבלן את הדוגמא ויבצע דוגמא‪3‬ות‬
‫נוספות‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬עד קבלת אישור המפקח‪.‬‬
‫‪ 10.0/.1‬לאחר הריצוף יש לפזר חול נקי ויבש ולפזרו על פני המרצפות במטאטא‪ ,‬עד‬
‫שיתמלאו כל המרווחים בין המרצפות‪ ,‬על פעולה זו יש לחזור אחרי הרטבה‬
‫קלה של המשטח המרוצף עד שלא יכנס יותר חול בין המרצפות‪.‬‬
‫‪ 10.0/.1‬משטח‪3‬מדרכה של מרצפות משתלבות יהודק במהלך ויבראציוני (צפרדע)‬
‫שגודל שטח המהדק שלו היינו ‪ 0.2 - 0.062‬מ"מ ו‪3‬או לפי הנחיות המפקח‪.‬‬
‫‪ 10.0/.1‬כל עבודות ריצוף ו‪3‬או יציקה של משטחים ו‪3‬או מדרכות מכל חומר שצוין‬
‫כוללות הנחת שרוולים לצנרת השקיה‪ ,‬מים‪ ,‬כבלי חשמל ותקשורת אך לא‬
‫את מחיר חומר השרוולים‪ .‬על הקבלן לסמן בדופן המשטח‪3‬המדרכה בצבע‪,‬‬
‫בהטבעה או בסימון מוסכם אחר לפי הוראות המפקח‪ ,‬את מיקום‬
‫השרוולים‪.‬‬
‫‪ 10.0/.20‬פני כל העבודות בבטון הגלוי יותקנו בכף בנאים כולל חגורות בטון סמויות‪,‬‬
‫מדרגות (רומים‪ ,‬שלחים‪ ,‬ודפנות גרמי מדרגות)‪ ,‬פרט לשטחים שנדרש בהם‬
‫גימור אחר כלשהו‪.‬‬
‫‪ 10.0/.22‬בכל העבודות בפרק זה על הקבלן לשמור מפני פגיעה או לכלוך פני עבודות הפיתוח‬
‫תוך תהליך העבודה‪ .‬על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף‬
‫אלמנטים‪3‬קטעים שנפגעו באופן שלפי שיקול דעת המפקח לא ניתן לתיקון‪.‬‬
‫ההחלפה ו‪3‬או הניקוי ו‪3‬או התיקון תהא על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫‪ 10.0/.22‬אבני שפה‪ ,‬אבני גן‪ ,‬אבני תעלה וסגמנטים (קטעים) לעצים מבטון טרומי מכל סוג‬
‫שצוין‪ ,‬יונחו על גבי מסד בטון ב‪ 210 -‬והעבודה כוללת גם את המסד‪ ,‬בטון בגב אבני‬
‫השפה‪ ,‬ללא מדידה ותשלום נפרד‪.‬‬
‫‪10 10.0/.2/‬גובה גב הבטון עליו נשענות אבני שפה ואבני גן היינו ‪ 20‬ס"מ לפחות מתחתית‬
‫האלמנטים‪ .‬רוחב גב הבטון יהא ‪ 20‬ס"מ לפחות במקום הצר ביותר‪ .‬רוחב תחתית‬
‫מסד הבטן יהא על פי החתך בפרט‪ ,‬אך אם לא צוין אחרת לא פחות מ‪ 10 -‬ס"מ‪,‬‬
‫לאבן שפה טרומית ולא פחות מ‪ /0 -‬ס"מ לאבן גן טרומית‪.‬‬
‫‪- 202 -‬‬
‫פרק ‪ 5.‬קווי מים ביוב תיעול‬
‫‪ 5..02‬קווי ביוב ותיעול ראשיים‬
‫צינורות ביוב ‪ P.V.C.‬עבה ‪ ,SN-8‬בקוטר ‪ 210‬מ"מ‪ 200 ,‬מ"מ‪ 260 ,‬מ"מ‪ 220 ,‬מ"מ‪ .‬הנחת‬
‫הצינורות כוללת עדכון מדידה‪ ,‬פיזור צינורות‪ ,‬אספקת האביזרים‪ ,‬חפירה ו‪3‬או חציבה‪,‬‬
‫חפירת ידיים במקומות הנדרשים‪ ,‬ישור תחתית התעלה והידוקה לצפיפות של ‪12%‬‬
‫מודי פייד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬י‪.‬ה‪.‬ו‪ .‬ריפוד חול נקי מתחת וסביב הצינור מכל צדדיו בעובי ‪ 20‬ס"מ‬
‫לפחות‪ ,‬לפי פרט‪ ,‬מילוי חוזר של קרקע מקומית נקיה מאבנים וגזעי עץ בשכבות‬
‫מהודקות של ‪ 10‬ס"מ מעל ריפוד החול עד לגובה פני הקרקע‪ .‬סילוק עודפי אדמה‪ ,‬שטיפת‬
‫הקווים‪ ,‬בדיקת הידראוליות ואספקת ריפוד החול כלולה במחיר היחידה של הנחת‬
‫הצינורות‪.‬‬
‫‪ 5..01‬קווי מים‬
‫‪ .2‬מחירי היחידה של הציוד כוללים נוכחות ספק הציוד בהרצת המערכת‪( .‬תוכ' לוח‬
‫חשמל תאושר ע"י המפקח)‪.‬‬
‫‪ .1‬צינור פלדה בקוטר "‪ /" ,1‬ע‪.‬ד‪ 2" ,13/2" .‬ע‪.‬ד‪ /.61 .‬מ"מ‪ ,‬עם ציפוי בטון פנימי‬
‫ועטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי‪ A.P.C-3 .‬תוצרת "אברות" או ש"ע‪.‬‬
‫‪ ./‬צינור "פקסגול" דרג ‪ 20321‬תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" או ש"ע‪.‬‬
‫‪ .2‬קשתות‪ ,‬טה‪ ,‬זקיף ריתוך‪ ,‬מעברים יהיו חרושתיים סקדיול ‪ 10‬עם ציפוי בטון פנימי‬
‫תוצרת "אברות" או ש"ע‪ ,‬כנ"ל לגבי ספיחים ומחברים למניהם‪ ,‬הכל כלול במחירי‬
‫היחידה למ"א צינור‪ ,‬לא ישולם בנפרד בעד ספיחים‪.‬‬
‫‪ .5‬מחירי היחידה למ"א צינור "פקסגול" כוללים אספקה והתקנת כל האביזרים‬
‫והספיחים הדרושים על להתקנה מושלמת‪ ,‬לרבות אביזרי מעבר פלדה ו"פקסגול"‪.‬‬
‫לא ישולם בעד ספיחים ואביזרים בנפרד‪ ,‬כל האביזרים יהיו אביזרי פיוזן תוצרת‬
‫"פלסאון" או ש"ע המאושר ע"י יצרן הצינורות‪.‬‬
‫‪ .0‬הנחת צינורות כוללת‪ :‬חפירה ו‪3‬או חציבה (חפירת ידיים במקומות הנדרשים) יישור‬
‫קרקעית התעלה‪ ,‬ריפוד חול נקי מתחת לצינור סביב הצינור מכל צדדו בעובי ‪ 20‬ס"מ‬
‫לפחות‪ ,‬לפי פרט ומילוי חוזר של קרקע מקומית נקיה מאנים וגזעי עץ בשכבות‬
‫מהודקות בעובי ‪ 20‬ס"מ מעל ריפוד ועד לגובה פני הקרקע‪ ,‬סילוק עודפי אדמה‪,‬‬
‫שטיפת הקווים‪ ,‬בדיקה הידראולית‪ ,‬חיטוי ואספקת החול כלולה במחירי היחידה‪.‬‬
‫‪- 20/ -‬‬
‫נספח ג'‬
‫כתב כמויות‬
‫‪- 201 -‬‬
‫נספח ד'‬
‫בית הספר לטבע‬
‫רשימת תוכניות‬
‫המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז‪3‬חוזה זה‬
‫מס' תוכנית‬
‫אדריכלות‬
‫תכנית מקלט‬
‫תכנית קומת קרקע ‪+2‬‬
‫תכנית קומת קרקע ‪,+1‬‬
‫‪)2.10+1.10+6.00‬‬
‫תכנית גגות‬
‫תכנית תגמירים‬
‫תכנית תקרות זירה‬
‫חתכים‬
‫חזיתות‬
‫רשימת נגרות‬
‫רשימת מסגרות‬
‫רשימת אלומיניום‬
‫רשימת אלמנטים מתועשים‬
‫חוברת פרטים‬
‫‪TEVA – PL – 01‬‬
‫‪TEVA – PL – 00C‬‬
‫‪TEVA – CEIL – 00‬‬
‫‪TEVA – SEC‬‬
‫‪TEVA – ELV‬‬
‫‪TEVA – RESH – NA‬‬
‫‪TEVA – RESH – MA‬‬
‫‪TEVA – RESH – AL‬‬
‫‪TEVA – RESH - METOAS‬‬
‫‪TEVA – DET‬‬
‫קונסטרוקציה‬
‫מס' תוכנית‬
‫תכנית הריסה‬
‫תכנית קומת מרתף‬
‫תכנית קומת קרקע‬
‫תכנית קומת קרקע – חתכים א'‬
‫תכנית קומת קרקע – חתכים ב' ופרטים‬
‫תכנית קומת קרקע – זיון רצפה‬
‫תכנית פיתוח ‪ ,‬תכנית משטח בטון לאשפה‬
‫תכנית גג‬
‫תכנית גג – זיון‬
‫תכנית גג פלדה וחתכים‬
‫תכנית חזיתות פלדה‬
‫פרטי קונסטרוקציית פלדה‬
‫‪216-011-02‬‬
‫‪216-011-02‬‬
‫‪216-011-0/‬‬
‫‪216-011-01‬‬
‫‪216-011-01‬‬
‫‪216-011-06‬‬
‫‪216-011-01‬‬
‫‪216-011-01‬‬
‫‪216-011-01‬‬
‫‪216-011-20‬‬
‫‪216-011-22‬‬
‫‪216-011-22‬‬
‫אינסטלציה‬
‫מס' תוכנית‬
‫‪+6‬‬
‫(תוכנית‬
‫‪TEVA – PL--- 1‬‬
‫‪TEVA – PL – 00A‬‬
‫במפלסים ‪TEVA – PL – 00B‬‬
‫קווי מים וביוב חיצוניים‪ ,‬חיבור לתשתיות קיימות על רקע ‪//1321-2‬‬
‫מדידה ופיתוח‬
‫אינסטלציה סניטרית – קווי מים וביוב – תוכנית קומת קרקע ‪//1321-2A‬‬
‫אינסטלציה סניטרית – קווי מים וביוב – תוכנית קומת מרתף ‪//1321-2B‬‬
‫אינסטלציה סניטרית – קווי מים וביוב – תוכנית גג‬
‫‪//1321-2C‬‬
‫‪//1321-20‬‬
‫מד מים ראשי (מפרט חיבור מים לאולם ספורט)‬
‫‪//1321-22‬‬
‫פרט הזנה צרכנים במבנה‪ ,‬פרט הזנת מזרמים לאסלות‬
‫‪//1321-22‬‬
‫חיבור טיפוסי צינור דלוחים וצוואים לקולטן‬
‫‪//1321-2/‬‬
‫פרט טיפוסי למעבר קולטן ‪ HDPE‬בתקרה אקוסטית‬
‫‪//1321-21‬‬
‫ברז גן‬
‫‪//1321-21‬‬
‫עמדת כיבוי אש "‪ 2‬כולל גלגילון "‪ /31‬וארון ציוד‬
‫‪//1321-26‬‬
‫עטיפת בטון לצינור ‪ HDPE‬המונח מתחת לרצפת בטון‬
‫‪//1321-21‬‬
‫פרט חדירת צינור ‪ HDPE‬לתא ביקורת‬
‫‪//1321-21‬‬
‫תא בקרה לביוב מפל פנימי ‪ 3‬חיצוני‬
‫‪//1321-21‬‬
‫הנחת צינור בתעלה – סטנדרט‬
‫הנחת קווי מים שאינם מיועדים לשתיה בקרבת קווי מי שתיה ‪//1321-/0‬‬
‫– סטנדרט‬
‫ ‪- 201‬‬‫‪//1321-/2‬‬
‫פרט ניקוז מזגנים‬
‫‪//1321-/2‬‬
‫פרט התקנת תעלות רצפה ומחסומי רצפה‬
‫‪//1321-//‬‬
‫פרטי חיבור צנרת ‪HDPE‬‬
‫פרט ברז שריפה "‪ /‬על זקף "‪ ,1‬פרט ברז שריפה "‪ + /‬ברז ‪//1321-/1‬‬
‫הסנקה "‪ /‬על זקף "‪1‬‬
‫‪//1321-/1‬‬
‫בור חלחול‬
‫‪//1321-/6‬‬
‫פרט עקרוני לחיבור צינורות אוויר בשירותים אסלות תלויות‬
‫פרט ארון צנרת ‪ 3‬ארון צנרת ‪ +‬כיבוי אש ‪ +‬מרכזיות ‪//1321-/1‬‬
‫"פקסגול"‬
‫‪//1321-/1‬‬
‫פרט הזנת מים ניקוז רצפה לממ"מ‬
‫‪//1321-/1‬‬
‫פרט יציאה ממרזב ופרט ניקוז בגג מגונן ‪ 3‬מרוצף‬
‫‪//1321-10‬‬
‫פרט עקרוני לחיבור ניקוז מזגנים לקולטן מי מזגנים‬
‫‪//1321-12‬‬
‫חדירת צנרת מים לבניין‬
‫‪//1321-12‬‬
‫התקנת מחמם מים מהיר תיקני וברז מערבל תיקני‬
‫חשמל‬
‫מס' תוכנית‬
‫מקרא כללית‬
‫תוכנית שטח‬
‫מערכת הארקות והגנה מפני פגיעות ברק מפלס תחתון‬
‫מערכת הארקות והגנה מפני פגיעות ברק תוכנית גג‬
‫מתקן חשמל במפלס ‪0.00‬‬
‫מתקן חשמל – תוכנית תקרה‬
‫מתקן חשמל – מובילים לכבלי חשמל ותקשורת‬
‫לוח ראשי‬
‫פיקוד תאורה‬
‫לוח הפעלות‬
‫פרטי ביצוע – גיליון ‪2‬‬
‫פרטי ביצוע – גיליון ‪2‬‬
‫פרטי ביצוע – גיליון ‪/‬‬
‫פרטי ביצוע – גיליון ‪1‬‬
‫מתקן חשמל מובילים לכבלי חשמל ותקשורת פרטים‬
‫‪4455-00-1‬‬
‫‪4455-00-2‬‬
‫‪4455-01-1‬‬
‫‪4455-01-2‬‬
‫‪4455-02-1‬‬
‫‪4455-02-2‬‬
‫‪4455-02-3‬‬
‫‪4455-12-1‬‬
‫‪4455-12-2‬‬
‫‪4455-12-3‬‬
‫‪4455-14-1‬‬
‫‪4455-14-2‬‬
‫‪4455-14-3‬‬
‫‪4455-14-4‬‬
‫‪4455-12-4‬‬
‫מיזוג אוויר‬
‫מס' תוכנית‬
‫קומת קרקע מערכת מיזוג אוויר‬
‫תוכנית מקלט מערכת מיזוג אוויר‬
‫‪1136-1‬‬
‫‪1136-2‬‬
‫הסדרי תנועה‬
‫מס' תוכנית‬
‫תוכנית הסדרי תנועה זמניים‬
‫‪400-2211-T‬‬
‫וכן כל תכניות אשר תתווספנה‪ ,‬במידה ותתווספנה לצורך השלמה או הסברה ו‪3‬או לצורך שנויים‬
‫אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו‪.‬‬
‫תוכניות מעודכנות לביצוע יועברו על ידי המנהל לקבלן הזוכה לאחר הליך המכרז בתחילת‬
‫תקופת ההתארגנות‬
‫‪- 206 -‬‬
‫נספח ה'‬
‫דו"ח והנחיות יועץ בטיחות‬
‫נספח בטיחות לחוזה קבלן לפרויקט בית ספר‬
‫סוגיית הבטיחות בפרויקט המתבצע בשטח בית ספר מהווה נושא עיקרי ומרכזי שלגביו תהיה‬
‫הקפדה מלאה ללא פשרות‪ .‬הפרויקט חייב להסתיים ללא כל פגיעה באיש מהעובדים‪ ,‬העוברים‬
‫ובייחוד – הילדים‪ .‬על הקבלן לבחון בזהירות כל שלב בפעולת הבניה שהוא מבצע ולנקוט בכל‬
‫האמצעים הדרושים להבטחת שלומם של הילדים ויתר הנמצאים באתר או בסביבתו‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודה על‪-‬פי כל כללי ודיני הבטיחות כפי שנדרש‪ ,‬בין השאר‪,‬‬
‫פקודות‪ ,‬בתקנות‪ ,‬בתקנים ובהנחיות הבטיחות של מדינת ישראל‪ .‬כל הערת בטיחות מטעם נציג‬
‫אחוזות החוף תל‪-‬אביב ‪ -‬יפו תטופל ללא כל דיחוי מרגע קבלתה‪ .‬הקבלן נושא באחריות לבטיחות‬
‫העובדים‪ ,‬האורחים‪ ,‬והמשתמשים האחרים העוברים באתר שבאחריותו או בקרבתו כמו גם‬
‫בטיחותם של התלמידים והמורים של בית הספר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪./‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.22‬‬
‫לפני תחילת העבודה יבצע ממונה בטיחות מטעם הקבלן "סקר סיכונים"‪ ,‬בו יפורטו כל‬
‫הסיכונים הצפויים בעבודה והפעולה הנגזרת מהם למניעת פגיעה אפשרית ברכוש או‬
‫בנפש‪ .‬התכנית תועבר לאישור נציג אחוזות החוף תל‪-‬אביב ‪ -‬יפו‪ .‬לאחוזות החוף תל‪-‬‬
‫אביב ‪ -‬יפו הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בסקר הסיכונים גם תוך כדי ביצוע העבודה‪ ,‬עד‬
‫להנחת דעתה‪.‬‬
‫הקבלן יכין "תכנית בטיחות" המתייחסת לדרכי כניסה ויציאה של אתר העבודה‪,‬‬
‫מיקום שטח הריכוז והמשרד הזמני‪ ,‬שיטת עבודה בטוחה לגבי כל שלב בעבודה שנמצא‬
‫בעל סיכון ב"סקר הסיכונים" המקדים‪ ,‬רשימת בעלי תפקידים (כולל הסמכות‪ ,‬מספרי‬
‫ת"ז‪ ,‬מספרי טלפון וכתובות דוא"ל)‪ ,‬נוהלי חירום ומספרי טלפון בחירום‪ .‬התכנית תועבר‬
‫לאישור נציג אחוזות החוף תל‪-‬אביב ‪ -‬יפו‪ .‬לאחוזות החוף תל‪-‬אביב ‪ -‬יפו הזכות לדרוש‬
‫ביצוע תיקונים בתכנית הבטיחות‪ ,‬גם תוך כדי ביצוע העבודה‪ ,‬עד להנחת דעתה‪.‬‬
‫אם יש שלב או שלבים בעבודה שלא ניתן להכין סקר סיכונים ותכנית בטיחות מראש‪,‬‬
‫יכין הקבלן את הנ"ל‪ ,‬לאחר קבלת אישור נציג אחוזות החוף תל‪-‬אביב ‪ -‬יפו לכך‪ ,‬לכל‬
‫שלב בנפרד וכל שלב יחשב‪ ,‬לעניין הבטיחות‪ ,‬כפרויקט נפרד‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬לפני כל‬
‫העתקת מקום הריכוז ו‪3‬או משרדי השטח של הקבלן או לפני מעבר לשלב הביצוע הבא‬
‫בעבודה – על הקבלן לבצע סקר סיכונים ותכנית בטיחות עבור השלב החדש שיועברו‬
‫לאישור אחוזות החוף תל‪-‬אביב ‪ -‬יפו‪ .‬אישור זה מהווה תנאי להמשך העבודה‪.‬‬
‫רק לאחר אישור סקר הסיכונים ותכנית הבטיחות ע"י יועץ הבטיחות מטעם אחוזות‬
‫החוף תל‪-‬אביב ‪ -‬יפו רשאי יהיה הקבלן להתחיל בהתארגנות בשטח ובעבודה‪ ,‬כולל‬
‫הצבת שלטי קבלן – כנדרש בחוק‪ .‬לא תתחיל כל עבודה או התארגנות של הקבלן בשטח‬
‫ לפני קבלת אישור הנ"ל‪ .‬במקרים האמורים בסעיף ‪ /‬לעיל יידרש אישור‪ ,‬כאמור‪ ,‬גם‬‫למעבר לשלב הביצוע הבא‪.‬‬
‫מיד עם מתן צו התחלת העבודה ישלח הקבלן הודעה למפקח העבודה האזורי של משרד‬
‫הכלכלה הודעה על ביצוע עבודת בניה כולל מינוי מנהל עבודה מוסמך‪.‬‬
‫הקבלן יוודא שמנהל העבודה נמצא באופן קבוע באתר בזמן העבודה ושהעבודה‬
‫מתבצעת "תחת השגחתו הישירה והמתמדת" של מנהל העבודה– כלשון החוק‪.‬‬
‫עד ה‪ 21-‬בכל חודש קלנדרי‪ ,‬יעביר הקבלן למנהלת הפרויקט‪ ,‬תכנית עבודה (תרשים גנט‬
‫מעודכן) לגבי צפי העבודה בחודש הבא‪.‬‬
‫כל פעולה חריגה הקשורה לעבודה תהיה אך ורק בתיאום מראש ואישור המנהלת‬
‫לביצועה‪( .‬עבודות לילה‪ ,‬שינוי בהסדר התנועה‪ ,‬הנפת כלובי זיון‪ ,‬כל עבודה חריגה‬
‫אחרת)‪.‬‬
‫הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של יומן עבודה – כנדרש בתקנות‪.‬‬
‫הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של פנקס כללי – כנדרש בתקנות‪.‬‬
‫הקבלן ינהל תיק בטיחות בו ישמרו כל האישורים של הבודקים המוסמכים (חשמל‪,‬‬
‫יועצי קרקע‪ ,‬פיגומים‪ ,‬קונסטרוקציה וכו')‪ ,‬צילומי רישיונות הנהיגה של כל מפעילי‬
‫הצמ"ה והנהגים באתר‪ ,‬צילומי רישיונות הרכב והביטוח של כל כלי הצמ"ה וכלי הרכב‬
‫האחרים הפועלים קבוע באתר‪.‬‬
‫ ‪- 201‬‬‫‪.22‬‬
‫‪.2/‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.2/‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪./0‬‬
‫הקבלן ינהל תיק מעקב הדרכות בו יפורטו נושאי ההדרכות לעובדים‪ ,‬מועדי ביצוע‬
‫ההדרכות וחתימת כל עובד אל אישור קבלת הדרכת בטיחות‪ .‬טופסי החתימה יהיו‬
‫בשפה אותה יודע העובד לקרוא‪.‬‬
‫בשלב הראשון לעבודה יוקמו גדרות סביב אתר העבודה כך שתהיה הפרדה פיסית‬
‫מוחלטת בין המקום בו מתבצעת העבודה לבין השטחים הפתוחים לילדי בית הספר‬
‫ולציבור הרחב‪.‬‬
‫לא יתאפשר כל מעבר בין שטח העבודה לשטח בית הספר‪ .‬לא יהיה כל מגע בין הילדים‬
‫לשטח העבודה או לעובדים‪.‬‬
‫כל גידור שיותקן באתר יהיה על דעתו של המפקח ‪ .‬קטעי גידור הפונים לאזור בו יש‬
‫ילדים – יהיו תמיד מגדר סלחנית (רשת מרותכת‪ ,‬גדר דגם ירושליים או לוחות דיקט –‬
‫בהתאם לדרישת הפיקוח‪ ,‬גדר שאין בה פינות חדות או קצוות מסוכנים העלולים לפגוע‬
‫בעוברים בסמוך אליה)‪ .‬במקרה של גדר רשת – ימתח מאחוריה ברזנט המסתיר את‬
‫הנעשה בשטח‪.‬‬
‫גידור כנ"ל‪ ,‬בהתאם להנחיות הפיקוח – יהיה בנוסף לגדר איסכורית קשיחה‪.‬‬
‫מעקה הבטיחות הזמני על כביש הגישה יהיה על פי תכנית הסדרי התנועה המצורפת‬
‫לרבות מגלפים וכולל ‪ 1/0‬ו ‪( 1/2‬ווים ומהבהבים)‬
‫הקבלן יתקין תמרורים בהתאם לתכנית המאושרת ולדרישות המפקח‬
‫באחריות הקבלן לתחזק ‪ 3‬לתקן ‪ 3‬להחליף באופן שוטף את קטעי הגדר ואת בד ההגנה‬
‫שהתבלו – על חשבונו‪.‬‬
‫הקבלן ישלט את האתר בשלטי אזהרה שיראו מכל כיוון הגעה אפשרי‪ .‬המרחק‬
‫המכסימלי בין שלט אחד למשנהו – ‪ 1‬מטרים‪.‬‬
‫כל עובדי הקבלן יהיו בוגרים מעל גיל ‪ 21‬וכולם יהיו מוסמכים לעבודה בגובה‪.‬‬
‫לא יופעל כלי צמ"ה באתר‪ ,‬אלא אם כן הוא במצב תקין‪ ,‬רישיונותיו – כולל הביטוח –‬
‫בתוקף ומפעילו הוא בעל רישיון נהיגה מתאים (מכונה ניידת) ובעל כישורים וידע‬
‫מתאימים להפעלת הכלי‪ .‬כל מפעיל כלי צמ"ה ישא ברשותו את רשיון הנהיגה שלו ואת‬
‫תעודות הכלי‪ .‬אי נשיאת רישיון או תעודות – כמוה כנהיגה ללא רישיון או תעודות‪.‬‬
‫עובדים מהרשות הפלסטינית לא ינהגו בשום כלי רכב או צמ"ה‪ ,‬כולל לא בבמות הרמה‬
‫בעלות הנעה עצמית‪ ,‬אלא אם ברשותם אישור נהיגה מאת המנהל האזרחי איו"ש‪.‬‬
‫עגורן צריח או מנוף‪ ,‬אם יפעלו בשטח‪ ,‬יוגבלו כך שלעולם המטען שלהם לא יעבור מחוץ‬
‫לשטח העבודה‪ ,‬מעל לשטחים בהם יש ילדים ‪ 3‬מורים ‪ 3‬עוברי אורח‪.‬‬
‫הקבלן יפרוס ויתחזק כל הסדר תנועה בדיוק לפי התכניות‪ .‬הקבלן יערוך סיור בוקר‪ ,‬עם‬
‫תחילת כל יום עבודה וסיור נוסף בתום כל יום עבודה‪ ,‬כדי לוודא שהסדרי התנועה‬
‫והבטיחות עומדים במקומם כמתוכנן‪ ,‬ובמקרה שלא – יטפל מיידית בתיקונם‪ .‬כל סיור‬
‫לבדיקת הסדר התנועה יתועד בשורה עד שתיים בדף מעקב סיורים יומיים שיתויק‬
‫בתיק הבטיחות‪.‬‬
‫הקבלן אחראי על הבטיחות באתר גם בשעות ובימים בהם לא מתקיימת עבודה בשטח‬
‫(לילות‪ ,‬סופי שבוע‪ ,‬חגים‪ ,‬חופשות‪.)...‬‬
‫הקבלן יקיים הדרכות בטיחות לעובדים בכל נושא הקשור לעבודה והטומן סכנה בחובו‬
‫(שיטות עבודה‪ ,‬שימוש בכלים‪ ,‬שימוש בציוד מגן אישי וכו')‪ .‬הקבלן יחתים את העובדים‬
‫על קבלת ההדרכות באמצעות אישור הכתוב בשפה אותה העובד החותם יודע לקרוא‪ .‬לא‬
‫יעבוד באתר עובד לפני שקיבל הדרכה על הסיכונים באתר ודרכי ההתמודדות איתם‬
‫וחתם על כך‪.‬‬
‫הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי – לפי סוג העבודה‪ ,‬כנדרש בחוק‪ ,‬לפני כניסתם‬
‫לאתר‪ ,‬כולל עובדים "שרק היום הגיעו"‪ .‬לא יעבוד באתר עובד שאינו מצויד ו‪3‬או אינו‬
‫משתמש בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות‪ .‬ציוד המגן האישי יכלול בכל מקרה אפוד זוהר‬
‫בצבע כתום‪ ,‬קסדת מגן ונעלי עבודה‪ .‬כל יתר פריטי ציוד המגן – לפי הצורך‪ .‬ציוד אישי‬
‫פגום או מרופט – יוחלף במידת הצורך ע"י הקבלן‪ .‬לא יעבוד באתר עובד לפני שקיבל את‬
‫כל ציוד המגן האישי הדרוש לו לעבודתו – בהתאם לדרישות החוק‪ .‬חובה זו חלה על‬
‫הקבלן גם ביחס לעובדים של קבלני משנה שהוא מעסיק‪.‬‬
‫הקבלן יוודא שכל עובדיו וכן כל המבקרים באתר הקשורים לעבודה משתמשים בציוד‬
‫המגן האישי‪.‬‬
‫כל עבודה בגובה תהיה בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה בגובה‪.‬‬
‫ ‪- 201‬‬‫‪./2‬‬
‫‪./2‬‬
‫‪.//‬‬
‫‪./1‬‬
‫‪./1‬‬
‫‪./6‬‬
‫‪./1‬‬
‫‪./1‬‬
‫‪./1‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.1/‬‬
‫קבלן רשאי להעסיק עובדים בגובה (כל מקום שניתן ליפול בו לעומק או מגובה העולה על‬
‫‪ 2‬מטרים) – רק לאחר שקיבלו הדרכה ממדריך מוסמך לעבודה בגובה וקיבלו תעודה‬
‫מטעם משרד הכלכלה שהם מוכשרים לעבוד בגובה בהתאם לסוג העבודה המתבצעת‬
‫באתר – כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה העדכניות במועד ביצוע העבודה‪ .‬פרטי‬
‫ההדרכה ושמות המודרכים יועברו לאישור מנהל הפרוייקט מטעם הקבלן והעבודה‬
‫בגובה תחל רק לאחר קבלת אישורו‪.‬‬
‫כל פיגום יבנה כנדרש בחוק‪ :‬עד ‪ 6‬מטרים – יכול לבנות מנהל העבודה בשטח‪ ,‬ובתנאי‬
‫שקיבל הדרכה מבונה פיגומים מוסמך‪ .‬פיגום מעל ‪ 6‬מטרים יבנה ויפורק רק ע"י בונה‬
‫פיגומים מוסמך‪.‬‬
‫הפיגום יבדק ע"י מנהל העבודה בתדירות ובתנאים המפורטים בתקנות הבטיחות‬
‫בעבודה (עבודות בניה)‪ ,‬התשמ"ח‪ ,2111-‬פרק ג'‪ .‬רישום הבדיקות יתבצע‪ ,‬כמתחייב בחוק‪,‬‬
‫בפנקס הכללי‪.‬‬
‫לא יוכנס עובד לחפירה שעומקה מעל ‪ 2.10‬מ'‪ ,‬אלא אם כן דפנותיה בשיפוע טבעי או‬
‫לאחר שדפנותיה חוזקו בדיפון מתאים או שנעשה שימוש בתא הגנה – כנדרש בתקנות‪.‬‬
‫לא יכנס עובד לחלל מוקף מבלי שינקטו כל אמצעי הבטיחות החוקיים הקשורים לחלל‬
‫מוקף‪.‬‬
‫עובדים של קבלני המשנה הנמצאים בשטח – יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן שקיבל‬
‫מינוי של קבלן ראשי לאתר‪.‬‬
‫הקבלן ידווח למנהל הפרויקט עם העתק לחברת אחוזות החוף תל‪-‬אביב ‪ -‬יפו על כל‬
‫בעיית בטיחות המתגלה בשטח‪.‬‬
‫ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יבצע ‪ /‬סיורים שבועיים באתר ויפיק דוח סיור שביצע‪.‬‬
‫הדוח ישלח לקבלן וגם למנהלת הפרויקט‪.‬‬
‫הקבלן יתייחס בכתב למנהלת‪ ,‬תוך ‪ 21‬שעות‪ ,‬להערות הבטיחות של ממונה הבטיחות של‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫במקרה של הפסקת עבודה יזומה כתוצאה מבעיית בטיחות שהתגלתה בשטח‪ ,‬תיחשב‬
‫ההפסקה לחובתו של הקבלן ועל אחריותו‪ ,‬וכל עיכוב בסיום העבודה או כל נזק שיגרם‬
‫מהפסקת עבודה זו יהיה על חשבונו של הקבלן ויחשב כאילו הקבלן לא עמד בלוח‬
‫הזמנים ובתנאי החוזה– על כל המשתמע מכך‪.‬‬
‫לא יהיה בכל אישור או היתר שניתן על ידי אחוזות החוף תל‪-‬אביב ‪ -‬יפו או נציגה כאמור‬
‫בנספח זה כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום כל דרישות‬
‫הבטיחות וכל האמור בנספח זה ולא יהיה בו כדי להטיל על אחוזות החוף תל‪-‬אביב ‪ -‬יפו‬
‫או נציגה את האחריות בכל הקשור והכרוך בבטיחות באתר ובפרויקט‪ ,‬אשר תחול על‬
‫הקבלן בלבד‪.‬‬
‫עבודה המתבצעת בשעות הלימודים‪ ,‬תתבצע בשקט מירבי תוך נקיטת אמצעים למניעת‬
‫פיזור אבק‪.‬‬
‫תהיה התחשבות מלאה של הקבלן בכל בקשה שתגיע מכיוון הנהלת בית הספר‪.‬‬
‫מובהר כי אין באמור בנספח זה אלא משום הפניית תשומת לבו של הקבלן לנושאים‬
‫ספציפיים בתחום הבטיחות ואין הוא גורע מחובת הקבלן להכיר את מלוא דיני‬
‫הבטיחות ולקיימם בעצמו ועל חשבונו‪ ,‬בכל תקופת ביצוע העבודות ו‪3‬או אין הוא גורע‬
‫מאחריות הקבלן לפי החוזה ו‪3‬או הדין‪.‬‬
‫מודגש בזאת ‪ :‬מבלי לפגוע מכל סעד אחר של אחוזות החוף לפי החוזה ו‪3‬או הדין‪ ,‬אי קיום קפדני‬
‫של תקנות הבטיחות השונות עלול לגרור הפסקות עבודה (שיחשבו לחובת הקבלן) ו‪3‬או הרחקת‬
‫עובדים או מנהלים‪ ,‬זמנית או לצמיתות מהאתר‪.‬‬
‫‪- 201 -‬‬
‫נספח ו'‬
‫לוח זמנים לביצוע העבודות‬
‫(יצורף על ידי הקבלן)‬
‫‪- 220 -‬‬
‫נספח ז'‬
‫נוסח צו התחלת עבודה‬
‫לכבוד‬
‫___________________‬
‫__________________‬
‫תאריך‪________ :‬‬
‫ג‪ .‬א‪ .‬נ‪, .‬‬
‫הנדון‪ :‬צו התחלת עבודה לביצוע העבודות‬
‫חוזה ‪ 003102/‬מיום ________‬
‫‪ .2‬הינכם מתבקשים להתחיל בביצוע העבודות ביום _________‪.‬‬
‫‪ .2‬מועד תחילת ביצוע העבודות יהיה התאריך הנקוב בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ .‬ביצוע העבודות יסתיים‬
‫לכל המאוחר ביום ____________‪ ,‬כאמור בחוזה ונספחיו‪.‬‬
‫‪ ./‬הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות על פי החוזה ונספחיו‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫אחוזות החוף בע"מ‬
‫‪- 222 -‬‬
‫נספח ח'‬
‫נוסח תעודת ההשלמה‬
‫לכבוד‬
‫________________‬
‫________________‬
‫(להלן‪" :‬הקבלן")‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬חוזה מספר ‪ - 003102/‬תעודת השלמה‬
‫על פי החוזה שבנדון‪ ,‬אשר נחתם בינינו לביניכם מיום __________________‪( ,‬להלן‪:‬‬
‫"החוזה") ובתוקף סמכותי כמנהל על פי החוזה‪ ,‬הריני מאשר כי העבודות הושלמו‪.‬‬
‫כמפורט בחוזה‪ ,‬העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני‪ ,‬לאחר שבדקתי את‬
‫העבודה כאמור ולאחר שהתחייבתם בפני‪ ,‬כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודות‪ ,‬אשר טרם‬
‫הושלם לשביעות רצוני‪ ,‬כמצוין בנספח המצ"ב לתעודה זו‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_______________‬
‫מנהל‬
‫‪- 222 -‬‬
‫נספח ט'‬
‫נוסח ערבות הביצוע‬
‫תאריך‪______ :‬‬
‫לכבוד‬
‫אחוזות החוף בע"מ‬
‫כתב ערבות מס'___________‬
‫חוזה מספר ‪03102/‬‬
‫‪.2‬‬
‫הננו ערבי ם בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר‪ ,‬לסילוק כל סכום עד לסך של‬
‫____________ ש"ח (____________ שקלים חדשים) (להלן‪" :‬סכום הערבות")‪,‬‬
‫המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____________ (להלן‪" :‬החייב") בקשר עם חוזה מס'‬
‫‪ 63202/‬פרוייקט הקמת מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע‪ ,‬סביבה וחברה‪ ,‬בו התקשר‬
‫החייב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אנו נשלם לכם‪ ,‬תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם‪ ,‬את סכום הערבות‬
‫בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף ‪ /‬להלן וזאת‪ ,‬מבלי שיהיה עליכם לבסס את‬
‫דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה‪ ,‬בתנאי שהסכום‬
‫הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו‪ ,‬לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה‬
‫למדד הנקובים בסעיף ‪ /‬להלן‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫בערבות זו‪:‬‬
‫"מדד תשומות‬
‫הבניה למגורים" ‪-‬‬
‫"המדד הבסיס" ‪-‬‬
‫"המדד החדש" ‪-‬‬
‫"הפרשי הצמדה‬
‫למדד הבנייה" ‪-‬‬
‫מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים מעוקר (בעיקור שעות‬
‫קיץ)‪ ,‬המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל‪ ,‬כולל אותו מדד‪ ,‬אף אם‬
‫יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן‪ ,‬כל מדד תשומות‬
‫לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו‪ ,‬אם יבוא‪.‬‬
‫מדד תשומות הבניה למגורים בגין חודש פברואר שנת ‪2021‬‬
‫אשר התפרסם ביום ‪.21./.2021‬‬
‫מדד תשומות הבנייה למגורים אשר יתפרסם לאחרונה לפני‬
‫מועד תשלום סכום הערבות‪.‬‬
‫שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיס‪ .‬אם יתברר‪,‬‬
‫לפני מועד תשלום סכום הערבות‪ ,‬כי המדד החדש עלה לעומת‬
‫מדד הבסיס‪ ,‬ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם‬
‫לעליית המדד‪ .‬אם יתברר לפני מועד תשלום סכום הערבות‪ ,‬כי‬
‫המדד החדש ירד לעומת מדד הבסיס‪ ,‬ישולם סכום הערבות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ________ועד בכלל‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה ‪ ,‬אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים‬
‫לבטלה בדרך כלשהיא‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו‪ ,‬צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת‬
‫הרשומה _______________________________________‪ ,‬וצריכה להגיע לסניף‬
‫זה עד יום _____ בשעה_______‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫בנק‪:‬‬
‫סניף‪:‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫___________‬
‫_________‬
‫‪- 22/ -‬‬
‫נספח י'‬
‫נוסח ערבות טיב‬
‫תאריך‪______ :‬‬
‫לכבוד‬
‫אחוזות החוף בע"מ‬
‫כתב ערבות מס'___________‬
‫‪.2‬‬
‫הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר‪ ,‬לסילוק כל סכום עד לסך של‬
‫________ש"ח (_________ שקלים חדשים) (להלן‪" :‬סכום הערבות")‪ ,‬המגיע או עשוי‬
‫להגיע לכם מאת _____________ (להלן‪" :‬החייב") בקשר עם חוזה מספר ‪63202/‬‬
‫פרוייקט הקמת מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע‪ ,‬סביבה וחברה‪ ,‬בו התקשר החייב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אנו נשלם לכם‪ ,‬תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם‪ ,‬את סכום הערבות‬
‫בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף ‪ /‬להלן וזאת‪ ,‬מבלי שיהיה עליכם לבסס את‬
‫דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה‪ ,‬בתנאי שהסכום‬
‫הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו‪ ,‬לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה‬
‫למדד הנקובים בסעיף ‪ /‬להלן‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫בערבות זו‪:‬‬
‫"מדד תשומות‬
‫הבניה למגורים" ‪-‬‬
‫"המדד הבסיס" ‪-‬‬
‫"המדד החדש" ‪-‬‬
‫"הפרשי הצמדה‬
‫למדד הבנייה" ‪-‬‬
‫מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים מעוקר (בעיקור שעות‬
‫קיץ)‪ ,‬המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל‪ ,‬כולל אותו מדד‪ ,‬אף אם‬
‫יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן‪ ,‬כל מדד תשומות‬
‫לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו‪ ,‬אם יבוא‪.‬‬
‫מדד תשומות הבניה למגורים בגין חודש _____ שנת _____‬
‫אשר התפרסם ביום _________‪.‬‬
‫מדד תשומות הבנייה למגורים אשר יתפרסם לאחרונה לפני‬
‫מועד תשלום סכום הערבות‪.‬‬
‫שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיס‪ .‬אם יתברר‪,‬‬
‫לפני מועד תשלום סכום הערבות‪ ,‬כי המדד החדש עלה לעומת‬
‫מדד הבסיס‪ ,‬ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם‬
‫לעליית המדד‪ .‬אם יתברר לפני מועד תשלום סכום הערבות‪ ,‬כי‬
‫המדד החדש ירד לעומת מדד הבסיס‪ ,‬ישולם סכום הערבות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ________ועד בכלל‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה ‪ ,‬אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים‬
‫לבטלה בדרך כלשהיא‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו‪ ,‬צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת‬
‫הרשומה _______________________________________‪ ,‬וצריכה להגיע לסניף‬
‫זה עד יום _____ בשעה_______‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫בנק‪:‬‬
‫סניף‪:‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫___________‬
‫_________‬
‫‪- 221 -‬‬
‫נספח י"א'‬
‫נוסח הצהרת ביטול תביעות‬
‫תאריך‪______ :‬‬
‫לכבוד‬
‫אחוזות החוף בע"מ‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה על העדר תביעות‬
‫עם קבלת הסכום של ___________ש"ח (_____________שקלים חדשים) כחשבון סופי עבור‬
‫ביצוע העבודות בפרויקט הקמת מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע‪ ,‬סביבה וחברה (להלן‪:‬‬
‫"הפרויקט") בהתאם לחוזה בינינו וביניכם‪ ,‬הרינו להודיעכם כי‪:‬‬
‫אין לנו כל תביעות כספיות ו‪3‬או אחרות ו‪3‬או נוספות כלפיכם או כלפי מי מכם‪ ,‬המנהל או‬
‫‪.2‬‬
‫כל נציג מטעמם בקשר עם ביצוע הפרויקט ו‪3‬או בקשר עם המכרז‪.‬‬
‫מצ"ב ערבות הטיב על פי הקבוע בחוזה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אנו מצהירים כי במועד קבלת הסכום הנ"ל מילאנו את כל התחייבויותינו על פי החוזה‬
‫‪./‬‬
‫בינינו ועל פי מסמכי המכרז וכי כל מידע שמסרנו למנהל ו‪3‬או למנהל הפרויקט ו‪3‬או למפקח ולכל‬
‫נציג מטעמם בקשר עם ביצוע העבודות‪ ,‬רמתן‪ ,‬טיבן וסוגי החומרים בהם השתמשנו‪ ,‬הינו מלאים‬
‫ומדויקים‪.‬‬
‫ידוע לנו כי אין במכתבנו זה‪ ,‬בקבלתו בידי המנהל ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל התחייבות‬
‫שיש לנו על פי החוזה בינינו ו‪3‬או על פי מסמכי המכרז‪.‬‬
‫תאריך‪____________________:‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_______________‬
‫הקבלן (חתימה וחותמת)‬
‫אישור‪:‬‬
‫אנו מאשרים כי ביום __________ המציא הקבלן ערבות טיב בהתאם למחויבותו על‪-‬פי החוזה‬
‫ומסמכי המכרז‪.‬‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫__________________________‬
‫מנהל הפרויקט‬
‫‪- 221 -‬‬
‫נספח י"ב'‬
‫אישור על קיום ביטוחים‬
‫תאריך‪__________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫אחוזות החוף בע"מ (להלן‪" :‬החברה")‬
‫רחוב גרשון שץ ‪0‬‬
‫תל אביב‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון ‪ :‬אישור ביטוחי הקבלן‬
‫על פי חוזה מס' ‪03102/‬‬
‫לביצוע עבודות הקמת מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע‪ ,‬סביבה וחברה בתל אביב (להלן‪":‬העבודות"‬
‫ו‪3‬או "הפרויקט")‪.‬‬
‫אנו ______ חברה לביטוח בע"מ‪ ,‬החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה‬
‫שמיום __________ ועד ליום _____________‪( ,‬שני התאריכים נכללים ולהלן‪" :‬תקופת הביטוח")‬
‫על שם ______________________ (להלן ‪" :‬הקבלן") את פוליסות הביטוח המפורטות להלן‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביטוח עבודות קבלניות‬
‫פוליסה מס' __________________‬
‫שווי העבודות‪:‬‬
‫________________ש"ח‬
‫הקבלן ו‪3‬או קבלנים וקבלני משנה ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח‬
‫שם המבוטח‪:‬‬
‫העבודות מטעמה של החברה‪.‬‬
‫תנאי הכיסוי הביטוחי‪ :‬מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה‬
‫הידוע כ – "ביט מהדורה ‪ ,"2022‬או שווה לו‪ ,‬הנהוג במועד תחילת תקופת‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם החוזה‬
‫פרק א' העבודות‪:‬‬
‫שבנדון לרבות מתקנים‪ ,‬חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות‪ ,‬כולל בין‬
‫היתר נזקים לציוד קל‪ ,‬כלי עזר‪ ,‬חומרים בבעלות ו‪3‬או באחריות הקבלן ו‪3‬או‬
‫הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו‪3‬או משמשים במישרין ו‪3‬או בעקיפין‬
‫לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו‪3‬או מטעמו‪ ,‬כמפורט להלן‪ ,‬למשך‬
‫כל תקופת הביטוח‪.‬‬
‫הביטוח לפי פרק א' כולל את ההרחבות כדלקמן ‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה‪ ,‬גניבה ושוד‪ ,‬בתוקף‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מתקנים‪ ,‬ציוד קל‪ ,‬ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע‬
‫העבודות עד לסך ‪ 200,000‬ש"ח ולא מעל ‪ 20,000‬ש"ח לפריט‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫רכוש עליו עובדים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ‪ 20%‬משווי העבודות או ‪ 210,000‬ש"ח‬
‫הגבוה מביניהם‪.‬‬
‫רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ‪ 20%‬משווי העבודות‬
‫או ‪ 210,000‬ש"ח הגבוה מביניהם ‪.‬‬
‫הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של ‪ 20%‬משווי העבודות או ‪ 210,000‬ש"ח הגבוה מביניהם‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫ ‪- 226‬‬‫‪.6‬‬
‫הוצאות מהנדסים‪ ,‬אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ‪ 20%‬משווי‬
‫העבודות או ‪ 210,000‬ש"ח הגבוה מביניהם‪.‬‬
‫נזק ישיר הנובע מתכנון ו‪3‬או עבודה ו‪3‬או חומרים לקויים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ‪20%‬‬
‫משווי העבודות או ‪ 210,000‬ש"ח הגבוה מביניהם‪.‬‬
‫נזק עקיף הנובע מתכנון ו‪3‬או עבודה ו‪3‬או חומרים לקויים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫סיכוני רעידת אדמה‪ ,‬נזקי טבע‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .20‬תקופת תחזוקה רגילה של ‪ 22‬חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של ‪ 22‬חודש‪.‬‬
‫‪ .22‬הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ‪/00,000‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו ישירות‬
‫לחברה‪ ,‬אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן‪.‬‬
‫פרק זה כולל תנאי מפורש‪ ,‬לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו‪3‬או שיבוב כלפי המזמין ו‪3‬או החברה‬
‫ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על‬
‫זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫פרק ב' צד שלישי‪ :‬ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו‪3‬או‬
‫עובדיו ו‪3‬או שלוחיו ו‪3‬או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע‬
‫העבודות בקשר עם החוזה שבנדון‪ ,‬בשל מעשה ו‪3‬או מחדל רשלני בקשר עם‬
‫העבודות אשר גרמו לאובדן‪ ,‬פגיעה או נזק לגופו ו‪3‬או לרכושו של כל אדם ו‪3‬או כל‬
‫גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק למזמין ו‪3‬או החברה‬
‫ו‪3‬או למנהליהם ו‪3‬או לעובדיהם ו‪3‬או למנהל ו‪3‬או למפקח העבודות מטעמם‪.‬‬
‫גבולות האחריות ‪ 20,000,000 :‬ש"ח (במילים‪ :‬עשרה מיליון שקל ישראלי חדש) לאירוע‪ ,‬לתובע‬
‫ובמצטבר לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ‪ :-‬אש‪,‬‬
‫תנאים מיוחדים ‪:‬‬
‫התפוצצות‪ ,‬בהלה‪ ,‬מכשירי הרמה‪ ,‬ציוד חפירה‪ ,‬פריקה וטעינה של כלי רכב‪ ,‬חבות‬
‫הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה‪ ,‬עבודות בגובה ו‪3‬או בעומק‪ ,‬זיהום‬
‫תאונתי מקרי ובלתי צפוי‪ ,‬מתקנים סניטאריים פגומים‪ ,‬מהומות‪ ,‬פרעות‪ ,‬שביתה‬
‫והשבתה (למעט נזקי טרור)‪ ,‬הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות‬
‫תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים‬
‫שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי)‪.‬‬
‫הכיסוי הביטוחי לפרק ב' כולל הרחבות מפורשות בדבר‪:‬‬
‫‪ .2‬חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו‪3‬או ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו‬
‫בפקודת התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו‪ ,‬בגבול אחריות בסך ‪ 2,000,000‬ש"ח למקרה‬
‫ובמצטבר לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫‪ .2‬חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית‪,‬‬
‫מוגבל עד לסך ‪ 600,000‬ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח‪( ,‬מעבר לגבולות האחריות‬
‫המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית)‪.‬‬
‫‪ ./‬נזק ישיר למתקנים ו‪3‬או כבלים תת קרקעיים‪.‬‬
‫‪ .1‬נזק תוצאתי למתקנים ו‪3‬או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של ‪ 210,000‬ש"ח למקרה‬
‫ובמצטבר לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫‪ .1‬רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של ‪ 100,000‬ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש המזמין ו‪3‬או החברה למעט אותו‬
‫הרחבה מיוחדת‪:‬‬
‫חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של‬
‫הקבלן‪ ,‬ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי‪.‬‬
‫תנאי מיוחד‪:‬‬
‫למען הסר ספק רכוש רשויות ו‪3‬או מבנים ו‪3‬או מקרקעין בהם פועל הקבלן‬
‫ו‪3‬או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי‪.‬‬
‫ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או‬
‫עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם (להלן‪" :‬יחידי המבוטח")‬
‫בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו‪3‬או מחדלי הקבלן‬
‫ו‪3‬או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות‬
‫ ‪- 221‬‬‫צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫פרק ג' חבות מעבידים‪ :‬בטוח חבות מעבידים בגין אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח‬
‫חדש) ו‪3‬או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים‪ ,‬התש"ם ‪ ,2110‬כלפי כל‬
‫העובדים המועסקים על ידו במישרין ו‪3‬או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות‬
‫קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ו‪3‬או עובדיהם (במידה והקבלן ייחשב כמעבידם)‪ ,‬בגין‬
‫מקרה מוות ו‪3‬או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו‪3‬או מחלה מקצועית (להלן ‪:‬‬
‫"מקרה ביטוח") למי מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ו‪3‬או עקב ביצוע‬
‫עבודתם‪.‬‬
‫‪( $ 1,000,000‬במילים‪ :‬חמישה מיליון דולר) לתובע‪ ,‬לאירוע ובמצטבר‬
‫גבולות האחריות ‪:‬‬
‫לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה‪ ,‬שעות עבודה‬
‫הרחבה מיוחדת ‪:‬‬
‫ומנוחה‪ ,‬חבות הקבלן כלפי קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם (היה והקבלן‬
‫ייחשב כמעבידם)‪ ,‬פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על‬
‫פי החוק‪.‬‬
‫ביטוח זה הורחב לכסות את החברה ו‪3‬או מנהליה ו‪3‬או עובדיה ו‪3‬או מנהל‬
‫תנאי מיוחד‪:‬‬
‫ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמה היה ונקבע‪ ,‬לעניין קרות מקרה ביטוח כלשהו‪,‬‬
‫כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על‬
‫ידי הקבלן ו‪3‬או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו‪.‬‬
‫אחריות מקצועית ‪ :‬פוליסה מס' ____________________ ‪.‬‬
‫החל מיום‬
‫__________‬
‫הכיסוי הביטוחי‪:‬‬
‫גבולות האחריות‪:‬‬
‫תנאים מיוחדים‪:‬‬
‫‪./‬‬
‫חבות המוצר ‪:‬‬
‫החל מיום‬
‫ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו‪3‬או‬
‫דרישה בגין רשלנות מקצועית ו‪3‬או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך‬
‫תקופת הביטוח‪ ,‬בגין אובדן ו‪3‬או פגיעה גופנית ו‪3‬או נזק לגופו ו‪3‬או לרכושו של כל‬
‫אדם ו‪3‬או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו‪3‬או מנהליו‬
‫ו‪3‬או עובדיו בגין העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות‬
‫האמור לרבות פגיעה או נזק לחברה ו‪3‬או למנהליה ו‪3‬או לעובדיה‪.‬‬
‫‪ 2,000,000‬ש"ח (במילים‪ :‬שני מיליון ש"ח) לתובע‪,‬לאירוע ובמצטבר לתקופת‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או‬
‫‪2.2‬‬
‫עובדיהם בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב‬
‫מעשה ו‪3‬או מחדל רשלני מצד הקבלן ו‪3‬או מנהליו ו‪3‬או עובדיו וזאת‬
‫מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או‬
‫מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם‪.‬‬
‫ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש‪,‬‬
‫‪2.2‬‬
‫איחור‪ ,‬השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה‪ ,‬כמו כן‬
‫הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הקבלן עקב אובדן מסמכים וחבות‬
‫הנובעת מטעות‪ ,‬רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הקבלן‪.‬‬
‫מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה‬
‫‪2./‬‬
‫רטרואקטיבי מיום __________ ‪.‬‬
‫כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של ‪ 6‬חודשים‪ ,‬לאחר תום‬
‫‪2.1‬‬
‫תקופת הביטוח‪ ,‬בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק‬
‫כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו‪.‬‬
‫פוליסה מס' ____________________ ‪.‬‬
‫___________‬
‫הכיסוי הביטוחי‪:‬‬
‫ועד ליום‬
‫__________‬
‫(שני התאריכים נכללים)‬
‫ועד ליום‬
‫____________‬
‫(שני התאריכים נכללים)‬
‫ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים‬
‫פגומים‪ ,‬התש"ם ‪ ,2110‬בשל תביעה ו‪3‬או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח‪,‬‬
‫בגין כל פגיעה גופנית ו‪3‬או נזק אשר נגרמו עקב מוצר שיוצר ו‪3‬או הוכן ו‪3‬או הורכב‬
‫ו‪3‬או תוקן ו‪3‬או סופק ו‪3‬או נמכר ו‪3‬או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו‪3‬או מי‬
‫מטעמו במסגרת העבודות המבוצעות על ידו בקשר עם החוזה (להלן‪" :‬המוצר")‪,‬‬
‫לכל אדם ו‪3‬או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למזמין ו‪3‬או‬
‫לחברה ו‪3‬או למנהליהם ו‪3‬או לעובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם‪.‬‬
‫ ‪- 221‬‬‫גבולות האחריות ‪:‬‬
‫תנאים מיוחדים‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫תנאי מיוחד‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫כללי ‪:‬‬
‫‪ 2,000,000‬ש"ח (במילים‪ :‬שני מיליון ש"ח) לאירוע‪ ,‬לתובע ובמצטבר לתקופת‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או‬
‫‪/.2‬‬
‫עובדיהם בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב‬
‫מוצר שיוצר ו‪3‬או הוכן ו‪3‬או הורכב ו‪3‬או תוקן ו‪3‬או סופק ו‪3‬או נמכר‬
‫ו‪3‬או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו‪3‬או מי מטעמו וזאת מבלי‬
‫לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם‬
‫ו‪3‬או עובדיהם‪.‬‬
‫מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה‬
‫‪/.2‬‬
‫רטרואקטיבי מיום __________ ‪.‬‬
‫כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של ‪ 6‬חודשים‪ ,‬לאחר תום‬
‫‪/./‬‬
‫תקופת הביטוח‪ ,‬בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק‬
‫כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו‪.‬‬
‫מוסכם בזה כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות‬
‫מקצועית וחבות המוצר הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם‬
‫גבולות אחריות משותפים‪.‬‬
‫הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם‬
‫‪1.2‬‬
‫קודמים לכל בטוח אשר נערך על‪ -‬ידי המזמין ו‪3‬או החברה וכי אנו‬
‫מוותרים על כל טענה ו‪3‬או דרישה ו‪3‬או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי‬
‫המזמין ו‪3‬או החברה‪ ,‬לרבות כל טענה ו‪3‬או זכות כאמור בסעיף ‪11‬‬
‫לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – ‪ 2112‬ולרבות כל טענת "ביטוח כפל"‬
‫כלפי המזמין ו‪3‬או החברה וכלפי מבטחיהם‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או לא‬
‫‪.1.2‬‬
‫יצומצמו בהיקפם וגם או לא ישונו לרעה‪ ,‬במשך תקופת הביטוח בקשר‬
‫עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח לקבלן וחברה הודעה כתובה בדואר‬
‫רשום ‪( 60‬שישים) יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול ו‪3‬או לצמצום‬
‫שכאלו לגבי המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או‬
‫מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם אם לא נשלחה לידי הקבלן‬
‫והחברה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף ‪( 60‬שישים) הימים‬
‫ממועד משלוח ההודעה‪.‬‬
‫הננו מאשרים כי זכותם של המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או‬
‫‪1./‬‬
‫עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם‪ ,‬על פי הביטוחים‬
‫הנ"ל לקבלת שיפוי ו‪3‬או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו‪3‬או‬
‫אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים‪ .‬למעט‬
‫במקרה בו העדר הרישוי ו‪3‬או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח‬
‫וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד‪ ,‬ובכל מקרה לא על המזמין‬
‫ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח‬
‫העבודות מטעמם‪.‬‬
‫הננו מאשרים בזאת כי הפרה ו‪3‬או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי‬
‫איזו מהפוליסות המפורטות לעיל‪ ,‬לא יפגעו בזכותם של המזמין ו‪3‬או‬
‫החברה ו‪3‬או מנהליהם ו‪3‬או עובדיהם ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם‪,‬‬
‫לקבלת שיפוי ו‪3‬או פיצוי על פי ביטוחים אלו‪.‬‬
‫הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו‬
‫במפורש באישור זה‪ ,‬ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫(חתימת המבטח)‬
‫(חותמת המבטח)‬
‫(שם החותם)‬
‫(תפקיד החותם)‬
‫‪- 221 -‬‬
‫נספח "י"ג"‬
‫הצהרה על מתן פטור מאחריות‬
‫תאריך ‪__________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫אחוזות החוף בע"מ (להלן‪" :‬החברה")‬
‫רחוב גרשון שץ ‪0‬‬
‫תל אביב‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה על מתן פטור מאחריות‬
‫על פי חוזה מס' ‪03102/‬‬
‫לביצוע עבודות הקמת מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע‪ ,‬סביבה וחברה בתל אביב (להלן‪":‬העבודות"‬
‫ו‪3‬או "הפרויקט")‪.‬‬
‫הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו‪3‬או הנדסי בבעלותנו‬
‫ו‪3‬או באחריותנו ו‪3‬או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו‪3‬או מתקנים ו‪3‬או רכוש אחר‬
‫המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון (להלן‪" :‬הציוד")‪.‬‬
‫א‪ .‬על אף האמור בהצהרה זאת‪ ,‬הננו מתחייבים בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .2‬הננו פוטרים את המזמין ו‪3‬או החברה ו‪3‬או מנהליה ו‪3‬או עובדיה ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או‬
‫מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר‬
‫מובא לאתר העבודה על ידנו ו‪3‬או מי מטעמנו ו‪3‬או עבורנו לשם פעילותנו בקשר‬
‫עם העבודות‪ ,‬כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫‪ .2‬הננו פוטרים את החברה ו‪3‬או מנהליה ו‪3‬או עובדיה ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח‬
‫העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו‪3‬או גניבה של הציוד האמור‬
‫לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב (תחלוף) כלפי החברה ו‪3‬או מנהליה ו‪3‬או‬
‫עובדיה ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח העבודות מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט‬
‫כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה‪.‬‬
‫‪ ./‬הננו פוטרים את החברה ו‪3‬או מנהליה ו‪3‬או עובדיה ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח‬
‫העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו‪3‬או מי מטעמנו ו‪3‬או‬
‫קבלני משנה ו‪3‬או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא‬
‫לאתר על ידנו ו‪3‬או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת‬
‫למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫‪ .1‬היה ותעלה טענה ו‪3‬או דרישה ו‪3‬או תביעה מצדנו ו‪3‬או קבלני משנה המועסקים‬
‫על ידנו‪ ,‬בניגוד לאמור לעיל‪ ,‬לרבות צד שלישי כלשהו‪ ,‬הננו מתחייבים לשפות‬
‫את החברה ו‪3‬או מי מטעמה לרבות מנהליה ו‪3‬או עובדיה ו‪3‬או מנהל ו‪3‬או מפקח‬
‫העבודות מטעמה בכל תשלום ו‪3‬או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות‬
‫משפטיות‪.‬‬
‫‪ .1‬הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד‬
‫מכאני הנדסי ו‪3‬או ציוד חפירה ושאו רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות‪,‬‬
‫כאמור בסעיף הביטוח לחוזה‪ ,‬במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה‬
‫שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון‪.‬‬
‫‪ .6‬הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות‬
‫המוצר‪ ,‬כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח י"ג לחוזה)‪ ,‬במשך כל‬
‫התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________‬
‫לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין‪.‬‬
‫ולראיה באנו על החתום‬
‫(חתימת המצהיר)‬
‫(שם החותם)‬
‫(תפקיד החותם)‬
‫‪- 220 -‬‬
‫נספח "י"ד"‬
‫תנאים מיוחדים לעבודות בחום‬
‫תאריך ‪__________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫אחוזות החוף בע"מ (להלן‪" :‬החברה")‬
‫רחוב גרשון שץ ‪0‬‬
‫תל אביב‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון ‪ :‬תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום‬
‫הננו מאשרים בזאת‪ ,‬כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו‪3‬או כל הפועל מטעמנו‪ ,‬מותנה בקיום‬
‫הנוהל שלהלן‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫המונח "עבודות בחום" פירושו‪ :‬ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך‪ ,‬הלחמה קשה רכה‪,‬‬
‫עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך‪ ,‬זיפות ואיטום)‪ ,‬עבודות קידוח‪ ,‬השחזה‪ ,‬חיתוך דיסק‪,‬‬
‫הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו‪3‬או להבות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ככל שנבצע "עבודות בחום"‪ ,‬נמנה אחראי מטעמנו (להלן ‪" -‬האחראי") שמתפקידו לוודא‬
‫כי לא תבוצענה עבודות בחום‪ ,‬שלא בהתאם לנוהל זה‪.‬‬
‫‪./‬‬
‫בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום‪ ,‬יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא‬
‫הרחקת חומרים דליקים מכל סוג‪ ,‬ברדיוס של ‪ 20‬מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות‬
‫בחום‪ ,‬כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק‪ ,‬כגון‬
‫שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן ‪" -‬צופה אש")‪ ,‬המצויד באמצעי כיבוי‬
‫מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה‪ ,‬כי אש או ניצוצות‬
‫אינם מתפתחים לכלל שריפה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה‪ ,‬לפחות ‪ /0‬דקות מתום ביצועה‪ ,‬תוך‬
‫שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל‬
‫דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל‪.‬‬
‫הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו‪3‬או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה‪.‬‬
‫ולראיה באנו על החתום‪:‬‬
‫(חתימת המצהיר)‬
‫(שם החותם)‬
‫(תפקיד החותם)‬