מנדפים כימיים אספקה והתקנת - אוניברסיטת בן

Transcription

מנדפים כימיים אספקה והתקנת - אוניברסיטת בן
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מכרז מס' ‪136/2012‬‬
‫אספקה והתקנת מנדפים כימיים‬
‫אוגוסט ‪2012‬‬
‫‪1‬‬
‫אוניברסיטת ב"ג – הצעות מחיר ליצור והתקנה של מנדפים כימיים‬
‫רשימת המסמכים‬
‫מסמך‬
‫שם המסמך‬
‫מסמך א'‬
‫הוראות כלליות –‬
‫הזמנה למכרז‬
‫חוזה לביצוע‬
‫העבודה‪ +‬נספח‬
‫ביטחון קבלן‪+‬‬
‫הסכם התיישנות‬
‫מסמך א'‪2‬‬
‫מסמך שאינו מצורף‬
‫מסמך ב'‬
‫חוזה ממשלתי‪-‬נוסח תשס"ה‬
‫‪ 2005‬מדף ‪3210‬‬
‫מסמך ג'‬
‫המפרט הכללי הבין‪-‬משרדי‬
‫על פרקיו השונים הרלבנטיים‬
‫לעבודה זו במהדורתם‬
‫האחרונה והעדכנית בעת‬
‫הכנת חוזה זה‪.‬‬
‫תקנים ישראליים ומפכמ"ים‬
‫בהוצאת מכון התקנים‬
‫בנושאי עץ ועיבודו‪ ,‬לבידים‪,‬‬
‫דבקים ‪ ,‬מנדפים וכיו"ב‪.‬‬
‫מסמך ג' ‪1‬‬
‫תנאים כלליים‬
‫מיוחדים‬
‫מסמך ג' ‪2‬‬
‫מסמך ג' ‪3‬‬
‫מפרט טכני מיוחד‬
‫מפרט טכני לגימור‬
‫וחומרים‬
‫מסמך ד'‬
‫כתב כמויות‬
‫מסמך ה'‬
‫תכניות מנחות‬
‫מסמך ו'‬
‫הנחיות ביטחון‪+‬‬
‫בטיחות‬
‫תכניות אופייניות להבהרת‬
‫המפרט‬
‫נספחים‬
‫תקנים‬
‫ת‪.‬י‪1839 .‬‬
‫ת‪.‬י‪ .‬שונים המתייחסים‬
‫לעבודות בחוזה זה‬
‫תקנים כמוגדר בהמשך‬
‫כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת הבינמשרדית )משרד הביטחון‪ ,‬משרד‬
‫השיכון‪ ,‬ומע"צ(‪.‬‬
‫המפרטים הכלליים‪ ,‬והתקנים לעיל שלא צורפו ואינם ברשותו של הקבלן ניתן לרכשם בהוצאה‬
‫לאור של משרד הביטחון רח' הארבעה‪ ,‬הקריה ‪ -‬תל ‪ -‬אביב‪.‬‬
‫כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין אם צורפו ובין שאינם מצורפים ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫מכרז פומבי מס' ‪136/2012‬‬
‫לאספקה והתקנת של מנדפים כימיים‬
‫הוראות כלליות‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב )להלן‪" :‬האוניברסיטה"( מזמינה בזאת הצעות לאספקה התקנה‬
‫ובדיקה של מנדפים כימיים כמפורט במסמכי המכרז )להלן‪" :‬השירות" ו‪"-‬המכרז"‪ ,‬בהתאמה(‪.‬‬
‫‪ .1‬רקע‪:‬‬
‫אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬בדיקה והפעלה של מנדפים כימיים למעבדות וחדרי שרות במבנים שונים‪.‬‬
‫החוזה הינו חוזה רב שנתי‪ ,‬לשנתיים )‪ 2‬שנים( עם אפשרות לחידוש לשנה נוספת בכל פעם ובסה"כ‬
‫עד חמש שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬טבלת ריכוז תאריכים‪:‬‬
‫להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז‪:‬‬
‫פעילות‬
‫תאריך‬
‫שעה‬
‫מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה‬
‫‪20.09.2012‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים‬
‫‪09.10.2012‬‬
‫‪12:00‬‬
‫במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬יגברו המועדים המצוינים בטבלה‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאים להשתתפות‪:‬‬
‫רשאים להגיש הצעה‪ ,‬אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות הבאות‪:‬‬
‫א( המציע הינו יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל‪.‬‬
‫ב( רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות‬
‫הנדרשים על פי דין‪.‬‬
‫ג( אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪1953-‬‬
‫– עמידה בדרישות התקן‪.‬‬
‫ד( למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976-‬והתקנות על‪-‬‬
‫פיו לרבות אישורי ניהול ספרים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .4‬המסמכים והגשתם‪:‬‬
‫"מסמכי המכרז" כוללים‪:‬‬
‫א( מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם‪.‬‬
‫ב( הסכם על נספחיו )לרבות תכניות ושרטוטים‪ ,‬אם צורפו(‪.‬‬
‫ג( תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(‪.‬‬
‫ד( פרוטוקול מפגש מציעים )אם יהיה(‪.‬‬
‫ה( מעטפה להגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪ .5‬מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד‪ .‬המציע‬
‫אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו‪ .‬על המציע להשיב את מסמכי‬
‫המכרז לאוניברסיטה עד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בין אם בחר להגיש הצעתו ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪ .6‬מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז‪ ,‬ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עימו‪ ,‬לצרכי מכרז‬
‫זה‪.‬‬
‫שאלות הבהרה ושינויים במכרז‪:‬‬
‫‪ .7‬שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬על פי הפרטים כאמור בנספח א' למכרז‬
‫זה‪ .‬תשובות בכתב לשאלות ההבהרה )ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן(‪ ,‬יפורסמו‬
‫באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת‪)http://www.bgu.ac.il/bids :‬להלן‪:‬‬
‫"אתר האינטרנט"(‪ ,‬וישלחו למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה‪.‬‬
‫התשובות יחשבו כחלק ממסמכי המכרז‪ .‬לא יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב‪.‬‬
‫‪ .8‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪ ,‬להודיע על תיקונים‪ ,‬הבהרות‪,‬‬
‫שינויים ותוספות בתנאי המכרז‪ ,‬ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור‪ ,‬כשהם חתומים‬
‫בחתימתו‪ ,‬לאישור קבלתם‪ ,‬הבנתם‪ ,‬והבאת האמור בהם בחשבון במסגרת הצעתו‪.‬שינויים‪ ,‬הבהרות‬
‫ועדכונים כאמור לעיל‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט ועל המבקשים להשתתף במכרז‪ ,‬לעקוב אחר‬
‫העדכונים באתר כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .9‬הגשת הצעות‪:‬‬
‫מציע המבקש להגיש הצעתו‪ ,‬נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה‪,‬‬
‫לחתום בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז‪ ,‬להכניסם יחד עם יתר המסמכים הדרושים‬
‫כאמור במכרז זה‪ ,‬למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה‪ .‬אין לכתוב או לסמן דבר על גבי‬
‫מעטפת ההצעה מלבד מספר המכרז ונושא המכרז‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה )ככל שיוצגו( משמשים לעיון‬
‫בלבד ואין להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז‪.‬‬
‫כללו מסמכי המכרז דיסק להגשת ההצעה במדיה מגנטית – יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬
‫א( המציע ימלא את כתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק‪.‬‬
‫ב( לאחר השלמת הכנת ההצעה על גבי הדיסק – יש להוציא תדפיס הכולל את המכפלות‬
‫והסיכומים ולחתום על התדפיס בהתאם לחתימה הנדרשת על כלל מסמכי ההזמנה‪.‬‬
‫ג( בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה על גבי הדיסק לבין מחיר היחידה על גבי התדפיס‬
‫– יקבע מחיר היחידה כפי שנמצא על גבי התדפיס‪.‬‬
‫‪ .10‬על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במקום ובמועד כאמור‪ .‬אין לשלוח הצעות‬
‫בפקסימיליה‪ ,‬בדואר‪ ,‬בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת‪ .‬הצעה שתשלח כאמור ‪ -‬תפסל על הסף‪.‬‬
‫על המציע להביא בחשבון‪ ,‬עיכוב אפשרי בשל הבידוק הביטחוני בקמפוס‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .11‬הצעת המציע תהיה בתוקף במשך ‪ 3‬חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות‪ .‬מובהר כי גם‬
‫לאחר שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו )אם תתקשר(‪ ,‬ותודיע למי מהמציעים כי‬
‫הצעתו נדחתה‪ ,‬לא יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו‪ ,‬במשך התקופה האמורה‪ .‬ועדת‬
‫המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה‪ ,‬למקרה שהסכם‬
‫ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא לפועל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬או יבוטל ע"י‬
‫האוניברסיטה בתוך ‪ 3‬חודשים מיום תחילתו‪ .‬בחלוף המועד האמור‪ ,‬תהיה ועדת המכרזים רשאית‬
‫לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו‪.‬‬
‫‪ .12‬המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל דרך‪ ,‬ההצמדה תהיה בהתאם‬
‫להוראות ההצמדה בהסכם המצורף‪ ,‬ככל שישנן‪.‬‬
‫‪ .13‬הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר‬
‫לתת להם את הסכמתו‪ ,‬באופן מלא ושלם‪.‬‬
‫בחינת ההצעות‪:‬‬
‫‪ .14‬פרט לציון המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע‪ ,‬לא ישנה המציע דבר ממסמכי‬
‫המכרז בכל דרך‪ ,‬לרבות ע"י מחיקה‪ ,‬השמטה‪ ,‬תוספת‪ ,‬תיקון או הסתייגות‪ ,‬בין במסמכים עצמם‬
‫ובין במכתב נפרד‪ ,‬ואם עשה זאת ‪ -‬האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לפסול‬
‫את הצעתו של המציע או להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת;‬
‫במקרה של אי הצגת מחיר ו‪/‬או שיעור הנחה ליד סעיף כל שהוא תהיה האוניברסיטה רשאית‬
‫לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים‪.‬‬
‫‪ .15‬האוניברסיטה רשאית )אך אינה חייבת( שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה‬
‫ומסמכי המכרז‪ ,‬ובין היתר‪ ,‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬בהצעה שלא צורפו לה כלל המסמכים‬
‫המפורטים במכרז זה‪.‬‬
‫מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי ההצעות‬
‫ו‪/‬או מי מהם‪ ,‬בכל שלב בבחינת ההצעות‪ ,‬נתונים נוספים ו‪/‬או השלמת נתונים ו‪/‬או אישורים נוספים‬
‫ו‪/‬או השלמת אישורים ו‪/‬או הבהרות ו‪/‬או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון‪.‬‬
‫‪ .16‬האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר )או היקרה ביותר – לפי העניין( או‬
‫כל הצעה שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה‪.‬‬
‫האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי בשלמותה‪ ,‬והיא רשאית לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו‪/‬או‬
‫קבלנים‪/‬ספקים אחרים‪.‬‬
‫בהתאם לדין ולמפורט בנספח א' למכרז ‪ -‬האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת‪ ,‬לנהל מו"מ עם‬
‫מגישי ההצעות‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬לגבי כל תנאי הצעתם ו‪/‬או חלקם‪ .‬בין היתר תהיה האוניברסיטה‬
‫רשאית לאפשר למציע אחד או יותר‪ ,‬להגיש הצעות עדכון להצעותיהם‪ ,‬בין היתר לעניין הנחה‬
‫כללית או לעניין הוזלה במחירי הצעותיהם המקורית‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬למען הסר ספק‪ ,‬כי אם‬
‫יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון‪ ,‬לא יהיה בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע‬
‫מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית‪ .‬הצעות עדכון‪ ,‬אם תתבקשנה‪ ,‬תוגשנה במעטפות‬
‫סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה‪ .‬האוניברסיטה שומרת על‬
‫זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה‪ ,‬לאחר בחירתו‪.‬‬
‫‪ .17‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת‬
‫ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬תפורסם הודעה כנדרש‪.‬‬
‫‪ .18‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬בכל שלב ומכל סיבה שהיא‪ ,‬לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם‬
‫מכרז חדש )בנוסח זהה או שונה(‪ ,‬מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים‪ ,‬לרבות המציע בעל‬
‫ההצעה הזולה ביותר‪ .‬המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים‪ ,‬בביטול‬
‫המכרז כאמור‪ .‬כאמור‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו המשוערת‬
‫של השירות והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות ‪-‬‬
‫על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ‪ -‬ביחס לאומדן‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .19‬ערבויות בנקאיות ואישור קיום ביטוחים‪:‬‬
‫א( ערבות ההשתתפות תוחזר למציע אם ההצעה תדחה‪ ,‬ותחולט אם המציע לא‬
‫יעמוד בתנאים ו‪/‬או בהתחייבויותיו כנדרש במסמכי המכרז או לפי כל דין‪.‬‬
‫ב( אם הצעת המציע לא תתקבל ולא הוחלט על חילוטה של הערבות‪ ,‬תחזיר‬
‫האוניברסיטה למציע את ערבות ההשתתפות‪ ,‬עם ההודעה על דחיית‬
‫ההצעה ולא יאוחר מאשר ‪ 90‬יום לאחר פתיחת ההצעות‪.‬‬
‫ג( אם יתארך תהליך בחירת הזוכה במכרז והאוניברסיטה תבקש את‬
‫הארכת הערבויות – אזי מציע שבחר שלא להאריך את תוקף הערבות‬
‫יחשב כמי שחזר בו מהצעתו והצעתו פקעה‪.‬‬
‫ד( מבלי לגרוע מהאמור בכל דין‪ ,‬אם המציע אשר הצעתו נתקבלה‪ ,‬חזר בו‬
‫מהצעתו‪ ,‬במלואה או בחלקה ו‪/‬או לא יחתום על ההסכם או כל מסמך‬
‫נדרש אחרו‪/‬או לא ימציא ערבות לקיום ההסכם ו‪/‬או לא ימציא אישור על‬
‫קיום ביטוחים או פוליסת ביטוח‪ ,‬ככל שנדרשו‪ ,‬תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת‬
‫הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן אחר אשר יקבע על‬
‫ידי האוניברסיטה‪ ,‬תהיה האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי‪ ,‬לדרוש את אכיפת התחייבויות המציע בהצעתו או לחלט את‬
‫ערבות ההשתתפות במלואה וזאת מבלי שתידרש להוכיח נזקים והפסדים‬
‫כלשהם ומבלי לפגוע בזכויות האוניברסיטה לתבוע את נזקיה הממשיים‪,‬‬
‫והכל בהתאם ובנוסף לאמור בכל דין‪.‬‬
‫ה( כן תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העבודה למציע ו‪/‬או‬
‫קבלן‪/‬ספק אחר אשר הצעתו מתאימה ביותר עבורה‪ .‬המציא המציע את‬
‫כל הנדרש כאמור בסעיף זה לעיל ולהלן ובמועד הנדרש‪ ,‬תשיב לו‬
‫האוניברסיטה את ערבות ההשתתפות בתוך ‪ 10‬ימים מיום השלמת‬
‫הדרישות כאמור‪.‬‬
‫ו( אם הצעת המציע תתקבל‪ ,‬יחתום המציע על ההסכם וככל הנדרש‬
‫בהסכם‪ ,‬ימציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח‬
‫המצורף להסכם‪ ,‬לתקופה ובסכום כנדרש בהסכם‪ ,‬כערבות ביצוע‪ ,‬וזאת‬
‫תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך‬
‫זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה‪.‬‬
‫ז( אם צורף טופס אישור קיום ביטוחים למסמכי המכרז – די בחתימת‬
‫המציע על גביו בשלב הגשת ההצעה‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪ .20‬ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה על ההסכם‪ .‬המציע‬
‫מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה‪ ,‬ישלים בתוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה‬
‫או במועד מאוחר יותר לפי החלטת האוניברסיטה‪ ,‬את כל האישורים וימציא כל מסמך נדרש נוסף‪.‬‬
‫אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש לאוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ .21‬המציע אינו רשאי להסב או להמחות‪ ,‬זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת הליך זה‬
‫אלא אם קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה‪ .‬כל הסבה או המחאה כאמור‬
‫על ידי המציע תהיה בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט‬
‫ערבות ההשתתפות‪.‬‬
‫‪ .22‬על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות‪ ,‬הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש‬
‫לו‪ ,‬לדעת המציע‪ ,‬חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה‬
‫במידה שהצעתו תזכה‪ .‬המציע יברר את כל האמור בעצמו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬והוא יהיה מנוע מלעורר כל‬
‫טענה כלפי האוניברסיטה ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬עקב כך‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .23‬למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז ‪ -‬למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה ‪ -‬מציע רשאי לציין‬
‫מראש‪ ,‬אלו סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם‪ ,‬לדעתו‪ ,‬סוד מסחרי או מקצועי‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬מובהר‬
‫כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה‪ ,‬להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה גילויו‬
‫מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל דין ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך‪.‬‬
‫‪ .24‬זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז‪ ,‬בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים )התקשרויות‬
‫של מוסד להשכלה גבוהה(‪ ,‬תש"ע ‪ .2010 -‬לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה לפקודת‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב בסך ‪ 500‬ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך‪.‬‬
‫‪ .25‬מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪ ,1992-‬ומבקש‬
‫לקבל העדפה בהתאם לקבוע בחוק‪ ,‬יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .26‬ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם‪ ,‬כמכרז עם בחינה דו‪-‬‬
‫שלבית‪ ,‬כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף‪ ,‬כמכרז מסגרת‪ ,‬או בשילוב של דרכי המכרז האמורות‬
‫ קביעה בעניין זה תהיה בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה‪.‬‬‫‪ .27‬סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית‪ ,‬בכל הקשור למכרז זה ‪ -‬נתונה לבית המשפט המוסמך‪ ,‬בעיר באר‪-‬‬
‫שבע בלבד‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫ענת בונקר‬
‫מדור התקשרויות‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫טל' ‪08-6461079 -‬‬
‫פקס' ‪08-6472966 -‬‬
‫דואר אלקטרוני‪michrazbinui@bgu.ac.il -‬‬
‫‪7‬‬
‫נספח א' למכרז מס' ‪136/2012‬‬
‫‪ .1‬מהות ההתקשרות‪:‬‬
‫אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬בדיקה והפעלה של מנדפים כימיים‪ ,‬למעבדות וחדרי שרות במבנים שונים‪.‬‬
‫‪ .2‬מהות ההליך‪:‬‬
‫מכרז פומבי עם בחינה דו‪-‬שלבית‪:‬‬
‫א‪ .‬למציע ימסרו שתי מעטפות להגשה ‪ -‬במעטפה הגדולה יוגשו כל מסמכי המכרז הנדרשים‪ ,‬למעט‬
‫הצעת המחיר‪ ,‬שתוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים‪ ,‬במעטפה הקטנה‪ .‬על גבי המעטפה הקטנה‬
‫יסומן "הצעת מחיר"‪ .‬המעטפה הקטנה תוכנס אל תוך המעטפה הגדולה כשהיא סגורה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לאחר פתיחת תיבת המכרזים‪ ,‬תפתחנה המעטפות הגדולות בלבד‪ .‬המעטפות הקטנות המכילות את‬
‫הצעת המחיר‪ ,‬כשהן סגורות‪ ,‬תופקדנה ע"י המורשים לכך בחזרה בתיבת המכרזים עד למועד‬
‫פתיחתן כאמור להלן‪.‬‬
‫ג‪ .‬תיערך בחינה של המסמכים והשלמת מסמכים במידת הצורך בהתאם לטבלה בסעיף ‪ 14.1.1‬להלן‪,‬‬
‫להוראות המכרז הכלליות‪.‬‬
‫ד‪ .‬ועדת משנה מטעם ועדת המכרזים תקבע את ניקוד האיכות של כל הצעה שעמדה בתנאי הסף‬
‫ובהתאם לכך תקבע את קבוצת המציעים הסופית שהצעתם עמדה בניקוד האיכות המזערי כמוגדר‬
‫בסעיף ‪ 14‬להלן‪.‬‬
‫ה‪ .‬לאחר פתיחת הצעות המחיר של ההצעות בקבוצת המציעים הסופית‪ ,‬יקבע הניקוד המשוקלל‬
‫להצעה כמפורט בסעיף ‪ 14‬להלן‪.‬‬
‫‪ .3‬אתר‪/‬י הביצוע‪:‬‬
‫מבנים קיימים וחדשים כאחד‪.‬‬
‫‪ .4‬תקופת ההתקשרות‪:‬‬
‫‪ 2‬שנים מיום קבלת צו התחלת עבודה‪ ,‬ביצוע בשלבים‪.‬‬
‫אפשרות הארכת ההתקשרות עפ"י שיקול דעתו הבלעדית של המזמין לשנה נוספת ועד שלוש )‪( 3‬‬
‫שנים נוספות )סה"כ התקשרות עד ‪ 5‬שנים(‪.‬‬
‫‪ .5‬תנאי סף‪:‬‬
‫רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים‪ ,‬במועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בכל התנאים כאמור‬
‫בסעיף ‪ 3‬להוראות הכלליות ובכל התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ 5.1‬המציע ביצע מאז תחילת שנת ‪ 2007‬ועד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬לפחות‬
‫פרויקט אחד בארץ‪ ,‬בו סופקו ‪ 20‬מנדפים לפחות‪ ,‬מהסוג המוצע והמנדפים הנ"ל‬
‫מותקנים ופועלים מזה ‪ 24‬חודשים‪ ,‬לפחות‪.‬‬
‫‪ 5.2‬למציע אישור בדיקת "אב טיפוס"‪ ,"Type Test" -‬עפ"י אחד התקנים הבאים‬
‫לפחות‪ ASHRAE/ANSI 110-1995 :‬או ‪ EN14175‬למנדפים אותם הוא מציע במכרז זה‬
‫)יש לצרף תעודות בדיקה בעברית או אנגלית( כאמור בסעיף ‪ 00.18‬למפרט‪.‬‬
‫‪ o‬עבור מנדף ברוחב ‪ 120‬ס"מ‬
‫‪ o‬עבור מנדף ברוחב ‪ 150‬ס"מ‬
‫‪ o‬עבור מנדף ברוחב ‪ 180‬ס"מ‬
‫‪ o‬עבור מנדף ברוחב ‪ 220‬ס"מ‬
‫‪8‬‬
‫מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס‬
‫ניסיון ו‪/‬או מחזור כספי ו‪/‬או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו‪ ,‬לרבות חברת אם‪,‬‬
‫חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע‪,‬‬
‫לפי סעיף ‪ 323‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ ,1999-‬טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה‪.‬‬
‫כמו‪-‬כן‪ ,‬לא תותר הגשת הצעה משותפת על ידי שני גורמים או יותר‪.‬‬
‫נדרש‪ ,‬לא נדרש‬
‫‪ .6‬אישור על היקף מחזור כספים שנתי‪,‬‬
‫להצעה יש לצרף אישור מחזור כספים שנתי נדרש‪ :‬לפחות ‪) ₪ 2,000,000‬לא כולל מע"מ( בכל אחת‬
‫מהשנים ‪ 2010 ,2009‬ו‪ .2011 -‬על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצ"ב בדבר היקף‬
‫מחזור כספים שנתי כאמור‪.‬‬
‫‪ .7‬ערבות השתתפות‪:‬‬
‫להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית(‪ ,‬מבנק ישראלי בעל מוניטין או מחברת‬
‫ביטוח‪ ,‬בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז או בנוסח דומה לו‪ ,‬ערוכה לפקודת האוניברסיטה ועל שם‬
‫המציע כנערב‪ ,‬בסך של ‪ 50,000‬ש"ח לפחות ובתוקף לפחות עד ליום ‪ 10.04.2013‬ועד בכלל‪.‬‬
‫‪ .8‬דרישות נוספות‪:‬‬
‫תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך ‪ 1,000‬ש"ח )אשר לא יוחזרו בכל מקרה(‪.‬‬
‫‪ .9‬שאלות הבהרה‪:‬‬
‫בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬עד ולא יאוחר מיום ה'‪ 20.09.2012 ,‬בשעה ‪12:00‬‬
‫את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת‪ michrazbinui@bgu.ac.il :‬או‬
‫לפקס' ‪.08-6472966‬‬
‫‪ .10‬המקום והמועד להגשת הצעות‪:‬‬
‫על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במשרדי מחלקת בינוי אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪,‬‬
‫בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס‪ ,‬בניין ‪ 93 A‬חדר ‪ 1‬עד ולא יאוחר מיום שלישי‪,‬‬
‫ה‪ 09.10.2012 -‬בשעה ‪12:00‬‬
‫‪ .11‬ניהול מו"מ‪:‬‬
‫לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז‪.‬‬
‫‪ .12‬אומדן‪:‬‬
‫עד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬יופקד בתיבת המכרזים אומדן‪ .‬האוניברסיטה תהיה רשאית‬
‫שלא להתחשב בהצעות הגבוהות‪/‬נמוכות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה‪.‬‬
‫‪ .13‬אופן שקלול ההצעות‪:‬‬
‫‪ 80‬נק' מחיר‪.‬‬
‫‪ 20‬נק' איכות‪.‬‬
‫הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא‪:‬‬
‫שלב א' – בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף‪) .‬לרבות קבלת הבהרות והשלמת מסמכים במידת‬
‫הצורך ובהתאם לכללי המכרז(‪.‬‬
‫שלב ב' – ניקוד איכות ההצעה‪.‬‬
‫הצעות שניקוד האיכות שלהן לא יפחת מ‪ 14 -‬נקודות )להלן‪" :‬ניקוד איכות מזערי"(‪ ,‬יעברו לשלב‬
‫בדיקת הצעות המחיר‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי במקרה שפחות מ‪ 3 -‬הצעות יקבלו ניקוד איכות מזערי‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לפי‬
‫שיקול דעתה להימנע מלפסול הצעות שניקוד האיכות שלהן נמוך מ‪ 14 -‬נק' אך גבוה מ‪ 10 -‬נק'‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫שלב ג' – ניקוד מחיר ההצעה ושקלול סופי‪.‬‬
‫היה ומספר הצעות תקבלנה ניקוד משוקלל זהה‪ ,‬ההצעה שתדורג גבוה יותר תהיה ההצעה אשר‬
‫קיבלה את ניקוד האיכות הגבוה יותר מבניהן‪.‬‬
‫אמות המידה לשיקול דעת הצוות המקצועי בנושא איכות‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫כמות מנדפים‬
‫‪ 100‬ומעלה‬
‫‪70-99‬‬
‫‪50-69‬‬
‫‪ 49‬ומטה‬
‫נקודות‬
‫‪ 5‬נק'‬
‫‪ 3‬נק'‬
‫‪ 2‬נק'‬
‫‪ 0‬נק'‬
‫שביעות רצון לקוחות קודמים )משנת‬
‫‪ 2007‬ואילך( ‪-‬‬
‫הנושא‬
‫ניקוד‬
‫המזמין יבחר עד ‪ 3‬לקוחות ויבדוק‬
‫שביעות רצון עפ"י הפרמטרים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫לוחות זמנים ועמידה‬
‫בהתחייבויות‬
‫‪ 2 -0‬נק'‬
‫שרות ותפקוד‬
‫‪ 4 -0‬נק'‬
‫מענה לתקלות ומתן‬
‫פתרונות בזמנים סבירים‬
‫‪ 3 -0‬נק'‬
‫שביעות רצון ‪ /‬איכות‬
‫המוצר המוצע‬
‫איכות השרות באספקה של‬
‫מנדפים בודדים‬
‫‪ 3 – 0‬נק'‬
‫היקף ביצוע מנדפים בארץ‪ ,‬מהסוג‬
‫המוצע‪ ,‬בתקופה מיום ‪ 1/1/2009‬ועד‬
‫למועד האחרון להגשת ההצעות‪.‬‬
‫)יש להגיש הצהרה על הכמויות‪ .‬ללא‬
‫צורך לשייך כמות ללקוח ספציפי‪(.‬‬
‫‪2‬‬
‫ציון מקסימאלי לאיכות‬
‫‪ 3 – 0‬נק'‬
‫‪ 20‬נקודות‬
‫‪10‬‬
‫‪ .14‬מסמכים להגשה עם ההצעה‪:‬‬
‫להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה‪:‬‬
‫מסד‬
‫הפניה‬
‫לסעיף‬
‫במסמכי‬
‫המכרז‬
‫המסמך הנדרש‬
‫תאור‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫להוראות‬
‫הכלליות‬
‫חוברת המכרז על נספחיה‬
‫תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(‬
‫פרוטוקול מפגש מציעים )אם יהיה(‬
‫מסמכים חתומים על ידי המציע‬
‫כנדרש בהוראות הכלליות‬
‫אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪,‬‬
‫לרבות אישורי ניהול ספרים‬
‫אישורים תקפים‬
‫‪)3‬ו(‬
‫‪2‬‬
‫להוראות‬
‫הכלליות‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫בנספח א‪2-‬‬
‫ניסיון קודם‬
‫על גבי הטופס המצורף‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫לנספח א'‬
‫דמי השתתפות במכרז‬
‫טופס שנמסר למציע כחלק ממסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬כשהוא חתום ע"י בנק‬
‫הדואר‪.‬‬
‫ערבות השתתפות‬
‫כתב ערבות אוטונומית‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫לנספח א'‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫אישור רואה חשבון‬
‫אישור רואה חשבון‪ ,‬חתימה על טופס‬
‫נספח א'‪.1-‬‬
‫טופס הצעה‬
‫נספח ב'‪.‬‬
‫לנספח א'‬
‫‪7‬‬
‫כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד‪.‬‬
‫נספח א' – ‪ 1‬למכרז‬
‫‪11‬‬
‫אישור רואה חשבון‬
‫אני הח"מ רואה חשבון _______________של ___________ )להלן‪" :‬המציע"( מאשר בזאת‬
‫את הפרטים כדלהלן‪:‬‬
‫למציע מחזור כספים שנתי של לפחות ‪) ₪ 2,000,000‬לא כולל מע"מ(‪ ,‬בכל אחת מהשנים ‪,2009‬‬
‫‪ 2010‬ו‪.2011 -‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫________________‬
‫שם מלא‬
‫_____________________‬
‫כתובת‬
‫_______________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫______________‬
‫מס' טלפון‬
‫‪12‬‬
‫נספח א'‪ 2-‬למכרז‬
‫טופס ניסיון קודם‬
‫לעניין תנאי הסף )סעיף ‪(5‬‬
‫מס"ד‬
‫שם הלקוח‬
‫‪ /‬הפרויקט‬
‫כמות‬
‫מנדפים‬
‫)‪ 20‬יח'‬
‫לפחות(‬
‫תאריך‬
‫הביצוע‬
‫פרטי איש הקשר‬
‫)‪1/1/2007‬‬
‫ואילך(‬
‫טלפון‬
‫שם‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫חובה על המציע למלא לפחות ‪ 1‬עבודה בטבלה‪.‬‬
‫ניתן להציג גם עבודות שבוצעו עבור האוניברסיטה‪.‬‬
‫האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר )לכולם או לחלקם( ולגורמים אחרים אצל אותם לקוחות‪,‬‬
‫על פי שיקול דעתה‪.‬‬
‫הפנייה לאנשי הקשר יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין‪ :‬רמת ביצוע העבודה‪ ,‬רמת הפיקוח‬
‫המקצועי והמשמעתי‪ ,‬גמישות בשעות העבודה‪ ,‬איכות החומרים‪ ,‬הכלים והציוד וכו'‪.‬‬
‫על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל ולציין בטבלה את הלקוחות המתאימים ביותר‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים‪.‬‬
‫_________________‬
‫שם מלא‬
‫___________________‬
‫חתימה‬
‫‪13‬‬
‫נספח א'‪ 3-‬למכרז‬
‫רשימת לקוחות לעניין ניקוד האיכות )סעיף ‪(13‬‬
‫היקף ביצוע מנדפים‪.‬‬
‫כמות מנדפים‬
‫מהסוג‬
‫המוצע‬
‫מיום ‪1/1/2009‬‬
‫‪ 100‬ומעלה‬
‫‪70-99‬‬
‫‪50-69‬‬
‫‪ 49‬ומטה‬
‫סמן ‪V‬‬
‫במקום‬
‫המתאים‬
‫רשימת לקוחות לעניין ביצוע המנדפים לעיל‬
‫פרטי איש הקשר‬
‫שם הלקוח‬
‫טלפון‬
‫שם‬
‫הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים‪.‬‬
‫_________________‬
‫___________________‬
‫חתימה‬
‫שם מלא‬
‫אישור עו"ד‪ /‬רו"ח‬
‫אני הח"מ‪ ______________,‬עו"ד ‪/‬רו"ח )מ‪.‬ר‪ ,(__________.‬מאשר‪/‬ת כי בתאריך________‬
‫הופיע בפני‪ ,‬במשרדי ברחוב____________________ מר‪/‬גב'____________________‬
‫שזיהה עצמו על‪-‬ידי ת‪.‬ז‪ .‬מס'_________________ ‪ /‬המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו‪,‬‬
‫כי עליו להצהיר את האמת‪ ,‬וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק‪ ,‬אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר‬
‫את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני‪ .‬כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את‬
‫המציע‪.‬‬
‫_________________‬
‫____________________________‬
‫תאריך‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪14‬‬
‫נספח ב' למכרז‬
‫הצעת המציע‬
‫אני החתום מטה‪ ,___________________________ ,‬לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות‬
‫ההבהרה‪ ,‬ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על‬
‫נספחיו‪ ,‬את המפרט‪ ,‬את ההסכם ותנאיו‪ ,‬בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו‪ ,‬ולאחר שהתאפשר‬
‫לי לבקר באתרי האוניברסיטה והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים ולקבל את‬
‫התמורה ובהתאם לכל הנ"ל‪ ,‬הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את‬
‫השירותים המופיעים במפרט‪ ,‬בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו‪.‬‬
‫הצעתי זו הנה לאספקת מנדפים מסוג ____________________________‬
‫מצ"ב מפרטים עבור המנדפים המוצעים וכן אישורי "אב טיפוס" כנדרש במסמכי המכרז‪.‬‬
‫ידוע לי כי‪:‬‬
‫‪ .1‬דמי השתתפות בפרמיית ביטוח עבודות קבלניות של האוניברסיטה ‪ -‬בשיעור של ‪ 0.6%‬משווי‬
‫ההתקשרות‪ ,‬ינוכה מהחשבון הראשון לתשלום‪.‬‬
‫‪ .2‬נכון למועד הגשת ההצעה ‪ -‬המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל‪ ,‬הקפאת הליכים‪ ,‬פירוק או הליך‬
‫משפטי דומה ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות‪ ,‬העלולים לפגוע‬
‫בתפקודו‪ ,‬ככל שיזכה במכרז‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים‪.‬‬
‫שם המציע‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫ח‪.‬פ‪ /.‬מס' מזהה אחר‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫כתובת‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫טלפון ‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫פקס‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫דואר אלקטרוני )אם יש(‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫איש קשר‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫חתימה וחותמת המציע‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫‪15‬‬
‫חוזה לביצוע עבודה‬
‫מס' ‪136/2012‬‬
‫)סימוכין‪ 496 :‬קבלן שאינו קבלן ראשי – מנדפים ‪(1566‬‬
‫)נוסח ‪(1/1/2012‬‬
‫)נוסח מעודכן ‪(8/2012‬‬
‫שנערך ונחתם בבאר‪-‬שבע ביום‬
‫בין‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬
‫מצד אחד‬
‫לבין‬
‫הקבלן‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬
‫מצד שני‬
‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬התקנה ובדיקה של‬
‫מנדפים כימיים‪) .‬להלן‪" :‬העבודה"(;‬
‫במכרז מס'‬
‫והואיל והאוניברסיטה קבלה את הצעתו של הקבלן מיום‬
‫העבודה במחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה כנספח ד';‬
‫לבצוע‬
‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪16‬‬
‫‪.1‬‬
‫פירושים ותוספות‬
‫‪1.1‬‬
‫"חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף ‪ 2‬לחוזה זה אשר‬
‫הוראותיהם הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫"תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח‬
‫תשס"ה – אפריל ‪ 2005‬מדף ‪.3210‬‬
‫‪1.3‬‬
‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא להלן‬
‫"האוניברסיטה"‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫פרוש "מנהל" בסעיף ‪ 1‬של "תנאי החוזה" הוא סמנכ"ל פיתוח ובינוי של‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫"האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח"‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪ 1‬ל"תנאי החוזה"‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים"‬
‫יש לקרוא "הצמדה וריבית שנתית בשיעור ‪."4%‬‬
‫‪1.7‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ (1) 3‬ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן להמחות‬
‫זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי‪ ,‬אלא אם אישרה זאת האוניברסיטה בכתב‬
‫ומראש‪.‬‬
‫‪1.8‬‬
‫בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‪ 15‬של "תנאי החוזה"‪ ,‬יבצע הקבלן את‬
‫העבודה בהתאם לכל דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות של‬
‫האוניברסיטה נספח ו' המצורף לחוזה‪ ,‬וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד‬
‫המצורף בזאת‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫המונח "מבנה" בסעיף ‪ 16‬ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות הקבלן‬
‫לשמירה על המבנה‪ ,‬השגחה עליו ונזק למבנה‪ ,‬משמעו – המבנה לרבות חומרי‬
‫בנין‪ ,‬אביזרים‪ ,‬מכונות וטובין אחרים הכלולים בעבודה ו‪/‬או אשר נועדו להרכבה‬
‫או התקנה במבנה‪ ,‬בין אם הורכבו או הותקנו במבנה ובין אם לאו‪ .‬אחריותו של‬
‫הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל והוראות הסעיפים ‪) 8 ,4‬ב(‪ ,10 ,9 ,‬ו‪11 -‬‬
‫סיפא לחוק השומרים‪ ,‬תשכ"ז – ‪ 1967‬לא יחולו‪.‬‬
‫‪1.10‬‬
‫סעיפים ‪ 48 34‬ו‪ 58 -‬ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת‪.‬‬
‫‪1.11‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫‪1.12‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫‪1.13‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ 64‬ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות‬
‫קיזוז מכל סכום שיגיע לו מן האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע ממנו‬
‫לאוניברסיטה‪.‬‬
‫‪1.14‬‬
‫לקבלן לא תהיה זכות עכבון על‪-‬פי סעיף ‪ 5‬לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד – ‪ 1974‬או‬
‫על פי כל דין אחר‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.2‬‬
‫מסמכי החוזה‬
‫המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪:‬‬
‫‪.3‬‬
‫)א(‬
‫חוזה לביצוע העבודה על נספחיו‪ ,‬לרבות נספח ביטוח )מצורף(;‬
‫)ב (‬
‫"תנאי החוזה" למעט סעיפים ‪) 48 ,58 ,34‬לא מצורף(‪.‬‬
‫)ג(‬
‫המפרטים הטכניים המיוחדים המתייחסים לעבודה )מצורף(‪.‬‬
‫)ד (‬
‫כתב הכמויות )מצורף(‪.‬‬
‫)ה(‬
‫התכניות )מצורף(‪.‬‬
‫)ו(‬
‫הוראות הממונה על הבטיחות ‪ +‬הוראות הממונה על הביטחון של האוניברסיטה‬
‫)מצורף(‪.‬‬
‫)ז (‬
‫כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה או‬
‫לכל חלק ממנה‪ .‬בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ‪ ISO‬או תקן אמריקאי‬
‫מתאים )לא מצורף(‪.‬‬
‫)ח(‬
‫מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין‪ -‬משרדית המיוחדת להכנת מסמכי‬
‫חוזה אחידים של משרדי הביטחון‪ ,‬העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן‬
‫לזמן )לא מצורף(‪.‬‬
‫עדיפות בין מסמכים‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 5‬ל "תנאי החוזה"‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי‬
‫החוזה" – הוראה של חוזה זה עדיפה‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה בין‬
‫דרישת תקן ובין המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה‪.‬‬
‫בכל מקום של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין ההוראות שבנספחיו‬
‫השונים של החוזה באשר לאופן ביצוע העבודה או במקרה של ספק באשר לאופן‬
‫ביצוע העבודה‪ ,‬ייקבע אופן ביצוע העבודה על ידי המנהל‪ ,‬על פי שיקול דעתו‬
‫הבלעדי והמוחלט‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה או אי התאמות או ספק כלשהו כאמור לעיל – על הקבלן‬
‫להודיע על כך למנהל בכתב‪ ,‬באופן מיידי‪ ,‬לפני ביצוע העבודה‪ ,‬והמנהל ינחה את‬
‫הקבלן באשר לאופן הביצוע‪.‬‬
‫לא הביא הקבלן את דבר הסתירה או אי ההתאמה או הספק כאמור לעיל‬
‫לידיעת המנהל כנדרש‪ ,‬תחולנה על הקבלן כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה‬
‫מחדש על פי הנחיות המנהל והאוניברסיטה תהא פטורה מתשלום בגין העבודה‬
‫שביצע הקבלן שלא בהתאם להנחיות המנהל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪.4‬‬
‫התחייבות הקבלן לבצע את העבודה‬
‫הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה‬
‫והוראות כל דין‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תשלום שכר החוזה‬
‫א‪.‬‬
‫תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם‬
‫לחוזה‪ ,‬מתחייבת האוניברסיטה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי‬
‫החוזה" בהתאם להוראות החוזה‪ ,‬על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן‬
‫על פי החוזה במחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח ד' לחוזה‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד‪ ,‬אין‬
‫לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם‪ ,‬באומדן‪ ,‬בסך של‬
‫(‪.‬‬
‫)במילים‪:‬‬
‫ש"ח‬
‫ג‪.‬‬
‫שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫המחירים הנקובים בכתב הכמויות צמודים למדד כמשמעו ב"תנאי החוזה"‬
‫;‬
‫עבור חודש‬
‫כאשר מדד הבסיס הינו המדד אשר פורסם ביום‬
‫ואולם‪ ,‬הותנה ביצוע תשלום כלשהו בתנאי אשר קיומו מוטל על הקבלן והקבלן‬
‫איחר בקיום התנאי האמור – לא יהיה זכאי הקבלן להפרשי הצמדה כתוצאה‬
‫מתנודות המדד בתקופת האיחור כאמור‪.‬‬
‫ המחירים הנקובים בכתב הכמויות קבועים ולא יישאו הפרשי הצמדה למשך‬
‫‪24‬חודשי התקשרות ראשונים‪.‬‬
‫בחרה האוניברסיטה להאריך את תקופת ההתקשרות‪ ,‬יוצמדו המחירים‪ ,‬פעם‬
‫אחת‪ ,‬למדד _____________ כאשר מדד הבסיס הנו המדד האחרון הידוע ביום‬
‫חתימת חוזה זה והמחירים המוצמדים כאמור יישארו קבועים לתקופה של ‪24‬‬
‫חודשים נוספים‪.‬‬
‫הוארך תוקף החוזה לתקופה נוספת – תבוצע ההצמדה לתקופה הנוספת בהתאם‬
‫לאמור לעיל‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי‬
‫א‪.‬‬
‫תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף ‪ (3) 59‬ל "תנאי החוזה";‬
‫מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ‪) (3) 59‬א( יהיה מועד התשלום לקבלן‬
‫שוטף ‪ 60 +‬יום מיום הגשת החשבון לאוניברסיטה‪ ,‬ובלבד שהחשבון אושר על‪-‬‬
‫ידי מנהל הפרוייקט ועל ידי האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫ב‪.‬‬
‫החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה‪ 90 -‬מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד‬
‫שאושר על ידי המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה‪.‬‬
‫החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא לאוניברסיטה ערבות‬
‫בנקאית כערבות בדק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה ישולם לקבלן‬
‫ביום ה‪ 15 -‬לחודש הקלנדרי בו מבוצע תשלום המע"מ בפועל ע"י הקבלן‬
‫לשלטונות המס‪.‬‬
‫ערבויות ביצוע ובדק‬
‫א‪.‬‬
‫ערבות ביצוע ‪ :‬בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל‪ ,‬הקבלן ימציא עם חתימת חוזה‬
‫ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 8‬לתנאי החוזה‪ ,‬על סך של‬
‫( )השווים ל ‪ 5% -‬מערך ההצעה בתוספת מע"מ‪ (.‬סכום‬
‫ש"ח )במילים‪:‬‬
‫הערבות יהיה צמוד למדד כאמור בסעיף ‪5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד ‪-‬‬
‫תוצמד גם הערבות למדד(;‬
‫ב‪.‬‬
‫ערבות בדק ‪ :‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי‬
‫בתוספת מע"מ צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד‬
‫החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות למדד(; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של ‪24‬‬
‫חודשים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה‬
‫א‪.‬‬
‫האוניברסיטה מתחייבת להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא פנוי‬
‫בתאריך ________‪ ,‬כאמור בצו התחלת העבודה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך _________ ובכל מקרה לא יאוחר מיום‬
‫___________‪ .‬לא סיים הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל‪ ,‬ישלם הקבלן‬
‫לאוניברסיטה סכום של _________ש"ח לכל יום קלנדרי של איחור‪ ,‬כדמי‬
‫נזקים מוסכמים ומוערכים מראש‪ .‬סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף ‪62‬‬
‫של תנאי החוזה‪ ,‬ויוגדל בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה‬
‫למעשה לעומת מדד הבסיס הנקוב בסעיף ‪5‬ד' לעיל‪.‬‬
‫הצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם לאוניברסיטה על ידי הקבלן‬
‫במקרה של איחור בסיום העבודה‪ .‬דמי הנזקים האמורים יגיעו לאוניברסיטה‬
‫בלי כל צורך בהוכחה של עצם הנזקים ו‪/‬או שיעור הנזקים‪ ,‬אולם אין באמור‬
‫בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של האוניברסיטה להוכיח ולקבל מהקבלן פיצוי על‬
‫נזק העולה על דמי הנזקים הנזכרים בסעיף זה‪ .‬תשלום הסכום הנ"ל או ניכויו‬
‫אין בו לכשעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל‬
‫‪20‬‬
‫התחייבות אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים‬
‫לאוניברסיטה לפי חוזה זה או לפי כל דין‪ ,‬לרבות זכות לבטל את החוזה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ד‪.‬‬
‫איחר הקבלן בסיום העבודה – לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה‬
‫כתוצאה מתנודות במדד בתקופת האיחור‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫על מנת למנוע ספקות‪ ,‬מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי‪-‬הופעה של פועלים לא‬
‫תזכה את הקבלן בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע‬
‫העבודה במועד המוסכם‪.‬‬
‫שילוב ותיאום עם הקבלן הראשי וקבלנים אחרים‬
‫א‪.‬‬
‫העבודה נשוא חוזה זה מהווה חלק אינטגרלי של פרויקט אשר ביצוע חלקים‬
‫אחרים ממנו )להלן "עבודת הקבלן הראשי"( נמסר לחברת ___________‬
‫)להלן "הקבלן הראשי"‪(.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בנוסף ליתר התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה ומבלי לגרוע מהן‪ ,‬הקבלן‬
‫מתחייב בזה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫לשתף פעולה עם הקבלן הראשי בכל הנוגע לעריכה ו‪/‬או לעדכון על ידי‬
‫הקבלן הראשי – ובכפיפות להוראות המפקח – של פרוגרמה עם לוח‬
‫זמנים מפורט אשר יקיפו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הן את העבודה והן את עבודת‬
‫הקבלן הראשי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לשלב ולתאם את ביצוע העבודה על כל שלביה עם עבודת הקבלן הראשי‬
‫ועם עבודותיהם של קבלנים אחרים‪ ,‬הן מבחינת הארגון הכללי והן‬
‫מבחינת לוח התקדמות העבודה‪ ,‬וכן לבצע את העבודה בהתאם‬
‫לפרוגרמה ולוח הזמנים הנזכרים בפסקה )‪ (1‬לעיל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫קרוב לוודאי שעקב ריבוי קבלנים עלולות להיווצר נסיבות אשר תגרומנה‬
‫להפרעות הדדיות‪ ,‬על כל הכרוך בתופעות אלו‪ ,‬ורואים את הקבלן כמי שהביא‬
‫הפרעות אלה בחשבון במסגרת הצעתו‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬האוניברסיטה לא תישא‬
‫בשום אחריות לעיכובים‪ ,‬הפרעות‪ ,‬שיבושי לוח הזמנים ו‪/‬או לתוצאותיהם ובכלל‬
‫זה אלה אשר נגרמו על ידי הקבלן הראשי‪ ,‬קבלנים אחרים‪ ,‬הגורמים האמורים‬
‫בסעיף קטן ד' לסעיף זה‪ ,‬האדריכל או המפקח או לכל הקשור בהם‪ ,‬והקבלן‬
‫פוטר אותה מכל אחריות לכך‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם‬
‫בבחינת קבלנים אחרים‪ ,‬כגון דואר ישראל‪ ,‬חברת החשמל לישראל וכדומה‪ ,‬יבצע‬
‫הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה‪ ,‬והוא‬
‫מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה‪.‬‬
‫נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים האחרים בקשר להפרעות‪ ,‬תביעות‬
‫הדדיות וכיו"ב‪ ,‬יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דעתו של‬
‫המנהל‪ ,‬והכרעתו תחייב את הקבלן‪ .‬הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור‬
‫התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪.10‬‬
‫תיקונים ובדק‬
‫מודגש בזאת‪ ,‬כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל‪" -‬תנאי החוזה"‪,‬‬
‫בשינויים כאמור לעיל ובתנאים הכללים ו‪/‬או במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫ביטוח קבלן‬
‫‪11.1‬‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 19‬ל"תנאי החוזה"‪ ,‬ימלא הקבלן אחר התנאים המפורטים‬
‫בנספח ביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫על אף האמור בסעיפים ‪ 19‬ו‪ 20 -‬ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח‬
‫"עבודות קבלניות" במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד‪ .‬דמי‬
‫השתתפות הקבלן בפרמית ביטוח "עבודות קבלניות" הינם בשיעור של ‪0.6%‬‬
‫משכר החוזה‪ ,‬אשר ינוכו מהתשלום הראשון לקבלן‪.‬‬
‫הפרות יסודיות של החוזה‬
‫בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף ‪ 6‬לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(‪,‬‬
‫תשל"א‪ 1970 ,‬התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה‪ ,‬והפרתו של‬
‫כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫סעיף ‪ 7‬לעיל;‬
‫סעיף ‪) 8‬ג( לעיל;‬
‫סעיף ‪) 9‬ב( לעיל;‬
‫סעיף ‪ 11‬לעיל;‬
‫‪.2‬‬
‫ב"תנאי החוזה"‪:‬‬
‫סעיף ‪) (1) 11‬א(;‬
‫סעיף ‪;15‬‬
‫סעיף ‪;22‬‬
‫סעיף ‪; 35‬‬
‫סעיף ‪;(1) 41‬‬
‫‪22‬‬
‫‪.13‬‬
‫סכסוכים‬
‫א‪.‬‬
‫סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך בבאר‪-‬שבע‬
‫בלבד‪ ,‬ואולם האוניברסיטה תהיה רשאית‪ ,‬לפי שקול דעתה המוחלט והבלעדי‪,‬‬
‫למסור לבוררות כל תביעה וכל מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו‪ ,‬ואם‬
‫בחרה לעשות כן תתברר התביעה כאמור במסגרת הבוררות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בחרה האוניברסיטה למסור תביעה או מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה‬
‫בו לבוררות‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(7‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫תימסר התביעה או המחלוקת להכרעתו של בורר דן יחיד אשר ימונה‬
‫בהסכמת הצדדים‪ ,‬ובהעדר ההסכמה – על ידי נשיא בית המשפט המחוזי‬
‫בבאר‪-‬שבע‪.‬‬
‫הבורר יהיה כפוף להוראות הדין המהותי ולדיני הראיות‪ ,‬אך לא יהיה‬
‫כפוף לסדרי הדין‪.‬‬
‫הבורר יהיה מוסמך לתת צווי ביניים והחלטותיו בעניין זה תהיינה‬
‫סופיות ויחייבו את האוניברסיטה ואת הקבלן‪.‬‬
‫הבורר יהיה חייב לנמק את פסקו‪.‬‬
‫הבורר יהיה רשאי לחייב את הצדדים או מי מהם בהוצאות הבוררות‪,‬‬
‫במלואן או בחלקן‪.‬‬
‫פסק הבוררות יהיה סופי‪ ,‬יחייב את שני הצדדים להסכם זה ולא יהיה‬
‫ניתן לערעור‪.‬‬
‫הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים על פי חוק הבוררות‪,‬‬
‫תשכ"ח – ‪.1968‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי שום חילוקי דעות ושום פניה לבוררות או לבית‬
‫משפט לא תקנה לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה‪ ,‬וכל‬
‫הפסקה כזאת תיחשב כהפרת החוזה‪.‬‬
‫כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו‬
‫פעולה‪ ,‬חובה‪ ,‬התחייבות‪ ,‬אחריות‪ ,‬הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו‪,‬‬
‫במישרין או בעקיפין‪ ,‬במפורש או מכלל‪ ,‬על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא‬
‫אם כן נאמר במפורש בחוזה זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה‪ ,‬החובה‪ ,‬ההתחייבות‪,‬‬
‫האחריות‪ ,‬ההוצאות או הדבר האחר הנם על חשבון האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫הוצאות ביול‬
‫הוצאות ביול החוזה אם יהיו חלות על הקבלן‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪.16‬‬
‫כתובות הצדדים‬
‫לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה‪:‬‬
‫כתובת האוניברסיטה‪ :‬אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת‪.‬ד‪ ,653 .‬באר‪-‬שבע ‪84105‬‬
‫כתובת הקבלן‪____________________________________ :‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר‪-‬שבע‬
‫_____________________‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫_____________________‬
‫הקבלן‬
‫אני הח"מ‪ ,___________ ,‬עו"ד‪/‬רו"ח של החברה____________ )להלן‪" :‬החברה"(‪ ,‬מאשר‬
‫בזאת‪ ,‬כי החתומים מעלה בשם החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה‪ ,‬וכי חתימותיהם‬
‫דלעיל מחייבות ומזכות את החברה לכל דבר ועניין ‪.‬‬
‫_____________________‬
‫חתימת עו"ד‪/‬רו"ח‬
‫‪24‬‬
‫נספח ביטוח קבלן‬
‫נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ 1.1‬מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או לפי כל דין‪ ,‬ומבלי שאוניברסיטת בן גוריון‬
‫נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן‪ ,‬מצהירה אוניברסיטת בן גוריון כי ערך פוליסות ביטוח‬
‫עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלן – "ביטוח עבודות קבלניות"( על מנת להגן על עצמו ו ‪ /‬או על‬
‫הבאים מכוחו מפני אבדן‪ ,‬נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪.‬‬
‫בכפוף לתנאים‪ ,‬סייגים‪ ,‬גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח‬
‫עבודות ההקמה‪ ,‬יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫פרק )‪ – (1‬נזק רכוש‬
‫אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פרק )‪ – (2‬אחריות כלפי צד ג'‬
‫חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרק )‪ – (3‬אחריות מעבידים‬
‫חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע‪ ,‬תוך כדי‬
‫ועקב ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן וקבלני משנה מטעמו והקבלן‬
‫ישתתף בהוצאות האוניברסיטה בגין דמי הביטוח‪.‬‬
‫השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה‪ ,‬כשהוא צמוד למדד כאמור בסעיף ‪.3‬ד' לחוזה‬
‫זה‪ ,‬של סכום השווה ל ‪) 0.6%‬ששה פרומיל( משווי החוזה הנקוב‪ ,‬על פי אמדן‪ ,‬בסעיף ‪.3‬ב' לעיל‪,‬‬
‫בצירוף מע"מ‪ .‬הניכוי יבוצע כולו מהחשבון הראשון שיגיש הקבלן למזמין‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה‪ ,‬מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח‪,‬‬
‫המבוטח על פי פרק )‪ (1‬של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזר זה‪ ,‬מתחייב‬
‫המזמין להעביר לקבלן‪ ,‬מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח תגמולים אשר‬
‫יתקבלו )אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק‬
‫לעבודות ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫האוניברסיטה תאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות‪ ,‬ולקבל העתק‬
‫מהפוליסה‪ ,‬והקבלן מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל‬
‫תנאיה וזאת לפני תחילת ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫האוניברסיטה לא תשא בכל אחריות כלפי הקבלן בקשר לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות ובכלל‬
‫זה בכל הנוגע להיותו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬התאמתו לסיכון או לצרכיי הקבלן‪ ,‬הקבלן מצהיר‬
‫ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי האוניברסיטה טענה‪ ,‬תביעה או דרישה מכל מין או‬
‫סוג שהוא באשר לתוכנו‪ ,‬היקפו ותנאיו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬ציותו והתאמתו לסיכון או‬
‫לצרכיו‪.‬‬
‫ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוח‬
‫נוסף‪ ,‬יוסיף הקבלן וירכוש על חשבונו הוא את הביטוח הנוסף כאמור‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬הקבלן ירכוש ויקיים על חשבונו‬
‫את הביטוחים המפורטים להלן )שכולם יחד יקראו "ביטוחי קבלן"(‪:‬‬
‫ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב מנועי‪ ,‬וכן ביטוח אחריות‬
‫בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב מנועי שלא יפחת מסך של ‪ 800,000‬ש"ח למקרה‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫א‪.‬‬
‫ביטוח לציוד קל המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק‬
‫ממנו‪ ,‬מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח בסך ‪ 2,000,000‬ש"ח‬
‫בגין כל פגיעה או נזק העלול להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות‪ ,‬וזאת‬
‫ממועד מסירת העבודות או חלקן לאוניברסיטה ולמשך כל התקופה‬
‫שבה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב‬
‫לכלול גם את שם האוניברסיטה בגין אחריות האוניברסיטה למעשי‬
‫ו‪/‬או מחדלי הקבלן‪ .‬הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח בסך ‪4,000,000‬‬
‫ש"ח בגין כל מעשה או מחדל מקצועי‪ ,‬וזאת למשך תקופת‬
‫ההתקשרות ולמשך כל תקןפה נוספת בה קיימת אחריות זו לפי‬
‫החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול גם את המזמין‪.‬‬
‫הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬
‫‪1.7‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 1.6‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו‬
‫המבטח אינו רשאי לבטלם ו ‪ /‬או לצמצם את היקפם‪ ,‬אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה‬
‫בדואר רשום על כוונתו לעשות כן ‪ 60‬יום מראש‪.‬‬
‫‪1.8‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 1.6‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו הינם‬
‫ביטוחים ראשוניים לכל ביטח אחר שנערך על ידי המזמין או לטובתה‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 1.5‬לעיל יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור‬
‫על זכותו של המבטח לתחלוף )‪ (SUBROGATION‬נגד כל יחיד מיחידי המבוטח לרבות‬
‫האוניברסיטה ועובדיה‪ ,‬תלמידי האוניברסיטה ועובדיה וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה איליו או‬
‫שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו‪ ,‬או הקשור לעבודה‪.‬‬
‫‪1.10‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫‪1.11‬‬
‫הקבלן מתחייב להמציא לידי אוניברסיטת בן גוריון ‪ 7‬ימים לאחר דרישתה‪ ,‬את אישורי ביטוח‪.‬‬
‫בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישורי ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה‪ ,‬יגרום‬
‫הקבלן לשינוי תנאי הביטוח‪ .‬על מנת להתאימם להוראות חוזה זה‪ .‬מוסכם בזה במפורש כי אין‬
‫בעריכת הביטוחים האמורים‪ ,‬בהמצאתם ו‪/‬או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם‬
‫וקיום התחייבויות הקבלן בקשר לביטוחי הקבלן לא תגרע מאחריותו ולא תצמצם את אחריותו‬
‫על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬
‫‪1.12‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מודגש במפורש כי הקבלן ישא בסכומי השתתפות העצמית הנקובים בפוליסת‬
‫הביטוח לביטוח עבודות קבלניות ובקשר לביטוחי הקבלן‪ .‬סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על ידי‬
‫האוניברסיטה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪1.13‬‬
‫הקבלן יקיים כלל התנאים אשר בקיומם תותנה אחריות המבטח על פי פוליסות לביטוח עבודות‬
‫קבלניות ועל פי פוליסות של ביטוחי הקבלן‪ .‬הוטלה בפוליסה כלשהי חובת שמירה או חובה‬
‫להבטיח שמירה – תחול החובה על הקבלן והוא ישא בכל הוצאה הכרוכה בקיומה‪ .‬הקבלן ישתף‬
‫פעולה עם האוניברסיטה ככל הדרוש לשמירה על זכויותיה על פי פוליסות הביטוח ולא יפגע‪ ,‬בין‬
‫במעשה ובין במחדל ביכולתה של האוניברסיטה לממש את זכויותיה על פיהן‪.‬‬
‫‪1.14‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות‬
‫הקבלניות הנזכרת בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן‬
‫לקבלן יובא לידיעתו בכתב‪.‬‬
‫‪1.15‬‬
‫אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או על פי דין או כדי לצמצם‬
‫את אחריותו‪ ,‬וקיומם המלא והמדויק‪ .‬של התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה התחיבות כלשהי‬
‫על פי סעיף ‪ 1.6‬לעיל‪ .‬לא יפטור אותו מאחריות כאמור‪.‬‬
‫‪1.16‬‬
‫לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה או מבין החיובים המוטלים‬
‫עליו מכוח פוליסות ביטוח – רשאית האוניברסיטה לקיים את חיובי הקבלן במקומו‪ ,‬והקבלן‬
‫ישפה את האוניברסיטה‪ ,‬על פי דרישתה הראשונה‪ ,‬בגין כל הוצאה כלשהי נשאה בה לשם כך‬
‫ויפצה אותה בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מכך‪ ,‬והכל בלא לפגוע בכל זכות‪ ,‬תרופה וסעד‬
‫העומדים לאוניברסיטה על פי דין ו ‪ /‬או על פי חוזה זה‪.‬‬
‫חתימת הקבלן‬
‫חתימת האוניברסיטה‬
‫‪27‬‬
‫הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן‬
‫נספח ____‬
‫ב י ן‪:‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬
‫מצד אחד;‬
‫לבין‪:‬‬
‫הקבלן‪:‬‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬
‫מצד שני;‬
‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את‬
‫הצעתו של הקבלן לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב;‬
‫והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות‪ ,‬התשי"ח – ‪ ,1958‬רשאים הצדדים לקבוע ביניהם‬
‫תקופת התיישנות מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב;‬
‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬לקבלן לא תהינה כל דרישה‪ ,‬טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה‪ ,‬על פי ההסכם‬
‫המצ"ב והעבודות המבוצעות במסגרתו )בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם‬
‫הוספו כעבודות נוספות(‪ ,‬בין אם נדרשו בחשבונות ביניים ובין אם לאו‪ ,‬וזאת בחלוף‬
‫המועדים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬
‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום‪ ,‬בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬
‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪ .2‬אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או‬
‫בנספחיו לרבות חובת הקבלן להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות‪ .‬במקרה של סתירה‬
‫ האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בהסכם ונספחיו לעניין התיישנות תביעות‬‫הקבלן‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ .3‬האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪ ,‬ככל‬
‫שניתן להתנות על הוראות הדין‪ ,‬ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת‬
‫ההתיישנות לתקופות קצרות יותר מן האמור לעיל‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫_____________________‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫_____________________‬
‫הקבלן‬
‫‪29‬‬
‫אונ' בן גוריון ‪ -‬הספקה והתקנה של מנדפים כימיים‬
‫מסמך ג' ‪1 -‬‬
‫תנאים כלליים מיוחדים‬
‫‪30‬‬
‫תאור העבודה‬
‫‪00.01‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬בדיקה והפעלה של מנדפים כימיים למעבדות ולחדרי שרות‬
‫במבנים שונים‪.‬‬
‫המנדפים יהיו מטיפוס "שאיבה ‪ -‬חיצונית" ופליטה אל מחוץ לבניין‪.‬‬
‫המנדפים שיסופקו יותקנו במעבדות קיימות העוברות שינוי‪ ,‬שדרוג או שיפוץ ו‪/‬או‬
‫במעבדות חדשות הנבנות בקמפוס ע"ש מרקוס באר שבע וקמפוס שדה בוקר‪.‬‬
‫המנדפים יסופקו ב "מנות" על פי הזמנות חלקיות‪ .‬קצב האספקה וגודל ה "מנות"‬
‫יקבע על ידי האוניברסיטה ולקבלן לא תהיה כל עילה לתוספת מחיר בגין הקצב או‬
‫גודל ה " מנות"‪.‬‬
‫‪ 00.02‬אתרי ההתקנה‬
‫הקבלן אחראי לבחון ולבדוק את אתר ההתקנה ואת דרכי הגישה אליו‪ ,‬טרם שיחל‬
‫א‪.‬‬
‫ביצור ובהתקנה ‪.‬‬
‫‪ 00.03‬הגדרת חוזה‬
‫א‪.‬‬
‫מכרז‪/‬חוזה זה בנוי כמכרז מסגרת לאספקה ולהתקנה של מנדפים כימיים‬
‫לאוניברסיטת בן‪-‬גוריון‪ ,‬למשך תקופת זמן של שנתיים )‪ ,(2‬לאוניברסיטה האופציה‬
‫להאריך תוקף חוזה זה בסיום לשנה נוספת‪ ,‬עד למקסימום ‪ 5‬שנים סה"כ‪.‬‬
‫מחירי ההצעה‪/‬חוזה מחייבים את הקבלן כ "מחירון"‪.‬‬
‫המזמין רשאי לבחור ולהרכיב הזמנה שתכלול מנדפים מסוגים שונים‪ ,‬אשר יכללו‬
‫חלקים נבחרים מסוימים מן המחירון בלבד‪ ,‬ולא יכללו כלל חלקים אחרים‪ ,‬כנ"ל‬
‫למבנה חדש ולמבנה משופץ‪.‬‬
‫המנדפים יסופקו ב "מנות" ‪ ,‬על פי תכנית העבודה של האוניברסיטה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל מנדף יסופק כנגד הזמנת עבודה מתאימה של האוניברסיטה‪.‬‬
‫תיאור מועדי וקצב אספקה מוערך עבור פרויקטים ידועים עד כה‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫•‬
‫בניין הנדסה ביוטכנולוגיה‬
‫‪ 30 -‬מנדפים‬
‫‪10/2013 -‬‬
‫•‬
‫בניין ‪NIBN‬‬
‫‪ 13 -‬מנדפים‬
‫‪05/2014 -‬‬
‫•‬
‫בניין אנ' סולארית)שדה בוקר(‬
‫‪ 3 -‬מנדפים ‪02/2013 -‬‬
‫•‬
‫בניין ‪64‬‬
‫‪ 5 -‬מנדפים ‪02/2013 -‬‬
‫הקבלן מתחייב לספק לאוניברסיטה מנדפים ולהתקינם בהתראה של ‪ 45‬יום לגבי‬
‫כל מנדף בודד שאינו במסגרת הפרויקטים המצויינים מעלה‪ ,‬ובקצב ממוצע )לאחר‬
‫המנה א'( של ‪ 20‬מנדפים לחודש לגבי קבוצת מנדפים‪.‬‬
‫אין במסגרת הגדרות אלא‪ ,‬התחייבות האוניברסיטה לספק את כמויות העבודה‬
‫הנ"ל אלא לפי צרכיה שיוצרו במהלך התקופה‬
‫‪ 00.04‬תכנון ‪-‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תכנון המנדפים כולו באחריות הקבלן‬
‫תכניות ביצוע יוצגו לאישור המתכנן ולאישור האוניברסיטה‪ 15 ,‬יום ממתן הצו‬
‫להתחלת העבודה‪.‬‬
‫העבודה לא תחל לפני אישור התכניות ומילוי כל הוראות המתכנן‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ 00.05‬תיאום וביצוע‬
‫כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובהנחיה של נציגי המזמין ועם מנהל הפרויקט‬
‫א‪.‬‬
‫הפועל מטעמו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הנחיות לביצוע ו‪/‬או לשינויים וסטיות מן התכניות או המפרטים יינתנו בכתב רק על‬
‫ידי המתכנן ו‪/‬או המפקח‪.‬‬
‫הקבלן אינו רשאי לפנות ישירות למתכנן‪ .‬כל ההנחיות וההוראות לביצוע יועברו‬
‫לקבלן ישירות ע"י המפקח ו‪/‬או ע"י המתכנן בנוכחות המפקח‪.‬‬
‫עבודות התקנה במעבדות קיימות יתואמו מראש ובפירוט עם אב הבית ועם החוקר‬
‫האחראי ‪ -‬הכל באחריות הקבלן ובתאום מלא עם מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫‪ 00.05‬תנועה בשטח הקמפוס‬
‫נתיבי תנועה‪ ,‬פריקת ציוד וחומרי עבודה יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫חוקי תנועה‪ ,‬כיווני נסיעה‪ ,‬איסורי כניסה וכיו"ב החלים על עובדי האוניברסיטה או‬
‫ב‪.‬‬
‫מבקריה יחולו גם על הקבלן ועובדיו‪.‬‬
‫כניסה ויציאה מתחום האוניברסיטה תהינה בהתאם להוראות הקיימות בשער‬
‫ג‪.‬‬
‫הקמפוס‪ ,‬והמפורטות בנספח הבטחון‪.‬‬
‫‪ 00.06‬אחריות למבנים ומתקנים קיימים‬
‫הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים‪ ,‬הציוד במעבדות ומתקנים אחרים ויתקן על‬
‫א‪.‬‬
‫חשבונו כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע עבודתו או תנועותיו או שהייתו בשטח‪.‬‬
‫עם גילוי מתקן או פריט או סוג של צנרת וכיו"ב המפריעים למהלך עבודתו של‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן יודיע האחרון למפקח לצורך קבלת הנחיות על אופן הטיפול בו‪) .‬על ידי‬
‫רישום ההוראות בכתב ביומן העבודה(‪ .‬הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות‬
‫לנזק שייגרם ומתחייב לתקן או לחילופין לשאת בכל הוצאות התיקון הישירות‬
‫והבלתי ישירות שיגרמו מן הנזק הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 00.07‬תנאים כלליים בתחום הבטיחות‬
‫א‪.‬‬
‫הקבלן ועובדיו לא ישהו באזורים אחרים של האוניברסיטה אלא באזור עבודתם‬
‫בלבד‪.‬‬
‫על הקבלן לעמוד בכל תנאי הבטיחות והנהלים של אוניברסיטה– ראה נספחים‪.‬‬
‫על הקבלן לאחוז באמצעים הדרושים להבטיח שלומו‪ ,‬שלום עובדיו וכן כל‬
‫האמצעים להגנת בני אדם‪ ,‬בעלי חיים ורכוש במהלך עבודתו‪ .‬הכל בהתאם לחוקי‬
‫הבטיחות‪ ,‬תקנות משרד העבודה ונהלי הבטיחות של האוניברסיטה‪ .‬על הקבלן‬
‫לכלול הוצאותיו השונות הנובעות מהאמור לעיל כגון‪ ,‬פיגומי בטיחות‪ ,‬אמצעי‬
‫הבטחה וקשירה‪ ,‬מחיצות בטחון וכיו"ב כמתבקש מן העבודה והתקנות‪ ,‬במחירי‬
‫היחידה של הצעתו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫על הקבלן להיות ער לאפשרות של דליפת גזים שונים במהלך עבודתו במקום ‪.‬‬
‫לפני תחילת העבודה בבניין כל שהוא על הקבלן ונציגיו לקבל תדרוך בטיחות ע"י‬
‫נציג האוניברסיטה ו‪/‬או אחראי בטיחות של הקבלן הראשי‪.‬‬
‫במידה ויש צורך בעבודה עם אש גלויה וריתוכים‪ ,‬על הקבלן לנקוט בכל האמצעים‬
‫כמפורט בנוהלי אוניברסיטה ובנספח המצורף כולל תאום וקבלת אישור בפועל‬
‫לביצוע העבודה מנציגי המזמין ויח' הבטיחות‪.‬‬
‫על הקבלן חלה חובה לתאם כניסת עובדיו לכל בניין ובניין‪ ,‬עם מנהל הפרויקט ו‪/‬או‬
‫נציג המחלקה וכן בכל כניסה למעבדה פעילה‪ ,‬לקבל אישורים מתאימים ממנהל‬
‫המעבדה ו‪/‬או מנהלן המחלקה‪.‬‬
‫על הקבלן להכיר ולמסור לעובדיו‪ ,‬את מספר הטלפון להתקשרות בחרום ‪-‬‬
‫בשטח האוניברסיטה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ 00.08‬הגנה על המבוצע ושמירה על הנקיון‬
‫הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים ועל המוצרים‬
‫א‪.‬‬
‫המוגמרים בפני השפעות אקלימיות‪ ,‬פגיעות מכניות‪ ,‬לכלוך‪ ,‬עבודות במבנה ו‪/‬או‬
‫בריהוט וכיו"ב‪.‬‬
‫כמו כן יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים בבניין כגון אלומיניום‪ ,‬דלתות‪,‬‬
‫קירות‪ ,‬רצפות‪ ,‬ריהוט‪ ,‬קבועות תברואיות וכד' וינקוט בכל האמצעים האחרים‬
‫לשמירה על כל המלאכות ועל המוצרים עד למסירת העבודה‪ .‬זאת בהתאם לדרישות‬
‫המפרט‪ .‬בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר‪ ,‬מוצר או מלאכה מסוימת בכפיפות‬
‫להוראות המפקח‪.‬‬
‫פגימות בטיח או בגליפים קיימים בגין הרכבת ריהוט תתוקנה על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪00.09‬‬
‫בנוסף להגנה על החומרים והמוצרים מתחייב הקבלן לאחוז בכל האמצעים לצורך‬
‫שמירה על נקיון בעת ביצוע העבודה ובסיום כל יום עבודה‪ ,‬פינוי פסולת לאתר‬
‫מאושר והכל בהתאם להנחיות המפקח ‪.‬‬
‫אישור שלבי העבודה‬
‫אישור שלבי הביצוע‪ ,‬אם ניתן על ידי המפקח ‪ -‬לא יהי בכוחו לגרוע במאומה‬
‫מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלב או לעבודה במצבה המושלם או לכל‬
‫חלק ממנה‪.‬‬
‫‪ 00.10‬קשר עם קבלנים אחרים‬
‫המזמין שומר לעצמו הזכות לבצע עבודות שונות במנדף אשר כלולות או שאינן‬
‫א‪.‬‬
‫כלולות בכתב הכמויות של הצעת המחיר זה ע"י אחרים‪.‬‬
‫להלן פירוט העבודות‬
‫‪ (1‬עבודות צנרת לסוגיה‪.‬‬
‫‪ (2‬התקנת תעלות אוויר‪ ,‬מפוחים וציוד בקרה‪.‬‬
‫‪ (3‬התקנת מכשור מדעי‪ ,‬מכשור עזר‪ ,‬מדחסים‪ ,‬משאבות וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ (4‬התאמה והרכבת קבועות סניטריות‪ ,‬חשמליות ומעבדתיות במנדף ‪.‬‬
‫‪ (5‬התקנה ו‪/‬או הרכבה של מערכת בקרת ספיקה‬
‫המזמין רשאי להורות על ביצוע העבודות הנ"ל במקביל לעבודתו של הקבלן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לבצע עבודותיו בתיאום עם הקבלנים האחרים הנ"ל ועפ"י הוראות‬
‫המפקח‪.‬‬
‫בגין העבודות הנ"ל לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת‪ .‬הוצאותיו בגין ההכנות‬
‫ג‪.‬‬
‫או ההתאמות הנדרשות לביצוע העבודות במנדפים יכללו במחירי היחידה‪.‬‬
‫‪ 00.11‬חשמל‬
‫החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ע"י האונ' ללא תשלום‪ ,‬אולם ההתחברות‬
‫אל מקורות החשמל תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ובהתאם להנחיות שימסרו לו ע"י‬
‫המפקח ‪.‬‬
‫המנהל אינו אחראי לעיכובים או לנזקים העלולים להיגרם לקבלן בגין הפסקות חשמל‬
‫אם יגרמו כאלה‪.‬‬
‫כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לחוקי החשמל והתקנות הנוגעות לעניין‪.‬‬
‫‪ 00.12‬הספקת חומרים ומוצרים‬
‫כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות‬
‫התקן הישראלי העדכני ובהעדר כזה לדרישות התקן הבריטי או האמריקאי ‪.‬‬
‫החומרים אשר ימצאו בלתי מתאימים לאחר בדיקת המפקח יסולקו לאלתר על ידי‬
‫הקבלן מן האתר ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ 00.13‬בדיקת חומרים ואישורים‬
‫הקבלן חייב לספק על פי דרישת המפקח פירוט לגבי מקורות ו‪/‬או יצרני חומרים שונים‬
‫וכן לספק על פי דרישת המפקח אישורים מתאימים של היצרן ו‪/‬או אונ' בדיקות מאושר‬
‫לטיב החומרים‪.‬‬
‫‪ 00.14‬שלבי העבודה‬
‫הקבלן הזוכה יבצע ויספק את המנדפים בהתאם לתנאי החוזה ובהתאם לשלבים‬
‫המפורטים להלן‪-:‬‬
‫א‪ .‬טרום הזמנה – המזמין יעביר טופס איפיון מנדף ותוכנית העמדת המנדף‪ ,‬יוכן כתב‬
‫כמויות על בסיס המחירון )המחירון שיוכן על סמך הצעת הספק( לאחר סיכום הפרטים‬
‫יכין המפקח הזמנת עבודה וצו התחלת עבודה‬
‫ב‪ .‬תכנון מפורט לביצוע של מבנה המנדף וצורת הצבתו‪ ,‬לרבות הגשת תוכנית מינדף‬
‫הכוללת הכנות למעבר תעלות בדפנות בהתאם לצורך‬
‫ג‪ .‬אישור התוכניות‪ ,‬חומרי המבנה והאביזרים בשיתוף ע"י המתכנן והמזמין‪.‬‬
‫ד‪ .‬הגשת כתב כמויות לעבודה המבוסס על המחירון שיוכן על סמך הצעת הקבלן‬
‫ה‪ .‬יצור המנדף בבית ‪ -‬המלאכה‪.‬‬
‫ו‪ .‬בדיקות איכות בבית המלאכה ‪ ,‬על פי הנוהל המפורט בתקן‪ ,‬כולל בדיקה עפ"י תקן‬
‫ארופאי‪/‬אמריקאי )במידה והדגם שונה מבדיקות קודמות(‪.‬‬
‫ז‪ .‬הובלה והתקנה במעבדה של המזמין‪.‬‬
‫ח‪ .‬סיוע למבצעים של מערכות האוויר ושל מערכות האספקה האחרות‪ ,‬בהתחברות למנדף‬
‫והזנתו‪ ) .‬במידה ובוצעו בנפרד (‬
‫ט‪ .‬הפעלת המנדף בשיתוף עם מבצעי מערכות הפליטה ובקרת הזרימה‪.‬‬
‫י‪ .‬ביצוע מסירה של המנדף לנציג מחלקת אחזקה באוניברסיטה‬
‫יא‪ .‬תיקון ליקויים שנמסרו לקבלן לפני או במהלך המסירה‬
‫יב‪ .‬ביצוע בחינת תקינות במצב "מותקן" עפ"י הדרישות בתקנים )‪ (As built‬כולל בדיקה‬
‫עפ"י תקן ישראלי ועפ"י תקן אמריקאי או אירופאי כמפורט‪.‬‬
‫יג‪ .‬הכנה והגשה של "תיק מתקן" מלא למנדפים המותקנים‪ ,‬כולל חומר טכני‪ ,‬הוראות‬
‫אחזקה והפעלה‪ ,‬דו"ח מלא על בחינות התקינות ערוך ע"י מעבדה מוסמכת‪.‬‬
‫יד‪ .‬הגשת חשבון בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ולרשום במסמכי החוזה‬
‫‪ 00.15‬קבלני משנה וספקים‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן יציג לאישור המפקח לפחות שני קבלני משנה לכל אחת מן העבודות שאינן‬
‫מבוצעות במפעלו לאחר אישור קבלני המשנה רשאי הקבלן להפעילם לצורך ביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫במידה ומי מן הקבלנים הנ"ל לא יאושר )מנימוקים של ידע וניסיון ביצוע( ע"י‬
‫המפקח‪ ,‬יקבע המפקח בתאום עם המתכנן ‪ 2-3‬מועמדים חלופיים שמתוכם מתחייב‬
‫הקבלן לבחור את קבלני המשנה‪.‬‬
‫כל כללי הבטיחות יחולו גם על קבלני המשנה ומחובתו של הקבלן להדריכם ולוודא‬
‫שיפעלו בהתאמה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ 00.16‬פיקוח‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫המפקח במקום הוא בא ‪ -‬כוחו של המתכנן ושל המזמין ומתפקידו להשגיח ולהבטיח‬
‫כי העבודה תבוצע בהתאם לתכניות ולמפרטים המקוריים‪ ,‬להעביר ולהסביר לקבלן‬
‫הוראות ותכניות הדרושות תוך רישום ביומן של תאריכי מסירת התכניות וההוראות‬
‫הנוספות‪.‬‬
‫המתכנן או בא ‪ -‬כוחו רשאים לדרוש מהקבלן באמצעות המפקח תיקון‪ ,‬שינוי כל‬
‫עבודה‪ ,‬או חלק עבודה ‪ ,‬אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או המפרט הטכני‪ ,‬או‬
‫ההוראות האחרון ועל הקבלן למלא אחרי דרישות אלה ללא שהות‪.‬‬
‫בלי אישור המפקח ‪ ,‬אין הקבלן רשאי לעבור לעבודה אחרת‪.‬‬
‫המתכנן או בא ‪ -‬כוחו רשאים לפסול ‪ -‬באמצעות המפקח ‪ -‬כל חומר או כל עבודה‬
‫הנראים להם כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה‪ .‬כמו כן רשאים הם לדרוש בדיקה‬
‫ובחינה של כל חומר ‪ -‬בנוסף לבדיקות הקבועות‪ ,‬בהתאם לחוקים הקיימים ‪ -‬וכל זה‬
‫על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם יקבל אישור על כך מהמפקח‪.‬‬
‫נפסל החומר על ידי המפקח לאחר בדיקתו‪ ,‬חייב הקבלן להרחיקו תוך ‪ 48‬שעות‬
‫מיום שנמסרה הדרישה לכך משטח הבניין בית ‪ -‬המלאכה‪.‬‬
‫המתכנן או בא ‪ -‬כוחו רשאים להפסיק ‪ -‬באמצעות המפקח ‪ -‬את ביצוע העבודה‬
‫בשלמותה‪ ,‬או בחלקה‪ ,‬אם לפי דעתם אין העבודה בשלמותה או בחלקה‪ ,‬נעשית‬
‫בהתאם לתכניות‪ ,‬לתיאור הטכני או להוראות המפקח‪.‬‬
‫המזמין באמצעות המתכנן או המפקח יהיה הקובע היחיד בקשר לכל שאלה‬
‫שתתעורר ביחס לטיב החומרים‪ ,‬טיב העבודה ואופן ביצועה‪.‬‬
‫הקבלן יפנה את כל שאלותיו‪ ,‬הערותיו ודרישותיו אל המתכנן באמצעות המפקח ‪-‬‬
‫שהוא בא ‪ -‬כוחו של המזמין‪.‬‬
‫‪ 00.17‬מסירת העבודה‬
‫במסגרת מסירת העבודה ‪ ,‬ימסור הקבלן לידי המפקח ובנוכחות נציגי האוניברסיטה‪ ,‬תיק‬
‫מתקן מלא ) ‪ (AS - MADE‬של פרטי המנדף ובו פירוט כתוב ומשורטט בהתאם לרשימה‬
‫הבאה‪:‬‬
‫תכניות ביצוע ותכניות התקנה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫תכניות אוורור ובקרת זרימה )במידה ורלבנטי(‬
‫דוחו"ת בדיקת המנדף עפ"י התקן הנדרש )בדיקה במפעל‪ ,‬בדיקה באתר(‪.‬‬
‫טופס מסירת המנדף לנציג האונ' האמון על אחזקת המנדפים )רצ"ב טופס(‪.‬‬
‫רשימת חומרי התגמיר וההנחיות לאחזקה שוטפת כולל הערות והמלצות יצרני‬
‫חומרי הגלם ששמשו אותו ביצור המנדפים באשר למגבלות שימוש בחומרי ניקוי‪,‬‬
‫דטרגנטים ורשימת עמידות לכימיקלים )בעיקר בכל האמור במשטחי עבודה של‬
‫המנדפים(‪.‬‬
‫מסירת תיק כנ"ל מהווה חלק מן העבודה‪ ,‬ורק עם מסירת תיקים אלה‪ ,‬תחשב‬
‫העבודה כמוגמרת – והינה תנאי לתשלום חשבון סופי‪.‬‬
‫‪ 00.18‬כללי‬
‫בסעיפים בהם נתנו אלטרנטיבות‪ ,‬שומר המזמין לעצמו את הזכות לבחור‬
‫א‪.‬‬
‫באלטרנטיבה הרצויה לו‪ ,‬או באף אחת מהן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עקב התנאים המיוחדים של ביצוע העבודה בסעיפים מסויימים ‪ -‬הנחיות ביצוע‬
‫סופיות יינתנו ע"י המתכנן ו‪/‬או המפקח תוך כדי הביצוע באתר‪ ,‬והקבלן לא יהא‬
‫זכאי לכל תוספת תשלום בגין סיבה זו‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ 00.19‬דגם מנדף )בדיקות אב טיפוס ‪(Type Test‬‬
‫א‪.‬‬
‫דגם מנדף יחשב כל מנדף בגודל וצורה שנבדק ואושר כ ‪" -‬אב טיפוס" לפי התקנים‬
‫המפורטים בחוזה זה ‪:‬‬
‫תקן ישראל ‪-‬חובה‬
‫תקן אירופאי או תקן אמריקאי – חובה‪.‬‬
‫כל הבדיקות יכללו תעוד‬
‫העתק הדוחות יועבר למזמין כחלק מתיק המתקן למנדף‪.‬‬
‫מנדף אב טיפוס יותקן בחדר בדיקה )בבית המלאכה של הקבלן או בחדר בדיקה מתאים(‪.‬‬
‫מנדף זה ישמש כאב טיפוס‪ ,‬המנדף ייבדק באופן מלא ע"י בודק מוסמך ובעל ניסיון‪,‬‬
‫לתחומי העבודה המקובלים באונ' )מהירות ‪ , FPM110‬גובה חלון מירבי )מצב עבודה( ‪60‬‬
‫ס"מ(‪.‬‬
‫הקבלן יספק במסגרת חוזה זה רק מנדפים בעלי אישור אב טיפוס‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עלות הבדיקות ואישורים תהיה ע"ח הקבלן ‪.‬‬
‫‪ 00.20‬מנדף לדוגמה‬
‫בטרם אספקת המנדף יציג הקבלן את המנדף לצוות האוניברסיטה באולם תצוגה או‬
‫א‪.‬‬
‫התקנה אחרת כאשר יסביר עליו את יכולתו לעמוד בדרישות המפרט‪.‬‬
‫הקבלן יציג בפני המפקח פריטים‪ ,‬אביזרים‪ ,‬חומרי מבנה‪ ,‬ציוד וכד' ‪ -‬לאישור לפני‬
‫ב‪.‬‬
‫רכישתם והתקנתם‪ .‬הדוגמאות המאושרות ישמרו אצל המזמין‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לא יבוצעו שינויים ו‪/‬או שיפורים במנדף ללא הסכמה מוקדמת של המזמין בכל‬
‫מהלך החוזה‬
‫‪ 00.21‬אחריות ובדק‬
‫הקבלן יהיה אחראי לטיב המוצר והעבודה למשך שנתיים )‪ 24‬חודש( מיום מסירת‬
‫א‪.‬‬
‫כל מנדף ומנדף‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כמו כן יהיה הקבלן אחראי למניעת עיוותים בעץ‪ ,‬להפרדה או לעמידות של שטחים‬
‫מודבקים‪ ,‬או לצבעם של חלקים מתכתיים ‪ -‬למשך ‪ 5‬שנים מיום התקנת כל מנדף‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לבצע בתקופת האחריות בדק ותיקונים‪ ,‬או החלפת חלקים ‪,‬‬
‫בהתראה של ‪ 48‬שעות‪.‬‬
‫‪ 00.22‬תמורה בגין עבודות שלא בחוזה‬
‫במקרים בהם ידרש הקבלן לבצע עבודות שלא כלולות בחוזה‪ ,‬התמורה תשולם כנגד‬
‫א‪.‬‬
‫הוראת מפקח ביומן עבודה‪.‬‬
‫התמורה לה יהיה זכאי הקבלן‪ ,‬תהיה בשיעור השווה לערכם של התוספות כפי‬
‫ב‪.‬‬
‫שתיקבע האוניברסיטה‪.‬‬
‫הקבלן יכין ניתוח מחיר לאישור המפקח‪ ,‬ניתוח המחיר יבוצע באחד השיטות הבאות‬
‫ג‪.‬‬
‫והעדיפות לפי הסדר המפורט‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫פרורטה לסעיפי חוזה‬
‫מחירון האוניברסיטה לספק אחר כגון נגרות‪ ,‬מיזוג אויר ‪ ,‬חשמל‪ ,‬תברואה וכו'‬
‫ניתוח מחיר לפי מחירון מוכר כגון "דקל" או "המאגר המשולב"‬
‫ניתוח המבוסס על‬
‫‪ (a‬מחירי חומרי גלם בכפוף למחירון הספק )למחירון הספק לא תתוסף רווח‬
‫קבלני( ובתוספת עלות עבודה‬
‫‪ (b‬חשבונית מס )למקרה זה יתוסף רווח קבלני של ‪ ( 12%‬ובתוספת עלות עבודה‬
‫אישור החריג מותנה באישור מדור חשבונות אוניברסיטה‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ 00.23‬תכולת המחירים‬
‫המחירים שיצוינו בכתב הכמויות כוללים את כל האמור בפרק ‪ 00‬בספר הכחול ובנוסף גם‪:‬‬
‫עלויות תקופת האחריות ועבודות הבדק בתקופה זו‪.‬‬
‫‬‫הכנת כל החורים והמעברים עבור המערכות‪.‬‬
‫‬‫תאום המידות ותאום הביצוע כמפורט‪.‬‬
‫‬‫בחינות הקבלה למנהן‪ ,‬הגשת תיק מתקן מלא ומפורט‪.‬‬
‫‬‫בכלל‪ ,‬כל האמור והנדרש במפרט המיוחד ובתנאים הכלליים של חוזה זה ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪37‬‬
‫אוניברסיטת ב"ג – הספקה והתקנה של מנדפים‬
‫כימיים‬
‫מפרט טכני מיוחד‬
‫מסמך ג' ‪2 -‬‬
‫‪38‬‬
‫פרק ‪ - 30‬מנדפים כימיים‬
‫‪ 30.01‬תקנים ומפרטים‬
‫‪ 30.01.01‬תקנים מחייבים‬
‫א‪ .‬המנדף ייבנה בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ותקנים נוספים כפי שיפורטו‪.‬‬
‫ב‪ .‬התקנים המחייבים בין היתר הם‪:‬‬
‫‪ (1‬תקן ישראלי ת"י מס' ‪) 1839‬עדכון אחרון(‬
‫ התקן חל במלואו ‪ ,‬כולל נספחיו בעברית ובאנגלית‪.‬‬‫ לצורך עבודה זו‪ ,‬סוג המנדף הינו ‪.BENCH TYPE‬‬‫ לצורך עבודה זו ‪ ,‬יתאים המנדף לשימוש במעבדות בהם יש אספקת אוויר‬‫בכמות מתאימה לחלל החדר )סעיף ‪ 3.1.4‬בתקן‪ (.‬וכן יתאים להתקנת מערכת‬
‫חסכון אנרגיה עפ"י סעיף ‪ .3.1.5.2‬בתקן‪.‬‬
‫ נספח "‪ "D‬תופס במלואו כדרישה ולא כהמלצה‪.‬‬‫ במבחני האיכות והקבלה ינקטו שיטות הבדיקה בהיקפן המלא ולא המקוצר ‪,‬‬‫כמפורט בסעיף ‪ 4.2‬לתקן ובנספחים ‪.E,G‬‬
‫ כל המנדפים יתאימו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬גם לדרישות בנספח ‪ ,B‬למעט ‪B3‬‬‫תקן ישראלי ת"י ‪ - 755‬סיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫תקן ישראלי ת"י ‪ - 1529‬עקרונות הנדסת אנוש בתחום הראייה ‪-‬‬
‫‪(3‬‬
‫תאורת מקומות עבודה בתוך מבנים‪.‬‬
‫תקן ישראלי ת"י ‪ - 1530‬בטיחות אש במעבדות‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫הנחיות ‪ - ASHRAE‬בכל הנוגע למתקני האוויר‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫תקן ישראלי ‪ – 1001‬בטיחות אש‪.‬‬
‫‪(6‬‬
‫תקנים נוספים אשר יפורסמו ו‪/‬או יעודכנו עד לתאריך הגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪(7‬‬
‫בדיקות האיכות "אב טיפוס" יבוצעו בין היתר עפ"י המתכונת בתקן האמריקאי‬
‫‪(8‬‬
‫‪ ANSI/ASHRAE 110-1995‬או בתקן האירופאי ‪.EN 14175‬‬
‫‪30.01.02‬‬
‫‪30.01.03‬‬
‫מפרטים כלליים‬
‫ייצור המנדפים והתקנתם יענו כמו כן לדרישות המפרט הכללי הבין‬
‫משרדי )הספר הכחול(‪.‬‬
‫הפרקים הרלונטים הם‪:‬‬
‫פרק ‪ – 02‬עבודות בטון‬
‫פרק ‪ - 06‬מסגרות ונגרות אומן‬
‫פרק ‪ – 07‬עבודות מתקני תברואה וצנרת‬
‫פרק ‪ - 08‬עבודות חשמל‬
‫פרק ‪ - 11‬עבודות צביעה‬
‫פרק ‪ – 15‬עבודות מיזוג אויר‬
‫פרק ‪ - 30‬עבודות ריהוט‬
‫מסמכים ‪ /‬נהלים – אוניברסיטת ב"ג )נספחים לחוזה זה(‬
‫‪39‬‬
‫שונות‬
‫‪30.02‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫היצרן‪/‬ספק יעמוד בדרישה המפורטות להלן‪ .‬עליו להמציא למזמין מסמכים והוכחות‬
‫ליכולתו לעמוד בדרישה של עמדת בדיקה‪ ,‬לביצוע בדיקות איכות למנדפים )עמדת‬
‫בדיקה במקום היצור ( ‪ ,‬טרם התקנתם )עבור מנדפי אב טיפוס כנדרש בתקן ‪ANSI‬‬
‫ו‪/‬או ‪ . ( EN‬העמדה תכלול בין היתר מערכת פליטה מתאימה‪ ,‬מערכת וויסות מהירות‬
‫למפוח‪ ,‬מתקני מדידה ובדיקה‪.‬‬
‫הבדיקות "אב טיפוס" יבוצעו בין היתר עפ"י המתכונת בתקן האמריקאי‬
‫‪ ANSI/ASHRAE 110-1995‬או בתקן האירופאי ‪ , .EN 14175‬ליצרן יהיה אדם‬
‫האחראי ובעל ידע מתאים לבצע את הבדיקות לפי התקנים הנ"ל או על ידי מעבדה‬
‫מוסמכת בארץ‬
‫דרישות כלליות‪:‬‬
‫ בבית המלאכה של היצרן יתקיימו תנאים נאותים ליצור מבוקר ואיכותי של‬
‫מנדפים ‪ ,‬כולל הרכבה מלאה‪ ,‬בדיקה ואחסון ביניים‪.‬‬
‫ היצרן יערוך בקרה ‪ ,‬מעקב ובדיקות איכות לכל חומרי הגלם ליצור‬
‫המנדפים ולכל האביזרים שישתלבו בהם‪.‬‬
‫ חומרי הגלם והאביזרים ירכשו אך ורק מיצרנים‪/‬ספקים העומדים באותן‬
‫דרישות לפחות הנדרשות מיצרן המנדפים והנדרשות בתקנים ובתקנות‬
‫הרלבנטיים‪.‬‬
‫תאור המנדפים‬
‫‪30.03‬‬
‫‪30.03.01‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מנדף "כימי" ‪ -‬כללי‬
‫המנדף לעבודות כימיה יהיה מסוג מהירות משתנה‪ ,‬הכולל גב כפול המאופיין ע"י חריצי‬
‫זרימה ליניקה אחידה ‪,‬דופן צד כפולה המאפשרת התקנת מערכות ושקעים‪ ,‬המנדף‬
‫מבוסס על יניקת אוויר בלבד‪.‬‬
‫המנדף כולל תושבות להתקנת "סבכות לקולונות" מסוגים שונים )משקל נוסף כללי –‬
‫‪ 150‬ק"ג ומשקל נקודתי ‪ 50‬ק"ג(‪ ,‬משטח עבודה וחלון )‪ (SASH‬הנפתח אנכית ידנית‪.‬‬
‫פתח הפליטה במנדף יצויד ברשת סינון גס ‪ 1/1‬ס"מ מפלב"מ או פלסטיק או חומר עמיד‬
‫אחר באישור המתכנן ‪,‬‬
‫אזור התקנת הרשת יהיה נגיש לניקיון ואחזקה‪ .‬פעולת הניקיון לא תידרוש פינוי‬
‫המינדף לאפשר עבודת הטכנאי‪ ,‬אלא תהיה קלה מאוד ולא תצריך כלים מורכבים או‬
‫עבודה עדינה כגון פתיחה וסגירת ברגים וכו'‬
‫מידות כלליות ואופייניות‬
‫‪30.03.02‬‬
‫המנדפים יסופקו במידות שונות כמפורט ברשימות הריהוט וכתבי הכמויות‬
‫בכל פרויקט יוגדרו המידות בהתאם לצרכים‪ -‬ראה בנספחים טופס ריכוז נתונים‬
‫למנדף המידות המצוינות בכתב הכמויות הן מידות חיצוניות‪.‬‬
‫להלן פירוט המידות במקרים בהם אין דרישה מיוחדת ‪:‬‬
‫ גובה משטח העבודה – ‪ 90‬ס"מ ממפלס הרצפה הקובע‪.‬‬‫‪-‬‬
‫מהלך פתיחת החלון ‪ 90 -‬ס"מ עד ‪ 180‬ס"מ‪) .‬ממפלס הרצפה(‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫גובה החלל הפנימי של התא – ‪ 210‬ס"מ לפחות ממפלס הרצפה הקובע‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫גובה כללי מתחתית ועד קצה עליון – )יקבע בין היתר על פי תקרת החדר( –‬
‫‪ 280‬ס"מ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫עומק המנדף ברוטו הינו ‪ 85‬ס"מ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫באחריות הקבלן לייצר מנדף עפ"י גוון שימסר ע"י המזמין‬
‫יש לתאם על גובה אחיד לפריטי ריהוט המוצבים זה ליד זה )ראה גם ‪( 30.05‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30.03.03‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪30.03.04‬‬
‫מהירות זרימה ‪FACE VELOCITY‬‬
‫המנדף הכימי יתאים לעבודה בטווח מהירות פנים של ‪ 0.50‬עד ‪ 0.75‬מטר לשניה כך שניתן‬
‫יהיה לשנות את המהירות הזרימה לפי צרכי העבודה בפועל‪ ,‬מבלי לפגוע בבטיחות העובדים‬
‫כיום באוניברסיטה המנדפים הכימיים מתואמים למהירות חלון של ‪ 0.55‬מטר‬
‫לשניה ! )מהירות זו מחייבת את בדיקות אב טיפוס‪ ,‬וביצוע כיוון למנדף בזמן מסירה‬
‫אם לא נאמר אחרת(‬
‫מבנה המנדף יחד עם המפוח המסופק על ידי הקבלן או ע"י אחרים‪ ,‬יבטיחו מהירות‬
‫זרימה קבועה בחזית החלון )בכל מצב פתיחה(‪.‬‬
‫פתחי היניקה במנדף )פתח עליון ופתחי מעבר בגב הכפול( יתאימו למהירויות זרימה אלו‬
‫ויעמדו בתנאים הבאים ‪:‬‬
‫‪ .1‬מפל הלחץ על פני המנדף לא יותר מ ‪ - 0.15 inH2O‬בחלון פתוח‬
‫‪ .2‬רמת הרעש מהמנדף הכימי לא תעלה בחלון פתוח על ‪ 58 db‬לפי ‪) AS 1807.16‬לעומת‬
‫הדרישה בתקן ‪ 62 db‬סעיף ‪( 4.2.4‬‬
‫אספקות נוזלים וגזים למנדף‬
‫א‪ .‬עפ"י דרישות המשתמש‪ ,‬יספק הקבלן אביזרים עפ"י כתב הכמויות‪ ,‬כולל כל ההכנות ‪,‬‬
‫ההתקנה והצנרת עד ליציאה מתחום המנדף‪.‬‬
‫‪ (1‬פיה מתאימה במנדף‪ ,‬מותקנת בדופן התא‪.‬‬
‫‪ (2‬ברז הפעלה וויסות בחזית המנדף‪.‬‬
‫‪ (3‬צנרת מתאימה המקשרת בין הברז לפיה‪ ,‬מותקנת באופן סמוי וקל‬
‫לתחזוקה‪.‬‬
‫‪ (4‬הכנה לחיבור צנרת ההזנה מן המעבדה‪ ,‬מתאימה לחיבור צנרת נחושת‬
‫"‪ 1/2‬או "‪ 3/8‬חיבור קונוס )פלייר( עפ"י סטנדרד האונ'‪.‬‬
‫עבור מים מטופלים צנרת ‪ PVC‬ולגזים מיוחדים צנרת פלב"מ או אחרת‬
‫כמפורט‪.‬‬
‫ההכנה תיקבע באופן יציב בצידו האחורי של המנדף‪ ,‬צמוד לאחת מדפנותיו‪.‬‬
‫‪ (5‬כיור או כוסית ניקוז יסתיימו במוצא מחומר ‪ P.P‬או ‪ , P.E‬בקוטר ‪40‬‬
‫מ"מ לפחות‪ ,‬מתוברג על פי סטנדרד האונ'‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידה ויוחלט כי האביזרים וההתקנה יסופקו ע"י אחרים‪ ,‬יכין הקבלן פתחים ומעברים‬
‫כנדרש ע"י הקבלנים השונים‪.‬‬
‫ג‪ .‬הארמטורות יהיו תוצרת ‪ BROEN‬בלבד מסדרת ‪) UNIFLEX‬משווק "טכנולב"(‪ ,‬סוג‬
‫הברז לפי סוג הזורם‬
‫מחברי הברזים יהיו גמישים בהתאם לסוג וחומר הגז‪ ,‬מצופים ברשת‬
‫‪.1‬‬
‫נירוסטה המתאימים לברז מסדרת ‪UNIFLEX‬‬
‫ברז מנדף יכלול צינור גמיש ומחברי ‪ UNIFLEX‬להתחברות לצנרת‬
‫‪.2‬‬
‫הקבועה כולל יציאה מתחום המנדף באורך )אורך בולט( ‪ 80‬ס"מ‬
‫ג‪ .‬לכל מוצא במנדף יהיה ברז הפעלה מרחוק‪ ,‬המותקן בחזית המנדף‪ ,‬מסומן בצבע מוסכם‬
‫ובשילוט‪.‬‬
‫ד‪ .‬לחץ העבודה של הארמטורות ‪ 10 :‬בר‪) .‬לחץ הבדיקה ‪ 1.5‬מלחץ העבודה(‪.‬‬
‫ה‪ .‬הארמטורות הנ"ל יהיו מחומרים המתאימים לסוג האספקות )גזים וכו'( ומצופים‬
‫בציפוי אפוקסי בתנור‪.‬‬
‫ו‪ .‬אופן ההתקנה ‪ :‬על פי התוכניות ועפ"י סימונים פרטנים שימסרו לקבלן המנדפים בשלב‬
‫היצור ע"י המפקח‪.‬‬
‫ז‪ .‬הקבלן יבטיח גישה נוחה ותנאי תחזוקה נאותים לצנרת ולחיבוריה‪ ,‬במידה והקבלן‬
‫יספק את האביזרים השונים באחריותו לבדוק את כל האביזרים והצנרת ללחץ הבדיקה‬
‫למשך ‪ 30‬דקות‪.‬‬
‫ח‪ .‬החבור לצנרת המעבדה – יבוצע באחריות המזמין על ידי קבלן מטעמו הפועל בבנין‪.‬‬
‫החיבור יבוצע בתאום מראש‪ ,‬במקביל להצבת המנדף במיקומו הסופי ותוך תאום הדדי‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫‪30.03.05‬‬
‫התקנות חשמל‬
‫א‪ .‬בכל מנדף יש להתקין פנל חזיתי )או בדופן צד לפי בחירת מתכנן מעבדה( עם‬
‫שקעים חד ‪ -‬פאזיים ‪ 16‬אמפר‪ ,‬מפסק זרם פחת ומפסק תאורה‪.‬‬
‫האביזרים מדגם גביס ו‪/‬או בטוצ'נו ‪ 2 -‬זוגות הזנה רגילה וזוג אחד הזנה‬
‫מגנרטור – סה"כ ‪ 6‬שקעים‪.‬‬
‫ב‪ .‬לכל אביזר תהיה קופסה להתקנת האביזר וכן קופסת הסתעפות לכל‬
‫החיבורים החשמליים‪ .‬קופסת ההסתעפות תותקן על גג המנדף באזור נגיש‪.‬‬
‫ג‪ .‬הפנל יחובר לדופן ע"י ברגים בלתי ‪ -‬מחלידים‪.‬‬
‫ד‪ .‬על כל אביזר ו‪/‬או קבוצת אביזרים מוזנים מאותו מעגל‪ ,‬יודבק שלט חרוט עם‬
‫מספר המעגל ‪ .‬שילוט בצבע שונה לרגיל ולחרום‪.‬‬
‫ה‪ .‬קבלן המנדפים יספק ויתקין את השקעים והאביזרים כמפורט לעיל וכן יתקין‬
‫סרגל מהדקים מסומן כראוי ‪ ,‬מותקן בתוך קופסא תקנית – מהדק לכל שקע‬
‫ולתאורה בנפרד‪.‬‬
‫ו‪ .‬בתוך המנדף יותקן גוף תאורה לפי תכנית‪ .‬גוף התאורה יותקן מחוץ לאווירת‬
‫תא העבודה ויוגן בזכוכית ביטחון אטומה‪ ,‬החלפת נורות רק מחלל התא‬
‫העליון )מחוץ למנדף( ‪ .‬עוצמת התאורה הנדרשת ‪ 1000‬לוקס על כל משטח‬
‫העבודה‪.‬‬
‫ז‪ .‬במקרה של שסתום "פניקס" יוזן בנפרד ממעגל נפרד‪ ,‬באחריות המזמין‬
‫בראש המנדף‪.‬‬
‫ח‪ .‬ההזנה החשמלית למנדף‪ ,‬כולה באחריות המזמין כולל שינויים שידרשו בלוח‬
‫המעבדה‪.‬‬
‫ט‪ .‬הארקה‪ ,‬גוף המנדף יהיה מחובר "חשמלית" כולל הכנת נק' התחברות אחת‬
‫ליד קופסת החיבורים של המנדף‪.‬‬
‫בקרת זרימה‬
‫‪30.03.06‬‬
‫א‪ .‬המנדף יבנה כך שיתמוך ויאפשר התקנתה של מערכת בקרת זרימת אוויר בפתח המנדף‬
‫מסוג "פניקס" או "‪ , "TSI‬לאבטחת מהירות קבועה בפתח בכל מצב‪ ,‬ולחסכון באנרגיה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ההכנות כוללות בין היתר‪:‬‬
‫‪ (1‬הכנת מקום בדופן המנדף הפונה למפעיל‪ ,‬להתקנתה של לוחית פיקוד‬
‫ותצוגה )מוניטור( ‪ ,‬שקועה ממישור פני הפנל‪ - .‬ראה להלן‪.‬‬
‫‪ (2‬תעלות כבלים ומרווחי חיווט מן הלוחית אל חלל ראש המנדף‪.‬‬
‫‪ (3‬הכנת חלל סגור‪ ,‬במידות מתאימות‪ ,‬ניתן לגישה ולתחזוקה‪ ,‬מעל ראש‬
‫תא המנדף‪ ,‬להתקנת ציוד הבקרה ושסתום הויסות על תעלת הפליטה‪.‬‬
‫‪ (4‬הכנות שיאפשרו התקנתו של "רגש מצב" לחלון המנדף )‪(SASH SENSOR‬‬
‫שיותקן בראש החלון‪.‬‬
‫‪ (5‬פתחים בדופן התא העליון לחדירת תעלת היניקה‪.‬‬
‫‪ (6‬הכנה להתקנה של רגש נוכחות מסוג ‪ ZPS‬אשר יותקן בחזית המנדף מעל‬
‫מפלס החלון‪ ,‬ההכנה תכלול הגנה לציוד כך שבזמן פתיחת החלון לא יהיה מצב של‬
‫פגיעה או מכה לרגש הנכחות‬
‫ג‪ .‬כללי‬
‫מערכת בקרת הזרימה תסופק ותותקן ע"י אחרים בתאום מלא עם יצרן המנדפים‬
‫ד‪ .‬לפירוט מלא של המרכיבים ‪ -‬ראה דרישות בסעיף ‪.30.06‬‬
‫ה‪ .‬במידה ונדרש הקבלן יבצע את חיווט בין חלקי מתקן הבקרה השונים‬
‫החיווט יבוצע עפ"י הנחיות יצרן הציוד ובפיקוחו הצמוד‪ ,‬ציוד וכבלים יסופקו כנ"ל בהתאם‬
‫להנחיות יצרן הציוד‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪30.03.07‬‬
‫אביזרים ושונות‬
‫א‪ .‬במנדף ישולבו אביזרי נוחות והפעלה שונים ‪ -‬על היצרן‪/‬ספק להוכיח שאין בהתקנתם‬
‫משום פגיעה בתקינות ובבטיחות והתקנתם עומדת בקנה אחד עם דרישות התקן‬
‫והמפרטים‪.‬‬
‫ב‪ .‬כללי ‪ -‬כל האביזרים יבנו מחומרים וציוד שאיכותם אינה נופלת מרמת האיכות‬
‫הנדרשת ממתקן בטיחות שמטרתו להקנות בטיחות לעובד ולסביבה‪.‬‬
‫‪30.03.08‬‬
‫קונסטרוקצית המנדף‬
‫קונסטרוקצית המנדף מטרתה לשאת את התא ואת האביזרים השונים‪ .‬בנוסף‬
‫תבטיח גישה נוחה ובטוחה לטיפול בחלקי ופריטי המנדף ‪-‬‬
‫כגון ‪ :‬גופי תאורה‪ ,‬מדפי הויסות לגזים ‪ ,‬מערכת בקרת הזרימה‪ ,‬צנרת הנוזלים‬
‫והגזים שלאורך הקיר וכו'‪.‬‬
‫‪30.03.09‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫‪30.03.10‬‬
‫המנדף‪ -‬חומרי מבנה‬
‫חיפוי חוץ ‪ :‬לוח נגרים ‪ 20-30‬מ"מ מצופה פורמייקה‪ ,‬פח צבוע‪ ,‬הכל בגוון לפי בחירת‬
‫האדריכל ‪.‬‬
‫דופן אחורית וגב התא‪ :‬זהה לפנים התא משני צדדיו במקומות הפוגשים את הזרימה‬
‫פנים המנדף ‪.‬‬
‫פנים התא‪ :‬כל חומרי הציפוי הפנימיים יעמדו בדרישות ת‪.‬י‪ ,1530 .‬ויהיו עמידים‬
‫בכימיקליים‪ ,‬מעכבי בעירה וניתנים לניקוי‪ ,‬יש לדאוג לחיפוי נאות ומספק של כל‬
‫האזורים בהם זורם אויר המנדף‪.‬‬
‫תקרת התא‪ :‬חומרי מבנה כדוגמת פנים התא‪ ,‬בחלק עליון של תקרת המנדף יורכב גוף‬
‫התאורה אשר יופרד בצורה הרמטית לחלוטין מחלל המנדף ע"י זכוכית בטחון‪ .‬החיבור‬
‫בין הזכוכית למסגרת ההיקפית יהיה אטום לחלוטין ע"י מרק סיליקוני או איטום‬
‫מאושר אחר ‪.‬‬
‫סבכה לקולונות )רשת כימאים(‪ ,‬תבוצע ממוטות נירוסטה ‪ 316L‬בעובי ‪ 12‬מ"מ שתי‬
‫וערב היוצרים משבצות של ‪ 15‬ס"מ בכל כיוון מקובעים אל גוף המנדף לנשיאת משקל‬
‫נוסף של ‪ 150‬ק"ג כללי ו ‪ 50‬ק"ג נקודתי‪ .‬התא יצויד בהכנות להתקנת "רשת כימאים"‬
‫)סבכה לקולונות( במקביל לדופן האחורית של התא ובמרחק של כ‪ 7-12 -‬ס"מ ממנה‪.‬‬
‫ההכנות פרושן ‪ 9‬יח' תבריגי פלב"מ קבועים לדופן האחורית של המנדף ומותאמים‬
‫לנשיאת משקל הרשת והציוד )משקל נוסף כללי – ‪ 150‬ק"ג ומשקל נקודתי ‪ 50‬ק"ג(‪.‬‬
‫הקבלן רשאי להציע חומרים אחרים מהמפורטים לעיל לביצוע תא המנדף‪ ,‬הכל‬
‫לאישור המזמין ‪ -‬בתנאי שהינם עומדים בתקנים המפורטים במפרט הטכני‪ ,‬לאמור‪:‬‬
‫המנדף יכול להיות מבוצע במסגרות של פח מכופף ומעובד בצורה חרושתית כולל גלוון‬
‫מלא וצביעה חרושתית באיבוק אלקטרוסטטי אפוקסי‪ ,‬מלא מכל צידי הפח‪.‬‬
‫משטח העבודה‬
‫א‪.‬‬
‫משטח העבודה יתאים לאופי העבודה הכימית במנדף ‪.‬‬
‫הצעות המחיר יכללו חלופות שונות למשטח כמפורט‬
‫דפנות המשטח תהיינה תמיד מוגבהות כ ‪ 7 -‬מ"מ מן המשטח עצמו ותיצורנה כעין‬
‫מאצרה בכל שטח המשטח‪.‬‬
‫במשטח ישולב כיור או כוסית אובלית‪ ,‬כמצוין בהזמנה‪ ,‬עשויים פוליפרופילן או‬
‫קרמיקה כדוגמת חומר המשטח‪ ,‬או נירוסטה כחומר המשטח‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הפאה הקדמית של המשטח תהיה מישורית לחלוטין למסגרת החלון‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫משטח העבודה יבנה לשאת עומס סטטי קבוע גבוה‪ ,‬לצורך עבודה בחומרים‬
‫רדיואקטיביים וכד'‪ ,‬על פי ‪ 250‬ק"ג סה"כ לכל שטח המשטח‪ ,‬בחלוקה אקראית ‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫המשטח יבנה למישוריות ברמה גבוהה – סטיה מותרת של ‪ 1‬מ"מ בלבד מן המישור‬
‫בכל נקודה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫ז‪.‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫להלן החלופות השונות לחומר המשטחים‪) :‬ראה גם ‪( 30.06‬‬
‫משטחי עבודה מפורימייקה מלאה מסוג ‪ TOPLAB+‬של "טרספה" ‪ ,‬בעובי ‪ 20‬מ"מ‬
‫לפחות ותמיכות עפ"י הצורך‪.‬‬
‫משטחי עבודה מפלב"מ ‪ 316L‬מוברש ברק משי אחיד וחד כיווני‪ ,‬בעובי ‪ 1.5‬מ"מ לפחות‬
‫ותמיכות על פי הצורך כולל טיפול בפסיבציה לאחר הייצור‪.‬‬
‫משטחי עבודה מלוח קרמי עם גלזורה צבעונית מסוג קרמיקה תעשייתית בעובי ‪ 26‬מ"מ‬
‫לפני הגבהות ‪ ,‬המתאים לשימוש במעבדה ומנדפים‪ ,‬ללא תפרים במשטח‪ .‬המשטח יבנה‬
‫מלוח בודד וכל החשפים הנראים לעין‪ ,‬או שיש חשש שיבואו במגע עם החומר הכימי‪,‬‬
‫יהיו מצופים גלזורה במפעל‪.‬‬
‫במקרה זה יהיה הכיור או הכוסית מאותו חומר ויותקנו בהדבקה על פי הוראות היצרן‪.‬‬
‫משטח יציקת אפוקסי )‪ (Epoxy resin‬תעשייתי עובי מינימאלי ‪ 19‬מ"מ כולל הגבהות‬
‫אפוקסי‪ ,‬עמיד בפני כימקליים ומתאים לשימוש במעבדות ומנדפים‪.‬‬
‫‪ 30.03.11‬חלל עליון‬
‫א‪.‬‬
‫החלל שמעל תא המנדף משמש כתא ציוד ושרות וכן גישה לתעלת היניקה‪ ,‬גוף‬
‫התאורה ובקר הזרימה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫התא יבנה לביד ‪ 18‬מ"מ מצופה פורמייקה ‪ ,‬או מחומר גוף תא המנדף‪.‬‬
‫דלתות התא יפתחו בצורה שתקל על האחזקה ותבטיח נוחות ובטיחות בעבודה‪.‬‬
‫תינתן עדיפות לפתיחה אופקית על צירים ונעילה מגנטית קפיצית‪.‬‬
‫הפתיחה תהיה מלאה במלוא שטח פני התא‪.‬‬
‫‪30.03.12‬‬
‫חלון קדמי )‪(SASH‬‬
‫א‪ .‬החלון הקדמי יהיה שקוף ויבוצע מאחת החלופות המאושרות בתקן ישראל ‪ 1839‬על כל‬
‫חלקיו‬
‫• מזכוכית רבודה )טריפלקס( הסגורה במסגרת קשיחה‪.‬‬
‫•‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מזכוכית רבודה ומחוסמת )טריפלקס( הסגורה במסגרת קשיחה‪.‬‬
‫• זכוכית מחוסמת עם תוספת ציפוי שקוף בעובי ‪ 35‬מיקרון כמותקן ע"י‬
‫חברת אל‪-‬סורג ראה קטלוג מוצר בנספחים )לרבות מדבקת אישור‬
‫להתקנת ציפוי הגנה (‬
‫מסגרת החלון )בכל החלופות( תהיה מחומר מתכתי קשיח מוגן וצבוע‪ ,‬אשר מקצועותיו‬
‫מחוברות אחת לשניה ‪.‬‬
‫החלון ינוע בתוך מסילות צידיות מכוונות המהוות חלק מן הדופן של המנדף‪.‬‬
‫כבלי התליה יהיו כבל פלב"מ שזור מותאם לנשיאת משקל של ‪ 120‬ק"ג לפחות‪.‬‬
‫הכבל יחובר בחיבור אמין ובריתוך מתאים עם אבטחות למסגרת החלון‪.‬‬
‫אביזרי האיזון‪ ,‬גלגלות‪ ,‬צינור משקולת נגדית וכיו"ב יבוצעו מחומרים עמידים ופלב"מ ‪.‬‬
‫הגלגלים יצוידו במסבים‪ .‬האיזון יבטיח חלון יציב בכל גובה‪.‬‬
‫הנגישות למנגנוני ההסעה וכיו"ב תהיה פשוטה ומידית ותובטח על ידי דלתות לפתיחה‬
‫חזיתית מעל לתא העבודה‪.‬‬
‫תכנון החלון יבטיח השארת חריץ תחתון פתוח גם כאשר החלון )‪ (SASH‬מורד לגמרי‬
‫)"סגור"(‪ .‬מידות החריץ יקבעו בהתאם לתקן לקבלת ‪ 5‬החלפות אויר בדקה לחלל תא‬
‫המנדף‪.‬‬
‫החלון ינוע בצורה "חלקה" ויציבה במסילותיו ‪ .‬להנעת החלון לא ידרש כח העולה על‬
‫‪ 30N‬לחלון בודד )ראה תקן ארופאי ‪ EN 14175-2-2003‬תת סעיף ‪6.2‬‬
‫החלון יצויד במעצור עליון ובמעצור תחתון‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ט‪ .‬החלון יצויד במגביל חלון עליון אשר יותקן לאחר ויסות ובדיקת המנדף‪ .‬מגביל זה יגדיר‬
‫את גובה העבודה ה"בטוח"‪ ,‬מגביל זה ניתן למעקף ע"י המשתמש באופן רגעי לטובת‬
‫הכנסת ציוד )עד לגובה הגבלה פיסית של המנדף ‪ /‬חדר‪.‬‬
‫כל סגירה לאחר פתיחה זו תחזיר את המגביל למצב "בטוח"‪.‬‬
‫י‪ .‬החלון יהיה תמיד מאובטח כך שבמצב בו יהיה כשל בכבל הנושא החלון לא יישמט‬
‫ויסגור את המנדף אלא יישאר במצב בטוח )מניעת פגיעת העובד(‪.‬‬
‫‪30.03.13‬‬
‫ארונית תחתונה במנדף‬
‫א‪ .‬בחלק התחתון של כל מנדף )מתחת למשטח העבודה( יבוצע ארון אחסון קבוע או נייד‬
‫על גלגלים וידית משיכה ודחיפה‪ .‬הארון ייבנה מחומרים שווי ערך לחומרי המבנה של‬
‫המנדף )לביד מצופה פורמייקה(‪.‬‬
‫ב‪ .‬ארגז נייד לאחסון כימיקלים )עם אפשרות אוורור( הכולל דלתות סגירה ומדפים עם‬
‫מעקות לאחסון כימיקלים‪ .‬המדפים הנשלפים )שליפה מלאה( ינועו על מסילות כבדות‬
‫וישלפו מן הארון‪ .‬כל האביזרים יהיו מסוג ‪ HEAVY DUTY‬ויתאימו למשקל בקבוקים‬
‫כבדים‪.‬‬
‫ג‪ .‬ארגז האחסון יחובר אל מערכת האוורור ע"י צנרת גמישה )כדוגמת צנרת שרשור‬
‫מתאימה( עד לתעלת היניקה מעל המנדף‪ ,‬הצנרת תבוצע כך שניתן יהיה לשלוף את‬
‫הארון התחתון ללא קושי‬
‫מערכת האוורור תבטיח אורור יעיל לחלל התא ואי הצטברות אדים בארון‪.‬‬
‫ד‪ .‬עם הזזת הארון על הגלגלים יתפנה החלל התחתון ככל האפשר ותתאפשר גישה נוחה‬
‫לצנרת ולמתקנים שמאחורי המנדף‪.‬‬
‫ה‪ .‬המדפים הנשלפים לבקבוקים יבנו כמאצרה ויבטיחו כנגד שפך נוזלים מחוץ למדף‪.‬‬
‫‪ 30.04‬ההתקנה במעבדה‬
‫א‪ .‬לאחר שאב הטיפוס ייבדק במפעל היצור וימצא תקין על פי הקריטריונים שמפרט התקן‬
‫‪ ,‬ייארז המנדף ויובל למעבדה בה יותקן ‪ .‬האריזה וההובלה יעשו באופן נאות ומתאים‬
‫לטלטול של מערכת בטיחותית‪.‬‬
‫ב‪ .‬בעת השינוע וההתקנה יקפיד הספק‪/‬יצרן שהמנדף וכל מערכותיו לא יפגעו‪ ,‬לא יפגמו‪,‬‬
‫לא יתעוותו או ישתנו בכל צורה שהיא‪ .‬כל עיוות או שינוי צורה יביא לפסילת המנדף‬
‫ולהחזרתו למפעל לתיקון ולבדיקה מחדש‪.‬‬
‫ג‪ .‬ההתקנה תתבצע ע"י צוות מקצועי ומיומן ‪ -‬הצוות המתקין יפעל בתוך מעבדה מתפקדת‬
‫ועליו לנהוג בכל הכללים הנהוגים במעבדה ובעיקר כללי בטיחות ומיגון‪ ,‬כמפורט‬
‫במסמך ג' ‪. 2 -‬‬
‫ד‪ .‬ההתקנה כוללת את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫הצבה במקום המיועד‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫פילוס ‪ -‬מלא ‪ , X_Y_Z‬ייצוב וחיזוק‪.‬‬
‫הרכבת אביזרים שהגיעו מפורקים‬
‫שילוב במערך הריהוט הקיים והתאמה אל מישורי הרצפה‪ ,‬התקרה‬
‫והקירות‪ ,‬כולל אטימה מלאה‪.‬‬
‫סיוע למזמין בחיבורי האספקות‪ ,‬הניקוזים‪ ,‬החשמל והתקשורת‪.‬‬
‫סיוע למזמין בחיבור מערך פליטה‪ ,‬כולל בקרת זרימה )במידת הצורך(‪.‬‬
‫לחילופין‪ ,‬התקנת מערכת פליטה מלאה או חלקית ע"י הקבלן‪.‬‬
‫הפעלת המנדף עם מערכת הפליטה‪ ,‬וויסות מערכות האוויר בשיתוף‬
‫עם קבלני מערכות האוורור‪.‬‬
‫ניקיון יסודי של המנדף וסילוק כל פסולת ואשפה משטח המעבדה‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬
‫‪(8‬‬
‫‪45‬‬
‫‪(10‬‬
‫ביצוע בדיקות איכות‪ ,‬על פי הוראות התקנים‪ ,‬בפעולה‪ ,‬כולל תעודת‬
‫בדיקה )דו"ח ומדבקה( – בדיקה עפ"י תקן ישראל ועפ"י תקן אמריקאי‬
‫או אירופאי )בדיקת כליאה(‪.‬‬
‫שילוט וסימון המנדף על פי דרישות התקן והמזמין‪.‬‬
‫‪(11‬‬
‫מסירת תיק מתקן כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪(9‬‬
‫‪30.05‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪30.06‬‬
‫התאמת מידות‬
‫על הקבלן לבדוק מידות וכל מידע אחר במבנה ובמעבדה ‪ ,‬הרלבנטי ועלול להשפיע על‬
‫היצור או על ההתקנה‪ ,‬כולל גם מהלכי צנרת וכבלים במעבדה‪ ,‬תעלות אוויר וכדומה‪.‬‬
‫האחריות לתאום מידות המנדף למקומו ולמהלכי הצנרת סביבו הינה בלעדית של‬
‫הקבלן‪ .‬כל שינוי בגין אי בדיקה או חקירה יהי על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫יש להתאים במדויק את המפגשים בין המנדפים לתקרה‪ ,‬לתקרות אקוסטיות וסינרים‪,‬‬
‫לקירות ולרצפה ולחזקם לשביעות רצון המפקח‪.‬‬
‫בזמן ההרכבה יש להקפיד לא לפגוע ברהיטים המוגמרים וכל פגם שייגרם תוך כדי‬
‫העבודה‪ ,‬יתוקן או יוחלף לפי החלטתו של המפקח ללא תשלום נוסף‪.‬‬
‫על הקבלן להתאים את המדפים לפריטי הריהוט במהלך ההרכבה כולל השארת מקום‬
‫לפריטי ריהוט המורכבים בשלב מאוחר יותר ולהקפיד על מפגשים מותאמים בין‬
‫הרהיטים‪.‬‬
‫באחריות הקבלן לבצע התאמת צבעים לשאר ריהוט המעבדה‬
‫יש להקפיד על גובה אחיד לפריטי ריהוט המוצבים זה ליד זה‪.‬‬
‫מערכת יניקת האויר‬
‫מערכת יניקת האויר למנדף תסופק ותותקן ע"י המזמין‪ ,‬על הקבל לתאם ולדאוג‬
‫לקיום ההכנות הנדרשות לחיבור המערכת למנדף‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫אוניברסיטת ב"ג – הספקה והתקנה של מנדפים כימיים‬
‫מפרט מיוחד לגימור ולחומרים‬
‫מסמך ג' ‪3 -‬‬
‫‪47‬‬
‫כללי‬
‫‪ 00.201‬רמות גימור‬
‫א‪.‬‬
‫המנדפים יבוצעו כרגיל בקונסטרוקציות פלדה בצביעת אבוק אלקטרוסטטי‪ ,‬לוחות‬
‫נגרים‪ ,‬סנדוויץ' או ‪ , MDF‬אלומיניום בצביעת אבוק אלקטרוסטטי וכיו"ב )בהתאם‬
‫למפרט( ובציפוי פורמייקה בעיבוד רגיל או בעיבוד פוסטפורמינג הכל ע"פ המקרה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫משטחי העבודה יבוצעו בלוחות שלמים של טרספה )‪ ( LAB TOP‬ו‪/‬או משטחים‬
‫קרמיים ו‪/‬או בפלב"מ‪.‬‬
‫ציפוי דפנות פנים המנדף יבוצעו ב‪ TRESPA :‬כנ"ל או פוליפרופילן הכל עפ"י הגדרת‬
‫המזמין‪.‬‬
‫בנוסף לאפשרות של קונסטרוקציית פלדה יבוצעו פריטים מסוימים בשלמותם‬
‫בפלדת אל ‪ -‬חלד )נירוסטה( מס' ‪ , L 316‬ו‪/‬או בפחי פלדה מגולוונים בצביעה‬
‫אפוקסית אלקטרוסטטית מלאה לכל חלקיהם‪.‬‬
‫הצעת המחיר למנדף תתבסס על רמת הגימור המפורטת במפרט ובתוכניות המנחות‬
‫המצורפות למסמכי החוזה‪ .‬שימוש בחומרים חלופיים שונים כפי שפורט בסעיפים‬
‫לעיל תתבסס על הפחתה ו‪/‬או תוספת למחיר כמפורט בכתב הכמויות ו‪/‬או על פי‬
‫ניתוח מחירים מפורט אם לא פורט מחיר לחלופה מסוימת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ 00.202‬מפרט מיוחד לעבודות ומלאכות השונות )עפ"י פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי(‬
‫המפרט המיוחד עפ"י סעיף זה המתייחס לחומרים ותגמירים שונים הינו כללי ועקרוני‪,‬‬
‫אין בציון התגמירים השונים כדי להורות שפריטי המנדפים חייבים להתייחס לכל‬
‫התגמירים או חלקם ‪.‬‬
‫פירוט התגמירים לכל פריט מצוינים ברשימות ובכתבי הכמויות‪.‬‬
‫פרק ‪ - 29‬עבודות שונות ‪ -‬פירזול‬
‫‪ 29.01‬כללי‬
‫א‪ .‬נוסף לנאמר במפרט הכללי יהיו כל חלקי האלומיניום המורכבים בריהוט מאולגנים באילגון‬
‫טבעי ‪ +‬ליטוש‪ .‬האילגון יהיה ברמה ‪ .1‬עובי האלגון יהיה לפחות ‪ 20‬מיקרון‪.‬‬
‫לחלופין יהיה האלומיניום צבוע בצבע חרושתי יציב בתנור‪ ,‬בגוון שיבחר ע"י האדריכל ובעובי‬
‫‪ 50‬מיקרון לפחות‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל מוצרי האלומיניום הצבועים יעמדו בתקן אמריקאי ‪ .OMA - 605‬גוון הצבע ייקבע ע"י‬
‫האדריכל והוא יהיה אחיד וללא כתמים ‪.‬‬
‫האלומיניום יעמוד בדרישות החוזק של מת"י בדיקות ‪ ASA - 134.1‬או תקן אירופי ‪ -‬על פי‬
‫תקני ארץ היצור‪.‬‬
‫העבודה תבוצע באורח מקצועי‪ .‬במקרה של שימוש בברגים או מסמרות ‪ -‬יש להקפיד כי יהיו‬
‫מפלדה מצופה אבץ והציפוי יהיה לפי דרישות ת"י ‪.266‬‬
‫‪ 29.02‬הפרזול יהיה מהמין המובחר ביותר וטעון אישורו של המזמין‪ .‬על הקבלן לספק למזמין‬
‫דוגמאות ורק לאחר קבלת אישור הקבלן יתחיל בהרכבת הפירזול‪.‬‬
‫פרק ‪ - 30‬ריהוט וציוד המורכבים בבניין‬
‫‪ 02..30‬עץ לבוד ופנלים‬
‫א‪ .‬עץ לבוד ופנלים יהיו מסוג א' ממין אשור בהתאם לעובי המאושר לפי התוכניות דוגמאות לבוד‬
‫או פנל בגודל ‪ 15X 30‬ס"מ עם טיפוסי הגמר הנדרש בפרט יסופקו לפני התחלת העבודה‬
‫לאישור האדריכל‪.‬‬
‫ב‪ .‬בכל הארונות‪ ,‬או הארוניות אלא אם צוין אחרת בתוכניות ו‪/‬או בכתבי הכמויות‪ ,‬יבוצעו‬
‫כל הדפנות בסנדויץ ‪ 18-20‬מ"מ המיוצר מלבידים אחידים מעץ בריא‪ ,‬רציף ישר ללא עיוותים‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫ג‪ .‬דלתות כל הארוניות והארונות יבוצעו בלוחות נגרים שלמים‪ .‬לחלופין יבוצע דלתות ודפנות‬
‫קדמיות של מגירות ב ‪ MDF -‬וכמפורט בכתב הכמויות )ובהתאם למיקום הארוניות(‪.‬‬
‫ד‪ .‬כל משטחי העץ‪ ,‬כולל משטחים נסתרים‪ ,‬יחופו פורמייקה‪ .‬על השפות יודבקו קנטים מ – ‪PVC‬‬
‫בעובי ‪ 1.5‬מ"מ בגוון תואם למשטח ‪.‬‬
‫‪ 30.03‬חלקי מתכת‬
‫מסגרות הברזל תהיינה עשויות מעובי דופן מינימלי ‪ 2‬מ"מ‪ .‬החיתוכים יהיו ישרים ונקיים‬
‫ויבוצעו במשור‪ .‬חיבור החלקים בריתוך חשמלי‪ ,‬שיבוצעו אך ורק ע"י רתכים מומחים‪.‬‬
‫השטחים המיועדים לחיבור ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני ביצוע עבודות הריתוך‪ .‬מבחינת‬
‫המראה החיצוני יהיה הריתוך מלוטש‪ ,‬שווה ונקי‪ ,‬ללא הפסקות‪ ,‬חורים‪ ,‬שקעים ומקומות‬
‫שרופים‪ .‬כל שטחי המתכת ייצבעו בצבע אפוקסי‪.‬‬
‫‪ 30.04‬מוצרי נירוסטה‬
‫כל מוצרי הנרוסטה המשולבים במנדף יהיו מסוג משובח ‪ ,L316 ,316‬תוצרת חומר הגלם‬
‫לאישור ובדיקה‪ ,‬הקבלן יספק תעודות לטיב החומר )הכל תוצרת אירופאית(‪.‬‬
‫‪ 30.05‬ברגים ומסמרים‬
‫יש להשתמש בברגי פלב"מ בכל מקום שהבורג חשוף‪.‬‬
‫אין לבצע חיבורי משטחים‪ ,‬או חבורים אחרים בין פנלים ע"י אקדח סיכות‪.‬‬
‫‪ 30.06‬עבודות גמר‬
‫ב‪ .‬משטחי עבודה מטרספה ‪) TOP LAB‬חלופה א'(‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫משטחי העבודה יהיו מיועדים למעבדות דגם ‪ TOPLAB PLAS‬של "טרספה" בעובי‬
‫‪ 20‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫התכונות הפיסיקליות תהיינה על פי התקן האמריקאי והגרמני ובהתאם להמלצות‬
‫היצרן‪.‬‬
‫עמידות לחום יבש ‪.180 º C‬‬
‫עמידות לאש תהיה על פי תקן אמריקאי וגרמני ‪1A NEP 92501 ISO 5657‬‬
‫‪ , ASTM E84- ,CLASS‬ת‪.‬י ‪ 1530‬סעיף ‪ ,6.8‬הלוחות יהיו בעובי ‪ 20‬מ"מ ‪ -‬אלא אם‬
‫צויין אחרת‪ ,‬עם שפה מוגבהת ‪ UPSTAND TYPES‬בגובה ובעובי על פי המצויין‬
‫בתכניות ובמפרט‪.‬‬
‫כל עיבודי החיתוכים‪ ,‬החורים וכו' ייעשו בכלים המיועדים לכך על פי היצרן‪ .‬משטח‬
‫העבודה יוצמד לדפנות האנכיות‪ .‬הלוחות והאיטום ביניהם ייעשה בצורה שתאפשר‬
‫פירוק המשטחים על פי הצורך ובחומר סיליקוני מורשה ע"י היצרן‪.‬‬
‫בממשק בין דפנות התא למשטח יודבק סרגל שיפועי מטרספה כנ"ל בעובי ‪ 13‬מ"מ‪,‬‬
‫בחזית המשטח יודבק קנט עיבוי מעוגל בחלקו העליון‪.‬‬
‫ג‪ .‬משטחים ‪ ,‬אלמנטים וקבועות מפלדת אל ‪ -‬חלד )נירוסטה( )חלופה ב'(‬
‫‪.1‬‬
‫תבוצענה מפלדת אל ‪ -‬חלד מס' ‪, 316 L‬במידות על פי המופיעות בתכניות‪ ,‬מוברש‬
‫ברק משי אחיד וחד ‪ -‬כיווני בעובי ‪ 2‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫עבודות הליטוש‪ ,‬ההברקה‪ ,‬ההלחמות וכו' חייבות להיות ממדרגה ראשונה‪ ,‬ויש‬
‫לדאוג שבמקומות הריתוך לא תעלה חלודה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫משטחי נירוסטה כמשטחי עבודה יבוצעו על בסיס פלטת לוח נגרים רווי בחומרים‬
‫אנטי דליקים ומולאות אפוקסי ‪ -‬למניעת הדהוד‪ .‬תחתית הלוח צבועה לכה‬
‫פוליאוריטנית‪.‬‬
‫משטחי הנירוסטה יהיו בעלי שפות מוגבהות של ‪ 10‬מ"מ עם עיבוד מעוגל )רולקה(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪49‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫תחתית הכיור תבודד על ידי התזת ורמקוליט מעורב בצבע מתאים‪ ,‬או כל חומר‬
‫בידוד אחר‪ ,‬או על ידיד צביעה בצבע מתאים או על ידי כל שיטה אחרת שתוצע על‬
‫ידי הקבלן ותאושר על ידי האדריכל‪.‬‬
‫חיבורים במוצרי נירוסטה ייעשו בריתוך לכל אורך התפר‪ ,‬הריתוך יבוצע באופן שאי‬
‫אפשר להבחין בו לאחר הליטוש‪ .‬החומר לריתוך יבטיח את טיב התפרים וימנע‬
‫חלודה במקומות אלה‪.‬‬
‫ד‪ .‬משטחי עבודה מלוחות קרמיים )חלופה ג' (‬
‫‪.1‬‬
‫משטחי עבודה מסוימים יבוצעו במשטחים מחומר קרמי מיוחד ‪ -‬כמצוין במפרט‬
‫המיוחד ‪ .‬סעיף ‪ .30.3.10‬עמוד ‪.21‬‬
‫‪.2‬‬
‫המשטחים יבוצעו במידות המסומנות בתכניות וברשימות בכל המשטחים יבוצעו‬
‫קנטים מוגבהים‪.‬‬
‫משטח קרמי טיפוסי מתאים לדרישות הבאות‬
‫לא פחות מ ‪ 2.37 g/cm³‬עפ"י תקן ‪. DIN EN 993-1‬‬
‫צפיפות‪:‬‬
‫הולכת חום‪:‬‬
‫לא יותר מ ‪ 1.50 W/mK‬עפ"י תקן ‪.DIN EN 821-2‬‬
‫חומרי גלם ‪ class A1‬עפ"י תקן ‪.DIN 4102‬טמפ' מרבית‪500ºc :‬‬
‫עמידות לאש‪:‬‬
‫‪ 150 MPa‬עפ"י תקן ‪.DIN EN 993-5‬‬
‫עמידות בלחץ‪:‬‬
‫עמידות בכיפוף‪ 41MPa :‬עפ"י תקן ‪.DIN EN 993-6‬‬
‫עמידות בשחיקה‪ 8.5 cm³/50 cm² :‬עפ"י תקן ‪.DIN 52108‬‬
‫עמד במבחני עמידות לחומצה הידרוכלורית וסודיום הידרוכלוריד‬
‫עפ"י ‪DIN EN ISO 10545-13‬‬
‫‪.3‬‬
‫ד‪ .‬משטחי עבודה מלוחות אפוקסיים )חלופה ד' (‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫משטחי עבודה מסוימים יבוצעו במשטחים מלוח שרף אפוקסי עם גימור עליון חלק‬
‫כמצוין במפרט המיוחד ‪ .‬סעיף ‪ 30.3.10‬ז' )‪ (4‬עמוד ‪.21‬‬
‫המשטחים יבוצעו במידות המסומנות בתכניות וברשימות בכל המשטחים יבוצעו‬
‫קנטים מוגבהים‪.‬‬
‫משטח אפוקסי טיפוסי מתאים לדרישות הבאות‬
‫כבה מעליו עפ"י תקן ‪,.ASTM D 635‬‬
‫עמידות לאש ‪:‬‬
‫‪ 25‬או פחות עפ"י תקן ‪ASTM E 84‬‬
‫התפשטות להבה ‪:‬‬
‫לא פחות ‪ ( 127°C) 260°F‬עפ"י תקן ‪.ASTM D 648‬‬
‫נקודת עיוות בחומר‪:‬‬
‫לא יותר מי ‪ 0.02%‬למשך ‪ 24‬שעות עפ"י תקן ‪D 570‬‬
‫ספיגת מים ‪:‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫לא פחות מ ‪ 100‬לפי מדד ‪ROCKWELL M‬‬
‫קשיחות ‪:‬‬
‫עמד במבחן עמידות לחומרים כימיים ברמה ‪TEST PROCEDURE-3‬‬
‫לפי מבחן ‪NEMA LD-3‬‬
‫‪50‬‬
‫אוניברסיטת בן ‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ד'‬
‫כתב הכמויות‬
‫)המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז‪/‬חוזה זה(‬
‫‪51‬‬
‫אוניברסיטת ב"ג ‪ -‬הספקה והתקנה של מנדפים‬
‫כימיים‬
‫תכניות מנחות ודפי קטלוג‬
‫מסמך ה'‬
‫ חתך סכימתי במנדף כימי טיפוסי‬‫‪ -‬מנדף כימי ‪ -‬מבט אופייני סכימתי‬
‫‪52‬‬
‫חתך סכמתי במנדף טיפוסי‬
‫‪53‬‬
‫מבט אופייני של מנדף כימי טיפוסי‬
‫זכוכית טריפלקס‬
‫מחוסמת ‪ 4+4‬כולל ‪PVB‬‬
‫)בטחונית(‬
‫‪54‬‬
‫אוניברסיטת בן – גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ו'‬
‫הנחיות ביטחון ‪ +‬בטיחות‬
‫)המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז‪/‬חוזה זה(‬
‫‪55‬‬
‫נספח בטחון‬
‫פרטי הקבלן‪:‬‬
‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬
‫טלפונים‪:‬‬
‫חברה‬
‫שם חברה‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫פקס‬
‫סלולרי‬
‫תקופת העסקה‬
‫עד תאריך‬
‫מתאריך‬
‫כתובת החברה‬
‫התחייבות‪:‬‬
‫‪ .1‬הנני מתחייב להישמע להוראות מאבטח של מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון‬
‫כל עוד אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬
‫‪ .2‬הנני מתחייב לא להעסיק פועלים מהשטחים‪.‬‬
‫‪ .3‬הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪.‬‬
‫הגבלות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לא יונפקו אישורי כניסה לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ובאישור מחלקת הביטחון‬
‫ובתנאי שיחנו תוך אתר הבניה‪:‬‬
‫א‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה לניהול הפרויקט‪.‬‬
‫ב‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה לקבלן הראשי‪.‬‬
‫ג‪ .‬יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬
‫ד‪ .‬תקופת האישורים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי הצורך‪.‬‬
‫קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימת הקבלן על נספח זה‪.‬‬
‫רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקה ו‪/‬או העמסת הציוד בלבד‪.‬‬
‫עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תו חנייה לחניית מרכז הספורט‪ .‬תוקף התו לשנה‬
‫בלבד‪ .‬עלות התו תפורסם בתחילת השנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ . ₪‬עלות חנייה יומית היא‬
‫נכון למועד זה עלות התו השנתי היא‬
‫‪.₪‬‬
‫חתימת הקבלן‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫מחלקת הביטחון‬
‫לשימוש פנימי – העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס ‪.2911‬‬
‫‪56‬‬
‫אוניברסיטת ב"ג ‪ -‬הספקה והתקנה של מנדפים כימיים‬
‫נספחים‬
‫‪-‬‬
‫טופס ריכוז נתונים להזמנת מנדף‬
‫‪57‬‬
‫נספח א' ‪ -‬אוניברסיטת ב"ג – טופס הזמנת מנדף‬
‫ח‬
‫‪58‬‬

Similar documents