Liite 1

Raahen kaupunki
Tarjouspyyntö 32754
Päiväys 09.06.2015
1/10
TARJOUSPYYNTÖ 32754
Tikkalan koulun laajennus
1. Hankintayksikön perustiedot
Hankintayksikkö:
Raahen kaupunki
1791817-6
Maire Ylisirniö
Brahenkatu 2
92100 Raahe
Suomi
puh. +358 444394306
maire.ylisirnio@raahe.fi
www.raahe.fi
Tarjoukset lähetettävä:
Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta
Hankintayksikön luonne:
Kunta tai kuntayhtymä
Hankintayksikön esittely:
Raahen kaupungin hankintapalvelut on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on tuottaa
hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia
Raahen kaupungin hallintokeskusten ja seudullisen hankintarenkaan käyttöön.
Lisäksi hankintapalvelut avustaa hallintokuntia niiden erillishankinnoissa sekä tarvittaessa
hoitaa
hankintojen kilpailuttamisen.
Edellä mainittujen kilpailuttamisten lisäksi hankintapalvelut suorittaa neuvontaa ja
hankintakäytöntöjen yhdenmukaistamista kaupungin ja sen tytäryhteisöjen sekä
hankintarenkaan hankinnoissa.
Tekninen lautakunta tekee päätöksen tästä hankinnasta.
2. Hankinnan kohde
Hankinnan nimi:
Tikkalan koulun laajennus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero:
32754
Hankinnan kuvaus:
Raahen kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia TIkkalan koulun laajennuksen
urakasta, johon sisältyy rakennusteknisten töiden lisäksi, LVIA-tekniset työt ja sähkötekniset
työt urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa.
Rakennuskohteena on Tikkalan koulurakennuksen, Martikkalantie 7, 92330 Mattilanperä,
muutos- ja laajennustyöt, suuruudeltaan 245 m².
Raahen kaupunki
Brahenkatu 2
92100 Raahe
1791817-6
Puhelin
Telefax
Email
Internet
+358 84393111
hankinta@raahe.fi
www.raahe.fi
Raahen kaupunki
Tarjouspyyntö 32754
Päiväys 09.06.2015
2/10
Työ suoritetaan jaettuna urakkana, johon sisältyvät rakennusteknisten töiden
(rakennusurakka/pääurakka) lisäksi sivu-urakoina toteutettavat LVI-urakka ja sähköurakka.
Urakoihin sisältyvät työt toteutetaan tilaajan suunnitelmien mukaisesti.
Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.
LVI- ja sähköurakka alistetaan pääurakkaan.
Työt saadaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennuttaja on antanut siihen
luvan. Työt on aloitettava viimeistään viikon sisällä rakennuttajan antamasta aloitusluvasta.
Töiden suunniteltu aloitusaika on heinäkuu 2015.
Rakennusaika on 1.7±31.12.2015
Koulutoiminta rakennetussa koulurakennuksessa jatkuu koko rakennustyön ajan.
Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää 17.6.2015 klo 12.00 mennessä.
Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista.
Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään
22.6.2015 klo 12.00 mennessä.
Tarjousten jättöaika päättyy 25.6.2015 klo 12.00
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV):
Hankinta ylittää hankintalain 15§:n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12§:n pykälän
kynnysarvon
Päänimikkeistö:
45000000-7 (Rakennustyöt)
Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia:
Ei
3. Hankinnan taustaa
Rakennuskohde:
Rakennuskohteena on Tikkalan koulurakennuksen, Martikkalantie 7, 92330 Mattilanperä,
muutos- ja laajennustyöt, suuruudeltaan 245 m².
Tilaaja ja rakennuttaja:
Raahen kaupunki, tekninen palvelukeskus, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki, Olli Silvennoinen, p.
040-311 0410, olli.silvennoinen@raahe.fi
Suunnittelijat
Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu: Raahen konsultit Oy, Antinkankaantie 30, 92130 Raahe, Alpo
Simuna, p. 0400-283 795, alpo.simuna@raahenkonsultit.inet.fi
Sähkösuunnittelija: Sähkö-Aulis Oy, Sorvaajantie 12, 92140 Pattijoki, Matti Mourujärvi, p. 050430 1785, matti.mourujärvi@sahkoaulis.fi
LVI-suunnittelija: Lvi-center Koivula, Löytötie 2, 92140 Pattijoki, Jukka Koivula, p. 050-328
8040, Lvi-center.koivula@pp.inet.
URAKAN LAAJUUS
Raahen kaupunki
Brahenkatu 2
92100 Raahe
1791817-6
Puhelin
Telefax
Email
Internet
+358 84393111
hankinta@raahe.fi
www.raahe.fi
Raahen kaupunki
Tarjouspyyntö 32754
Päiväys 09.06.2015
3/10
Pääurakka;
Pääurakka on rakennusurakka, joka sisältää kohteen rakennustekniset työt urakkalaskentaasiakirjojen osoittamassa laajuudessa. YSE 1998 §:n 3 ja 4 mukaisista työmaapalveluista ja
työmaan johtovelvollisuuksista vastaa pääurakoitsija.
Sivu-urakat:
Sivu-urakoita ovat LVI- ja sähköurakka, jotka sisältävät kohteen putki-, ilmanvaihto- ja sähkötyöt
urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa.
Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat:
Rakennuttaja teettää erillisurakoina/erillishankintoina rakennusautomaatiojärjestelmän (lukuun
ottamatta johdotuksia), tietoliikennejärjestelmän ATK:n aktiivilaitteiden asennustyöt.
Rakennuttajan hankintaan kuuluvien kalusteiden, koneiden ja laitteiden (sekä uusien että
vanhojen siirrettävien) talotekniset kytkennät, paikoilleen laahaukset ja asennukset sekä
asennusten vaatimat rakennustekniset työt (esim. lattiakorokkeiden teko, tärinänvaimentimien
asennus) kuuluvat ko. kokonaisurakkaan.
Rakennuttajan hankintojen aiheuttamista rakennus- ja asennustöistä mahdollisesti aiheutuva
haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin.
Lukitustyöt on tehtävä rakennuttajan ohjeiden mukaan.
4. Hankintalaji ja -menettely
Hankintalaji:
Rakennusurakka
Hankintamenettely:
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään:
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:
Ei
Käytetään kahden kuoren menettelyä:
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset:
Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:
Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä.
Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi,
Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/raahe sekä Raahen
kaupungin Internet ±sivuilla kohdassa ´Avoimet tarjouspyynnöt´
Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/07).
Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä:
Raahen kaupunki
Brahenkatu 2
92100 Raahe
1791817-6
Puhelin
Telefax
Email
Internet
+358 84393111
hankinta@raahe.fi
www.raahe.fi
Raahen kaupunki
Tarjouspyyntö 32754
Päiväys 09.06.2015
4/10
Pisteytys kohderiveittäin
Tarjouksen valintaperuste:
Halvin hinta
Sähköistä huutokauppaa käytetään:
Ei
5. Hankinnan kohteen kriteerit
Pääurakka
MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet
Hankittava määrä: 1
pääurakkahinta
Pisteiden laskentatapa
€/
pääur
akkahi
nta
Pääurakan arvonlisäveroton
urakkahinta (alv 0 %).
Pääurakka on
rakennusurakka, joka sisältää
kohteen rakennustekniset työt
urakkalaskenta-asiakirjojen
osoittamassa laajuudessa.
YSE 1998 §:n 3 ja 4
mukaisista työmaapalveluista
ja työmaan
johtovelvollisuuksista vastaa
pääurakoitsija.
Rakennusurakoitsija toimii
pääurakoitsijana ja
lainsäädännön tarkoittamana
päätoteuttajana. LVI- ja
sähköurakka alistetaan
pääurakkaan.
Kohderivin pisteet yhteensä
LVI-urakka
MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet
Hankittava määrä: 1 LVIurakkahinta
Pisteiden laskentatapa
€/
LVIurakka
hinta
LVI-urakan arvonlisäveroton
urakkahinta (alv 0 %).
Kohderivin pisteet yhteensä
Sähköurakka
MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet
Hankittava määrä: 1
sähköurakkahinta
Pisteiden laskentatapa
€/
sähkö
urakka
hinta
Sähköurakan arvonlisäveroton
urakkahinta (alv 0 %).
Kohderivin pisteet yhteensä
Raahen kaupunki
Brahenkatu 2
92100 Raahe
1791817-6
Puhelin
Telefax
Email
Internet
+358 84393111
hankinta@raahe.fi
www.raahe.fi
Raahen kaupunki
Tarjouspyyntö 32754
Päiväys 09.06.2015
5/10
6. Hinta ja kaupalliset ehdot
Urakkahinnat Työ suoritetaan jaettuna urakkana, johon sisältyvät rakennusteknisten töiden
(rakennusurakka/pääurakka) lisäksi sivu-urakoina toteutettavat LVI-urakka ja sähköurakka.
Urakkahinta on sopimuksen mukainen kokonaishinta.
Tarjouksen vertailuperusteet:
- Pääurakoitsija: Urakoitsijan valintaperusteena on arvonlisäverottomalta hinnaltaan halvin
- LVI-urakoitsija: Urakoitsijan valintaperusteena on arvonlisäverottomalta hinnaltaan halvin
- Sähköurakoitsija: Urakoitsijan valintaperusteena on arvonlisäverottomalta hinnaltaan halvin
Urakoihin sisältyvät työt toteutetaan tilaajan suunnitelmien mukaisesti.ovat kiinteät ilman
indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.
7. Laskutus ja maksuehto
Raahen kaupunki kuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin
1.4.2011 alkaen ja on arvonlisäverolain 8 c:ssä tarkoitettu ostaja siten, että ostamaamme
kiinteistöön kohdistuvan rakentamispalveluun sovelletaan käännettyä
arvonlisäverovelvollisuutta.
Urakkasumma maksetaan esitettyjen laskujen perusteella urakkasopimukseen laaditun
maksuerätaulukon mukaisesti.
Laskujen maksuaika on 14 vuorokautta valvojan hyväksymisestä lukien, minkä ylittävältä ajalta
maksetaan vuotuista korkoa 8 % maksamattomalta osalta maksun suorittamiseen saakka.
Ensimmäinen maksuerä on suuruudeltaan korkeintaan 50 % sovitusta rakennusaikaisesta
vakuudesta ja viimeinen maksuerä vähintään 10 % urakkasummasta.
Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.
Laskutus-, toimitus- ja käsittely- yms. lisiä ei hyväksytä.
Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.
Verkkolaskutusoperaattorimme ostolaskujen vastaanotossa on Tieto Oyj (välittäjätunnus 0037
0101 1385)
Verkkoasiointitunnuksemme on TE003717918176
Y-tunnus 1791817-6
8. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
Minimivaatimus
Maksimivaatimus
Tarjoajan kelpoisuus
Raahen kaupunki
Brahenkatu 2
92100 Raahe
1791817-6
Lisätietoa
Tarjoajan tulee täyttää seuraavat
kelpoisuusvaatimukset
Puhelin
Telefax
Email
Internet
+358 84393111
hankinta@raahe.fi
www.raahe.fi
Raahen kaupunki
Tarjouspyyntö 32754
Päiväys 09.06.2015
6/10
Kelpoisuusehdot, jotka tulee
täyttää: 1. Selvitys siitä, että
yritys on merkitty
kaupparekisteriin,
ennakkoperintärekisteriin,
työnantajarekisteriin sekä
arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin (esim. www.ytj.fi).
2.Tarjoajan on ladattava
tarjoukseen työeläkekassan tai
eläkevakuutusyhtiön antama
todistus
eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai
eläkevakuutuksen ottamisesta.
3. Tarjoajan on ladattava
todistus verojen
maksamisesta/verovelkatodist
us tai todistus siitä, että
verovelkaa koskeva hyväksytty
maksusuunnitelma on tehty.
Veroviranomaisen antama
todistus on ladattava
tarjouksen
liitteeksi.4.Tarjoajalla on oltava
voimassa oleva toiminnan
vastuuvakuutus, jonka
korvausmäärä tulee olla
vähintään 1,0 milj. €/vahinko.
Vakuutusyhtiön todistus on
ladattava tarjouksen liitteeksi.
5.Tarjoajan on ladattava
tarjouksen liitteeksi selvitys
työhön sovellettavasta
työehtosopimuksesta tai
keskeisistä työehdoista. 6.
Vakuutusyhtiön todistus
lakisääteisen
tapaturmavakuutuksen
voimassaolosta on ladattava
tarjouksen liitteeksi. 7.
Tarjoajan on ladattava
työterveyshuoltopalvelun
tuottajan antama todistus
työterveyshuollon
järjestämisestä.
Ladattava
Ladattava selvitykset/todistukset, joilla tarjoaja
osoittaa kelpoisuusehtojen täyttymisen.
Todistus ei saa olla tarjousten jättöpäivästä
lukien kolmea (3) kuukautta vanhempi.
Vaihtoehtoisesti tarjoajan tulee liittää
Rakentamisen Laatu RALA ry:n
pätevyysrekisteristä tulostettu ajantasainen
yritysraportti tai Tilaajavastuu.fi:n Luotettava
Kumppani -yritysraportti, mikäli ko. raportti
sisältää vaadittavan kelpoisuusehdon
tiedon/tiedot. Hankintayksikkö huomioi
yritysraportin sisällön kaikissa niissä
vaatimuskohdissa, jossa ko. raportti on
vaihtoehtoinen. HUOM! Mikäli edellä mainitut
raportit eivät säsällä tietoa kaikista pyydetyistä
kelpoisuusehdoista tulee tarjoajan ladata
erilliset todistukset (esim. todistus
vastuuvakuutuksen voimassaolosta, todistus
työterveyshuollon jäjestämisestä). Mikäli
tarjoaja katsoo, ettei jokin edellä mainituista
vaatimuksista koske tarjoajaa, tulee siitä liittää
luotettava selvitys tarjoukseen.
Tarjoajan taloudellinen asema
Ladattava
Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa:n tai
muun luottoluokittajan rating-luokitus vähintään
A (tyydyttävä/luottokelpoinen). Tarjoajan on
ladattava tarjouksen liitteeksi
luottoluokituslaitoksen raportti, josta edellä
mainitun vaatimuksen täyttyminen ilmenee.
Mikäli ehto ei täyty, tarjous hylätään.
Liikevaihto
Ladattava
Kahden edellisen tilikauden liikevaihto 500.000
€/tilikausi. Ladattava liitteeksi luotettava
selvitys liikevaihtovaatimuksen toteutumisesta.
Referenssit
Ladattava
Viimeisen kolmen vuoden aikana yksi
Suomessa suoritettu pääurakka bruttoalaltaan
200 m2:n ja arvonlisäverottomalta hinnaltaan
300.000 €:n, sähköurakka vähintään 100.000
€/tilikausi ja LVI-urakka vähintään 100.000
€/tilikausi toimisto-, liike- tai julkisen
rakennuksen urakka. Sähkö Selvitys on
ladattava tarjouksen liitteeksi.
Yrityksen laadunvarmistus
Ladattava
Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi
selvitys yrityksen laadun-, ympäristönasioiden
ja työturvallisuuden hallinnasta.
Rakennuspaikkaan
tutustuminen.
Syötettävä
Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut
rakennuspaikkaan ennen tarjouksen
antamista. Tarjoajan tulee ilmoittaa
tarjouksessa päivän, milloin rakennuspaikkaan
on käyty tutustumassa.
Raahen kaupunki
Brahenkatu 2
92100 Raahe
1791817-6
Puhelin
Telefax
Email
Internet
+358 84393111
hankinta@raahe.fi
www.raahe.fi
Raahen kaupunki
Tarjouspyyntö 32754
Päiväys 09.06.2015
Yhteystiedot rakennuspaikkaa
tutustumiseen
7/10
Olli Silvennoinen puh. 040 311 0410.
Pääsuoritusvelvollisuus
urakkaohjelman kohdan 3
mukaisesti
Kyllä
Sivuvelvollisuudet
urakkaohjelman kohdan 3
mukaisesti
Kyllä
Rakennuttajan hankinnat
urakkaohjelman 3 mukaisesti
Kyllä
Työn toteutus ja yhteistoiminta
urakkaohjelman kohdan 5
mukaisesti
Kyllä
Työmaan valvonta
urakkaohjelman mukaisesti.
Kyllä
Takuuaika urakkaohjelman
kohdan 6 mukaisesti.
Kyllä
Rakennus- ja takuuajan
vakuudet urakkaohjelman
kohdan 6 mukaisesti.
Ladattava
Vakuutukset urakkaohjelman
kohdan 6 mukaisesti
Kyllä
Suunnitelmien muuttamisen
vaikutus urakkasummaan
urakkaohjelman kohdn 7
mukaisesti
Kyllä
Urakoitsijan organisaatio ja
valtuudet.
Ladattava
Työmaakieli on Suomi
Kyllä
Tarjoaja sitoutuu siihen, että
yrityksellä on riittävästi
ammattitaitoista henkilöstöä
sekä riittävästi kalustoa
urakkaohjelman mukaisen
rakennustyön suorittamiseksi.
Kyllä
Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi
pankin tai muun rahoitus- tai takauslaitoksen
alustava sitoumus vaadittavan vakuuden
myöntämisestä. Ulkomaisen vakuuden
antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö,
jolla on valtuutettu edustaja Suomessa.
Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen.
Tarjoajan on ladattava tähän kohtaan
selvitykset vastaavasta työnjohtajasta, muusta
työnjohdosta, työsuojeluorganisaatiosta ja
työmaan työmaan työturvallisuudesta
vastaavasta henkilöstä. Kohteen vastaavalla
työnjohtajalla tulee olla vähintään viiden (5)
vuoden työmaakokemus tutkinnon
suorittamisen jälkeen. Hänen tulee olla
suorassa työsuhteessa tarjoajaan.
9. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko
Viivästyminen:
Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta on
rakennuttajalla oikeus saada myöhästymissakkoa yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Työn
viivästyminen kohta 5.2 mainitusta syystä ei aiheuta viivästyssakkoa.
10. Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjouksen on oltava voimassa 90 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä.
11. Päätöksenteon perusteet
Urakkahinnat:
Työ suoritetaan jaettuna urakkana, johon sisältyvät rakennusteknisten töiden
(rakennusurakka/pääurakka) lisäksi sivu-urakoina toteutettavat LVI-urakka ja sähköurakka.
Raahen kaupunki
Brahenkatu 2
92100 Raahe
1791817-6
Puhelin
Telefax
Email
Internet
+358 84393111
hankinta@raahe.fi
www.raahe.fi
Raahen kaupunki
Tarjouspyyntö 32754
Päiväys 09.06.2015
8/10
Urakkahinta on sopimuksen mukainen kokonaishinta.
Tarjouksen vertailuperusteet:
- Pääurakoitsija: Urakoitsijan valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajalle ja
tarjoukselle asetetut ehdot täyttävistä tarjouksista arvonlisäverottomalta hinnaltaan halvin (alv 0
%)
- LVI-urakoitsija: Urakoitsijan valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajalle ja
tarjoukselle asetetut ehdot täyttävistä tarjouksista arvonlisäverottomalta hinnaltaan halvin (alv 0
%)
- Sähköurakoitsija: Urakoitsijan valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajalle ja
tarjoukselle asetetut ehdot täyttävistä tarjouksista arvonlisäverottomalta hinnaltaan halvin (alv 0
%)
Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit.
12. Hylkäämisperusteet
Tarjouksen hylkääminen:
Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista.
Tarjousten hylkääminen ei aiheuta kustannusvaateita tarjoajien puolelta.
Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja.
Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja
koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä.
Mitään jätetyistä tarjouksista ei hyväksytä, mikäli rakennuttaja katsoo, ettei sillä ole taloudellisia
mahdollisuuksia hankkeen toteuttamiseen.
13. Sopimusmenettely
Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön kun se on saanut lainvoiman. Hankintasopimus
voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan
saaneen oikaisuohjeen ja valitusosoituksen sisältävän päätöksen tiedoksi.
Valitun toimittajan kanssa laaditaan urakkasopimus. Sopimus on sitova, kun molemmat
osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
Urakkasopimusasiakirjat:
Urakkasopimus tehdään rakennusurakkasopimuslomaketta RT 80265 tai sitä vastaavaa
asiakirjaa käyttäen.
Urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 tässä
urakkaohjelmassa määrätyin poikkeuksin.
Urakkasopimukseen liitetään urakkaneuvottelumuistio, tämä urakkaohjelma, tarjouspyyntökirje,
tarjous- ja yksikköhintalomake, työselitys, korjausta koskevat piirustukset, urakkatarjous,
maksuerätaulukko ja turvallisuusasiakirja.
Asiakirjojen pätevyysjärjestys:
Asiakirjojen pätevyysjärjestys on:
a) Urakkasopimus
b) Urakkaneuvottelun pöytäkirja
c) Tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset
d) Urakkaohjelma ja työturvallisuusliite
Raahen kaupunki
Brahenkatu 2
92100 Raahe
1791817-6
Puhelin
Telefax
Email
Internet
+358 84393111
hankinta@raahe.fi
www.raahe.fi
Raahen kaupunki
Tarjouspyyntö 32754
Päiväys 09.06.2015
9/10
e) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
f) Urakkatarjous
g) Yksikköhintaluettelo
h) Tekniset asiakirjat; työselitys ja piirustukset
Yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 noudatetaan niiltä osin kuin edellä mainituissa tätä urakkaa
varten laadituissa asiakirjoissa ei toisin määrätä.
14. Tarjousasiakirjojen julkisuus
Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset liitteineen ovat päätöksenteon
jälkeen pääsääntöisesti julkisia asianosaisille ja sopimuksenteon jälkeen pääsääntöisesti
yleisöjulkisia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai
ammattisalaisuuksia, tarjoajan tulee esittää ne tarjouksessaan.
Tilaaja harkitsee ovatko liike- tai ammattisalaisuudeksi esitetyt asiat salassa pidettäviä.
Tarjouksen hintatiedot eivät ole liike- tai ammattisalaisuuksia.
Hankintapäätöksen jälkeen alkuperäiset tarjousasiakirjat ovat asianosaisten nähtävissä Raahen
kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa, osoitteessa Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.
Asiakirjoihin tutustumisesta on sovittava ennakkoon: teknisen palvelukeskuksen johtaja Pasi
Alatalo puh. 044 439 3543 tai sähköpostilla osoitteella pasi.alatalo@raahe.fi.
15. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat ristiriitaisuudet, joista sopijapuolet
eivät pääse keskenään yksimielisyyteen, on jätettävä puolueettoman selvitysmiehen
ratkaistavaksi. Selvitysmiehen ratkaisu on molempia osapuolia sitova.
16. Muut asiat
Tarjous ja vaaditut asiakirjat tulee olla suomenkielisiä. Mahdollisten vieraskielisten todistusten
ja selvitysten tulee olla käännettynä suomenkielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittama ja
leimalla varustettuna.
Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvauksia.
Päätös toimitetaan asianosaisille sähköpostilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta.
Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön ehdot.
Rakennuttaja ei peri urakoitsijalta energiankäyttökorvauksia silloin kun energiaa kiinteistössä
otetaan käytössä olevista energiapisteistä, muilta osin urakoitsija vastaa energiakorvauksista
energian toimittajalle.
Urakoiden ns. ketjuttaminen ei ole sallittua (ts. aliurakoitsijalla ei saa olla aliurakoitsijoita).
Urakan työmaalla suoritettavat työsuoritukset tulee pääosin suorittaa urakoitsijoiden omalla
työvoimalla.
17. Lisätiedot
Lisätietokysymykset on lähetettävä 17.06.2015 klo 12:00 mennessä.
Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös
kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 22.6.2015 klo 12.00 mennessä.
Raahen kaupunki
Brahenkatu 2
92100 Raahe
1791817-6
Puhelin
Telefax
Email
Internet
+358 84393111
hankinta@raahe.fi
www.raahe.fi
Raahen kaupunki
Tarjouspyyntö 32754
Päiväys 09.06.2015
10/10
18. Tarjouksen lähettäminen
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään:
25.06.2015 klo 12:00
Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa
https://tarjouspalvelu.fi/raahe.
19. Allekirjoittajat
Pasi Alatalo, Teknisen palvelukeskuksen johtaja
20. Liitteet ja linkit
Tikkalan koulu, Asiakirjaluettelo.pdf
Tikkalan koulu, LVI-piirustukset.zip
Tikkalan Koulu, Rakennuspiirustukset.zip
Tikkalan koulu, Sähköpiirustukset.zip
Tikkalan koulu, työturvallisuusasiakirja.zip
Urakkaohjelma_Tikkalankoulu _2_.pdf
Raahen kaupunki
Brahenkatu 2
92100 Raahe
1791817-6
Puhelin
Telefax
Email
Internet
+358 84393111
hankinta@raahe.fi
www.raahe.fi